热门排水沟清淤施工合同(1550字)

[热门]排水沟清淤施工合同(1550字)【-排水沟的施工计划】

在这个不断开展的世界，合同的地位越来越重要了，签订合同是一种正规的法律行为。认真做好一个合理且详细的合同签订后，可以更好的维护双方的利益。则我们常见的合同是怎样的呢？请您阅读小编辑为您编辑整理的?[热门]排水沟清淤施工合同(1550字)》，供大家参考，希望能帮忙到有需要的朋友。

排水沟清淤施工合同【篇一】

甲方：____________________

乙方：_____________________

甲方为了乐陵市跃风河清淤项目的需要，甲乙双方本着公平公道平等的原那么签订本协议，具体事项经甲乙双方协商签订协议如下：

1.项目名称：_______________________

2.项目量：河道长度有3150米左右，〔具体长度按时间丈量，项目量按照水利局下达的图纸段面土方量计算〕

3.项目价格：每立方米单价为五元五角〔5.5元〕〔包括变压器安装，变压器租金每天200元，移动变压器每次1000元移动费，材料及人工费5.3万元，电费0.53元每度，按表计算，看坝有乙方负责，发生倒坝有乙方负责，〕上述费用由乙方承当，甲方先垫付以后在项目款中扣除，安装变压器费用及电费单价高于上数，多出的费用由甲方负责。

4.付款方式：工人进场后先付局部生活费，付款按项目形象进度付款50%。项目结束先解决工人全部工资回家，余款三日内一次性付清。

5.质量及验收：以甲方及水利局有关人员验收为准，按照跃风河水利局下达的图纸施工，乙方因水源困难，必须分段施工，甲方必须分段及时验收，不误乙方施工时间。

6.平安责任：乙方按行业有关规范，布置施工队伍，在保证质量的前提下按合同完成施工工程，施工期间发生平安事故有乙方负责。

7.甲方责任：甲方负责按时付款，安顿一台挖掘机常驻工地，听从乙方管理人员管理，开挖泥浆池及加固，排水沟等，甲方挖掘机待项目结束，验收合格后挖掘机才能撤离工地，挖掘机的调运，油料，修理，驾驶员等均由甲方负责，乙方安顿驾驶员宿舍，甲方负责协调挖掘泥浆池的位置，及行走路线，水源，解决协调地方矛盾。调解费用由甲方负责。

8.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，希双方共同遵守，本协议甲方负责人签字盖章，乙方负责人签字后生效，本协议未尽事宜双方协商解决。

甲方：__________；乙方：_____________

立协日期：_______年___月___日

排水沟清淤施工合同【篇二】

甲方：_________________(下列简称甲方)

乙方：_________________(下列简称乙方)

依照?中华人民共和国建筑法》、?中华人民共和国平安生产法》及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任，根据项目具体情况，本着平等互利的原那么，双方针对项目建设有关事项协商自愿签订如下合同条款。

一、项目概况及承包方式

1、项目名称：通江闸河道清淤项目

2、项目地点：江都区长江管理处通江闸以南与长江连接的内河

3、项目承包方式：包工包料

4、项目概况：本项目位于江都区嘶马镇通江闸以南与长江连接，该河道局部河段落因长期未清理，河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的堆积淤泥清理，确保船只正常通航。

二、项目内容

清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥，项目量约6000立方米。

三、项目造价

项目造价为：_________________(￥元)。本项目工程为一次包干价，超支不补。

四、项目期限

项目动工日期：_________________年_________________月_________________日，项目竣工日期：_________________年_________________月_________________日

五、质量要求

项目质量规范：_________________。

六、付款方式

项目竣工验收合格后，甲方即付给乙方项目款总造价的100%。

七、双方责任

1、甲方：负责提供整个项目的'使用、设计要求;提供现场使用的电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。

2、乙方：向甲方提供项目报价。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、项目如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。

2、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

3、乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设平安的法律规定及行业规定进行平安施工，因乙方的原因致使建设项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承当损害赔偿责任。

4、其它未尽事宜由双方协商解决。

5、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。项目款结清后合同自行失效。

甲方单位名称：_________________乙方单位名称：_________________

(盖公章)(盖公章)

法人代表：_________________法人代表：_________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

______________年______________月______________日______________年______________月______________日

排水沟清淤施工合同【篇三】

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

雨季即将来临，城区市政排水堵点应立即进行疏浚清淤，以满足城市的防洪防涝平安需求，防止给国民经济带来损失。根据?中华人民共和国经济合同法》及?建筑安装项目承包合同条例》的有关规定，结合本项目的'实际情况，经双方友好协商，甲方将城区堵点清淤疏浚项目发包给乙方施工。为明确双方责任、权利和义务，特制定本合同，共同遵守：

