一级建造师资格考试大全及参考答案（最新）

一级建造师资格考试大全及参考答案（最新）第一部分单选题（100题）1、

根据《大中型水电工程建设风险管理规范》GB/T50927-2013，损失小、概率大的风险，宜采取（）。A:风险自留B:风险转移C:风险缓解D:风险规避【答案】：C2、关于卷材防水的说法，正确的是（）。A:冷粘法铺贴卷材时，接缝口密封材料封严宽度不应小于100mmB:采用双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝不用错开C:两层卷材可以相互垂直铺贴D:底板卷材防水层的细石混凝土保护层厚度应大于50mm【答案】：D3、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（）天。A:7B:14C:21D:28【答案】：D4、（）地脚螺栓是一种可拆卸的地脚螺栓，用于工作时有强烈震动和冲击的设备。A:胀锚B:粘接C:固定D:活动【答案】：D5、按照我国保险制度，建安工程一切险（）。2014A:投保人应以双方名义共同投保B:包含执业责任险C:由承包人担保D:包含人身意外伤害险【答案】：A6、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。（2013）A:营业执照B:高层管理人员C:资金D:技术人员【答案】：A7、振动水冲法是利用振冲器的振动和水冲作用加固地基的一种方法，可分为振冲密实法和振冲置换法。振冲密实法用于加固（）地基。A:碎石层B:强风化层C:砂土D:黏性土【答案】：C8、

根据《水利工程建设项目管理规定》（水建[1995]128号），下列建设阶段中属于水利工程立项过程的是（）。

A:初步设计B:招标设计C:项目建议书阶段D:规划【答案】：C9、下列（）是建设工程项目总承包的方式之一。（）A:采购施工总承包B:设计采购总承包C:施工总承包D:设计—施工总承包【答案】：D10、钢钎炮在炮眼装药并捣实后，常用（）填塞堵孔。2014A:粘土B:粗砂C:泥浆D:碎石【答案】：A11、

水利工程进行竣工验收时，不能按期进行竣工验收的，最多可延长（）个月。

A:9B:6C:3D:12【答案】：B12、根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计应由（）主持编制。A:建设单位技术负责人B:项目技术负责人C:项目负责人D:施工单位技术负责人【答案】：C13、钢筋原材料进场检验验收批组成中，热轧圆盘条，热轧光圆钢筋，热轧带肋钢筋和余热处理钢筋：每批钢筋应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成，并不得大于（）t。A:60B:20C:40D:30【答案】：A14、某建设项目只有一个单项工程且不编制建设项目总概算，则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算、设备及安装工程概算外，还应包括（）概算。A:工器具及生产家具购置费用B:给排水采暖工程C:工程建设其他费用D:特殊构筑物工程【答案】：C15、

道槽区挖方为石方时，则超挖（）为褥垫层。A:10～20cmB:20～30cmC:40～50mmD:30～40cm【答案】：D16、以下属于建设工程施工阶段，对于建设工程职业健康安全与环境管理的要求是（）。A:建设单位应当开工之日起15日内，将保证安全施工的措施报送有关部门备案B:总包单位应该自行完成工程主体结构的施工C:分包单位不服从管理导致事故的，总包单位应承担主要责任D:项目经理为安全生产的第一负责人【答案】：B17、评标委员会收受投标人钱财的，没收非法所得，取消评标资格，处以()罚款。A:3000元以上30000元以下B:3000元以上5000元以下C:3000元以上10000元以下D:3000元以上50000元以下【答案】：D18、铁路工程变更设计中，（）应对Ⅰ类变更设计文件进行初审。A:建设单位B:监理单位C:咨询单位D:承包单位【答案】：A19、某施工企业溢价发行股票时，所取得的股票发行收入超过股票价值1000万元，该项收入属于企业的（）。A:实收资产B:资本公积C:未分配利润D:盈余公积【答案】：B20、案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当（）。A:继续执行B:中止执行C:终结执行D:不予执行【答案】：B21、根据《施工合同示范文本》，下列不属于工程变更范围的是（）。A:改变合同中任何工作的质量或其他特性B:取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施C:为完成工程需要追加的额外工作D:改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸【答案】：B22、建筑业企业的主营业务收入是指（）。A:因合同变更产生的收入B:让渡资产使用权收入C:建造（施工）合同收入D:销售产品收入【答案】：C23、施工机械的经济选择基础是（）。A:施工机械设备投资B:施工单价C:运行费D:固定资产损耗费【答案】：B24、下列单位工程概算中，属于设备及安装工程概算的是（）。A:通风空调工程概算B:工器具及生产家具购置费用概算C:电气照明工程概算D:弱电工程概算【答案】：B25、大型水池为避免裂缝渗漏，设计通常将水池分块（单元）浇筑，各块（单元）之间设留（），钢筋不切断。A:抗震缝B:沉降缝C:伸缩缝D:后浇缝带【答案】：D26、为避免项目目标偏离的发生，应重视项目目标的主动控制，即（）。A:进行项目目标的调整B:将项目的目标进行分解，确定用于目标控制的计划值C:定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，采取纠偏措施D:事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并采取有效的预防措施【答案】：D27、根据《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号)，必须要招标的项目中，使用使用预算资金200万元人民币以上，该资金占投资额（）以上。A:0.15B:0.3C:0.1D:0.2【答案】：C28、下列设备安装中，通常情况下采用桩基础的是（）。A:水泵B:空调机组C:变压器D:汽轮机【答案】：D29、

