历年一级建造师资格考试完整版带精品答案

历年一级建造师资格考试完整版带精品答案第一部分单选题（100题）1、水利水电工程钢闸门安装好后，应在（）情况下作全行程启闭试验。A:充水B:平水C:无水D:动水【答案】：C2、喷射混凝土应采用（）混凝土，严禁选用具有碱性集料。A:低温B:负温C:早强D:高强【答案】：C3、按照造价形成划分的建筑安装工程费用中,关于暂列金额的适用，说法错误的是（）。A:施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用B:总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用C:工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用D:施工中可能发生的工程变更的费用【答案】：B4、关于会计核算中重置成本计量原则的说法，正确的是()。A:负债按照因承担现时义务而实际收到的款项计量B:资产按照其现在正常出售所收到的现金，扣减成本、销售费用及税费后的金额计量C:负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金的金额计量D:资产按照市场参与者在交易日发生的有序交易中，出售资产所能收到的价格计量【答案】：C5、混凝土耐久性所指的抗冻性是指（）。A:混凝土耐冬期寒潮的程度B:混凝土冬期耐低温程度C:混凝土冬期施工的耐低温程度D:抗外界冻融循环的破坏【答案】：D6、关于保险索赔的说法，正确的是（）。2017真题A:保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔B:保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料C:保险事故发生后，应当及时通知保险人D:如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额【答案】：C7、管道焊缝内部检查做法不正确的是（）。A:焊缝无损探伤检验必须由有资质的检验单位完成B:对检验不合格的焊缝必须返修至合格，但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次C:检查的方法主要有射线检测和超声波检测D:除对不合格焊缝进行返修外，还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他全部焊缝进行返修【答案】：D8、

电梯安装自检试运行结束后，由（）负责进行校验和调试。

A:电梯监理单位B:质量监督单位C:电梯安装单位D:电梯制造单位【答案】：D9、下列关于债的表述，正确的是（）。A:债权为相对权B:债权只有通过当事人的约定才能产生C:在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D:建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任【答案】：A10、锅炉钢架组件就位找正时，一般用水准仪检查大梁的（）。A:挠度B:垂直度C:同心度D:中心位置【答案】：A11、混凝土拌合物的和易性不包括（）。A:可泵性B:保水性C:流动性D:黏聚性【答案】：A12、新风加风机盘管系统属于（）。A:空气—水系统B:制冷剂系统C:全水系统D:全空气系统【答案】：A13、某建筑公司与某建设单位签订了一份建造合同，合同规定，以双方约定的基本成本为该资产的实际成本，合同总价款由实际成本加20%来确定，该合同属于（）。A:固定造价合同B:成本确定价款合同C:浮动造价合同D:成本加成合同【答案】：D14、某焊接作业由甲、乙、丙、丁四名工人操作，为评定各工人的焊接质量，共抽检100个焊点，抽检结果如下表。根据表中数据，各工人焊接质量由好至差的排序是（）。A:丁→乙→甲→丙B:甲→乙→丙→丁C:乙→甲→丁→丙D:乙→甲→丙→丁【答案】：C15、当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理。这体现了监理的（）。A:独立性B:公平性C:科学性D:服务性【答案】：B16、现浇混凝土盖梁施工中，搭设施工脚手架时不能实施的是（）。A:必须可靠接地B:必须验收合格后方可使用C:通道必须设置临边防护D:必须与承重支架相连接【答案】：D17、作为编制施工图预算的依据和项目招、投标报价基础的是（）。A:概算定额B:人工消耗定额C:估算指标D:预算定额【答案】：D18、按照我国《企业职工伤亡事故分类标准》规定，对职业伤害事故，按照其后果的严重程度分类，特大伤亡事故是指一次死亡（）人及其以上的事故。A:3B:10C:15D:5【答案】：A19、在机电工程设备中，关于泵的描述中，正确的是（）。A:一幢98m高的建筑，其消防水泵扬程应在120m以上B:容积是泵的性能参数之一C:泵属于专用工程设备D:离心泵、轴流泵、混流泵是按工作原理和结构形式的分类【答案】：D20、（2019年真题）发承包双方在进行招标工程合同价款约定时，若出现中标人投标文件与招标文件不一致的情况，正确的做法（）。A:以招标文件为准B:以中标人投标文件为准C:由双方重新商定不一致的条款D:选择有利于招标人的条款【答案】：B21、表见代理的法律后果应该由（）承担。A:代理人和第三人B:第三人C:被代理人D:代理人【答案】：C22、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在()起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。A:保留区之前B:主爆区之后C:主爆区之前D:保留区之后【答案】：C23、发生火灾时，干式自动喷水灭火系统的喷头先喷洒（）A:干粉B:泡沫C:气体D:水【答案】：C24、在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于（）系统。A:预警信息管理B:事故预警C:外部环境预警D:内部管理不良预警【答案】：C25、在水平管道上检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时，压力取源部件安装要求是（）。A:在管道的下半部B:在管道的上半部C:顺物料流束成锐角安装D:倾斜向上安装【答案】：C26、引起承包人索赔的因素众多,不是承包人索赔的因素是（）。A:气候影响B:施工机械故障的停工C:开工受阻D:赶工【答案】：B27、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。(2015真题)A:业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果B:业主没有权利修改再评标，可以请该投标人再报价C:业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标D:业主有权先作修改再评价，以总价作为最终报价结果【答案】：A28、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颍性丧失的情形是（）。（2016）A:申请日当曰在规定的技术会议上首次发表的B:申请日前3个月在学术论文中发表的C:申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的D:申请日前5个月被他人泄密的【答案】：B29、分部分项工程量清单中所列工程量应按规定的工程量计算规则计算，该规定是（）。A:《计价规范》规范条文B:《计价规范》附录C:政府主管部门D:行业协会【答案】：B30、下列内容中，适宜采用综合单价法计价的措施项目费是（）。A:安全文明施工费B:已完工程及设备保护费C:混凝土模板费D:二次搬运费【答案】：C31、根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于分部分项工程量清单中工程量计算的方法，正确的是（）（2016）A:计算综合单价时需考虑施工方案增加的工程量，但不考虑施工中的材料损耗B:采用工程量清单计算规则计算时，工程实体的工程量是唯一的C:所以招标清单项目工程量按实际施工工程量计算D:实际施工中的各种损耗应列入措施项目费中【答案】：B32、某项目设计生产能力为年产60万件产品，预计单位产品价格为100元，单位产品可变成本为75元，年固定成本为380万元。若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为（）。A:0.3016B:0.2533C:0.266D:0.3167【答案】：D33、按照设备在生产工艺过程中的作用原理分类，搅拌罐属于静置设备中的（）。A:换热设备B:反应器C:分离设备D:容器【答案】：D34、