一、项目概况：

1、项目名称：涪陵区城区堵点清淤疏浚项目

2、项目地点：涪陵区黎明路转盘至区政府沿线、二门诊至八角井沿线、城五小至卫校沿线、南门山至易家坝及易家坝转盘沿线。

3、项目承包内容：

沿线市政排污管、沟清淤疏浚，检查井及雨水篦子清淤，以及依蝶商场对面和海怡天广场对面的抢险项目。

4、项目承包形式：总价承包

二、项目工期：

本项目工期40天，施工现场具备施工条件时，甲方提前三天通知乙方。乙方必须在收到通知之日起第二日进场(即起计算项目工期)并在规定期限内完成该项目，并交给甲方使用。

三、项目总造价及付款方式：

1、该项目采用包工包料一次性包干形式发包给乙方，含税造价计人民币150000元(大写：壹拾伍万元整)。

2、合同签订后，甲方支付乙方50%项目款(￥75000，大写：柒万伍仟元)，项目竣工通过甲方验收合格后，甲方三日内向乙方支付余下50%项目款，(￥75000，大写：柒万伍仟元)。

3、甲方以转帐方式支付项目款，乙方在收款的同时须向甲方开具等额正式发票。

四、双方责任、权利和义务：

1、甲方为乙方提供必要的施工条件，并对本项目的质量、平安、工期进行监督检查，不合乎规定要求的，甲方有权要求乙方立即整改;

2、甲方按合同第三条规定向乙方支付项目款;

3、乙方必须按设计要求及相关国家规范和标准进行施工，并承当小区以外市政主排水管网的维修，维护;

4、在施工过程中假设发生技术责任事故、平安事故均由乙方负责;

5、项目具备验收条件时，乙方提前三天通知甲方进行验收。

五、违约责任：

因本合同履行中产生的纠纷应由双方协商解决，协商不成，应提请涪陵区仲裁委员会仲裁。

六、附那么：

1、本合同经双方签字盖章后生效，作为双方履行合同和项目决算的依据。

2、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

排水沟清淤施工合同【篇四】

甲方：

乙方：

根据?中华人民共和国民法典》、?中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原那么，结合项目的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：伊____市安兴XX排水渠项目。

2、项目地点：安兴XX。

二、项目工期及施工规范、要求

1、合同工期：本项目于________年____月____日动工，至________年____月____日竣工，项目期共计20天。

2、施工规范：

(1)井口至联合建筑段水渠为暗渠，水渠净高90c，净宽90c，混凝土浇筑厚度为10c，混凝土比例4：2:5，铺设6钢筋，水渠上面加盖板。

(2)炸药库至矿门岗段水渠为明渠，水渠净高为80c，下口净宽80c，上口净宽130c，混凝土浇筑厚度为10c，混凝土比例4：2:5，铺设6钢筋。

3、施工要求：乙方必须严格按照本项目设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收标准、规范和规定要求，组织施工，确保项目总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水渠伸缩缝为5，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底外表平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观到达直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。

三、项目价款及支付

1、项目单价大写：叁佰捌拾园整平方米，小写：380平方米。

2、本项目造价以实际项目量为准，按项目单价据实结算。

3、付款方式：合同签订后，施工初期甲方预付局部项目款，项目竣工并验收合格后付至总价款的98%，预留2%的质量保证金，保修期满后未出现质量问题，如数退还质量保证金，价款支付为现金支付。

四、甲乙双方权利和义务

1、甲方：

(1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不合乎施工要求和规范的施工段有权要求乙方撤除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承当。

(2)负责施工地点的社会协调，保持有一个平安的施工环境。

(3)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。

2、乙方：

(1)根据设计图纸和施工规范、要求，做好施工工作。

(2)必须严格按照本项目的设计图纸和施工规范、要求进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项，按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。

(3)自行采购本项目所需材料，采购的材料必需合乎设计、施工规范、要求。

(4)清整出的.土方应合理堆放，不得随意乱放，更不得向沟内堆土，待项目结束后，负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。

(5)在施工期间，必须抓好平安生产工作，施工中发生的一切平安事故自行承当全部责任。

(6)验收前未经甲方允许，设备不得撤离场地，否那么视为违约。

(7)在项目验收合格后将项目决算书编制完毕，并递交甲方进行审核，确认后形成正式的项目决算书作为价款结算的依据，并提供相应数额的正式发票。

五、项目验收

1、当该项目完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安顿验收工作，并告知乙方加入验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安顿验收的，那么视为该项目合乎设计和施工计划要求，运行正常，通过验收。

2、项目未经验收，甲方假设需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。假设未经乙方同意启用，将视为通过验收。

3、整个项目验收合格，那么通过竣工验收的当天即为竣工日期。

六、验收规范

本项目以设计图纸为依据，按照施工规范和施工要求进行验收，验收合格后，进入保修期。

七、保修期限

自验收合格之日起，乙方对施工建设的项目工程，负有保修责任，保修期________年。本项目在交付使用过程中，如发生砌体裂缝或倒塌、抹面脱落、空鼓现象等项目质量问题，由乙方负责维修，维修费用由乙方承当。

八、其他事宜

在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商解决。

九、合同的效力

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

________年____月____日________年____月____日

排水沟清淤施工合同【篇五】

发包人：承包人：

对于铺集镇土地整理工程田间道项目，本着平等互利双方自愿的原那么，达成如下协议：

一.发包方职责：承包方进场前施工区内障碍物去除，向承包方提供临时水准点及项目范围内地下管线的位置及埋深。

二.承包方职责：，在现有路基内浇注道路宽度为4m，16cm厚的c25砼，项目到达四级公路规范

三.施工办法要求：

1.配备拌合设备及施工所需的震动梁，振动棒，槽钢，抹光机，发电机，提浆机。

2.砼配比要求到达规范。

3.震动梁，震动棒必须按照规范进行操作，禁止出现不使用及应付施工。

4.提浆机和抹光机需对砼路面提浆抹光到达3-4遍，禁止对砼路面撒干水泥在进行抹光提浆。

5.提浆结束扫毛处理。

6.在砼浇注完72小时之内必须进行割缝作业，每米割横缝一道，割缝要求到达cm.

