2023年最新一级建造师资格考试题库附参考答案（精练）

2023年最新一级建造师资格考试题库附参考答案（精练）第一部分单选题（100题）1、堤身填筑采用机械施工，其分段作业面长度应（）moA:＜100B:≥100C:＜50D:≥50【答案】：B2、发电机设备的安装程序中，发电机穿转子的紧前工序是（）。A:氢冷器安装B:定子及转子水压试验C:端盖、轴承、密封瓦调整安装D:定子就位【答案】：B3、

由于大气中媒质的不均匀性，对电磁波产生散射作用，在接收端天线可收到多径传来的这种散射波，它们之间具有任意振幅和随即相位，可使收信点场强的振幅发生变化。这种衰落是()。

A:闪烁衰落B:多径衰落C:波导型衰落D:K型衰落【答案】：A4、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。（2013）A:实际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包人无关B:无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护C:实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利D:建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【答案】：D5、光缆配盘时，应最先确定()的位置。A:架空光缆B:特殊光缆C:光缆接头D:管道光缆【答案】：B6、采用滑模摊铺机摊铺时，当混凝土坍落度小，应（）摊铺A:高频振动、低速度B:低频率、低振幅C:高频振动、高速度D:低频率、高速度【答案】：A7、（2018年真题）给水管道水压试验时，向管道内注水浸泡的时间，正确的是（）。A:内径大于1000mm的自应力混凝土管不少于48hB:内径不大于1000mm的自应力混凝土管不少于36hC:有水泥砂浆衬里的钢管不少于24hD:有水泥砂浆衬里的球墨铸铁管不少于12h【答案】：C8、双代号时标网络计划的特点之一是（）A:可以在图上直接显示工作开始与结束时间，但不能显示自由时差和关键线路B:可以在图上直接显示工作开始与结束肘间和自由时差，但不能显示关键线路C:不能在图上直接显示工作开始与结束时间，但可以直接显示自由时差和关键线路D:可以在图上直接显示工作开始与结束时间、自由时差和关键线路【答案】：D9、关于专业工程分包人的责任和义务的说法,正确的是（）。A:分包人须服从业主以及监理工程师直接下达的与分包工程有关的指令B:特殊情况下,分包人可不经承包人允许,直接与监理工程师发生工作联系C:分包人应履行并承担总包合同中承包人的所有义务和责任D:分包人须服从承包人转发的发包人下达的与分包工程有关的指令【答案】：D10、对于施工现场不具备校准条件的仪表，可对检定（）的有效性进行验证。A:型号规格B:产地证明C:技术文件D:合格证明【答案】：D11、关于FIDIC《永久设备和设计—建造合同条件》的说法，正确的是（）。2018真题A:承包商只负责提供设备及工程建造B:合同计价采用单价合同方式C:业主委派工程师负责合同管理D:适用于由发包人负责设计的工程项目【答案】：C12、关于施工进度计划安排的说法，错误的是（）。A:为了缩短井巷工程主要矛盾线的长度，经建设单位、设计单位同意即可增加措施工程B:安排技术力量雄厚的队伍施工主要矛盾线上的工作，缩短建井工期C:涌水量大的矿井巷道宜采用上山掘进D:涌水量大的矿井巷道宜采用上山开采【答案】：A13、进度计划编制中，劳动量消耗的均衡性常用不均衡系数来表示，若劳动量消耗最大值为Rmax，最小值为Rmin，均值为R均，则不均衡系数为（）。A:Rmax/RminB:Rmin/R均C:（Rmax-Rmin）/R均D:Rmax/R均【答案】：D14、事故的发生是两类危险源共同作用的结果，第一类危险源是事故发生的（），第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件。A:基础B:主体C:前提D:原因【答案】：C15、下列选项中,不属于应收账款的收账管理措施的是（）A:尽量减少应收账款的业务B:加强账龄分析C:实施应收账款的严密监督D:动态掌握应收账款回收情况【答案】：A16、桥梁拆除施工中，进行基础或局部块体拆除时，宜采用（）的方法。A:机械破碎B:人工破碎C:静力破碎D:爆破拆除【答案】：C17、

