钢结构施工合同

钢结构工程施工合同施工单位：项目名称：签订日期：2013年08月06日甲方：乙方:一、总则本合同经甲乙双方共同协商订立，适用于盐城厂房钢结构-单跨27米工程；（1）合同文字：合同文本及双方之间的所有联系原则均以中文进行，并经书面确认；（2）货币：本合同中的货币单位均指人民币；（3）本合同以及由此产生的所有事项均应适用于中华人民共和国之法律、法规和技术规范。技术规范中涵盖内容如双方另有约定则以约定为准。二、双方工作范围及要求：1、甲方工作范围及要求：（1）提供设计施工图纸。（2）及时将可能出现的时间变更和技术变更、以及其它可能影响工程正常进行的情况书面。通知乙方，技术变更需业主或监理签证认可后，方可施工。（3）委派为甲方代表，负责施工过程中及本合同期限内的相关事务。（4）保证工地有以下必要施工条件：A、现场零星材料存放地。B、运输材料到现场道路及场地。C、负责协调与执行合同相关的周边各方的关系。D、提供工地临时住宿、用水、用电（免费）。2、乙方工作范围及要求；（1）按照图纸在合同规定期内完成制作、运输、安装。（2）负责工地卸货、理货。（3）指定为乙方项目经理，负责现场施工进度、质量、安全管理。（4）乙方代甲方行使甲方与业主的现场施工对接权力，但不包括文件签署和商务协定。三、基本情况与要求描述：（1）基本情况：以甲乙双方确认施工图（施工图作为本合同有效附件）。（2）材料要求：按报价单要求规范。（3）合同总金额不包含原场地的清理、树木移除及原场地的破坏恢复或修复工作。（4）施工过程中产生的签证如由乙方经办，则增加费用归乙方所有。四、质量验收标准及工程验收：（1）按照《钢结构工程施工验收规范》（GB50205—2001）、要求进行验收。（2）甲、乙双方会签的图纸和文件。（3）乙方通知甲方进行工序及竣工验收后，甲方应在一周内前来验收。（4）甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应提前3日通知乙方，双方协商一致另定日期。否则，视为甲方认可乙方单方面验收的结果。五、合同金额：（1）合同总金额：（￥5376700.00元）。（2）钢构主体完工付合同总价的30%，即(￥元)。（3）工程完工结束付至合同总价的60%，即（￥元）（4）审计结束付至合同总价的95%，即（￥元（5）质保款5%，即贰拾陆万捌仟捌佰叁拾伍圆整（￥），质保期（一年）满一个月内付清。六、施工周期：200天（2013年08月14日~2014年03月04日），以实际开工日期为准。七、注意事项（1）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方书面同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。（2）因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。（3）因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。（4）因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。八、人力不可抗力：货物制造、运输、安装过程中，由于发生战争、地震及特大火灾等不可抗力因素致使延期交货、不能交货，以及工期延迟，甲方应能谅解，不追究责任。乙方应在不可抗力事件发生后，立即通知甲方。在此情况下，乙方仍有责任采取必要的措施促使尽快交货、安装，不可抗力事故发生后如果超过四星期乙方仍未能完成合同内容，甲方有权撤销合同，乙方退还货款。九、工程管理违约：（1）如因乙方原因延迟交货，除人力不可抗因素，甲方对此按照每延误一天收取合同0.1%的违约金，但违约金总金额不超过合同金额的3%，如因乙方原因造成延期交货超过合同规定日期15日，甲方有权解除合同，乙方退还货款并赔偿甲方合同的10%的违约金。（2）如甲方验收合格后，甲方未按期付款，除双方书面另有约定或谅解，甲方对此延期按照每延迟一天向乙方支付合同金额0.1%的罚款，但违约金总金额不超过合同金额的3%，如甲方逾期付款达到15日，甲方应向乙方支付合同总额10%的违约金。十、安全管理：（1）在项目施工过程中，乙方必须符合项目特定的安全生产制度，参加施工所有的管理人员和工人都必须认真执行并遵守制度的规定和要求，乙方项目负责人必须认真履行安全生产责任制度的规定，认真执行国家有关劳动保护标准和安全技术规程，作业人员必须遵守本工种的安全规程；（2）乙方参加施工的工人在进入岗位前，均要进行入场安全教育和岗位教育，特种作业人员（电工、起重工、电焊工等）必须经过专业培训考核，持证上岗。乙方项目负责人要对全体场内施工人员进行上岗后的经常性安全教育。乙方安全检查人员必须每天巡视现场，及时发现施工中的不安全隐患，及时排除险情，纠正施工中违章指挥和违章作业。（3）乙方自行对施工中的安全承担全部责任和乙方造成第三方的施工承担责任，甲方应提供乙方独立的施工场地区域，但乙方仍必须接受甲方的安全检查和督促。十一、争议解决：凡涉及执行本合同而发生的一切争议，双方应争取友好协商解决。如经过协商仍不能解决或则双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。十二、本合同未尽事宜双方友好协商解决，合同签订后的补充文件经双方确认后方可生效。十三、本合同壹式贰份，甲乙两方