某施工企业按3/10、n/30的条件购入钢材50万元，企业在第30天支付了全部货款50万元，那么该企业放弃现金折扣的成本为（）。

A:0.5567B:0.02C:0.0204D:0.1111【答案】：A35、企业会计核算中，施工企业行政管理部门使用的固定资产的维修费用属于（）。A:施工机具使用费B:工程设备费用C:财务费用D:管理费用【答案】：D36、无缝线路轨道砟肩应使用碎石道砟堆高15cm，堆高道砟的边坡坡度应采用（）。A:1：1.5B:1：1.75C:1：1D:1：2【答案】：B37、关于建筑室内给水排水管道安装的技术要求,正确的是（）。A:室内给水与排水管道交叉敷设时的垂直净距不得小于0.5mB:室内给水与排水管道平行敷设时的水平净距不得小于0.5mC:室内给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于0.5mD:敷设在排水管下面时的给水管应安装排水管管径2倍的套管【答案】：B38、

某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：产品售价下降10%时内部收益率的变化率为55%；原材料价格上涨10%时内部收益率的变化率为39%；建设投资上涨10%时内部收益率的变化率为50%；人工工资上涨10%时内部收益率的变化率为30%。则该技术方案的内部收益率对（）最敏感。A:建设投资B:原材料价格C:人工工资D:产品售价【答案】：D39、设备采购工作中，准备阶段主要工作不包括（）。A:接收请购文件B:熟悉市场C:建立组织D:需求分析【答案】：A40、下列属于设计单位质量责任和义务的是（）。A:依法对设计文件进行技术交底，并负责解释施工单位对设计图纸的疑问B:设计文件中可以注明所选用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标C:组织建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的经济处理方案D:不得转包或者违法分包所承揽的工程【答案】：A41、（2017年真题）关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不合格约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A:承包人的保修责任可以免除B:承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C:凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D:发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持【答案】：B42、实行分包的分项、分部工程，应制定（）和质量保证措施。A:质量控制B:质量计划C:质量验收程序D:质量目标【答案】：C43、（2021年真题）甲，乙、丙和丁四个公司投资相同项目，收益方案如下表(单位:万元)。若社会平均收益率为10%,根据资金时间价值原理,其投资收益最大的是()。A:甲公司B:乙公司C:丙公司D:丁公司【答案】：C44、（2019年真题）某企业面对金融机构提供的四种存款条件，相关数据如下表，最有利的选择是（）。A:条件四B:条件三C:条件一D:条件二【答案】：C45、关于不动产权设立的说法，正确的是()A:不动产登记由合同签订地的登记机构办理B:不动产物权的设立属自愿登记C:不动产物权的设立自合同成立之日时生效D:不动产物权的设立应依法登记【答案】：D46、若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致，则商签施工合同时，工程质量标准约定应以（）为准。A:中标人投标文件B:双方重新协商的结果C:中标通知书D:招标文件【答案】：A47、连环替代法依据各个因素对于分析指标的影响，顺次用各因素的（）替代基准值，据以分析各个因素对指标的影响。A:计划值B:标准值C:差值D:实际值【答案】：D48、某分项工程施工采用方案A的成本为12万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为9万元。对方案实施价值工程，可以认为方案A的价值系数为（）。A:1.33B:0.53C:0.33D:0.75【答案】：D49、视频监控系统中，光缆接头的预留长度不应小于（）m。A:6B:5C:7D:8【答案】：D50、斜拉桥主梁施工中，最常用的施工方法是（）。A:顶推法B:平转法C:支架法D:悬臂法【答案】：D51、

在数字通信网中，网元n1与n4之间的段落属于（）。A:复用段B:再生段C:数字段D:中继段【答案】：C52、加工机架底座采用的是（）角钢。A:50mm×85mm×6mmB:60mm×85mm×6mmC:60mm×75mm×6mmD:50mm×75mm×6mm【答案】：D53、架空线路的竣工验收检查中，错误的要求是（）。A:额定电压下对空载线路冲击合闸3次B:35kV线路及以上的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于500MΩC:电杆横担与线路中心垂直D:双杆基坑根开的中心偏差不应超过30mm【答案】：B54、