7.以上如有达不到要求，发包方有权拒付项目款。

四.按实际项目量及现场签证结算。

五.承包方方案于月日进场动工。

六.承包方按照土方项目施工技术标准进行施工，按照发包方提供的施工工序和施工要求进行施工。

七.项目结构超出第三条规定时，发包方应给予现场签证，作为以后结算依据。

八.项目每完成1万平方项目量，付相应项目款80%;项目结束，付清全部项目款的80%，项目验收合格后全部付清项目款。双方责任：发包方必须保证按时清理项目范围内障碍物，不能耽搁承包方施工进度。

此协议一式三份，未尽事宜另行约定。

发包方：(签字)承包方：(签字)

排水沟清淤施工合同【篇六】

河道清淤施工合同范X1

甲方：

乙方：

一、项目名称：

二、项目地点：

三、项目内容：(包括河道正项土方施工以及为完成正项土方项目的从属工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等)。

四、项目规范：

1、河道规范：底宽米、底高程米、坡比。按照河道施工标准，中心线最大误差为20c左右，河底高程误差不大于3.0c----20c,平均值不高于设计高程;底宽30c，平均值不小于设计底宽;部分坡比1：(15%),整体坡不陡于设计值(1：)，其它按相关技术标准规范执行。

2、其它要求：

五、文明施工及项目平安：乙方应认真做好文明施工，切实抓好平安工作，施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和平安责任事故由乙方负责。

六、施工时间：本项目自________年____月____日，至________年____月____日竣工，工期天。

七、合同价格及付款方式：项目暂定施工土方总量3，综合单价为元3，暂定合同总价为元(小写元)。分期付款方式为。项目最终结算以监理核定的项目量为准。

八、双方责职：

甲方责职：

1、甲方在动工前，按有关文件、标准明确项目施工相关任务和要求。

2、甲方接到乙方提交的动工申请书或动工报告后，应及时组织审查和批准。

4、甲方应按本合同所明确的付款方法，按时付款。

5、甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。

乙方责职：

1、乙方保证按合同(含招投标文件、双方协商一致的书面文书)的内容，按期保质完成项目任务，逾期完工按元天扣罚违约金。

2、乙方在动工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前交纳屡约保证金元;向甲方提供施工计划;动工报告等。否那么乙方不得开工，假设乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。

3、项目施工期间，如乙方无正当理由终止项目施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此而产生的后果由乙方负责。

4、乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。

九、其它：

十、本合同未波及内容，经双方协商解决。

十

一、本合同经双办法定代表人或委托代理人签名并分别加盖单位公章后生效。

十

二、本合同一式六份，其中正本二份、副本四份，双方各执正本一份、副本二份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

河道清淤施工合同范X2

甲方：

乙方：

因乙方自愿承接标段内局部清淤项目并局部垫资实施该分包项目，为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承当的权责与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。

一、项目名称：

二、项目地点：

三、价格：

四、验收方式：由甲乙双方测量淤顶、淤底及几何尺寸标高，

五、堆放要求：按甲方指定地点堆放

六、项目数量：

七、付款方式：____月计量按已完成的量支付50%，完工付至80%，

八、项目工程期限：按甲方及工程部要求

九、结账方式：提供正规发票，如无甲方扣除乙方支付款的3%，为乙方代办门临发票

十、合同内容：

(一)、甲方职责：

1、甲方必须提供淤泥堆放场地;

2、甲方必须及时提供施工图纸，向乙方进行技术交底;

3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在工程实施过程中的质量、进度、平安生产、文明施工等方面的指导、检查、考核职能;

4、甲方必须按约定及时支付项目款;

5、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。

(二)、乙方职责：

1、乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要;

2、乙方必须有专职生产、平安管理人员进行生产、平安管理;

3、乙方必须服从甲方和监理管理，服从甲方统一安顿;

4、乙方不得以任何形式转包该项目，如有该情况发生，一切后果由乙方负责;

5、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为;

6、乙方机械必须有合格证;

7、乙方必须为施工人员办理工伤保险;甲方工程部收集乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险费用由乙方承当。

8、乙方必须确保平安、文明施工，并对施工期间的一切平安问题负全部责任;

十

一、争议的解决

(1)、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决，如果协商不能解决，应交司法部门处理;

(2)、合同未尽事宜应有协商补充和条款(附加条款与合同有同等法律效力)。

以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行，本合同经双方签字生效，一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

河道清淤施工合同范X3

甲方：

乙方：

因工程部施工需要，经双方现场查勘和友好协商，乙方自愿承接标段内局部清淤项目。为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承当的责任与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。

一、项目名称：____市石门XX除险加固项目1标段。

二、价格：元，。(包含电费和税金)