根据现行规定，在审查概算的投资规模、生产能力等是否符合原批准的可行性研究报告或者立项批文时，若发现概算总投资超过原批准投资估算的（）以上，需要进一步审查超估算的原因。A:0.03B:0.05C:0.08D:0.1【答案】：D18、桥梁防水层施工现场检测主控项目包括（）。A:粗糙度B:含水率C:外观质量D:粘结强度和涂料厚度【答案】：D19、桥梁工程施工时，下列关于模板、支架和拱架的拆除施工，说法正确的是（）。A:承包人应在拟定拆模时间的24h以前，向监理工程师报告拆模建议，并应取得监理工程师同意B:非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到1.5MPa，且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除C:模板、支架的拆除应遵循后支后拆、先支先拆的原则顺序进行D:模板、支架拆除时，不得损伤混凝土结构【答案】：D20、建筑安装分部工程施工完成后，由（）组织内部验评。A:专业技术负责人B:项目技术负责人C:专业质检员D:项目部副经理【答案】：B21、索赔按照当事人分类不包括（）。A:承包人与分包人之间的索赔B:承包人与发包人之间的索赔C:分包人和发包人之间的索赔D:承包人和保险人之间的索赔【答案】：C22、

某银行借款利率12%，按季度复利计息，则该银行半年的有效利率为（）。

A:0.0628B:0.0615C:0.0609D:0.0635【答案】：C23、

飞行区指标Ⅱ为C、D的机场，其道面混凝土设计弯拉强度最低是（）。A:4.5MPaB:5.0MPaC:4.0MPaD:5.5MPa【答案】：B24、（2020年真题）结构梁上砌筑砌体隔墙，该梁所受荷载属于（）。A:线荷载B:集中荷载C:均布荷载D:活荷载【答案】：A25、

计量检定的性质具有（）。

A:法制性B:强制性C:合理性D:合法性【答案】：A26、明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的（）倍A:4倍B:6倍C:10倍D:8倍【答案】：B27、

对于中、远地区(超过2000km)广播的短波发射台，天线发射前方1km以内，总坡度一般不应超过()。

A:0.03B:0.05C:0.04D:0.02【答案】：A28、关于总承包方的试运行和交付工作的内容，不正确的是（）。A:参与试车、项目验收B:培训服务C:编写试车方案D:编制计划和操作手册【答案】：C29、下列隧道施工机械中，属于非连续装碴的机械是（）。A:铲斗式装碴机B:立爪式装碴机C:挖斗式装碴机D:蟹爪式装碴机【答案】：A30、塔器设备水压试验正确的程序是（）A:充液后缓慢升至试验压力，确认无泄漏→保压30min→压力降至试验压力的80%→检查B:充液后缓慢升至设计压力→确认无泄漏后继续升至试验压力，保压时间不少于30min→然后将压力降至试验压力的80%→对所有焊接接头和连接部分进行检查。C:充液后缓慢升至设计压力，确认无泄漏→升压至试验压力，保压10min→压力降至操作压力的80%→检查D:充液后缓慢升至设计压力，确认无泄漏→升压至试验压力，保压30min→压力降至设计压力的80%→检查【答案】：B31、