（2015年真题）下列检测试验中，属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是（）

A:耐压试验B:扭转试验C:射线试验D:弯曲试验【答案】：D55、在加工场加工钢筋接头时，一般应采用（）。A:接触点焊接B:气压焊连接C:绑扎连接D:闪光对焊连接【答案】：D56、工程量清单作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性应由（）负责。A:招标人B:投标人C:监理人D:招投标管理部门【答案】：A57、在下列各项中，应视为固定成本的是（）。A:生产人员工资B:长期借款利息C:原材料费D:燃料费【答案】：B58、悬臂推出法施工贝雷桥，桥梁推出时的倾覆稳定系数不小于（）。A:1B:2C:1.5D:1.2【答案】：D59、关于干线综合管廊作用及设置的说法，正确的是（）A:用于容纳城市配给工程管线B:宜设置在道路绿化带、人行道或非机动车道下C:宜设置在机动车道、道路绿化带下面D:采用单舱或双舱方式建设【答案】：C60、

广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。

A:大型公共设施B:发射台及微波站C:强噪声源D:城市中心【答案】：C61、项目技术负责人向各班组进行施工方案交底属于施工质量保证体系运行的（）环节。A:计划B:处理C:实施D:检查【答案】：C62、刚构桥的施工一般采用（）施工。A:采用分次浇筑法B:平衡悬臂施工C:转体D:整体现浇【答案】：B63、预防储罐焊接变形的组装技术措施包括（）。A:底板边缘板对接接头间隙均匀B:采用反变形措施C:焊缝要集中对称布置D:在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的纵向收缩【答案】：B64、关于合同价款调整，下列说法正确的是（）。A:施工过程中发生的计日工款项由承包人汇总后，列入结算款中B:基准日期后出现法律法规变化导致合同价款调增时，由发包人承担由此增加的费用C:因承包人原因未按期竣工的，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用计划竣工日期与实际竣工日期中的较高者D:因承包人原因造成工期延误，在延误期间出现法律法规变化的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担【答案】：B65、信用等级为一般用（）表示。A:AAB:AC:BD:C【答案】：C66、下列地铁车站施工顺序中属于盖挖逆作法的是（）。A:施做结构盖板后，再自上而下土方开挖和施工主体结构B:施做棚盖结构后向下开挖基坑至设计标高，再由下而上施工主体结构C:先从地表面由上向下开挖基坑至设计标高，再由下向上施工主体结构D:分块施做结构盖板后向下开挖基坑至设计标高，再由下而上建造主体结构【答案】：A67、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法正确的是（）。A:行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B:原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C:被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D:依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月【答案】：B68、已知工程F有且有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天，H工作的最迟完成时间为第14天,最早完成时间为第12天，工作F与G，H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天A:7B:9C:0D:5【答案】：A69、下列工程网络计划中非关键工作时差的调整方法中不包括（）。A:选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间B:缩短工作的持续时间C:延长工作的持续时间D:将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动【答案】：A70、在对进度计划调整时，大量超前领先的非关键线路（）。A:应继续保持其领先地位B:可能受其他线路发展的制约，中途不得不临时停工C:对于保证进度计划是有利的D:可能转化为关键线路【答案】：B71、已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，以下正确的是（）。A:费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用B:费用绩效指标>1，表明项目运行超出预算费用C:已完成工作实际费用为75000元D:进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后【答案】：A72、

