公路工程《合同》过关题库

7.7.承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时， （）。复习复习♦为帮助大家理解消化《题库》的内容，随后将发布《合同管理》的复习指导书，希望大家能对照着第一部分单项选择题.监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交 （）。A、清账书B.最后结账单C.竣工报表 D.竣工报表.某采购300t水泥的合同内列明第一批供货 200t,第二批供货lOOt,并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定 15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方 （）。A、不必追究对方的违约责任B.按300t的数量计算违约金C.按lOOt的贷款计算违约金D.按逾期15天的时间计算违约金.作为订立合同的代理人 （）。A、A、必须是企业或单位内部有关人员B.必须是企业或单位外聘人员C.必须是其他组织或其驻外机构C.必须是其他组织或其驻外机构D.以上三者（A,B,C）都可以为代理人.下列可以构成一个有效的承诺是 （）。A、A、承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D.向不特定的多数人同时做出承诺.下列情况下标书有效的是（）。A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B.投标书未密封 C.投标书逾期送达 D.投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方.监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现 （）。A、承包人无权得到该项工作的付款 B.承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C.业主给予承包人一定的补偿 D.承包人有权得到该项工作的付款

A.可以拒绝执行 B.请总监理工程师确认 C.请业主批准 D.请行政主管部门确定.抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。A.公开招标 B.邀请招标C.议标D.直接委托.承包人应（）向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。A.每月B.每日C.每周D.每旬TOC\o"1-5"\h\z.监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位 （）。A、向业主支付使用费并归还业主 B.可将设备免费带走C.可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D.不需向业主支付任何费用，设备归还业主.在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 2份。A.7B.42 C.21 D.28.（）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。A、中间支付证书 B.工程交工证书 C.缺陷责任终止证书D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 （）为准。A、招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为 （）。A.是否发布招标公告 B,是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起 （）内没有行使撤销权，撤销权消失。A.3个月 B。6个月C。1年D.2年.承包人在隐蔽工程覆盖之前应该 （）。A.请业主检查B.请监理工程师检查A.请业主检查B.请监理工程师检查C.自我检查Do请质监站监督人员检查3030、承包人对于监理工程师下达的口头指令应当 （）。TOC\o"1-5"\h\z.招标文件中投标须知是为了 （）。A.指导投标人正确报价 B。避免投标人中标后拒签合同 C.避免泄漏标底D。进行资格预审.《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为 （）个月。A.12B.24C.18D.30.法人的法定代表人超越权限订立的合同， （）。A、该代表行为一律无效 B.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C.该代表行为一律有效 D.除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为,根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失 （）。A.承担全部赔偿责任 B.按责任比例进行赔偿 C.不承担责任 D.承担连带责任21、如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为” ，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由（）负责对该损失进行赔偿的责任。A.业主B.承包人C.监理单位 D,直接处理监理事务的监理从业人员22、监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。A.业主B.承包人 C.监理单位D.直接处理监理事务的监理从业人员23、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应 （）。A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B.因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C.根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主 D.双方事后协商确定 E.不承担责任24、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应 （）。A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B.因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C.根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主 D.双方事后协商确定 E.不承担责任25、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B.因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C.根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主 D.应按责任比例计算赔偿 E.不承担责任26.以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的 （）日期。A.成立B.生效 C.监理服务开始履行的 D.监理进场的日期27、在以下所列的事项中，（）不属于委托人的义务和责任的。A.委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人 B.向受委托人报告工作C.若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息D.受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬E.因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应报酬28、如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了 84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（）。A.根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工B.继续延缓施工进度，等待业主改正 C.实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同29、如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是 （ ）。A.形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理 B.监理工程师这时有行使最后确定单价的权力C.承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同D.业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置一律看成是无效指令，不予执行一律看成是有效指令，必须执行一律看成是无效指令，不予执行一律看成是有效指令，必须执行C.如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况 ），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令D.向业主请示，业主认可的执行，否则不执行31、根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释， 当这些文件出现多义性或不一致性时， （）应做出解释和校正，并对此发出指令” 。A.业主 B.承包人C.