临时用电是编制临时用电施工组织设计，还是编制安全用电技术措施和电气防火措施，通常的根据是（）。

A:最小设备容量B:平均设备容量C:辅助设备容量D:设备总容量【答案】：D30、（2013年真题）混凝土试件标准养护的条件是（）。A:温度20±2℃相对湿度90%以上B:温度20±3℃相对湿度95%以上C:温度20±2℃相对湿度95%以上D:温度20±3℃相对湿度90%以上【答案】：C31、在淤泥质海岸，（）是输沙的主要动力。A:波浪B:水下挖泥C:船舶航行D:潮流【答案】：D32、项目管理规划可分为项目管理规划大纲和（）。A:项目管理配套策划B:项目管理规划策划C:项目管理决策规划D:项目管理实施规划【答案】：D33、建设工程项目是开放系统，受自然环境和社会环境影响很大，同时也会对社会和环境造成影响，安全控制需要把工程系统、环境系统及社会系统结合起来。这体现了安全控制的（）。A:全面性B:针对性C:应急性D:系统交叉性【答案】：D34、根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误是（）。A:有多个终点节点B:节点编号不对C:有多个起点节点D:逻辑关系不对【答案】：A35、水利安全生产标准化等级分为（）级。A:2B:5C:4D:3【答案】：D36、关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（）。A:模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定度B:支架立柱高于5m时，应在两横撑之间加剪刀撑C:支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯D:施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性【答案】：D37、

在大型吊装中，若采用2个以上吊点起吊时，每点的吊索与水平线的夹角不宜小于（）。

A:70°B:60°C:50°D:45°【答案】：B38、（2014年真题）关于建设市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。A:不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限B:诚信行为信息包括基本信息、优良信用信息和不良信用信息，信息记录都应当公布C:省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D:不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布【答案】：B39、关于各种钢筋下料长度计算的说法，错误的是（）。A:直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度B:弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度一弯曲调整值+弯钩增加长度C:箍筋下料长度=箍筋周长-箍筋调整值D:如需要搭接，还要增加钢筋搭接长度【答案】：C40、电子招投标在截止投标时间前，可解密提取投标文件的是（）。A:投标人B:招标人C:招投标监督部门D:招投标管理部门【答案】：A41、根据水运工程清单计量规范，基床粗平和细平整平面积按建筑物底面尺寸各边分别加宽（）计算。A:粗平1.0m，细平0.5mB:粗平2.0m，细平1.0mC:粗平2.0m，细平0.5mD:粗平1.5m，细平1.0m【答案】：A42、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的是（）。A:地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用B:部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用C:法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用D:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用【答案】：C43、管道轴测图应标明的焊接工艺信息不包括（）。A:热处理焊缝位置B:无损检测焊缝位置C:焊接检查记录D:焊缝编号和焊工代号【答案】：C44、对于业主而言，以下选项中不是成本加酬金合同的优点的是（）。A:可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足B:可以转移风险，有利于业主方的投资控制C:可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理D:可以通过分段施工缩短工期【答案】：B45、（2014年）由于基坑降水中断，黏性土地基发生土体隆起的形式属于（）。A:接触冲刷B:管涌C:接触流失D:流土【答案】：D46、