在全世界范围内可以同时为陆海空用户提供连续精确的三维位置、速度和时间信息的导航系统是（）。

A:DMEB:ILSC:GNSSD:VOR【答案】：C73、玻璃纤维复合风管适用于()A:防排烟空调系统B:中压以下空调系统C:酸性环境空调系统D:洁净空调系统【答案】：B74、（2019年真题）下列土质中，不宜用强夯法处理的是（）。A:高饱和度的粉土B:软土C:碎石土D:杂填土【答案】：A75、在周转贷款协议下，对贷款限额未使用部分，企业需向银行支付（）。A:承诺费B:罚金C:滞纳金D:违约金【答案】：A76、根据《契税法》的相关规定，以下有关契税的说法中不正确的是（）。A:婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属可以免征契税B:契税的税率为3%～5%C:出租房屋的契税由承租人缴纳D:二手房屋买卖中契税由买方承担【答案】：C77、关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。A:关键工作的总时差一定为零B:关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间C:关键线路上相邻工作的时间间隔为零D:关键线路上各工作持续时间之和最长【答案】：D78、下列选项中，不属于沥青混凝土路面产生横向接缝病害的原因的是（）。A:采用斜接缝时，施工方法不当B:采用平接缝，边缘处理成垂直面C:采用平接缝，边缘未处理成垂直面D:新旧混合料的粘结不紧密【答案】：B79、在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大，弯沉变形很小的路面是（）。A:水泥混凝土B:沥青混合料C:天然石材D:次高级【答案】：A80、根据《水电水利工程施工监理规范》DL/T5111-2012，工程质量检验按三级进行，其中三级中不包括（）。A:分部工程B:分项工程C:单元工程D:单位工程【答案】：B81、某黏性土层上的桥梁基坑基底局部出现负12cm超挖，修整时正确的做法是向基底填入（），顶面不得高于基底设计高程。A:碎石B:黏土C:石灰D:片石【答案】：A82、在机电工程中，针对乙炔发生装置所指定的应急预案是（）。A:现场处置方案B:综合应急预案C:应急演练方案D:专项应急预案【答案】：D83、（2020年真题）发生法律效力的民事判决、裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A:申请执行人住所地人民法院B:与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院C:被执行的财产所在地基层人民法院D:终审人民法院【答案】：B84、以下清单中，只报单价，不计入投标总价中的是（）。A:分类分项工程量清单B:零星项目清单C:措施项目清单D:其他项目清单【答案】：B85、对工程项目执行强制性标准的情况进行监督检查是（）。A:工程质量监督机构B:施工图设计文件审查单位C:工程建设标准批准部门D:建设项目规划审查机构【答案】：C86、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除另有约定外，国内工程中通常由发包人办理的险种是（）。A:医疗保险B:建筑工程一切险C:执业责任险D:人身意外伤害险【答案】：B87、

在波分复用设备测试中，以下连接示意图中空白处的仪表可以测试的项目有（）。A:最大-20dB带宽B:发送信号波形C:最小边摸抑制比D:中心频率【答案】：D88、防护栏杆的挡脚板高度不应小于（）。A:100mmB:200mmC:180mmD:150mm【答案】：C89、

某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失：永久工程损坏修复费用16万元，承包人受伤人员医药费4万元，施工机具损害损失6万元，应发包人要求赶工发生费用2万元，停工期间应发包人要求承包人清理现场费用4万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A:22B:20C:24D:32【答案】：A90、管道采用不开槽施工，当无降水条件、顶进距离较长、周围环境要求控制地层变形时，宜采用（）。A:夯管B:浅埋暗挖C:定向钻D:封闭式顶管【答案】：D91、下列直方图中，表明生产过程容易出现质量不合格的是（）。A:见图BB:见图DC:见图CD:见图A【答案】：B92、