监理工程师 D.合同双方的上级主管部门32、根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。A.在签发移交证书后立即全部退还 B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C.随中间交工证书的签发，按比例逐步退还D.在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半33、根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是 （）。A.在签发移交证书后立即全部退还 B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C.随中间交工证书的签发，按比例逐步退还D.在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半34、根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是 （）。A.工程量减少，则单价提高 B.工程量增加，则单价提高C.工程量增加，则单价降低 D.单价偏高，则予以降低，反之提高35、某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。A.现场施工用材料遭受的损失 B.承包人的施工机械遭受的损失C.已完工程遭受的损失 D.在建工程遭受的损失E.是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失36、根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是 （）。4343、FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是 （）。4343、FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是 （）。A.工地材料遭受盗窃的损失B.已完工程受到人为破坏的损失C.因气候原因造成的停工窝工损失D.人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失A.工地材料遭受盗窃的损失B.已完工程受到人为破坏的损失C.因气候原因造成的停工窝工损失D.人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失37、表明承包人合同义务完成的文件是（）。（即对工程的批准证明文件）A.质量验收单B.中间交工证书C.移交证书 D.缺陷责任期终止证书38、（）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。A.中间支付证书A.中间支付证书B.工程移交证书C.缺陷责任期终止证书 D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单39、某合同，甲乙双方议定违约金为 1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造成甲方损失 2.7万元，乙方应支付的赔偿金是（）。A.2.7万元B.支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元C.应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金 2.7万元，共计4.2万元40、某设计单位已接受委托方支付的定金 15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是（）。A.15万元B.7.5万元C.30万元D.45万元41、某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是 （）。A.两项索赔均成立 B.两项索赔均不成立B.人工费索赔成立，机械费索赔不成立 D.人工费索赔不成立，机械费索赔成立42.总价合同与单价合同比较， （）。A.总价合同便于处理工程变更 B.单价合同便于处理工程变更C.总价合同加大了业主的投资风险 D.总价合同有利于降低工程造价A.承包人B.A.承包人B.业主派驻工地的负责人 C.监理工程师D.业主和“监理工程师”共同负责44、施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是 （）。A.监理工程师 B.承包人C.监理工程师与承包人双方 D.以承包人为主监理工程师承担连带的责任45、在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。A.从事监理工作的从业人员 B。被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C.由监理单位派驻到工地的监理工作班子 D。由监理单位派驻到工地的总监理工程师46、在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。Ao从事监理工作的从业人员 B.被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C.由监理单位派驻到工地的监理工作班子 D.由监理单位派驻到工地的总监理工程师47、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是 （）。A.通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面B.专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先C.专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化48、FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是 （）。A.在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认B.在任何情况下工程师均可以更改C.任何情况下工程师均不能更改49、与承包人编制工程量清单无关的内容有 （）。A.质量规定 B.技术规范 C.设计文件D.计量支付办法50、FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。A.承包人的施工机械 B.施工中待安装到永久工程中的设备C.承包人的所有装备C.承包人的所有装备D.承包人用于工程试验检测的设备51、某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由（）。A.总监理工程师有权解除合同A.总监理工程师有权解除合同C.业主有权撤换承包人代表52、索赔通知由（）。B.监理工程师有权解除合同D.业主有权解除承包合同A.监理工程师发给承包人B.监理工程师发给业主 A.监理工程师发给承包人B.监理工程师发给业主 C.业主发给承包人D.承包人发给监理工程师E.监理工程师通知承包人并抄报业主53、合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后 （）内，应向承包人支付动员预付款。A.三十（30）天B.二十八（28）天Co十四（14）天D.四十五（45）天54、如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人， 它是一笔数额为材料价款（）的无息贷款。A.百分之百（100%）B.百分之七十五（75%） C.百分之八十（80%）D.百分之九十（90%）55、材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是 （）。A.运抵施工现场仓库（或堆场）的价格 B.到岸彳ft C,出厂价 D.料场价56、材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。A.运抵施工现场仓库（或堆场）的价格 B.到岸价 C。出厂价 D.料场价57、合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸” ，FIDIC合同条彳^规定（）。A.该图纸是承包人用于合同工程施工的依据 B。该图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工C。任何情况下均不得用于本合同工程的施工 D.经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工58、监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。A.有权B.任何时候都无权 C.经业主批准后有权 D.经合同管理机构批准后有权59、业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在 28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支TOC\o"1-5"\h\z付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是 （）。A.所超过天数的利息B.停工窝工损失 C.全部费用 D.全部损失包括承包人的利润60、FIDIC合同条款中的指定分包只能是 （）。A.材料供应 B.特殊服务C.工程分包D.属于合同中暂定金额下的工作或服务61、FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责 （）。A.由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏B.