机场围界配套辅助照明系统的主要作用是（）。A:便于夜间现场抓捕B:夜间指示入口方位C:满足摄像机夜间工作要求D:满足夜间巡场要求【答案】：C32、桥跨下部结构包括（）。A:桥墩与支座B:墩台与基础C:墩台与支座D:承台与基础【答案】：B33、在建设项目设计工作阶段，与投资准备工作紧邻的前项工作是（）。A:编制项目建议书B:进行初步设计C:进行施工图设计D:编制项目可行性研究报告【答案】：B34、预裂爆破是在有()个自由面条件下进行的爆破。A:1B:3C:4D:2【答案】：A35、斜拉桥施工时，在主梁悬梁浇筑或悬臂拼装过程中，确保主梁线形和顺、正确是第一位的，施工中以（）控制为主。A:预制块件接缝转角B:标高C:混凝土强度D:拉索索力【答案】：B36、在施工合同常见的风险种类与识别中，水电、建材不能正常供应属于（）。A:隐含的风险条款B:外界环境风险C:工程项目的经济风险D:业主资格风险【答案】：B37、综合管廊断面布置中，说法正确的是()。A:给水管道与热力管道同侧布置时，热力管道宜布置在给水管道下方B:110KV及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置C:热力管道不宜与电力电缆同仓敷设D:热力管道采用热水介质时应在独立舱室内敷设【答案】：B38、下列关于融资租赁合同的表述，正确的是（）。A:融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式B:在融资租赁合同中，出卖人向出租人履行交付标的物和瑕疵担保义务C:融资租赁合同是不要式合同D:融资租赁合同涉及出租人、出卖人、买受人和承租人四方主体【答案】：A39、根据《建设工程施工合同（示范文件）》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是（）。A:预付款担保B:履约担保C:资金来源担保D:工程款支付担保【答案】：D40、在敏感性分析中，计算出产品价格、投资额、经营成本的敏感度系数分别为17、12、7，若未来产品价格发生变动的可能性较大，则意味这一投资技术方案（）。A:无法确定B:风险性较大C:无风险D:风险性较小【答案】：B41、航站楼综合布线系统中使用的电缆和光缆的两端均应标明相同的（）。A:英文字母B:汉字C:标识符D:数字【答案】：C42、编制劳动安全卫生预评价报告书所需要的费用属于（）。A:劳动安全卫生评价费B:可行性研究费C:与项目建设有关的其他费用D:勘察设计费【答案】：A43、港口与航道工程中桩基工程中的沉桩结束后应及时（），加强基桩之间的连接，以减少桩身位移，改善施工期受力状态。A:拉桩B:夹桩C:上部施工D:浇筑桩帽【答案】：B44、（2019年真题）合同约定共同延误按不利于承包商原则，由于恶劣环境和业主延迟发放图纸共同存在，承包商可以索赔（）。A:工期不可补偿，经济可以补偿B:工期补偿，不可以经济补偿C:工期和经济都不可补偿D:工期补偿和经济补偿【答案】：B45、在管道的吹扫与清洗方法中，公称直径小于600mm的气体管道宜采用（）。A:水冲洗B:人工清理C:蒸汽吹扫D:压缩空气吹扫【答案】：D46、高层建筑管道常用的连接方法中，承插连接用于（）。A:铝塑复合管B:PPR管的连接C:镀锌钢管D:给水及排水铸铁管及管件的连接【答案】：D47、沟槽开挖规定，槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留（）土层由人工开挖至设计高程，整平。A:100～150mmB:100～200mmC:200～300mmD:50～100mm【答案】：C48、安全设施“三同时”指的是安全设施与主体工程（）。A:同时设计、同时施工、同时结算B:同时设计、同时施工、同时投入生产和使用C:同时设计、同时施工、同时竣工D:同时设计、同时施工、同时验收【答案】：B49、建设项目竣工验收应按（）的原则确定验收主体。A:谁投资、谁决策、谁验收B:由整体到局部，先控制后细部C:公开、公平、公正D:经济、高效【答案】：A50、只适宜于在10℃以上施工的耐火浇注料是（）。A:水玻璃耐火浇注料B:水泥耐火浇注料C:耐火泥浆D:耐火喷涂料【答案】：A51、综合布线系统中采用集合点时，集合点配线设备容量宜按该区域用户需求设置。同一个水平链路只能设置（）个集合点。A:3B:4C:2D:1【答案】：D52、按照（）体系标准，对现场试验工作进行管理，并建立相关制度。A:GB／T19000—ISO9010B:GB／T19000—ISO9000C:GB／T19000—ISO9100D:GB／T19000—ISO9001【答案】：B53、（2011年真题）下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）A:对本单位的安全生产工作提出建议B:拒绝违章指挥和强令冒险作业C:接受安全生产教育和培训D:发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业【答案】：C54、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是（）。A:如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行B:双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解C:如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D:如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力【答案】：B55、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A:注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业B:因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人C:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外D:发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人【答案】：D56、（2015年真题）根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，应予批准注册的是（）。A:赵某因工伤丧失了民事行为能力B:孙某有两个专业，参加继续教育达到150学时，申请延续注册C:周某申请在两个单位分别注册D:李某已年满60岁但仍担任施工单位咨询顾问【答案】：D57、关于合同变更的叙述中，不正确的是（）。A:如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同B:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更C:当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同D:合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商【答案】：B58、进行项目盈亏平衡分析时，一般应列入固定成本的是（）。A:固定资产折旧费B:生产工人工资C:外购原材料费用D:外购燃料动力费用【答案】：A59、在内河施工采用钢桩定位时，宜采用（）。A:逆流施工B:顺流施工并下尾锚以策安全C:分条施工D:顺流施工【答案】：D60、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须进行的试验是（）A:压力试验B:通球试验C:灌水试验D:通水试验【答案】：C61、关于电缆排管敷设要求的说法，错误的是（）。A:排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍B:埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4mC:敷设电力电缆的排管孔应不小于100mmD:电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度【答案】：B62、关于基床以下路堤填料，下列说法错误的是（）。A:寒冷地区有害冻胀深度范围内的路基，宜采用冻胀不敏感填料B:C1、C2组填料或化学改良土B路堤长期浸水部分应采用渗水土填料C:重载铁路和设计速度200km/h及以下的有砟轨道铁路宜选用AD:设计速度200km/h的有砟轨道铁路填料的最大粒径不应大于150mm【答案】：C63、冬期拌制混凝土需采用加热原材料时，应优先采用加热（）的方法。A:砂B:水泥C:水D:石子【答案】：C64、安全措施补助费应由（）批准使用。（）A:监理单位B:质量监督单位C:施工单位D:项目法人【答案】：D65、关于财务内部收益率的说法，正确的是（）。A:财务内部收益率受项目外部参数的影响较大B:财务内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受C:独立方案用财务内部收益率评价与财务净现值评价，结论通常不一样D:财务内部收益率是一个事先确定的基准折现率【答案】：B66、多协议标记交换(MPLS)是基于()的IP交换技术。A:重叠模型B:集成模型C:异步转移模式D:软交换【答案】：B67、施工现场义务消防队员人数占施工总人数的百分比至少不少于（）。A:0.25B:0.2C:0.15D:0.1【答案】：D68、下列风险因素中，属于工程环境风险的是（）。A:工程资金供应的条件B:现场防火设施的可用性C:施工方案D:气象条件【答案】：D69、下列（）情况下应采用喷射混凝土堵水。A:当围岩有大面积裂隙渗水，且水量、压力较小时B:当围岩有小面积裂隙渗水，且水量、压力较小时C:当围岩有小面积裂隙滴水、流水，且水量压力不大时D:当围岩有大面积裂隙滴水、流水，且水量压力不大时【答案】：A70、航道整治工程施工组织设计中应编制资源需求供应计划，其内容应包括（）。A:劳动力需求量计划B:外部资源需求计划C:施工准备工作计划D:主要分部（项）工程施工网络计划及说明【答案】：A71、