关于机电安装工程保修责任范围的说法，正确的是（）。

A:质量问题是由于建设单位提供的材料质量造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理B:质量问题发生是因建设单位责任，费用由双方协商解决C:质量问题是由双方的责任造成的，由施工单位负责修理，施工单位不负责费用D:质量问题确实是由于施工单位的施工质量不良造成的，施工单位只负责修理【答案】：A47、按地形图比例尺分类，1：10000地形图属于（）比例尺地形图。A:大B:小C:较大D:中【答案】：A48、《网壳结构技术规程》（JGJ61—2003)规定，单块双曲抛物面壳体的矢高可取两个对角支承点之间的距离（）。A:1/4~1/2B:1/8~1/6C:1,7~1/5D:1/6~1/4【答案】：A49、对离开特种作业岗位（）个月以上的特种作业人员，上岗前必须重新进行考核，合格后方可上岗作业。A:4B:5C:6D:8【答案】：C50、下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是（）。A:施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度B:施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图C:施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备D:施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计【答案】：B51、钢一混凝土组合梁的钢梁出厂前必须进行（），按设计和有关规范的要求验收。A:螺栓摩擦面检验B:变形矫正C:试拼装D:焊缝检验【答案】：C52、生活垃圾填埋处理工程中，泥质防水层施工管理技术的核心是掺加（）的拌合土层施工技术。A:石灰土B:砂砾土C:水泥土D:膨润土【答案】：D53、钢筋牌号以阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示，下列钢号中，属于以4表示的是（）。A:HPB300B:HRBF400C:HRB335D:HRB400【答案】：D54、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的（）制度。A:一炮三检B:爆破员负责C:瓦检员负责D:班长负责【答案】：A55、某企业2019年初的应收账款总额为500万元，年末为540万元，当年总收入为7800万元，其中主营业收入为6240万元，则该企业2019年的应收账款周转率为（）次。A:15B:12C:24D:30【答案】：B56、光纤的传输性能衰减主要由损耗和（）造成。A:色散B:距离C:频率D:光源【答案】：A57、某住宅工程中，甲企业为施工总承包方选定的分包方，乙企业为业主选定的分包方。在施工管理中的相互关系的说法，正确的是（）。A:乙企业只需听从业主的相关指令B:施工总承包方只需完成自己承担的施工任务C:施工总承包方无须向甲、乙企业提供施工条件D:施工总承包方需要组织和指挥甲、乙企业的施工【答案】：D58、关于卷扬机卷筒容绳量的说法，正确的是（）。A:卷筒允许容纳的钢丝绳最多缠绕匝数B:卷筒允许使用的钢丝绳直径范围C:卷筒允许缠绕的钢丝绳最大长度D:卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值【答案】：D59、当混凝土结构施工质量不符合要求时，经（）检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收。A:有资质的检测单位B:建设单位C:设计单位D:监理单位【答案】：A60、关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。A:应依次进行项目结构分析、进度计划系统的结构分析、项目的工作编码、编制各层计划B:建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标，是在项目设计阶段确定的C:大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划D:项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作编码【答案】：A61、在周转贷款协议下，对贷款限额未使用部分，企业需向银行支付（）A:承诺费B:罚款C:滞纳金D:违约金【答案】：A62、立井井筒施工时，在井筒中布置安全梯的作用是()。A:井筒停电或发生事故时工人迅速撤离工作面B:井筒掘进时工作面与吊盘之间的联系C:井筒掘进时上下人员D:施工监理和检查人员观察井壁施工质量【答案】：A63、型号为GT-NRP-Fp1.50-A的钢结构防火涂料，表示（）。A:水基性防火涂料B:室外防火涂料C:非膨胀型防火涂料D:普通钢结构防火涂料【答案】：D64、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。2018真题合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。2018真题则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。2018真题A:发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用B:发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用C:发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用D:发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用【答案】：C65、符合防烟排烟系统安装要求的是（）。A:防排烟风机与基础之间必须设置橡胶减振装置B:排烟防火阀应顺气流方向关闭C:防排烟风管的允许漏风量应按高压系统风管确定D:防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应大于200mm【答案】：B66、