由于洪水引起的已完工工程损毁C.由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误62、一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是 （）。A.与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任B。与业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任C.与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任D.与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任63、在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的 14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。A.驱逐承包人B.留置权C.进驻工地 D.保全措施64、（）拒收不合格的工程。A.监理工程师有权 B.谁都无权 C.业主有权 D.谁都有权65、根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是 （）。A.超出合同规定检验所造成的停工窝工损失 B、超出合同规定检验所造成的检验费C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失()。66、自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是()。A.承包人B.业主C.承包人与业主双方 D,承包人负主要责任，业主负连带责任67、如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担（）。A.对整个工程的照管B.在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管C.应当承担起对该部分工程的照管责任 D.承担待完扫尾工程的照管68、如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。A.须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书B.该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了C.无法处理 D.须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行69、《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的 （），待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A.60%B.80%C.50%D.70%E.75%70、合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场 （但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。A.否决权B.抗辩权 C.留置权D.保全措施71、下列文件中（）不是合同文件的组成部分。A.投标书及其附件 B.中标通知书 C.招标补遗书 D.勘察资料72、监理工程师在施工承包合同中的地位是 （）。A.委托代理人 B.独立第三者C.既是委托代理人又是独立第三者 D.法定代理人()。73、在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是()。A.运达出口国的口岸的价格 B.离开货物供应国的口岸时的口岸价格C.到达本工程工地的价格 D.指离岸价加海上运输费再加海运保险费74、公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。A.监理工程师 B.业主C.省公路质监站D.交通部质监总站75、监理工程师所签发的“最终支付证书” ，在合同管理上的法律意义是（）。A.证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件B.证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件C.仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件D.证明业主已经完成合同义务的文件76、监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。A.委托监理合同 B.《合同法》与《招标投标法》共同赋予的C。招标投标法 D.施工承包合同F.合同法E.F.合同法77、施工承包合同的合同价格是指 （）A.承包人的投标价 B.评标中经算术修正后的价格 C.评标价D.中标通知书中所列出的中标价78、从担保法和会计制度上看，开工预付款 （国际惯例称其为动员预付款）应当属于（）性质的款项。A.定金B.保证金C.无息贷款D、暂付款E.承包人具有的留置权79、下列（）招标中，价格不应作为评标的第一要素。A.勘察设计招标B.施工监理招标 C.施工招标 D.材料、设备采购招标80、在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是 （）。A.予以降低B.予以提高D.与投标人谈判修改C.D.与投标人谈判修改81、以同一专业的施工单位组成联营体 （联合体）投标时，其联营体的资质应 （）。

A.以联营成员单位中资格较低者为准A.以联营成员单位中资格较低者为准B.由业主或招标单位确定Co以联营成员单位中资格较高者为准 D.只有路基工程可以以较低者为准82、承包人应密封的投标文件内容有 （）。A。投标文件的全部内容 B.投标书及投标保证书 Co已标价的工程量清单 D.法人委托书83、评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是 （）。A.原始报价 B.算术修正后的报价 C.类比彳ft D.评标价84、施工单项合同估算价在（）的必须进行招标。A.1000万元以B.200万元以上 C.300万元以上 D.2000万元以上85、《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。A.2个B.3个C.4个D.5个86、评标委员会的评标报告应由（）。A.全体成员签字 B.评标委员会主任与业主的法定代表人签字C.评标委员会主任与全体成员签字 D.评标委员会主任签字87、评标委员会应由（）负责组建。A.项目主管部门 B.建筑市场的主管部门 C.招标人D.工程监理单位88、以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》 （2003年）对招标人编制“标底”的规定的是 （）。A.必须编制标底 B.不承认“标底”对评标工作有法律约束力C.根据项目的特点决定是否编制标底 D.对一个工程可以编制两个或两个以上的标底89、我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指 （）。A.社会平均成本价 B.投标人的个别成本价 C.合同标底的价格D.本行业的行业平均成本价90、按FIDIC条款，下列做法中（）更合适。A.先签订监理合同，再进行施工招标 B.先施工招标，再签订监理合同C.谁先谁后都可以C.谁先谁后都可以D.施工合同与监理合同同时进行招标91、投标有效期是指（）。A.从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间B.从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间C.从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间D.从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间92、《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前 （）可以用“补遗书”的方式修改招标文件。A.15天B.21天C.28天D.30天93、投标基准日期是指（）。A.投标截止日前28天的当日 B.开始发售招标文件的当日C.投标截止日的当日 D.开始发售招标文件后的第28天94、投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于 （）。A.该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理B.允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程， 其余的应另择中标人C.该投标属于不符合标，予以拒绝D.视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报， 补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比95、在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照 （）订立合同”。A.有效合同 B.合同示范文本 C.格式化合同 D.定式合同96、以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是 （）。A.合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关C.