三、验收方式：以抽到砂卵层和项目施工所需工作面宽为准。

四、堆放要求：由甲方指定位置。

五、项目数量：以实际项目量计量为主

六、付款方式：乙方自签订合同____日内机械设备进场完毕，项目进度到达70%时，甲方付给乙方三十万元，项目完成后____日内付项目款总额的80%，余20%项目款按照建设单位计量拨款支付。

七、项目工程期限：自________年____月____日----________年____月____日，工期共计天3

八、合同内容：

(一)甲方职责：

1、甲方必须提供淤泥堆放场地。

2、甲方必须及时提供施工图纸向乙方进行技术交底。

3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在工程实施过程中的质量、进度、平安生产、文明施工等方面的指导、检查、考核职能。

4、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。必须按约定及时支付项目款

(二)、乙方职责：

1、乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要，严格执行甲方的工期要求，按时完成合同工作内容。

2、乙方必须有专职生产、平安管理人员进行生产、平安管理;负责对所属人员法纪、法规教育，平安生产教育和技术培训，做好环保作业及文明施工，承当违反上述的责任和额外支出。如因自身原因发生人身伤亡事故、重大设备事故，除保险公司赔付外，乙方承当一切责任和处理费用。

3、乙方必须服从甲方的管理与作业方案安顿。违章作业或不服从甲方人员管理，视情节轻重给予处分。

4、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为;不得以任何形式转包该项目;如有该情况发生，一切后果由乙方负责。

5、乙方必须为施工人员办理工伤保险向甲方工程部提供乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险

十、争议的解决

1、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决;如果协商不能解决应交司法部门处理。

2、合同未尽事宜应有协商补充和条款，附加条款与合同有同等法律效力。

3、以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行。

十

一、本合经双方签字后生效，甲乙双方必须遵守本合同，如一方违约需赔偿对方二十万元人民币，项目完工竣工验收合格后，双方均已履行合同规定的义务时，本合同终止。

十

二、因特大自然灾害和人力不可抗拒的因素，工期可顺延。

十

三、本合同于________年____月____日在____市签订，一式份，甲方份，乙方份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

返

编辑推荐

水沟项目施工合同范本

在公路项目的修建过程中,必须做好防排水项目。排水的问题直接关系到公路项目整体的强度和稳定性。截水沟是防排水项目的一种重要措施，下列是在小编为大家整理的水沟项目施工合同范文，感激您的观赏。

水沟项目施工合同范文篇一

甲方：(下列简称甲方)乙方：(下列简称乙方)

甲方电站水利项目总长2800m，两单项项目须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订下列合同条款。

一、乙方限包水沟项目长500m，包砌护墙500m。

二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。

三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。

四、甲方为项目负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供应乙方棚布由乙方搭棚。

五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款分明，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。

六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。

七、施工规格要求：

1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分;

2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安顿指导。

八、上述两单项项目乙方完工时，经项目指挥部验收合格后，次日结账付款。

九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。

十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。

十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律爱护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，项目指挥部持一份。

十二、乙方在施工中，一定搞好平安生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。

甲方代表签字如下：

乙方代表签字如下：

年月日：

水沟项目施工合同范文篇二

发包人(下列简称甲方)

承包人(下列简称乙方)

根据?中华人民共和国合同法》、?建筑合同法》、为确保项目质量保证平安文明施工，按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原那么经双方协商签订本承包合同。

一、项目名称：綦江国家地质公园马桑岩木化石景区项目。

二、项目地点：文龙街道新街子社区马桑岩。

三、项目承包范围：围墙外侧排水沟

四、承包工作内容：

1、水沟底板混凝土浇筑。

2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。

3、模板撤除转运。

五、承包方式及计算原那么：

本项目所有工序按现场实收混凝土方量(底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度150mm进行计算，及150mm800mm、沟壁200mm600mm)，以每个立方385元包干计价。

六、甲方权利与义务：

1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。

2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。

3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。

4、混凝土原材料转运到现有料场。

5、甲方对乙方施工质量不合格项目有不支付项目款的权利。

七、乙方权利与义务：

1、进入现场所有工作人员必须遵守工地平安纪律和规章制度。

2、进入施工区必须戴平安帽，严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场，严禁在高空向下抛投任何物品。

3、乙方施工质量必须到达合格要求;如不合格，返工或修补，返工或修补费用全部由乙方负责。

八、项目质量：本项目质量为合格。

九、工期要求：乙方必须满足甲方工期进度要求，不得中途无故停工。

十、项目款结算与支付：

1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准，按实计算。

2、项目完工后在30个工作日内项目款全部付清。

十一、争议解决：本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商不成可向綦江区人民法院起诉。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

联系：联系：

现场负责：现场负责：

联系：联系：

年月日年月日

水沟项目施工合同范文篇三

甲方：

乙方：

根据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原那么，结合项目的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：伊宁市安兴煤矿排水渠项目

2、项目地点：安兴煤矿

二、项目工期及施工规范、要求

1、合同工期：本项目于20xx年6月10日动工，至20xx年6月30日竣工，项目期共计20天。

2、施工规范：

(1)井口至联合建筑段水渠为暗渠，水渠净高90cm，净宽90cm，混凝土浇筑厚度为10cm,混凝土比例4：2:5,铺设6#钢筋，水渠上面加盖板。详见附图1

(2)炸药库至矿门岗段水渠为明渠，水渠净高为80cm,下口净宽80cm,上口净宽130cm,混凝土浇筑厚度为10cm,混凝土比例4：2:5,铺设6#钢筋。详见附图2

