2022年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(二)及答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(二)及答案单选题（共100题）1、某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。A.2300B.2450C.2550D.2630【答案】A2、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A3、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】D4、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。A.2B.3C.4D.5【答案】B5、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D6、某工程的招标控制价为10000万元，中标人的投标报价为9500万元。在施工过程中，经发包人同意，某总价措施项目（非安全文明施工费）的实际调整金额为100万元，则该措施项目费的调整金额应为（）万元。A.0B.95C.100D.110【答案】B7、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（）A.30人以上死亡B.100人以上重伤C.1亿元以上间接经济损失D.1亿元以上直接经济损失【答案】C8、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】B9、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构【答案】D10、抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。A.6.9%B.7.8%C.8.2%D.9.5%【答案】D11、项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（）签认后实施。A.建设单位B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C12、采用定额单价法计算工程费用时，分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（）。A.调量不换价B.可以直接套用预算单价C.编制补充单位估价表D.按实际使用材料价格换算预算单价【答案】A13、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业指导书【答案】D14、奥地利法学家埃利希在《法社会学原理》中指出：“在当代以及任何其他时代，法的发展的中心既不在立法，也不在法学或司法判决，而在于社会本身。”关于这句话的含义的阐释，下列哪一项说法是错误的？A.法是社会的产物，也是时代的产物B.国家的法以社会的法为基础C.法的变迁受社会发展进程的影响D.法具有抽象性和概括性，能涵盖社会的所有方面【答案】D15、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求哪个机构撤销债务人的行为？()A.人民法院B.仲裁机构C.检察院D.政府部门【答案】A16、关于质量保证金的阐述中，错误的是（）。A.承包人未按合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣留修复支出B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期终止后，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】B17、调整建设工程进度计划时，可以通过()改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A18、砌筑砂浆强度试验采用立方体抗压强度试验方法，下列说法正确的是（）。A.同一验收批砂浆试块强度平均值应≥设计强度等级值的1.10倍B.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值＜设计强度等级值的85%C.同一验收批砂浆试块强度平均值应＜设计强度等级值的1.10倍D.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值≥设计强度等级值的75%【答案】A19、（2018年真题）承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】C20、某项目建筑安装工程费为1500万元，设备工器具购置费为2000万元，基本预备费为200万元，工程建设其他费为500万元，涨价预备费为100万元，铺底流动资金为100万元，建设期贷款利息为120万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.4000B.4200C.4300D.4420【答案】B21、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.持续时间总和最长B.时间间隔均为零C.时距总和最长D.由关键节点组成【答案】B22、采用定额单价法计算工程费用时，分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（）。A.调量不换价B.可以直接套用预算单价C.编制补充单位估价表D.按实际使用材料价格换算预算单价【答案】A23、下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（）。A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购【答案】A24、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程的确认【答案】B25、施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】B26、（2020年真题）某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560【答案】A27、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行【答案】D28、某土方工程，招标工程量清单中的工程量为1000m3，承包人投标报价中的综合单价为30元/m3，合同约定，当实际工程量超过清单工程量15%时调整单价，调整系数为0.9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m3，则该土方工程的工程价款为（）元。A.42300B.41250C.40800D.37800【答案】B29、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B30、（2020年真题）工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B31、混凝土结构预埋螺栓检验时，外露长度允许偏差只允许有正偏差+10mm，不允许有负偏差，沿纵、横两个方向量测的中心线位置最大允许偏差为：()A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】A32、某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（）天。A.39B.29C.26D.14【答案】C33、下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A34、城市维护建设税的计税基础是()。A.直接费B.间接费C.所得税D.营业税【答案】D35、（）搭接关系是指紧前工作i开始到紧后工作j开始的时间间隔。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B36、坍落度测定，主要宜用于骨料最大公称粒径不大于（）mm、坍落度不小于（）mm的混凝土拌合物坍落度的测定。