合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方A.A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定的合同A.A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定的合同D.合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关97、以下提法正确的是（）。A.依法成立的合同对当事人有法律的约束力B.只有依法生效的合同才对当事人具有法律的约束力C.只有依法生效又经过“公证”或“鉴证’ ’的合同才对当事人具有法律的约束力D.只有依法成立又经过“公证”或“鉴证”的合同才对当事人具有法律的约束力98、要约的定义是（）。A.希望和他人订立合同的意思表示B.希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示C.要有实际内容的约定 D.是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的过程99、要约生效的时间是（）。A.要约人发出要约时该要约生效B.要约到达“受要约人”时该要约生效A.要约人发出要约时该要约生效B.要约到达“受要约人”时该要约生效C.要约生效的时间由“受要约人”认定D.该要约得到管理合同的行政部门认可时该要约生效100、如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示 （）。100、如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示 （）。A.否定性承诺B.承诺有效 C.承诺无效101、恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是D.用重新要约代替了原来的要约（）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同D.合同效力待定的合同102、因重大误解所订立的合同应属于 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同D.合同效力待定的合同103、违反法律法规中强制性规定的合同是 （）。A.合同有效A.合同有效B.无效合同 C.可撤销合同D.合同效力待定的合同104104、损害社会公共利益的合同是 （）。A.A.独立责任原则 B.严格责任原则 C.过失责任原则 D.公平责任原则A.A.独立责任原则 B.严格责任原则 C.过失责任原则 D.公平责任原则105、在订立合同时“显失公平”的合同是 （）。A.合同有效 105、在订立合同时“显失公平”的合同是 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同106、限制民事行为能力人所订立的合同属于 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同107、以合法形式掩盖非法目的的合同属于（）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同108、法人代表越权的情形下所签订的合同属于（A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同109、无权代理人所签订的合同应当属于 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同110、未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同D.合同效力待定的合同D.合同效力待定的合同D.合同效力待定的合同）°D.合同效力待定的合同D.合同效力待定的合同（）。D.合同效力待定的合同（）。111、凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是A.对B.不对C.没有得到相对人追认的才无效D.由相对人一方认定其是否有效TOC\o"1-5"\h\z112、凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是 （）。A.对B.不对C.没有得到相对人追认的才无效 D.由相对人一方认定其是否有效113、只要是合同的形式或双方约定的不符合法律规定一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是 （）。A.对B.是合同效力待定合同 C.没有得到相对人追认的才无效 D.由相对人一方认定其是否有效114、《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是 （）。D.严格责任原则或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”A.过失责任原则 B.平等自愿原则D.严格责任原则或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”115、由于合同中某方存在有过失， 使得已经成立的合同不能生效,时，责任方应承担的责任原则是（）。A.过失责任原则B.平等自愿原则A.过失责任原则B.平等自愿原则C.诚实信用原则D.严格责任原则TOC\o"1-5"\h\z116、因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定117、凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定118、凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定119、因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定120、工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于 2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定121、如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于 3家的情况下签订的合同，该合同属于（）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定122、招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定123、当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于 （）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定124、“招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同” ，应当属于（）。A.合同有效 B.无效合同 C.可撤销合同 D.合同效力待定125、某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按 （）原则处理。126、监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的 （）。A.一般抗辩权B.同时抗辩权 Co不安抗辩权 D.后履行抗辩权127、双方代理行为、自身代理行为都属于 （）行为。A.有效代理B.无效代理C.无权代理D.有权代理128、（）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。A.监护人B.法定代理人 C.法定代表人（简称法人代表）D.自然人129、民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是 （）。A.依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人B.法院指定的代理人 C.法人就是法定代表人 D.被法律赋予人格化了的社会组织130、经济法律关系的主体是指（）。A.经济法律关系中当事人的权利和义务B.是经济法律关系的当事人C.经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物” D.国家颁布的法律、法规131、经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体 （债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求 （）强制执行的资格。A.上级主管部门B.有关司法机关C.当地工商行政管理机关 D.当地公安局132、业主与监理工程师签订委托监理合同属于 （）行为。A.法定代理B.指定代理 C.双方代理D.委托代理133、“经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的 （）事实。A.行为 B.事件 C.实效 D.客观134、当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为 （）。A.行为 B.事件 C.实效 D.机会135、从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是 （）。A.公民和自然人都有国籍 B.公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人