3、施工要求：乙方必须严格按照本项目设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收标准、规范和规定要求，组织施工，确保项目总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水渠伸缩缝为5m,水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底外表平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观到达直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。

三、项目价款及支付

1、项目单价

大写：叁佰捌拾园整/平方米，小写：380/平方米。

2、本项目造价以实际项目量为准，按项目单价据实结算。

3、付款方式：合同签订后，施工初期甲方预付局部项目款，项目竣工并验收合格后付至总价款的98%，预留2%的质量保证金，保修期满后未出现质量问题，如数退还质量保证金，价款支付为现金支付。

四、甲乙双方权利和义务

1、甲方：

(1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不合乎施工要求和规范的施工段有权要求乙方撤除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承当。

(2)负责施工地点的社会协调，保持有一个平安的施工环境。

(3)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。

2、乙方：

(1)根据设计图纸和施工规范、要求，做好施工工作。

(2)必须严格按照本项目的设计图纸和施工规范、要求进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项，按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。

(3)自行采购本项目所需材料，采购的材料必需合乎设计、施工规范、要求。

(4)清整出的土方应合理堆放，不得随意乱放，更不得向沟内堆土，待项目结束后，负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。

(5)在施工期间，必须抓好平安生产工作，施工中发生的一切平安事故自行承当全部责任。

(6)验收前未经甲方允许，设备不得撤离场地，否那么视为违约。

(7)在项目验收合格后将项目决算书编制完毕，并递交甲方进行审核，确认后形成正式的项目决算书作为价款结算的依据，并提供相应数额的正式发票。

四、项目验收

1、当该项目完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安顿验收工作，并告知乙方加入验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安顿验收的，那么视为该项目合乎设计和施工计划要求，运行正常，通过验收。

2、项目未经验收，甲方假设需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。假设未经乙方同意启用，将视为通过验收。

3、整个项目验收合格，那么通过竣工验收的当天即为竣工日期。

五、验收规范

本项目以设计图纸为依据，按照施工规范和施工要求进行验收，验收合格后，进入保修期。

六、保修期限

自验收合格之日起，乙方对施工建设的项目工程，负有保修责任，保修期一年。本项目在交付使用过程中，如发生砌体裂缝或倒塌、抹面脱落、空鼓现象等项目质量问题，由乙方负责维修，维修费用由乙方承当。

七、其他事宜

在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商解决。

八、合同的效力

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

年月日年月日

优秀！幼儿园改造施工简易合同最新模板1550字

幼儿园改造施工简易合同【篇一】

发包方：________________

承包方：________________

签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，依据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他法律法规

，双方友好协商，就本项目施工工程协商一致，订立本合同。

一、项目名称：____________

二、建筑面积(项目形式)：____________

三、施工地点：________________

四、工期：1、动工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：________

六、项目质量规范：________

七、项目价款：共计人民币元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;项目竣工且验收合格后，支付项目价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足动工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的项目质量、材料质量、催促项目进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量规范要求;④负责发包方提供料物及设备的爱护;

⑤教育施工人员保护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承当施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：承包方：

委托代理人：委托代理人：

总包方〔甲方〕：____________________________

地址：____________邮码________________________

法定代表人：____________职务____________

分包方〔乙方〕：____________________________

地址：____________邮码________________________

法定代表人：____________职务____________

依照?中华人民共和国合同法》、建设部?建筑安装项目总分包实施方法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条项目工程

一、项目名称：________________

二、项目地点：________________

三、项目编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______

四、分包项目范围及项目量〔附预算书〕

五、分包项目期限________年____月____日动工，________年____月____日竣工。

六、分包项目人工费用________元。

七、乙方投入工种及人数________人。

第二条项目结算

按分包项目工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在项目施工进行中按当月完成的验收合格项目量预结〔幅度不得超过已完成量的80%〕项目竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条项目质量

甲方根据国家质量验收标准和评定规范进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和表明书要求，精心组织施工，保证项目质量，如质量不合规范，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当；如项目质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条平安生产

一、甲方对乙方承当的项目要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用方案，甲方协助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具〔大锅、笼屉、吹风机、大面板〕由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条分包项目人工费单价

一、单位项目分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____元。

二、内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为________元。到达合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

三、单项分包石、土方项目的每预算工日为________元。

四、清工每工日为________元。

五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

六、水、电、暖、卫项目，每预算工日〔按幢号分包为〕________元。

七、冬季施工期间〔12月1日到2月底〕降低工效10%的工日。其工日单价为________元。

八、分包项目费用明细表〔一～七项均可列表〕

第七条材料供给管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的`质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部，由乙方负担。乙方在施工中按垛〔堆〕使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

第八条施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手工操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供给的机具，乙方应认真保管保护，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工计划配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备〔自带机械按有关规定处理〕。

第九条现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关方案、进度、材料供给等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产、保护财产的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条违约责任

一、乙方分包的项目工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证项目质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工方案造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否那么每逾期一天，应偿付给甲方按分包项目人工费____%的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

第十一条附那么

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按下列第〔〕项解决：〔1〕向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，〔2〕向人民法院起诉。

二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。

三、要求鉴证〔公证〕的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

四、双方商定的其他条款：

1.