A.40，10B.30，10C.40，20D.30，20【答案】A37、建设工程质量特性中，工程满足使用目的的各种性能是指（）。A.适用性B.耐久性C.功能性D.可靠性【答案】A38、下列关于法律责任的表述中，符合《产品质量法》的是A.社会团体对产品质量作出保证，而该产品又不符合其保证的质量要求，给消费者造成损失的，应与产品的生产者、销售者承担连带责任B.产品质量检验机构出具的检验结果不实，造成损失的，应当承担连带责任C.产品质量认证机构对不符合认证标准而使用认证标志的产品，未依法责令其改正的，对因产品不符合认证标准给消费者造成的损失，与产品的生产者、销售者承担连带责任D.社会中介机构对产品质量做出承诺、保证，而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求，给消费者造成损失的，由产品的生产者、销售者承担连带责任【答案】A39、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】B40、编制工程项目物资需求计划的关键是（）。A.确定需求品种B.确定需求时间C.确定需求规格D.确定需求量【答案】D41、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A42、环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（）。A.工程地质、水文、气象等B.照明、通风、通讯条件C.组织体制及管理制度D.作业面大小【答案】C43、工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。A.编制工程勘察任务书B.签订勘察合同C.审查勘察单位提交的勘察成果报告D.选择工程勘察单位【答案】C44、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在（）以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。A.15％B.5％C.10％D.20％【答案】A45、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托原设计单位提出设计方案，并经相关单位审批后方可施工。A.监理单位B.装修施工单位C.工程质量监督机构D.建设单位【答案】D46、下列费用中，属于建设工程动态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.工程建设其他费D.设备及工（器）具购置费【答案】B47、建筑地面工程施工中，下列各材料铺设时环境温度的控制规定，哪项是错误的？()A.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃B.采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃C.采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10℃D.采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃【答案】D48、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C49、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B50、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。A.工程定位测量、放线记录B.隐蔽工程验收记录C.施工记录D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】A51、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工作面【答案】A52、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（）。A.见证取样检测B.主控项目的复查C.抽样检测D.检验资料的抽查【答案】C53、（）是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检验方法。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】B54、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r【答案】B55、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位质量负责人，专业监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.项目经理，专业监理工程师D.施工单位项目负责人，总监理工程师【答案】D56、对高强度螺栓连接副终拧扭矩的施工质量检测，应在终拧（）之后、（）之内完成。A.1h，48hB.2h，48hC.1h，24hD.2h，24h【答案】A57、某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。A.-18B.-5C.5D.18【答案】B58、某工程质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，且问题很复杂，仅根据合同规定难以决策选择最适用工程质量事故处理方案，此时可选用（）进行辅助决策。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】C59、（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性【答案】B60、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。A.特别项目B.重要项目C.一般项目D.主控项目【答案】D61、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。A.施工单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位负责人【答案】C62、工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应()。A.由建设单位最终裁定B.由建设单位、监理单位协调处理C.请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理D.由建设单位、工程质量监督机构协调处理【答案】C63、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A64、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】C65、单位工程划分的基本原则是按（）确定的。A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能B.工程部位、专业性质和专业系统C.主要材料、设备类别和建筑功能D.施工程序、施工工艺和施工方法【答案】A66、关于行政许可的实施程序，下列哪些说法是正确的？A.申请行政许可，原则上书面，书写有困难，可以口头B.当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，行政机关应当当场或者5日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容C.行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当出具书面凭证D.被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30日前提出延续申请，法律、行政法规对期限另有规定的除外，此处的30日指的是工作日【答案】B67、下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A68、关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（）。