未取得工业和信息化部颁发的电信设备抗地震性能检测合格证的电信设备，不得在抗震设防烈度()地区的公用电信网上使用。

A:6度以上（含6度）B:9度以上（含9度）C:7度以上（含7度）D:8度以上（含8度）【答案】：C67、《环境噪声污染防治法》规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日前向县级以上生态环境主管部门申报。申报的内容不包括（）。A:可能产生的环境噪声值B:施工场所和期限C:项目所在地单位和居民的意见D:所采用的环境噪声污染防治措施【答案】：C68、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）除专用条款另有规定外，下列文件中具有最优先解释权的是（）A:中标通知书B:技术标准和要求C:通用合同条款D:投标函及其附件【答案】：A69、关于公路施工企业信用评价规则的说法，错误的是（）。2015年A:施工企业信用升级每年最多可上升一个等级B:因企业资质升级的，其信用评价等级也相应升级C:联合体某一方有不良履约行为的，联合体各方均应扣分D:每年开展一次定期评价工作【答案】：B70、滑模施工时，模板纠偏应先调整平台水平，再纠正位移和扭转，（）。A:每滑升2m纠正位移值不得大于20mmB:每滑升1m纠正位移值不得大于20mmC:每滑升1m纠正位移值不得大于10mmD:每滑升2m纠正位移值不得大于10mm【答案】：C71、光缆配盘时，应最先确定()的位置。A:特殊光缆B:光缆接头C:管道光缆D:架空光缆【答案】：A72、关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的有()。A:签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算B:签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算C:签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算D:签证明确了人工、材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算【答案】：C73、施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。A:维护公共利益B:自愿C:诚实信用D:公平【答案】：C74、

电厂锅炉安装的一般程序中，尾部竖井受热面安装的紧后工序是（）A:燃烧设备的安装B:附属设备安装C:单机试转D:汽包安装【答案】：A75、第二代移动通信系统的体制有()。A:AMPSB:TACSC:CDMAD:TD-SCDMA【答案】：C76、场地地面空旷、地址条件较好、周围无需要保护的建（构）筑物时，应优先采用的基坑施工方法是（）。（13真题）A:放坡开挖B:钻孔灌注桩支护C:钢板桩支护D:地下连续墙支护【答案】：A77、建在蓄滞洪区内的房屋应当采用（）结构。A:双层B:平顶式C:坡屋面D:砖混【答案】：B78、措施项目清单中的施工措施费应按分部分项工程量清单的方式采用（）单价计价。A:可调B:固定C:可变D:综合【答案】：D79、（2020年真题）关于仲裁和解的说法，正确的是（）。A:当事人申请仲裁后和解的，应当在仲裁庭的主持下进行B:仲裁庭可以根据当事人的和解协议做出裁决书C:当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请D:当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲裁协议申请仲裁【答案】：B80、在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、（）以及验收所带来的法律后果作说明。A:人员、责任B:质量、进度C:时间、程序D:时间、地点【答案】：C81、水利建设市场主体信用等级有效期为（）年。A:10B:1C:3D:5【答案】：C82、某框架结构梁上砌筑陶粒砌体隔墙，该结构所受荷载是（）。A:均布面荷载B:线荷载C:集中荷载D:点荷载【答案】：B83、项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的（）能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A:信息B:数据C:情况D:资料【答案】：A84、（2021年真题）跨度6m、设计混凝土强度等级C30的板，拆除底模时的同条件养护标准立方体试块抗压强度值至少应达到（）。A:30N/mm2B:22.5N/mm2C:15N/mm2D:18N/mm2【答案】：B85、《文物保护法》规定，在进行建设工程施工中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）小时内赶赴现场。A:1B:7C:24D:48【答案】：C86、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。A:光缆护层应进行耐压测试B:用OTDR法测量单盘损耗时可加1-2km的测试尾纤C:应进行偏振膜色散测试D:光纤长度应抽测80％【答案】：B87、为确保工业炉窑烘干的质量，烘炉必须严格按照（）进行。A:烘炉计划B:烘炉日程安排C:烘炉规范D:烘炉曲线【答案】：D88、下列投资概算中，属于建筑单位工程概算的是（）。A:通风空调工程概算B:电气设备及安装工程概算C:工器具及生产家具购置费用概算D:机械设备及安装工程概算【答案】：A89、关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是（）。A:投标人向招标人提交投标文件，称为要约B:招标人通过媒体发布招标公告，称为要约C:招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请D:招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为承诺【答案】：A90、下列施工方法中，可用于防潮层的施工方法是（）。A:粘贴法B:缠绕法C:涂抹法D:嵌装层铺法【答案】：C91、锌的常见应用不包括（）。A:镀锌B:电池C:热交换器D:锌合金【答案】：C92、城镇水泥混凝土道路加铺沥青混凝土上面层时，应调整（）高程。A:检查井B:路灯杆C:雨水管D:防撞墩【答案】：A93、（2017年真题）关于聚乙烯燃气管道连接的说法,错误的是（）。A:施工前应对连接参数进行试验B:在热熔连接组对前,应清除表皮的氧化层C:不同标准尺寸比（SDR值）的材料,应使用热熔连接D:不同级别材料,必须使用电熔连接【答案】：C94、关于井内各施工盘台布置的错误说法是（）。A:吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置B:中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置，使吊盘受力均匀C:吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求D:吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁，主梁必须为一根究整的钢梁【答案】：B95、均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是（）A:跨中正弯规，支座零弯矩B:跨中负弯柜，支座正弯矩C:跨中正弯矩，支座负弯矩D:跨中负弯矩，支座零夸矩【答案】：C96、改性沥青混合料面层施工中，不应用于碾压的施工机械是（）。A:轮胎压路机B:三轮钢筒式压路机C:振动压路机D:双轮钢筒式压路机【答案】：A97、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（）义务。A:遵守安全生产规章制度的B:危险报告C:批评和检举、控制D:接受安全生产教育培训的【答案】：B98、某技术方案，年设计生产能力为8万台，年固定成本为10万元，单位产品售价为50元，单位产品变动成本为售价的55%，单位产品销售税金及附加为售价的5%，则达到盈亏平衡点时的生产能力利用率为（）。2016A:0.555B:0.625C:0.6D:0.4167【答案】：B99、现场控制器的模拟量输入信号一般采用（）电信号。A:0～10VDCB:0～10mAC:0～20mAD:0～10VAC【答案】：A100、（2015年真题）根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015]），水利工程建设项目代建单位负责对水利工程建设项目（）的建设过程进行管理。A:可行性研究至后评价B:可行性研究至竣工验收C:施工准备至竣工验收D:初步设计至竣工验收【答案】：C第二部分多选题（100题）1、下列有关编制施工组织设计的内容，说法正确的是（）。【答案】：2、矿山地质构造主要形式主要包括（）。A:倾角B:地堑C:褶皱构造D:断裂构造【答案】：C、D3、对编制财务报表列报的基本要求主要包括（）。A:报表列报项目一致B:重要项目单独列报C:报表列示项目应相互抵消D:以企业持续经营作为编制基础【答案】：A、B、D4、港口工程质量检验评定中，把工程划分为（）。A:单位工程B:分项工程C:分部工程D:单项工程【答案】：A、B、C5、