2.

第十二条合同附件及有效期

一、合同附件：

1.项目预算书；

2.

二、本合同自双方盖章之日起生效，至项目全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位：________________________

法定代表人：______________________

____年____月____日

分包单位：________________________

法定代表人：______________________

____年____月____日

幼儿园改造施工简易合同(篇二)

甲方：

乙方：

甲方将所有的保温节能项目共平方米交予乙方完成，经甲.乙双方协商，达成以下一致协议：

一.工程地点：

二.工程内容：外墙保温和屋面保温(不含线口和沙灰墙)。

三.承包方式：本项目包工.包料。

四.工程要求：

1.外墙采用无机保温，做法详见施工图纸及相关图集和标准规定，质量到达合格。

2.甲方负责免费提供并安装好塔吊机.搅拌机和机械设备。水泥.河沙由乙方暂借用甲方的使用。

3.所有保温材料均由乙方提供，必须先送检，合格前方可入场施工。

4.乙方必须提供合格的原材料报告，并有专业资质证。

5.材料复检.验收等费用均由乙方支付。

6.乙方必须保证项目完工后合乎保温节能的检测规范，施工过程中严格按照?国家行业规范外墙保温技术规程(CB50411-20_)》执行。

7.质量规范及验收办法

(1)项目施工及验评办法，严格按照?国家行业相关规范外墙保温项目技术规程(GB50411-20_)》执行。

(2)质量等级：合格。

(3)质量等级经质检部门.监督单位.建设单位验评后达不到合格规定规范，由承包方无偿返修，到达规定的质量验收合格后为准。

五.计算方式.工程单价.工程造价。

1.屋面保温.外墙保温以实际建筑面积为准，按/平方米计算(不含税)。

2.工程造价：总额)。

六.付款方式：

本工程动工乙方材料进场后，甲方向乙方支付项目款的%，金额元作为预付款；剩下每月按施工进度付给乙方项目款的%；本项项目全部完工，经相关部门验收合格后日内甲方一次性向乙方付清全部项目款。

七.违约责任：

本合同签定后，甲.乙双方均应遵照本合同约定条款执行，假设一方违约，那么向守约方支付项目款的5%作为违约金。

八.平安责任：

施工过程中，乙方必须注意平安，进场戴好平安帽，高空作业，拴好保险绳，如发现未拴平安绳罚款50元，未戴平安帽的罚款30元。

九.本合同未尽事宜，甲.乙双方协商解决。

十.本合同一式贰份，甲.乙双方各执一份，经甲.乙双方签字后生效，具有同行法律效力，本合同约定条款履行完毕后自动失效。

甲方(签章)：乙方(签章)：

甲方代表签字：乙方代表签字：

年月日

幼儿园改造施工简易合同【篇三】

建设单位：(下列简称甲方)

施工单位：(下列简称乙方)

乙方施工，达成如下协议，供双方共同遵守。

第一条、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、建筑面积：约2。

4、项目总造价：

第二条、项目造价及承包方式(下列单价均含税费)

1、承包方式按包工包料执行;地面铺设/m2结算、砼12公分按40元/m2结算、砼18公分按50元/m2结算。

2、钢架棚按/m2计算，按水平投影面积结算;材料规格：柱子;φ125×2.0厚，高低弦;φ50×1.8厚，行条;φ20×1.6厚，盖0.326彩钢瓦。

3、封边按/m2计算;材料用φ32管和φ15管。

4、砌墙40元/平方，(390×20×14水泥砖、不包含批灰)。

第三条、项目工期

1、本合同项目工期为连续的，自年日算起。

2、假设遇不可抗力，停水停电工期顺延。

第四条、项目质量及保修

1、项目保修期为个月(，保修期从验收之日起计算(延期验收那么从初步验收或交付使用之日算起)。

2、保修期内假设项目出现问题需要维修时，甲方通知乙方，乙方应在接到通知之日起15日进行维修。

第五条、结算方式及付款方式：

1、付款方式：乙方材料进场3天内付项目总造价的30%，主体完工盖瓦前付项目总造价的50%，余款项目验收后以实际测量面积结算十天内一次性付清。

第六条、双方责任

1、为确保项目的顺利进行，甲方无偿提供水电给乙方。

2、乙方应全权负责项目施工平安，在施工过程中发生平安事故由乙方负责。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

幼儿园改造施工简易合同(篇四)

发包人：

承包人：

发包人：

承包人：

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，发包人承包人就本项目施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：

项目地点：

项目内容：

项目立项、规划批准文件号：

二、项目承包范围

承包范围：

三、合同工期

项目合同工期总日历天数：xx天。拟从xx年xx月xx日开始施工，至xx年xx月xx日竣工完成。

四、质量规范

项目质量规范：

五、合同价款

合同总价(大写)：xx元;(小写)：xx元。工程单价：□详见承包人的投标报价书(招标项目);详见经确认的项目量清单报价单或施工图预算书(非招标项目)。

六、组成合同的文件

组本钱合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承当项目质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付项目价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、其他