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【答案】B69、《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.县B.区C.市D.省【答案】A70、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元。工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.22C.24D.32【答案】A71、下列表述中哪一项是正确的？A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪【答案】B72、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法【答案】B73、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C74、纵向钢筋加工不包括（）。A.钢筋绑扎B.钢筋调直C.钢筋除锈D.钢筋剪切与弯曲【答案】A75、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题A.大成公司可以口头或者书面委托1至2名代理人参加行政复议B.若市工商局系依法经省工商局批准后才作出的此项处罚决定，则应以在对外生效的法律文书上署名的机关为被申请人C.大成公司可以采取传真方式提出行政复议申请D.若大成公司提出行政复议申请时错列被申请人的，行政复议机构应当驳回复议申请【答案】C76、以下不属于BIM建模软件基本功能的是()。A.三维数字化建模B.非几何信息录入C.三维模型修改D.碰撞检测【答案】B77、建设工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是（）。A.各工作队实现了专业化施工B.施工现场的组织管理比较复杂C.没有充分利用工作面进行施工D.单位时间内投入的资源量较为均衡【答案】B78、（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B79、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价600元/m3，投标报价的综合单价为420元/m3，投标报价浮动率为5%，则其清单工程费用应为（）万元。A.58.14B.50.4C.60D.63【答案】A80、在质量事故发生后，（）应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。A.施工单位B.项目监理机构C.事故调查组D.事故单位【答案】B81、在（），要提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性，并且提出地基和基础设计方案建议。A.可行性研究阶段B.初步勘察阶段C.详细勘察阶段D.方案设计阶段【答案】C82、某公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】C83、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【答案】B84、相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。A.将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责租船订舱【答案】D85、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费【答案】A86、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D87、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。A.改进施工工艺B.采用更先进的施工机械C.增加每天的施工时间D.改善劳动条件【答案】C88、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】A89、建设工程质量保修书应由（）出具。A.建设单位向建设行政主管部门B.建设单位向用户C.承包单位向建设单位D.承包单位向监理单位【答案】C90、应用ABC分析法选择价值工程对象，是将（）的零部件或工序作为研究对象。A.生产工艺复杂B.价值系数髙C.成本比重大D.功能评分值高【答案】C91、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（）。A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差B.TF=LF-EF=LS-ESC.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【答案】A92、设计概算是设计单位编制和确定的建设项目从筹建至()所需全部费用的文件。A.竣工交付使用B.办理完竣工决算C.项目报废D.施工保修期满【答案】A93、当钢材标称屈服强度大于690MPa或供货状态为调质状态时，应以焊接完成（）h后无损检测结果作为验收依据。A.24B.48C.72D.96【答案】B94、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在()的时间内到现场检查验收。A.建设单位确认B.总监理工程师批准C.质检部门规定D.合同条件约定【答案】D95、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】D96、某工程施工过程中，由于工程质量问题导致3人死亡，13人重伤，直接经济损失500万元，根据质量事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】C97、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C98、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C99、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中无虚箭线C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距总和最小【答案】C100、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A多选题（共50题）1、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应承担的质量责任包括（）。A.不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解发包B.不得因赶工而任意压缩合理工期C.不得对专用设备指定供应商D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准E.不得采购未经鉴定的建筑材料【答案】ABD2、创建可载人族前，需要考虑哪些主要因素？()A.族的插入点/原点B.族依附的主体C.族的显示特性D.族的详细程度E.族的类型【答案】ABCD3、下列各类参数中，属于流水施工参数的有()。A.工艺参数B.定额参数C.空间参数D.时间参数E.机械参数【答案】ACD4、预应力混凝土用螺纹钢筋，每批钢筋均应按规定进行化学成分、（）等项目的检验。A.拉伸试验B.松弛试验C.疲劳试验D.抗压试验E.表面检查【答案】ABC5、下列选项属于网络计划时间参数的有（）。A.工期B.两项工作之间的时间间隔C.最早完成时间D.节点最早时间E.节点时差【答案】ABCD6、企业通过发行债券进行筹资的优点是（）。A.增强企业经营灵活性B.可能使企业总资金成本增大C.降低企业总资金成本D.企业筹资成本较低E.便于调整资本结构【答案】D7、下列费用中，属于安全文明施工费的有（）。