具有易折性要求的灯具包括（）。

A:等待位置灯B:滑行道边灯C:跑道末端灯D:跑道上的滑行道中线灯【答案】：B、C6、管道基础采用天然地基时，地基因排水不良被扰动时，应将扰动部分全部清除，可回填（）。A:卵石B:低强度混凝土C:碎石D:级配碎石【答案】：A、C、D7、高速公路通信系统的组成有（）。A:紧急电话系统B:数字程控交换系统C:通信管道工程D:光纤数字传输系统【答案】：A、B、C、D8、关于人工挖孔施工要求的说法，正确的有（）。A:井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压安全电压B:挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖C:施工前应制定安全专项施工方案D:孔口处护圈应与地面水平【答案】：A、C9、

电站汽轮机主要由（）等组成。

A:汽轮机本体设备B:其他辅助设备C:再热器D:空气预热器【答案】：A、B10、关于混凝土施工期间的测温项目与频次的说法，正确的有（）。A:外加剂溶液温度每一工作班不少于2次B:室外气温测量最高、最低气温C:搅拌机棚温度每一工作班不少于3次D:环境温度每昼夜不少于4次【答案】：B、D11、关于建筑意外伤害保险的说法正确的有（）。A:建筑意外伤害保险是一种社会保险B:NoneC:保险费应当列入建筑安装工程费用D:保险费由施工企业支付【答案】：C、D12、

执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审查有关案件调查材料、当事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会报告书，根据情况分别作出()决定。