C.公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的C.公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的D.公民是有国籍的，自然人是没有国籍的136、组织办理竣工验收的费用由（ ）承担。A、承包人B、监理C、业主D、上级主管部门137、以下哪一项不属于工程变更范围？（ ）A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少 B、取消合同中任何部分的工作细目的工作C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类 D、为完成工程进度而增加资源投入137、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验.对该部分工程监理工程师应认为（ ）。A、已经竣工不需再进行竣工检验 B、需经检验后才能判定是否竣工C、已经竣工但还需进行竣工检验 D、尚未竣工138、工程一切险中的意外事故，包括火灾和（ ）或飞机坠毁。A、地震B、雷击C、地崩D、飞行物体坠落TOC\o"1-5"\h\z139、依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布： （ ）。A、中国经济导报 B、中国建设报 C、中国日报D、中国交通报140、专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。 检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（ ）。A、中间交工证书 B、分项工程交工证书 C、部分工程交工证书 D、单项工程交工证书141、暂定金额由（ ）批准使用。A、业主B、总承包人 C、监理工程师 D、业主代表142、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（ ）。A、根据本工程的设计提供的预计工程量； B、根据投标要求估算的报价工程量；C、合同履行过程中完成的实际工程量； D、工程结帐依据的结算工程量。143、招标投标法规定评标工作应由（ ）负责。A、业主B、业主组建的评标委员会 C、上级主管部门指定的评标小组 D、代表国家的常设评标机构。144、由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）。A、正常工作 A、附属工作 C、额外工作 D、意外工作145、、依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）。A、10日B、15日 C、20日D、25日146、《工程变更令》由（ ）下达。A、业主 B、监理工程师 C、现场监理 D、上级主管部门13、根据合同通用条件，如果在（ ）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律 、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律 、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升， 承包人由此增加的开支， 业主应予补偿。A、投标截止日期前的28天 B、投标截止日期前30天C、授标D、投标TOC\o"1-5"\h\z147、合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（ ）。A、技术规范 B、中标通知书C、合同协议书 D、有标价的工程量清单148、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（ ）。A、政府机关 B、银行 C、公民个人 D、学校149、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（ ）。A、不具有法律效力 B、被代理人的追认权C、被代理人不履行委托代理协议 D、被代理人的拒绝权150、以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（ ）A、工程保险是强制性的 B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的151、施工合同的担保合同属于（ ）A、从合同 B、主合同C、分包合同 D、有偿合同152、因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则:A、业主负全责 B、监理负全责 C、各负其责 D、施工方负全责153、处理合同纠纷的原则是（ ）。A、协商为主、调解优先原则 B、维护业主利益的原则 C、严格监理的原则154、在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的 28天内办理履约担保手续。担保方式有（ ）。A、定金 B、银行保函 C、第三人保证 D、抵押155、在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中， （ ）不属于业主的风险。A、特殊风险，包括战争、革命等B、经济方面的风险 C、单价的报价风险D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失156、招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（ ）方式进行招投标。A、直接委托B、公开招标 C、邀请招标 D、议标157、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（ ）。A、一切风险转移给保险公司 B、部分风险转移给保险公司C、全部风险仍由业主承担 D、全部风险转移给承包人158、在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的 （）的那部分款额。A、5% B、10% C、15% D、20%159、在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（ ）为止。A、合同签字之日起到颁发工程移交证书 B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书 D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书160、没有经过公证的合同一般认为（ ）。A、是无效合同 B、是可撤销合同C、是效力待定合同 D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同161、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（A.经催告后，可解除合同 B.可解除合同C.经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同 D.在履行期限届满之前可解除合同162、监理工程师有权处理的索赔是承包商（ ）。A.依据合同条款提出的索赔 B.依据其它法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔 D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔163、某公路项目设计合同的价格为 300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ ）万元。A.60B.30 C.90D.120164、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ ）A、物 B、智力成果 C、行为D、财165、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构166、下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。A、抵押人所有的房屋 B、抵押人有权使用的集体土地所有权C、依法被查封的财产 D、抵押人所有的支票167、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后， （）A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。168、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）A、同时履行抗辩权 B、代位权C、撤销权D、不安抗辩权169、监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择AA、要约到达对方之前 B、对方发出承诺之前C、对方承诺到达要约人之前 D、对方承诺生效之后AA、要约到达对方之前 B、对方发出承诺之前C、对方承诺到达要约人之前 D、对方承诺生效之后A、能力B、人员C、设备D、报价170、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）A、负责施工合同的协调管理 B、负责外部关系的协调C、认真勤奋地工作D、不得泄露申明的秘密171、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。A、费用索赔 B、要求承包人编人缩短合同工期 C、合同内索赔 D、工期延误索赔172、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）A、减少合同中约定的工程量 B、改变有关工程的施工时间C、删除承包范围内的部分工作 D、更改工程有关部分尺寸173、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）A、合同协议书、通用条软、专用条款 B、中标通知书、专用条款、协议书C、中标通知书、专用条款、投标书 D、中标通知书、专用条款、标准174、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）A、完成合同内注明的全部工程的时间 B、完成合同内外全部工程的时间C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期175、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。