对于金属的防腐蚀涂层施工方法，（）是最简单的手工涂装方法。

A:弹涂B:喷涂C:滚涂D:刷涂【答案】：D72、（2020年真题）与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是（）。A:所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资B:分包合同价对业主是透明的C:合同总价一次性确定，对业主投资控制有利D:施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价【答案】：B73、关于采用定额单价法编制施工图预算的说法，错误的是（）。A:当分项工程的主要材料的品种与定额单价中规定的材料不一致时，应该按实际使用材料价格换算定额单价B:当分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，应调价不换量C:当分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表D:当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可直接套用定额单价【答案】：B74、下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A:充分尊重和听取招标人对于评标的建议B:开标后，根据投标人的具体情况制定合理的评标标准C:投标人主动澄清的信息，应该认真听取D:个人对评标结果持反对意见但是又不书面说明理由的，视为同意评标结果【答案】：D75、

TD-SCDMA和CDMA2000最主要的区别是（）。

A:分集技术B:切换方式C:基站同步D:功率控制【答案】：B76、施工总进度计划节点较大，划分得也较粗，相互的制约依赖关系和衔接的逻辑关系比较清楚，用（）表示为宜。A:横道图B:总进度计划C:网络图D:流水作业图【答案】：A77、（2017年真题）定额单价法编制施工图预算的工作主要有：①计算工程量；②套用定额单价，计算人、料、机费用；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸，正确的步骤是（）。A:⑤-①-②-④-③B:⑤-②-①-④-③C:⑤-①-④-②-③D:④-⑤-①-②-③【答案】：A78、整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑，应缩短间歇时间，并应在前层混凝土（）将次层混凝土浇筑完毕。A:终凝前B:初凝前C:初凝后D:终凝后【答案】：B79、特殊工种（包括电工、焊工、架子工、司炉工、爆破工、机械操作工、起重工、塔吊司机及指挥人员、人货两用电梯司机等）在通过（）培训并取得岗位操作证后可上岗作业。A:项目部B:专业技术C:安全技术D:企业【答案】：B80、企业质量管理体系的认证应由（）进行。A:政府相关主管部门B:企业所属的行业协会C:企业最高管理者D:公正的第三方认证机构【答案】：D81、下列隧道施工方法中，当隧道穿过河底时不影响施工的是（）。A:明挖法B:浅埋暗挖法C:盾构法D:新奥法【答案】：C82、下列钢材中，不属于型钢范围的是（）。A:角钢B:工字钢C:槽钢D:钢管【答案】：D83、某企业3年前购买的设备原价为20万元，当前累计已提折旧4万元。现在市场上可以18万元价格卖出，卖出该设备需发生成本、税费共1万元，该设备的可变现净值为（）万元。A:16B:13C:17D:20【答案】：C84、