A:移送检察院处理B:不予行政处罚C:移送法院处理D:予以行政处罚【答案】：B、D13、下列公路工程建设项目中，可以不进行招标的有（）。A:涉及国家安全、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况B:已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工或者提供服务C:采购人自身具有工程施工或者提供服务的资格和能力，且符合法定要求D:需要采用不可替代的专利或者专有技术【答案】：A、B、C、D14、安装在工作区地面上的接线盒应（）。A:铸铝B:防水C:立式D:抗压【答案】：B、D15、于不发火（防爆的）面层铺设的说法，正确的有（）。A:水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B:砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%C:面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制D:面层采用的碎石其不发火性必须合格【答案】：A、B、C、D16、对海港设计高水位可采用（）。A:重现期为2年的年极值高水位B:历时累积频率1%的潮位C:高潮累积频率10%的潮位D:高潮累积频率90%的潮位【答案】：B、C17、关于高分子合成材料进行阻燃处理的说法，正确的有（）。A:B1级塑料电工套管不宜明敷B:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料C:B1级塑料电工管套明敷时，应明敷在B1级材料表面D:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷一级饰面型防火涂料，湿涂覆比值应大于500g/m2【答案】：A、B、D18、钢筋代换可采用等面积代换原则的情况有（）。A:同钢号钢筋之间代换的B:构件按最小配筋率配筋的C:构件受裂缝宽度控制的D:构件配筋受强度控制时【答案】：A、B19、（2015年真题）混凝土振捣作业易引发的职业病有（）。A:电光性眼炎B:手臂振动病C:一氧化碳中毒D:噪声致聋【答案】：B、D20、下列工程质量事故发生的原因，属于社会、经济原因的有（）。A:施工单位低报价、中标后偷工减料B:施工单位材料质量检验不严C:施工单位质量控制不严格D:“边勘察、边设计、边施工”的工程【答案】：A、D21、下列参数中，属于流水施工时间参数的有（）。A:流水步距B:流水节拍C:流水强度D:工期【答案】：A、B、D22、可以参加安全生产标准化评审的水利生产经营单位有（）。A:水利工程管理单位B:从事水利水电工程设计的企业C:从事水利水电工程施工的企业D:小型水利工程项目法人【答案】：A、C23、关于裸体井巷的施工质量要求，说法正确的是（）。A:硐室的规格尺寸要求分为机电硐室和非机电硐室B:平硐的宽度规格要求在无中线时可以检查平硐的全宽尺寸误差C:对于有提升设备的井筒，其掘进断面的直径误差不允许小于零D:裸体巷道的光面爆破效果好坏由巷道表面光滑程度评定【答案】：A、B24、关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是（）。A:项目进度计划系统中各进度计划必须注意相互之间的联系与协调B:与进度控制有关的信息应尽可能对项目各参与方透明C:进度控制的目的是实现工程进度目标，与工程质量和成本无关D:项目各参与方可以构建多个不同的进度计划系统【答案】：A、B、D25、下列有关成本核算的说法正确的有（）。A:表格核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好B:用表格核算法进行工程项目成本核算C:表格核算法的精度不高D:施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法【答案】：A、C、D26、关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。A:砌筑前加气混凝土砌块应提前2d浇水湿透B:用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙体底部可用烧结多孔砖砌筑C:蒸压加气混凝土砌块墙体下部可现浇混凝土坎台，高度宜为150mmD:蒸压加气混凝土砌块堆置高度不宜超过2m，并应防止雨淋【答案】：C、D27、配制C60高强混凝土时，不宜选用（）水泥。A:普通B:粉煤灰C:硅酸盐D:火山灰【答案】：B、D28、下列检查项目中，属于《文明施工检查评分表》中保证项目的有（）。A:现场宿舍B:封闭管理C:现场公示标牌D:施工场地【答案】：A、B、D29、国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。A:业主方自行采购B:承包商询价、由业主采购C:与承包商约定某些物资为指定供应商D:业主规定价格、由承包商采购【答案】：A、C30、板桩码头建筑物的优点是（）。A:结构简单B:工程造价低C:对地基适应性强D:施工方便【答案】：A、B、D31、材料采购应按照企业（）的要求，依据项目经理部提出的材料计划进行采购。A:质量保证体系B:环境管理体系C:技术管理体系D:质量管理体系【答案】：B、D32、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A:定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况B:进度控制工作职能分工C:若执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划D:进度目标的分析和论证【答案】：A、C、D33、路基施工时挖土路基的施工要点包括（）。A:压路机不小于12t级，碾压应自路中心向两边进行B:压路机不小于8t级，碾压应自路两边向路中心进行C:碾压时，应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施D:根据测量中线和边桩开挖【答案】：C、D34、