A、工程接收证书签发 B、颁发履约证书 C、“结清单”生效D、提交竣工报表176、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。A、监理单位 B、总监理工程师 C、监理单位的法定代表人 D、具体的监理人员177、法人的交更是指（）A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销178、要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。AA、买卖合同B、技术合同 C、承揽合同 D、委托合同AA、买卖合同B、技术合同 C、承揽合同 D、委托合同179、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用（）合同。A、单价 B、总价C、成本加酬金 D、计划价格180、双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。A、正常监理工作 B、附加监理工作C、额外监理工作 D、包括正常，附加和额外监理工作TOC\o"1-5"\h\z181、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时， （）A、不应返还保留金 B、应退还一半保留金C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半 D、应全部退还保留金.182、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（ ）A.只交验企业法人营业执照B.只交验企业等级证书C.优良工程证书 D.企业法人营业执照和企业等级证书183、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）A.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿B.只限定当事人违约而提出的赔偿C.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿184、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（ ）A.预付款是定金的形式之一B.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 D.留置物的所有人必须是债务人185、按照法律规定，（ ）不能成为建筑施工合同的担保人A.建设主管部门 B.建筑公司 C.银行D.贸易公司186、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（ ）的有关规定。187、世行贷款公路项目主要采用A、成本加酬金合同B、总价合同C、单价合同 D、设计施工总承包合同188、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（）A、由业主负责B、由承包商负责C、由设计单位负责 D、由业主与承包商各负一半189、根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。TOC\o"1-5"\h\zA、2个B、5个 C、10个 D、3个190、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ）A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B.发出未履行业务通知后在第 21天单方面终止合同C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第 35天，监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知， 21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出 35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止191、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（ ）A、工程师对争议事项作出决定 B、双方友好协商 C、申请仲裁 D、提起诉讼192、经济合同的核心是（ ），它量当事人双方权利和义务的焦点A、价款B、标的 C、违约责任 D、履行期限193、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后， 要求承包人进行剥露后的重新检验。 检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担194、无效经济合同的确认权属于（）A、法院或仲裁机关B、法院C、工商局D、建设管理部门195、招标文件中的工程量清单是（）A、准确的工程量 B、竣工结算的依据C、投标单位计算标价的依据D、总价承包时的工程量196、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）A、承包商 B、业主C、第三方D、监理197、下列那种行为属于要约 （）A、业主向承包人发出的订约通知；B、业主发售的招标文件；C、承包人投送的投标文件； D、业主签发中标通知书；198、合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有： （ ）A、不可以成为招标人 B、不可以成为投标人 C、不可以招标但可以投标D、可以招标但不能投标 E、既可以招标又可以投标 F、既不能招标也不能投标199、任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会， 如果投标人先以自己的公司投了一次标， 然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；C、以上两次投标都将被拒绝； D、以上两次投标都有效；200、工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由 （ ）给予确认的过程。A、业主 B、业主、监理工程师、承包人三方 C、承包人D、监理工程师201、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（ ）A、通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面。B、专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件较为全面。C、专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化，故专用条件优先。202、规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是： （）

A、支付证书;BA、支付证书;B、移交证书;C、缺陷责任期终止证书;D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。203、监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任， 或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员（ ）。A、不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用；B、经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作；C、应当永远离开本合同工程，不得继续留用；D、未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程工作。204、《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有： （）A、代位权 B、撤销权 C、概括转让 D、约定解除权205、当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是 （）。A、定金 B、抵押 C、质押 D、保留金206、施工中某隐蔽工程未经验收， 承包人就自行将工程隐蔽， 事后监理工程师指令承包人剥开已经隐蔽的工程重新检验，检验结果表明承包人所施工的工程符合合同要求， ，，，承包人因执行监理工程师的上述指令所引起的剥开、检验及重新隐蔽的费用应当由（ ）承担。A、业主 B、承包人 C、监理公司 D、工程师207、公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于 150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（ ）的机械施工。A、45dB; B、55dB; C、75dB;D、85dB。208、按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（ ）。A、终止合同 B、中止履行合同 C、恢复履行合同 D、解除合同209、业主投保“建筑工程一切险”后，工程建设中的 （ ）。