根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某施工企业安全生产标准化评审得分为85分，且各一级评审项目得分不低于应得分的70%，该企业安全生产标准化等级为（）。A:三级B:四级C:一级D:二级【答案】：D85、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。A:设计人员配置计划B:出图计划C:专业协调计划D:设计工作量计划【答案】：B86、按交通部有关技术规范的规定，港航工程高性能混凝土的强度等级应（）。A:≥C45B:≥C55C:≥C50D:≥C60【答案】：A87、（2015年真题）对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。A:安全监督管理机构B:建设单位C:施工单位D:监理单位【答案】：C88、关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是（）。A:业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理B:总承包单位对施工现场的安全生产负总责C:分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任D:总承包单位的项目经理是施工企业安全生产的第一负责人【答案】：B89、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出（）发生的索赔。A:在合同工程接收证书颁发后B:在合同工程接收证书颁发前C:在竣工付款证书接收前D:在缺陷责任期终止证书颁发后【答案】：A90、下列路段中，不宜在雨季进行路基施工的是（）。A:路堑弃方路段B:丘陵区砂类土路段C:膨胀土路段D:碎砾石路段【答案】：C91、钨极惰性气体保护焊机的特点不包括（）。A:适用各种焊接位置B:应用于金属材料种类多C:可用于焊接自动化D:适用较厚钢板焊接【答案】：D92、关于双代号时标网络计划的说法，正确的是（）。A:可以用水平虚箭线表示虚工作B:能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间C:时间坐标必须是日历坐标体系D:必须以水平时间坐标为尺度表示工作时间【答案】：D93、建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是（)。A:事故防范计划B:—般技工的能力C:现场防火设施D:工程设计文件【答案】：D94、下列关于基础钢筋工程说法正确的是（）。A:钢筋的弯钩应朝上，不要倒向一边B:当受拉钢筋的直径d＞28mm及受压钢筋的直径d＞25mm时，不宜采用绑扎接头，宜采用焊接或机械连接接头C:受力钢筋的接头宜设置在受力较大处D:独立柱基础为双向钢筋时，其底面长边的钢筋应放在短边钢筋的上面【答案】：A95、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉。A:10B:15C:7D:5【答案】：A96、（2019年真题）建造合同收入的核算中，对于客户支付非现金对价的交易商品，企业应当按照()确定交易价格。A:转让商品的正常市场价值B:非现金对价的可变现净值C:转让商品的理论价值D:非现金对价的公允价值【答案】：D97、根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，不属于物业资产管理的是（）。A:财务管理B:维修管理C:空间管理D:用户管理【答案】：B98、对通航安全可能构成重大影响的水上水下作业或者活动，（）应当在许可前组织专家进行技术评审。A:施工单位B:建设单位C:海事管理机构D:监理单位【答案】：C99、下列项目策划的工作内容中属于项目实施阶段管理策划的是（）。A:生产运营期设施管理总体方案B:项目风险管理与工程保险方案C:决策期的合同结构D:项目实施期管理总体方案【答案】：B100、下列沿河河堤冲刷防护工程中属于间接防护的是（）。A:挡土墙B:石笼C:顺坝D:砌石【答案】：C第二部分多选题（100题）1、下列施工质量事故发生的原因中，属于社会、经济原因的有（）。A:施工管理混乱，不遵守相关规范，违章作业，检验制度不严密B:违反基本建设程序，无立项、无报建、无开工许可、无招投标、无资质、无监理、无验收的“七无”工程C:边勘察、边设计、边施工的“三边”工程D:某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料【答案】：B、C、D2、关于验槽时必须具备的资料和条件的说法，正确的有（）。A:地基基础设计文件B:地基处理或深基础施工质量检测报告C:勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场D:岩土工程勘察报告【答案】：A、B、C、D3、路基施工时挖土路基的施工要点包括（）。A:碾压时，应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施B:根据测量中线和边桩开挖C:压路机不小于8t级，碾压应自路两边向路中心进行D:压路机不小于12t级，碾压应自路中心向两边进行【答案】：A、B4、线路竣工测量主要包括（）。A:横断面测量B:沉降测量C:中线测量D:高程测量【答案】：A、C、D5、（2018年真题）楼地面应满足的功能有（）。A:耐磨B:平整C:易于清洁D:防滑【答案】：A、B、C、D6、对编制财务报表列报的基本要求主要包括（）。A:报表列报项目一致B:以企业持续经营作为编制基础C:重要项目单独列报D:报表列示项目应相互抵消【答案】：A、B、C7、国际机电工程项目合同风险防范措施中，属于自身风险防范的有（）。A:技术风险防范B:管理风险防范C:法律风险防范D:财经风险防范【答案】：A、B8、金属饰面板施工包含的工序有（）A:固定骨架连接件B:金属饰面板安装C:放线D:钻眼开槽【答案】：A、B、C9、铁路工程验工计价依据包括（）。【答案】：10、以下工作流程属于物质流程组织的有（）。A:钢结构深化设计B:弱电工程物资采购C:设计变更D:投资控制【答案】：A、B11、下列关于悬臂式和扶壁式挡土墙使用范围和施工要求的说法，正确的有（）。