下列通风空调工程阀门、部件安装，说法正确的是（）。

A:部件可以随意安装B:长边大于630mm的防火阀设独立支架C:除尘系统吸入管段调节阀安装在水平管段D:钢索预埋套管弯管不应大于2个【答案】：B、D35、关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有（）。A:法兰接头歪斜可强紧螺栓消除B:法兰连接螺栓应对称紧固C:法兰连接螺栓长度应一致D:法兰连接螺栓安装方向应一致【答案】：B、D36、关于沥青表面处治路面的说法，正确的有（）。2012年A:NoneB:沥青表面处治路面的使用寿命一般比沥青贯入式路面更长C:可分为单层式、双层式和三层式D:沥青表面处治主要是对非沥青承重层起保护和防磨耗作用【答案】：C、D37、

机电工程施工成本控制措施中,属于人工费成本的控制措施有（）。

A:严密劳动定额管理B:加强技术培训C:严格劳动组织D:加强施工设备管理【答案】：A、B、C38、高层建筑排水通气管的安装要求，正确的是（）。【答案】：39、关于网架安装方法及适用范围的说法，正确的有（）。【答案】：40、为有效控制施工机具使用费支出。从台班单价方面进行控制的是（）。A:降低材料成本，做好施工机械配件和工程材料采购计划B:加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费C:提高机械设备的完好率，最大限度地提高机械设备的利用率D:加强机械操作人员的培训工作，不断提高操作技能【答案】：A、C、D41、泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，一般由（）组成。A:减水剂B:调凝剂C:引气剂D:膨胀剂【答案】：A、B、C42、填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟均应设置（）。A:防冻层B:透水层C:排水层（或管、洞）D:反滤层【答案】：C、D43、（2017年真题）根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:确保项目建设资金的落实到位C:对资源进行的动态管理D:参与工程竣工验收【答案】：A、C、D44、依《中华人民共和国民用航空法》，民用机场的（）应当符合依法制定的民用机场布局和建设规划，符合民用机场标准，并按照国家有关规定报经有关主管机关批准并实施。A:新建B:改建C:NoneD:运行【答案】：A、B45、关于卷材搭接缝的说法，以下说法正确的是（）。A:平行屋脊的搭接缝应顺流水方向B:上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3C:搭接缝宜留在天沟底部D:叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接【答案】：A、B、D46、于钢筋弯折的弯弧内直径的说法，正确的有（）。A:335MPa级带肋钢筋，不应小于钢筋直径的4倍B:NoneC:500MPa级带肋钢筋，当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍D:光圆钢筋，不应小于钢筋直径的3倍【答案】：A、C47、（2018年真题）下列饮用水处理方法中，属于深度处理的是（）。【答案】：48、灌注桩成孔的控制深度与桩型有关，下列说法中，正确的有()。A:摩擦桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅B:当端承型桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅C:当端承型桩采用钻(冲)、挖掘成孔时，应以设计桩长控制成孔深度D:摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度【答案】：B、D49、固定成本是指在一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用，下列属于固定成本的费用是（）。【答案】：50、粗直径钢筋套筒挤压连接的优点有（）。【答案】：51、金属饰面板施工包含的工序有（）A:固定骨架连接件B:钻眼开槽C:放线D:金属饰面板安装【答案】：A、C、D52、下列关于工程合同咨询计价方式的表述，说法正确的是（）。A:人月费单价法最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法B:人月费仅包括咨询人员的月工资C:社会福利费一般为基本工资的65%-150%D:咨询服务费用由酬金、可报销费用、不可预见费用三部分组成【答案】：A、D53、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用()等防雷措施。A:套钢管保护B:排流线保护C:避雷针保护D:消弧线保护【答案】：B、C、D54、（2019年真题）关于钢框架-支撑结构体系特点的说法，正确的有（）。A:两者并联将增大结构底部层间位移B:钢框架部分是剪切型结构C:属于双重抗侧力结构体系D:支撑部分是弯曲型结构【答案】：B、C、D55、