A、一切风险转移给保险公司A、一切风险转移给保险公司B、全部风险仍由业主承担C、C、将“工程一切险”的风险转移给保险公司D、全部风险转移给承包人TOC\o"1-5"\h\z210、合同法律关系主要是由法律规范调整的（ ）。A.行政法律关系 B.民事权利义务关系 C.刑事法律关系 D.经济侵权关系211、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（ ）。A.追认权或者拒绝权 B.催告权或者撤消权 C.追认权或者撤消权 D.催告权或者拒绝权212、订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（ ）。A.第三人完全接受要约条件 B.承诺人不定期地做出承诺C.完全接受要约条件 D.承诺人可附有实质性变更的答复212、除（ ）外，合同允许变更或解除。A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的C、由于合同主体的一方承办人调离单位D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益213.招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（ ）。A、以书面形式向提出人作答复 B、以口头形式向提出人当场答复C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复D、可不向其他投标者作答复214、（ ）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。A.工期管理B.审查项目概预算 C.质量管理 D.结算管理215、《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（ ）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。A.10天 B.30天C.20天D.21天216、根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（

A.由仲裁机构确定 B.业主承担C.业主和承包商共同承担 D.承包商已经计入合同报价之中，应在支付中扣回217、某承诺文件超过要约规定时间 1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（ ）A.因迟到而自然失效 B.必须经要约人发出接受通知后才有效C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效 D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺218、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（ ）的期限A.合同签字日至承包人提交结清单日C.开工日至工程师颁发履约证书日A.合同签字日至承包人提交结清单日C.开工日至工程师颁发履约证书日219、我国对经济合同争议的处理实行（A.一裁两审制 B.或裁或审制220、经济法律关系由（A.主体、客体、内容C.法人、经济合同、经济责任B.开工日至工程师颁发移交证书日D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日）C.只许仲裁 D.只许诉讼）三要素组成B.当事人、经济行为、经济利益D.经济管理、经济协作、经济责任221、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）A.参与竞争的投标人C.上级行政主管部门222、法人的变更是指（ ）。221、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）A.参与竞争的投标人C.上级行政主管部门222、法人的变更是指（ ）。A法人法定存在期限届满C依据行政机关的命令撤销B.招标单位的董事会D.省、市政府部门提供的专家名册B法人改变经营性质或范围D法人依法宣告破产223、对施工承包合同鉴证的机关是（ ）。A行政主管部门 B工商行政管理部门 C业务主管部门 D司法行政管理部门224、某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。A公开招标B邀请招标C议标D直接委托225、工程师代表将由（ ）任命。AA公开招标B邀请招标C议标D直接委托225、工程师代表将由（ ）任命。A业主B监理工程师 C政府主管部门 D承包商226.监理合同中不包括（ ）内容。A保障业主权益的条款 B保障承包商权益的条款 C保障监理单位权益的条款 D违约责任的条款227、安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（ ）。A要约B承诺C新的要约 D既不是要约也不是承诺228、合同主体义务表现为（ ）。A按照自己的意志作出某种行为 B按照对方的要求作出某种行为C权利受到侵害时有权t#求法律的保护 D要求对方不得不作出某种行为229、工程施工分包合同属于（ ）。A主合同B从合同C独立合同 D无偿合同230、业主与承包商之间的关系是A上、下级关系B经济合同关系C经济管理关系 D经济协作关系231、下列合同中，属于主合同的是（ ）。A施工承包合同 B施工分包合同C担保合同 D工程保险合同232.监理合同自（ ）开始生效。A合同签字之日 B合同写明开始执行监理业务之日C监理单位实际开始执行监理业务之日 D被监理合同开始执行之日233、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ ）提供。A监理单位自费收集 B向业主付费索取 C向设计单位付费索取 D业主免费提供234、承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时（ ）。A应从业主方获得附加监理酬金 B应从业主方获得额外监理酬金

C应从承包方获得合理化建议的奖金 D不应从任何一方获得额外奖励或酬金235、工程标底是工程项目的（ ）。A预期价格 B工程概算价格C合同价格D结算价洛236、计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的 之日为止。A工程移交证书 B工程移交证书指明的竣工日 C解除缺陷责任证书 D最终支付证书237、建设工程合同纠纷的仲裁由（237、建设工程合同纠纷的仲裁由（）的促裁委员会仲裁。A工程所在地 B双方选定 C施工单位所在地 D建设单位所在地238、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ ）A代理人与被代理人共同承担责任 B代理人承担连带责任C代理人与被代理人协'商确定责任 D代理人独自承担责任239、合同法律关系是由（ ）三要素所构成。A主体、客体、内容 B当事人、合同行为、合同利益C法人、合同、权利和义务 D合同管理、经济协作、法律责任240、材料采购合同中对材料质量检验的方法， （ ）是错误的。A经济鉴别法 B化学试验C理论换算法D物理试验TOC\o"1-5"\h\z241、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ ）A口头协商即可B应签订书面协议 C与第三方一起协调 D承办任何手续242、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ ）A当事人可以约定补充协议 B当事人可任意进行C当事人不能约定补充协议 D当事人必须按交易习惯进行243、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ ）D由双方当事人指定A由一方当事人选定B由仲裁委员会指定 CD由双方当事人指定244、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,244、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后 （ ）内提出书面处理意见。A1天B2天C7天D14天245、要约是指：A.希望和他人订立合同的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示C.希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告246、根据《合同法》的规定，要约在时生效：A.受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人 C.受要约人作出承诺 D.要约人发出要约247、投标是：A.要约邀请 B.承诺 C.要约D.履约248、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10 B.30 C.15 D.60249、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先） ：A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款250、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：A.总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同251、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前天以书面形式通知发包人。A.7 B.10 C.14 D.15252、工程开工前，应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。A.承包人B.发包人 C.承包人与发包人分别 D.向承包人与发包人均不253、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以