A:挡土墙墙体必须达到设计强度的70％以后才可进行墙背填土B:扶壁式挡土墙宜在石料缺乏且地基承载力较低的路堤地段采用C:悬臂式挡土墙每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎完成D:扶壁式挡土墙高度不宜大于6m，墙顶宽度不应小于0.15m【答案】：A、B、C12、港口工程质量检验评定中，把工程划分为（）。A:分项工程B:单项工程C:分部工程D:单位工程【答案】：A、C、D13、对海港设计高水位可采用（）。A:高潮累积频率90%的潮位B:高潮累积频率10%的潮位C:重现期为2年的年极值高水位D:历时累积频率1%的潮位【答案】：B、D14、GPS测量方法主要分为事后差分处理和实时差分处理。实时差分处理包括（）。A:静态差分B:载波相位差分C:伪距差分D:位置差分【答案】：B、C、D15、安装在工作区地面上的接线盒应（）。A:抗压B:铸铝C:防水D:立式【答案】：A、C16、泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，一般由（）组成。A:膨胀剂B:引气剂C:调凝剂D:减水剂【答案】：B、C、D17、高速公路通信系统的组成有（）。A:光纤数字传输系统B:紧急电话系统C:通信管道工程D:数字程控交换系统【答案】：A、B、C、D18、灌注桩成孔的控制深度与桩型有关，下列说法中，正确的有()。A:摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度B:当端承型桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅C:当端承型桩采用钻(冲)、挖掘成孔时，应以设计桩长控制成孔深度D:摩擦桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅【答案】：A、B19、井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A:楔形掏槽B:扇形掏槽C:单向掏槽D:锥形掏槽【答案】：A、B、C、D20、混凝土配合比是指混凝土中水泥、水、砂及石子四种材料之间的三个对比关系，包括（）。A:吸水率B:浆骨比C:水胶比D:砂率【答案】：B、C、D21、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A:对大量悬吊位置的加强处理B:增设卸矸台C:立架改造D:增设稳定性连系杆【答案】：B、D22、关于超前支护结构施工技术说法错误的是（）A:在隧道洞口段应采用小导管支护B:根据地层条件和加固要求，深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法C:小导管直径30~50mm，钢管长可达40mD:小导管前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1m【答案】：A、C23、下列参数中，属于流水施工时间参数的有（）。A:工期B:流水节拍C:流水强度D:流水步距【答案】：A、B、D24、关于硬化混凝土质量，下列说法正确的是（）。A:引人一定数量的均匀细小气孔可以提高混凝土的抗冻性B:水泥用量越大，混凝土收缩与徐变越大C:NoneD:在一定范围内，水灰比越大，混凝土强度越高【答案】：A、B25、下列有关编制施工组织设计的内容，说法正确的是（）。【答案】：26、填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟均应设置（）。A:排水层（或管、洞）B:防冻层C:透水层D:反滤层【答案】：A、D27、关于网架安装方法及适用范围的说法，正确的有（）。【答案】：28、当结构或结构构件出现（）时，应认为超过了承载能力极限状态。A:因过度变形而不适于继续承载B:影响外观、耐久性或结构使用功能的局部损坏C:影响外观、使用舒适性或结构使用功能的变形D:整个结构或其一部分作为刚体失去平衡【答案】：A、D29、碾压混凝土芯样外观描述评定碾压混凝土的（）。A:抗渗性B:均质性C:力学性能D:密实性【答案】：B、D30、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A:排水泵房B:装载硐室C:井底矿仓D:变电所【答案】：A、D31、码头施工区挖泥应按下列要求进行：（）。【答案】：32、关于沥青表面处治路面的说法，正确的有（）。2012年A:沥青表面处治路面的使用寿命一般比沥青贯入式路面更长B:NoneC:沥青表面处治主要是对非沥青承重层起保护和防磨耗作用D:可分为单层式、双层式和三层式【答案】：C、D33、债务人有权处分的下列财产中，可以进行抵押的财产有（）。A:土地所有权B:所有权、使用权有争议的财产C:房屋、设备、原材料D:建设用地使用权【答案】：C、D34、下列公路工程建设项目中，可以不进行招标的有（）。A:已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工或者提供服务B:采购人自身具有工程施工或者提供服务的资格和能力，且符合法定要求C:需要采用不可替代的专利或者专有技术D:涉及国家安全、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况【答案】：A、B、C、D35、为有效控制施工机具使用费支出。从台班单价方面进行控制的是（）。A:加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费B:降低材料成本，做好施工机械配件和工程材料采购计划C:加强机械操作人员的培训工作，不断提高操作技能D:提高机械设备的完好率，最大限度地提高机械设备的利用率【答案】：B、C、D36、下列工程质量事故发生的原因，属于社会、经济原因的有（）。A:“边勘察、边设计、边施工”的工程B:施工单位低报价、中标后偷工减料C:施工单位材料质量检验不严D:施工单位质量控制不严格【答案】：A、B37、关于高分子合成材料进行阻燃处理的说法，正确的有（）。A:B1级塑料电工管套明敷时，应明敷在B1级材料表面B:B1级塑料电工套管不宜明敷C:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料D:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷一级饰面型防火涂料，湿涂覆比值应大于500g/m2【答案】：B、C、D38、