根据《核子水分-密度仪现场测试规程》（SL275-2014），在使用核子水分-密度仪时，做法正确的是（）。

A:操作人员应取得上岗证书B:仪器非工作期间，应将仪器手柄置于安全位置C:更换仪器内放射源时，应由专业人员现场拆卸放射源，非专业人员不得靠近D:仪器工作时，应由仪器放置地点的3m范围设置明显放射性标志和警戒线【答案】：A、B、D56、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:低功耗大连接B:低时延高可靠C:热点高容量D:连续广域覆盖【答案】：A、B、C、D57、线路竣工测量主要包括（）。A:高程测量B:中线测量C:横断面测量D:沉降测量【答案】：A、B、C58、下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有（）。A:在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183日的个人，从中国境内取得的所得B:在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得C:在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得D:在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183日的个人，从境外取得的所得【答案】：A、B、C、D59、《环境管理体系要求及使用指南》中，应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（）。A:合规义务B:总则C:环境因素D:环境目标【答案】：A、B、C60、国际机电工程项目合同风险防范措施中，属于自身风险防范的有（）。A:技术风险防范B:法律风险防范C:管理风险防范D:财经风险防范【答案】：A、C61、特别适宜用激光经纬仪进行的测量工作有（）。A:测点的高程测量B:高层建筑垂直度观测C:烟囱垂直定位D:楼地面找平【答案】：B、C62、关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法正确的是（）。A:建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体.承重结构B:建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水.暖.电.燃气.通讯等配套设施C:建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能D:当各种增加的装饰装修荷载不能控制在允许范围以内时，应对结构进行重新核验.确认【答案】：A、B、C、D63、下列关于悬臂式和扶壁式挡土墙使用范围和施工要求的说法，正确的有（）。A:挡土墙墙体必须达到设计强度的70％以后才可进行墙背填土B:扶壁式挡土墙宜在石料缺乏且地基承载力较低的路堤地段采用C:悬臂式挡土墙每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎完成D:扶壁式挡土墙高度不宜大于6m，墙顶宽度不应小于0.15m【答案】：A、B、C64、下列水处理构筑物中，属于城市污水处理构筑物的是（）A:氧化沟B:反应池C:格栅间D:消化池【答案】：A、C、D65、碾压混凝土芯样外观描述评定碾压混凝土的（）。A:均质性B:抗渗性C:力学性能D:密实性【答案】：A、D66、（2019年真题）下列机械工作时间中,属于机械工作必需消耗的时间有（）A:多余工作时间B:不可避免的无负荷工作时间C:有效工作时间D:低负荷下工作时间【答案】：B、C67、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A:对大量悬吊位置的加强处理B:增设稳定性连系杆C:立架改造D:增设卸矸台【答案】：B、D68、三角高程测量需要的测量仪器有（）A:准直仪B:经纬仪C:水准仪D:全站仪【答案】：B、D69、

室温条件下的残余变形可分为焊件的面内变形和面外变形，其中属于面外变形的有（）。

A:焊缝纵向收缩变形B:弯曲变形C:失稳波浪变形D:焊缝回转变形【答案】：B、C70、混凝土配合比是指混凝土中水泥、水、砂及石子四种材料之间的三个对比关系，包括（）。A:浆骨比B:砂率C:吸水率D:水胶比【答案】：A、B、D71、工程变更包括（）。A:人员资质变更B:设计变更C:施工条件变更D:进度计划变更【答案】：B、C、D72、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内的床铺不得超过2层B:宿舍内通道宽度不得小于0.8mC:现场宿舍必须设置推拉式窗户D:宿舍室内净高不得小于2.5m【答案】：A、D73、在混凝土坝施工过程中应避免冷缝的出现，因为当出现冷缝时，会使层间的（）明显降低。A:抗渗能力B:抗压能力C:抗拉能力D:抗剪能力【答案】：A、C、D74、铁路工程验工计价依据包括（）。【答案】：75、关于硬化混凝土质量，下列说法正确的是（）。A:水泥用量越大，混凝土收缩与徐变越大B:引人一定数量的均匀细小气孔可以提高混凝土的抗冻性C:NoneD:在一定范围内，水灰比越大，混凝土强度越高【答案】：A、B76、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》应当补报的情形有（）。A:事故具有连续性B:行业协会要求补报的C:火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的D:事故报告后出现新情况的【答案】：C、D77、矿业工程技术档案的内容包括（）。A:工程进度交换图纸B:工程技术档案C:招投标资料D:施工组织管理技术档案【答案】：A、B、D78、关于超前支护结构施工技术说法错误的是（）A:小导管前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1mB:在隧道洞口段应采用小导管