A.环境保护费用B.设备维护费用C.脚手架工程费用D.临时设施费用E.工程定位复测费用【答案】AD8、场地分析是对建筑物的定位、建筑物的空间方位及外观、建筑物和周边环境的关系、建筑物将来的车流、物流、人流等各方面的因素进行集成数据分析的综合。场地设计需要解决的问题主要有()。A.建筑物的竖向设计确定B.建筑物周边的竖向设计确定C.建筑物场地的合理选取D.主出入口和次出入口的位置选择E.考虑景观和市政需要配合的各种条件【答案】ABD9、根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括（）。A.没有充分利用工作面，工期长B.如果按专业成立工作队，则各专业工作队不能连续作业C.施工现场的组织管理比较复杂D.单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡E.有利于施工段的划分【答案】AB10、由建设单位项目负责人组织单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.劳务单位E.供货单位【答案】ABC11、下列关于施工单位质量责任描述正确的有（）。A.可以将其工程转包给信任的其他施工单位B.不能承揽超越其资质等级业务范围以外的工程C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担法律责任D.未经设计单位同意，不得擅自修改工程设计E.不使用未经检验和试验或检验和试验不合格的产品【答案】BD12、钢筋工程质量控制中，保证钢筋位置的措施需要到位，具体要求包括（）。A.混凝土浇筑前应对钢筋间隔件的安放质量进行检查B.混凝土浇筑后应对钢筋间隔件的安放质量进行检查C.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式一致D.钢筋间隔件安放位置.安放的保护层厚度偏差应符合规程规定E.钢筋的牌号.规格和数量符合设计和规范要求【答案】ACD13、（2022年真题）分项工程可按（）进行划分。A.材料B.使用功能C.主要工种D.设备类别E.施工工艺【答案】ACD14、FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有（）。A.当发包人为应投保方而未投保时B.暂停施工C.成本的增减D.法规改变E.当局造成的延长【答案】AC15、关于吊顶的设备安装做法，下列哪项是错误的？（）A.筒灯可以固定在吊顶上B.轻型灯具可安装在主龙骨或附加龙骨上C.电扇宜固定在吊顶的主龙骨上D.吊顶内的风道、水管应吊挂在结构主体上【答案】C16、建设项目总进度目标的论证中，总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目施工的总体部署B.总进度规划C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】BCD17、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.专家论证E.检查验收【答案】ABCD18、用于工程的钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括（）。A.抗拉强度B.屈服强度C.冷弯D.伸长率E.抗剪强度【答案】ABD19、下列编制工程量清单其他项目费报价的说法，正确的有()A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定C.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定D.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用【答案】AC20、用于工程的钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括（）。A.抗拉强度B.屈服强度C.冷弯D.伸长率E.抗剪强度【答案】ABD21、建设工程平行施工的特点包括()。A.可以充分利用工作面进行施工B.单位时间内投入的资源量较少C.施工现场的组织管理比较简单D.劳动力及施工机具等资源无法均衡使用E.各专业工作队能够连续作业【答案】AD22、施工组织设计应审查的基本内容包括（）A.施工总平面布置应科学合理B.施工组织设计的基本内容是否完整C.编审应符合建设单位要求D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD23、BIM技术在项目哪些阶段的成本控制中能发挥作用()。A.决策阶段B.设计阶段C.施工阶段D.竣工阶段E.运维阶段【答案】ABCD24、监理工程师审核物资供应计划的内容有（）。A.物资生产工人是否足额配置B.物资库存量安排是否经济合理C.物资采购时间安排是否经济合理D.物资供应计划与施工进度计划的匹配性E.物资供应紧张使施工进度拖后的可能性【答案】BC25、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足使用要求，严禁验收E.经返修或加固处理仍不能满足使用要求的分部工程，经鉴定后降低等级使用【答案】ABC26、建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.经济B.节能C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】BC27、关于村民委员会的设立和撤销，下列说法正确的有？A.由村民委员会主任提出，经村民会议讨论同意后，报乡级人民政府批准B.由村民委员会主任提出，经村民会议讨论同意后，报乡级人民代表大会批准C.由乡级人民政府提出，经村民会议讨论同意后，报县级人民政府批准D.由乡级人民政府提出，经村民会议讨论同意后，报县级人民代表大会批准【答案】C28、关于建设工程中应用价值工程的说法，正确的有（）。A.应用的目的是降低建造成本B.既可应用于设计阶段，也可应用于施工阶段C.要把应用的重点放在设计阶段D.设计阶段应用价值工程的本质是对设计方案进行经济评价E.原材料种类繁多和互换材料较多的产品应优先作为价值工程的对象【答案】BC29、（2021年真题）相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC30、建设工程进度控制计划体系包括（）。A.建设单位的计划系统B.监理单位的计划系统C.设计单位的计划系统D.总进度计划系统E.子进度计划系统【答案】ABC31、在工程施工质量控制中，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规包括（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《民用建筑节能条例》C.《建设工程质量管理条例》D.《建筑工程施工许可管理办法》E.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》【答案】BC32、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC33、工程监理单位ISO质量管理体系的文件包括()A.程序文件B.质量方针C.作业指导书D.质量记录E.管理制度【答案】ACD34、玻璃幕墙开启部分的开启角度应不大于（）。A.10°B.15°C.20°D.30°【答案】D35、物资供应的总目标就是按照物资需求（）提供给使用部门。A.适时B.适地C.按质D.按量E.分阶段【答案】ABCD36、工程质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.试验验证法B.定期观测法C.专家论证法D.头脑风暴法E.线性规划法【答案】ABC37、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人仅能索赔增加的成本和延误的工期，不能索赔利润的情形有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不能预见的物质条件B.工程变更C.暂停施工D.因工程师数据差错造成放线错误E.增加额外试验【答案】A