具有易折性要求的灯具包括（）。

A:跑道末端灯B:等待位置灯C:跑道上的滑行道中线灯D:滑行道边灯【答案】：A、D39、固定成本是指在一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用，下列属于固定成本的费用是（）。【答案】：40、

根据《核子水分-密度仪现场测试规程》（SL275-2014），在使用核子水分-密度仪时，做法正确的是（）。

A:操作人员应取得上岗证书B:更换仪器内放射源时，应由专业人员现场拆卸放射源，非专业人员不得靠近C:仪器工作时，应由仪器放置地点的3m范围设置明显放射性标志和警戒线D:仪器非工作期间，应将仪器手柄置于安全位置【答案】：A、C、D41、关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法正确的是（）。A:当各种增加的装饰装修荷载不能控制在允许范围以内时，应对结构进行重新核验.确认B:建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体.承重结构C:建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水.暖.电.燃气.通讯等配套设施D:建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能【答案】：A、B、C、D42、（2017年真题）根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:参与工程竣工验收C:对资源进行的动态管理D:确保项目建设资金的落实到位【答案】：A、B、C43、于钢筋弯折的弯弧内直径的说法，正确的有（）。A:NoneB:335MPa级带肋钢筋，不应小于钢筋直径的4倍C:500MPa级带肋钢筋，当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍D:光圆钢筋，不应小于钢筋直径的3倍【答案】：B、C44、《环境管理体系要求及使用指南》中，应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（）。A:总则B:环境目标C:合规义务D:环境因素【答案】：A、C、D45、钢筋代换可采用等面积代换原则的情况有（）。A:构件配筋受强度控制时B:同钢号钢筋之间代换的C:构件受裂缝宽度控制的D:构件按最小配筋率配筋的【答案】：B、D46、材料采购应按照企业（）的要求，依据项目经理部提出的材料计划进行采购。A:环境管理体系B:质量保证体系C:质量管理体系D:技术管理体系【答案】：A、C47、（2015年真题）混凝土振捣作业易引发的职业病有（）。A:一氧化碳中毒B:电光性眼炎C:噪声致聋D:手臂振动病【答案】：C、D48、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:连续广域覆盖B:热点高容量C:低功耗大连接D:低时延高可靠【答案】：A、B、C、D49、下列关于工程合同咨询计价方式的表述，说法正确的是（）。A:咨询服务费用由酬金、可报销费用、不可预见费用三部分组成B:人月费单价法最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法C:人月费仅包括咨询人员的月工资D:社会福利费一般为基本工资的65%-150%【答案】：A、B50、关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是（）。A:项目各参与方可以构建多个不同的进度计划系统B:项目进度计划系统中各进度计划必须注意相互之间的联系与协调C:进度控制的目的是实现工程进度目标，与工程质量和成本无关D:与进度控制有关的信息应尽可能对项目各参与方透明【答案】：A、B、D51、关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有（）。A:法兰接头歪斜可强紧螺栓消除B:法兰连接螺栓长度应一致C:法兰连接螺栓安装方向应一致D:法兰连接螺栓应对称紧固【答案】：C、D52、

电站汽轮机主要由（）等组成。

A:再热器B:汽轮机本体设备C:其他辅助设备D:空气预热器【答案】：B、C53、

机电工程施工成本控制措施中,属于人工费成本的控制措施有（）。

A:严密劳动定额管理B:加强施工设备管理C:加强技术培训D:严格劳动组织【答案】：A、C、D54、

室温条件下的残余变形可分为焊件的面内变形和面外变形，其中属于面外变形的有（）。

A:焊缝纵向收缩变形B:焊缝回转变形C:失稳波浪变形D:弯曲变形【答案】：C、D55、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。【答案】：56、高层建筑排水通气管的安装要求，正确的是（）。【答案】：57、