1、本合同订立时间：xx年xx月xx日

2、本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于xx后生效。

3、本合同共六份，双方各执三分。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

日期：

日期：

幼儿园改造施工简易合同【篇五】

发包方：〔下列简称甲方〕

承包方：〔下列简称乙方〕

根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化项目与农网完善项目预备工程实施方案，甲方确定将以下项目发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、项目内容及承包方式

1、项目内容：

2、项目安装费万元〔具体明细见附表〕：具体金额为：子项中标价×设计计划的项目量

3、承包方式：本项目按包工不包主材的方式进行承包。

4、项目工期：从年月日至年月日。

二、项目价款的支付方式

1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同项目安装费的20%

2、项目竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本项目的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后〔质保期一年〕，甲方支付乙方项目安装费的75%。

3、保修条款：本项目保修期为一年〔保修期从项目验收合格，投入运行之日起计算〕，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、项目管理

1、项目施工及质量验收按国家有关项目验收规范和南方电网公司、xx电网公司下发的〔1999〕191号文?关于农村电网建设与改造技术原那么》、?xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导那么》、?xx省农村电网建设与改造的根本技术要求》，及贵阳供电局下发的?10KV配电线路实施技术标准》、?低压配电技术标准》施工验收。

2、乙方负责该项目的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

3、项目动工前，甲、乙双方必须签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。

4、乙方按甲方设计的项目计划制定施工计划，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可动工单后，方可施工。

5、项目质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%归还违约金，并累计计算。项目工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

7、乙方不得将项目转包，一经发现，立即停止施工，并承当一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供给与清理

1、项目所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分〔县〕局签单到指定的地点领取主材。

2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造项目中不再使用的旧材料、设备及设施全部撤除并将现场清理干净。

3、乙方应将撤除的旧设备和材料及时偿还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为项目结算资料必备依据。

五、违约责任

1、乙方不得擅自购置主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方项目款，③要求乙方承当一切经济损失和法律责任。

2、假设撤除设备和材料未偿还甲方，甲方将从保证金中扣减，假设保证金缺乏以抵扣废旧设备和材料费用，差额局部从施工费中扣减。

3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

4、甲方不按合同约定支付项目款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

3、未尽事宜，双方另行协商。

4、附那么：

甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人〔签名〕：委托代理人〔签名〕：

年月日年月日

幼儿园改造施工简易合同【篇六】

发包方：________________

承包方：________________

签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，依据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他法律法规

，双方友好协商，就本项目施工工程协商一致，订立本合同。

一、项目名称：____________

二、建筑面积(项目形式)：____________

三、施工地点：________________

四、工期：1、动工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：________

六、项目质量规范：________

七、项目价款：共计人民币元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;项目竣工且验收合格后，支付项目价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足动工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的项目质量、材料质量、催促项目进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量规范要求;④负责发包方提供料物及设备的爱护;

⑤教育施工人员保护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承当施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：承包方：

委托代理人：委托代理人：

总包方〔甲方〕：____________________________

地址：____________邮码________________________

法定代表人：____________职务____________

分包方〔乙方〕：____________________________

地址：____________邮码________________________

法定代表人：____________职务____________

依照?中华人民共和国合同法》、建设部?建筑安装项目总分包实施方法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条项目工程

一、项目名称：________________

二、项目地点：________________

三、项目编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______

四、分包项目范围及项目量〔附预算书〕

五、分包项目期限________年____月____日动工，________年____月____日竣工。

六、分包项目人工费用________元。

七、乙方投入工种及人数________人。

第二条项目结算

按分包项目工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在项目施工进行中按当月完成的验收合格项目量预结〔幅度不得超过已完成量的80%〕项目竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条项目质量

甲方根据国家质量验收标准和评定规范进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和表明书要求，精心组织施工，保证项目质量，如质量不合规范，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当；如项目质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条平安生产

一、甲方对乙方承当的项目要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的`带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用方案，甲方协助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具〔大锅、笼屉、吹风机、大面板〕由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条分包项目人工费单价

一、单位项目分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____元。

二、内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为________元。到达合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

三、单项分包石、土方项目的每预算工日为________元。

四、清工每工日为________元。

五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

六、水、电、暖、卫项目，每预算工日〔按幢号分包为〕________元。

七、冬季施工期间〔12月1日到2月底〕降低工效10%的工日。其工日单价为________元。

八、分包项目费用明细表〔一～七项均可列表〕

第七条材料供给管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部，由乙方负担。乙方在施工中按垛〔堆〕使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

第八条施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手工操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供给的机具，乙方应认真保管保护，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工计划配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备〔自带机械按有关规定处理〕。

第九条现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关方案、进度、材料供给等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产、保护财产的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条违约责任

一、乙方分包的项目工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证项目质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工方案造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否那么每逾期一天，应偿付给甲方按分包项目人工费____%的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

第十一条附那么

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按下列第〔〕项解决：〔1〕向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，〔2〕向人民法院起诉。

二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。

三、要求鉴证〔公证〕的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

四、双方商定的其他条款：

1.

2.

第十二条合同附件及有效期

一、合同附件：

1.项目预算书；

2.