A.向仲裁委员会申请强制执行B.A.向仲裁委员会申请强制执行B.再申请仲裁C.向法院申请强制执行D.向法院提请诉讼254、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）审批。A.原设计单位 B.发包人C.工程师 D.原审批单位255、经济法律关系的（ ）是指经济法律关系的参加者或者当事人。A、主体 B、客体 C、内容 D、对象256、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ ）。A、合法行为 B、违法行为 C、自然事件 D、社会事件257、中标通知书（ ）具有法律效力。A、对招标人和中标人均 B、只对招标人 C、只对中标人D、对招标人和中标人均不258、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求259、我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（）时生效。A.订约B.成立C.合意D.协商TOC\o"1-5"\h\z260、违约金具有何种性质（ ）A.补偿性B.惩罚性C.补偿性和惩罚性 D.视具体情况而定261、当事人之间订有买卖合同，合同规定每吨价格为 3000元，共买进10吨，履行期到来后，市场价格为 2500元，卖方迟延15天交货，交付时已跌至2000元。请问：在这种情况下，损害赔偿数为（ ）。A.5000元B.1万元C.2万元D.2.5万元262、公路工程施工承包合同的有效期期限是 （）。A.合同工期 B.从开始招标至工程完工的时间C.从合同签订至缺陷责任期结束 D.合同工期加保修期10263、甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函， 10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于 （）。A.要约失效B.要约生效 C.要约撤回 D.要约撤销264、在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是 （C）。A、当事人有故意或者过失行为 B.缔约人一方受到损失C.发生在合同订立以后 D.过错行为与损失之间有因果关系265、业主与承包商签订了一份协议书， 业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位， 对此，以下说法正确的是（）。A.合同有效B.合同如果是当事人意思的真实表示，就有效C.合同无效D.合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效266、下列说法正确的是（）。A、合同中的质量要求应当按照国家标准、行业标准履行B.给付货币的，应当在接受货币一方所在地C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行D、给付货物的，应当在履行义务一方所在地267、下面关于不安抗辩权的说法错误的是 （）。A、不安抗辩权适用于双务合同 B.不安抗辩权行使后就意味着合同的终止C.不安抗辩权是先履行一方的抗辩权 D.当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任268、监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的 （）。A.一般抗辩权B.同时抗辩权 C.不安抗辩权 D.先履行抗辩权269、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款 8%作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应1万元，在保证承包商商缴纳5001万元，在保证承包商()。最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是

()。A.800元B.1000元C.1800元D.500270、关于不可抗力的说法正确的是 （D）。A.施工期间下雨属于不可抗力B.由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约C.由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责D.对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任271、下列说法正确的是（ ）。A.在任何情况下，当事人都可以变更合同 B.变更合同应当办理登记手续C.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更D.合同的变更必须是合同内容实质性的变更272、下面说法正确的是（）。A.解除合同应当办理批准、登记手续B.合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止C.合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同D.被解除的合同自始没有法律效力273、依据合同法的规定，当事人一方可以解除合同的情况为 （D）。A.不可抗力发生 B.当事人一方迟延履行主要债务C.当事人一方有违约行为D.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务274、根据担保法的规定，以下表述正确的为 （）。A.定金合同从合同订立之日起生效 B.定金数额由当事人约定C.定金合同的形式由当事人协商 D.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回275、下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为(B)275、下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为(B)。A.技术合同B.劳务合同A.技术合同B.劳务合同C.建设工程合同D.赠与合同276、当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起 （）。A.5日内B.10内C.15内D,一个月内277、上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同， 双方商定在济南站交货， 但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在 （）起诉。A.天津市人民法院B.上海市人民法院 C.济南市人民法院D.铁路运输法院278、当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为 （D）。A.必须请求仲裁委员会决定 B.必须请求人民法院决定C.由第三人出面调解 D.一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定279、某建筑公司法定代表人由于有事需要外出， 不能亲自参加建设工程承包合同的签字， 于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是 （D）。A、这种代理属于委托代理，签字有效 B.这种代理属于法定代理，签字有效C.这种代理属于指定代理，签字无效 D.这种代理属于委托代理，签字无效280、某主管采购材料的项目副经理某甲委托某乙去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法正确的是（）。A、该委托代理行为有效 B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任281、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为 （）。A、以代理人的名义与对方谈判 B.商签的合同内应有代理人权利义务条款C.代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求D.合同生效后，委托人和代理人共同履行合同(D)。282、代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型(D)。A、A、法定代理、指定代理、合法代理B.委托代理、委派代理、民间代理C、委托代理、法定代理、民间代理D.委托代理、法定代理、指定代理283、某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同， 甲代理人超越授权范围签订了该工程合同， 事后获得法人代表同意,此代理行为应认定为（B）。A.无效代理行为 B.有效代理行为 C.无权代理行为 D.无法律效力行为284、法律关系的主体是指（）。A.法律关系中当事人的权利和义务 B.法律关系的当事人C、权利义务所共同指向的“事”或“物” D.国家颁布的法律、法规285、合同法律关系的客体是（）。A.承包商B.监理工程师 C.标的D.合同条款TOC\o"1-5"\h\z286、建设工程设计合同法律关系的客体表现为 （）。A.财B.物C行为D.非物质财富287、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的 （）。A.主体B.客体C.内容D,内容中的义务288、某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则下面说法正确的是 （）。A、某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组