执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审查有关案件调查材料、当事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会报告书，根据情况分别作出()决定。

A:不予行政处罚B:予以行政处罚C:移送法院处理D:移送检察院处理【答案】：A、B58、关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有()。A:分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程B:必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析C:分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础D:分部分项工程成本分析的方法就是进行实际成本与目标成本比较【答案】：A、C59、管道基础采用天然地基时，地基因排水不良被扰动时，应将扰动部分全部清除，可回填（）。A:卵石B:碎石C:低强度混凝土D:级配碎石【答案】：A、B、D60、在混凝土坝施工过程中应避免冷缝的出现，因为当出现冷缝时，会使层间的（）明显降低。A:抗剪能力B:抗渗能力C:抗压能力D:抗拉能力【答案】：A、B、D61、（2019年真题）下列机械工作时间中,属于机械工作必需消耗的时间有（）A:有效工作时间B:多余工作时间C:不可避免的无负荷工作时间D:低负荷下工作时间【答案】：A、C62、可以参加安全生产标准化评审的水利生产经营单位有（）。A:从事水利水电工程设计的企业B:水利工程管理单位C:小型水利工程项目法人D:从事水利水电工程施工的企业【答案】：B、D63、关于建筑意外伤害保险的说法正确的有（）。A:保险费由施工企业支付B:NoneC:保险费应当列入建筑安装工程费用D:建筑意外伤害保险是一种社会保险【答案】：A、C64、矿业工程技术档案的内容包括（）。A:施工组织管理技术档案B:工程技术档案C:招投标资料D:工程进度交换图纸【答案】：A、B、D65、板桩码头建筑物的优点是（）。A:对地基适应性强B:施工方便C:结构简单D:工程造价低【答案】：B、C、D66、国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。A:业主方自行采购B:与承包商约定某些物资为指定供应商C:业主规定价格、由承包商采购D:承包商询价、由业主采购【答案】：A、B67、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》应当补报的情形有（）。A:事故报告后出现新情况的B:事故具有连续性C:火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的D:行业协会要求补报的【答案】：A、C68、下列检查项目中，属于《文明施工检查评分表》中保证项目的有（）。A:施工场地B:现场公示标牌C:封闭管理D:现场宿舍【答案】：A、C、D69、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内通道宽度不得小于0.8mB:现场宿舍必须设置推拉式窗户C:宿舍室内净高不得小于2.5mD:宿舍内的床铺不得超过2层【答案】：C、D70、配制C60高强混凝土时，不宜选用（）水泥。A:火山灰B:普通C:粉煤灰D:硅酸盐【答案】：A、C71、（2018年真题）下列饮用水处理方法中，属于深度处理的是（）。【答案】：72、关于裸体井巷的施工质量要求，说法正确的是（）。A:裸体巷道的光面爆破效果好坏由巷道表面光滑程度评定B:对于有提升设备的井筒，其掘进断面的直径误差不允许小于零C:硐室的规格尺寸要求分为机电硐室和非机电硐室D:平硐的宽度规格要求在无中线时可以检查平硐的全宽尺寸误差【答案】：C、D73、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A:若执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划B:进度目标的分析和论证C:定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况D:进度控制工作职能分工【答案】：A、B、C74、关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。A:用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙体底部可用烧结多孔砖砌筑B:蒸压加气混凝土砌块墙体下部可现浇混凝土坎台，高度宜为150mmC:蒸压加气混凝土砌块堆置高度不宜超过2m，并应防止雨淋D:砌筑前加气混凝土砌块应提前2d浇水湿透【答案】：B、C75、于不发火（防爆的）面层铺设的说法，正确的有（）。A:面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制B:砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%C:水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥D:面层采用的碎石其不发火性必须合格【答案】：A、B、C、D76、特别适宜用激光经纬仪进行的测量工作有（）。A:楼地面找平B:测点的高程测量C:高层建筑垂直度观测D:烟囱垂直定位【答案】：C、D77、工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）A:作业指导书B:质量计划C:施工组织设计D:计量检测设备使用说明书【答案】：B、C78、关于混凝土施工期间的测温项目与频次的说法，正确的有（）。A:室外气温测量最高、最低气温B:环境温度每昼夜不少于4次C:外加剂溶液温度每一工作班不少于2次