二、本合同自双方盖章之日起生效，至项目全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位：________________________

法定代表人：______________________

____年____月____日

分包单位：________________________

法定代表人：______________________

____年____月____日

幼儿园改造施工简易合同(篇七)

甲方：陕西省安康公路局

乙方：陕西省安康市公路局机修厂

为确保项目工程顺利完工，经甲乙双方充沛协商，并在此根底上达成如下协议内容：

1、项目工程：s207线吉河桥便道抢修项目。项目内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路平安标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。

2、项目总价：元〔大写元〕。

3、项目工期：自XX年1月13日至XX年1月29日，工

期17天。

4、项目质量：乙方必须按照公路项目相关工程的技术标准、规程要求施工，认真选择施工计划及施工工艺，对关键工序的施工办法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意前方可实施。项目质量乙方负全部责任。

5、项目平安及法规制度

①、合同签订后由甲方平安、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工办法的适应性、稳定性和平安性负责，甲方不承当责任。

②、乙方在合同执行期间，应对项目中的所有结构、材料、设备、临时项目等进行积极爱护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承当相关责任。

③、乙方应加强平安生产管理，并做到平安生产、文明施工，由于管理不善或民工的差错，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。

④、爆破人员必须持有公安机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、寄存证，寄存要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。

⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门公布的法律、法规和制度，否那么产生的一切后果由乙方承当，乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承当的各种税费。

⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承当。

6、项目结算及支付

①、项目中期借款额度以上月实际进度并检验合格项目价款

的60%。

②、项目完工后一个月内办理项目价款结算手续。

7、其它：

①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。

②、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。

③、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。

④、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。

8、附件：施工图纸及及材料供给。

8.1、合同签字后，由建设单位提供图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。

8.2、完本钱合同项目所需的材料均由乙方负责采购、验收，所有材料运输和保管，甲方不承当任何费用，对进场的材料应按照标准要求分批抽检，合格前方可使用。对于不合格材料乙方应及时去除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。

甲方：陕西省安康公路管理局

法定代表：

乙方：陕西省安康市公路局机修厂

法定代表：

幼儿园改造施工简易合同【篇八】

甲方：

乙方：

甲方项目由乙方城建，为明确双方的责任和义务，确保项目顺利完成，根据?中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本项目具体情况，经双方协商签订本合同如下：

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目内容：

二、项目合同造价

本项目共计㎡，单价元/㎡，合计元。

三、施工期限

本项目工期自年月日至年月日。

四、项目价款的支付与结算

在乙方施工任务完成后，甲方一次性付清项目款。

五、甲乙双方责任

〔一〕甲方

1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物，帮忙乙方协调所需用土、沙方。

2、待项目结束后，负责组织有关人员进行验收。

3、定期不定期对项目施工进行质量检测。

〔二〕乙方

1、严格按照合同、项目技术规范及项目质量管理要求组织施工。

2、项目完成经业主等有关单位验收合格交付为准，如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。

3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。

4、保证所有施工机械合乎施工要求。

六、平安施工与检查

乙方应遵守平安生产有关管理规定，严格按照平安规范组织施工，因乙方平安措施不力造成事故和因此发生的费用，由乙方承当。甲方不得要求乙方违反平安规定进行施工，因甲方导致的平安事故，由甲方承当相应责任。

七、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解的原那么，随时协商解决。因协商无效，提交新野县人民法院解决。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。工程项目有关款项全部计算完毕后自行失效。

甲方：〔签章〕

乙方：〔签章〕

年月日

1550字土地承包合同

1550字土地承包合同

为了进一步稳定和完善土地承包责任制明确土地发包方〔简称：甲方〕和承包方〔简称：乙方〕的权利和义务，根据?农村土地承包法》和?甘肃省农业承包合同管理条例》等有关政策法规精神，经甲乙双方协商，订立本合同。

一、承包地数量和期限

1、甲方将村集体土地西大滩南井约120亩，上北井约160亩，猪场井约200亩左右，植林井约100亩、农林场约230亩、园子约30亩，鸡场约200亩，群井机井1眼，耕地约180亩，总计1220亩，承包给乙方，承包期为5年，从20xx年10月31日起至20xx年10月31日止。

2、土地承包费20xx年基数为11.5万元(其中：2.5万元由龚家堡林场承包人缴纳村委会,9万元由乙方缴纳村委会。龚家堡林场的上交局部每年按西沟村、新沟村、东沟村三村签订的龚家堡林场承包合同办理，以后每年总承包费除去龚家堡林场上交村上的承包费，残余局部由乙方上交村委会)。

二、甲方的权利和义务

1、监督检查承包合同的履行。

2、按照承包合同规定提取承包费。

3、管好用好集体资产，监督乙方对土地搞掠夺式经营和破坏耕地的行为。

4、有权统一规划和组织兴修水利、平田整地、修建道路，有权划分作物轮作区和科技示范区。

5、有权依法收回乙方擅自出卖、出租、抵押或转为非农用的承包地。

6、有权依法收回乙方不履行土地承包责任和义务的承包地及弃耕、荒芜的承包地。

三、乙方的权利和义务

1、对承包的土地依法行使生产经营自主权，产品处罚权和收益权。

2、爱护土地资源及其附着物，培肥地力，增加投入，对承包期内的树木，按照甲方每年植树