下列费用中不属于施工机具使用费的是（）。

A:施工机械必要的大修理费B:大型施工机械在现场进行安装与拆卸的费用C:施工机械在规定年限内的折旧费D:施工机械的各级保养和临时故障排除所需的费用【答案】：B93、关于项目目标责任书的说法，错误的是（）。A:由法定代表人或其授权人与职能部门商定B:应明确项目管理机构负责人和项目管理机构应承担的风险C:应明确项目管理实施目标D:项目管理规划大纲是编制依据之一【答案】：A94、防雷接地装置施工程序中，引下线敷设的紧后工序是（）。A:接地干线施工B:均压环施工C:接闪带施工D:接地体施工【答案】：B95、(2014真题)某施工机械购置费用为120万元，折旧年限为6年，年平均工作250个台班，预计净残值率为3%，按工作台班法提折旧，该机械台班折旧费为（）元。A:638B:800C:548D:776【答案】：D96、淤泥、淤泥质土及天然强度低（）的黏土统称为软土。A:压缩性低、透水性大B:压缩性高、透水性小C:压缩性高，透水性大D:压缩性低、透水性小【答案】：B97、某项目设计年产量为6万件，每件售价为1000元，单位产品可变成本为350元，单位产品营业税金及附加为150元，年固定成本为360万元，则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为()。A:0.3B:0.12C:0.09D:0.15【答案】：B98、价值工程中方案创造的理论依据是（）。A:功能实现程度具有差异性B:功能载体具有排他性C:功能载体具有代替性D:产品功能具有系统性【答案】：C99、在相同的观测条件下，对某一量进行一系列的观测，如果出现的误差在符号和数值上都不相同，从表面上看没有任何规律性，这种误差称为（）。A:粗差B:变态误差C:随机误差D:偶然误差【答案】：D100、下列各项款项中，经存入银行即具有专门的用途，企业不可以再将其用于其他方面的存款是(）.A:信用保证金存款B:银行汇票存款C:存出投资款D:信用卡存款【答案】：B第二部分多选题（100题）1、

根据《核子水分-密度仪现场测试规程》（SL275-2014），在使用核子水分-密度仪时，做法正确的是（）。

A:更换仪器内放射源时，应由专业人员现场拆卸放射源，非专业人员不得靠近B:操作人员应取得上岗证书C:仪器非工作期间，应将仪器手柄置于安全位置D:仪器工作时，应由仪器放置地点的3m范围设置明显放射性标志和警戒线【答案】：B、C、D2、（2019年真题）关于钢框架-支撑结构体系特点的说法，正确的有（）。A:两者并联将增大结构底部层间位移B:钢框架部分是剪切型结构C:支撑部分是弯曲型结构D:属于双重抗侧力结构体系【答案】：B、C、D3、粗直径钢筋套筒挤压连接的优点有（）。【答案】：4、对海港设计高水位可采用（）。A:高潮累积频率10%的潮位B:重现期为2年的年极值高水位C:历时累积频率1%的潮位D:高潮累积频率90%的潮位【答案】：A、C5、泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，一般由（）组成。A:膨胀剂B:减水剂C:调凝剂D:引气剂【答案】：B、C、D6、板桩码头建筑物的优点是（）。A:结构简单B:工程造价低C:对地基适应性强D:施工方便【答案】：A、B、D7、码头施工区挖泥应按下列要求进行：（）。【答案】：8、债务人有权处分的下列财产中，可以进行抵押的财产有（）。A:所有权、使用权有争议的财产B:房屋、设备、原材料C:土地所有权D:建设用地使用权【答案】：B、D9、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:连续广域覆盖B:低时延高可靠C:低功耗大连接D:热点高容量【答案】：A、B、C、D10、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A:排水泵房B:变电所C:装载硐室D:井底矿仓【答案】：A、B11、当结构或结构构件出现（）时，应认为超过了承载能力极限状态。A:因过度变形而不适于继续承载B:影响外观、使用舒适性或结构使用功能的变形C:影响外观、耐久性或结构使用功能的局部损坏D:整个结构或其一部分作为刚体失去平衡【答案】：A、D12、下列水处理构筑物中，属于城市污水处理构筑物的是（）A:消化池B:反应池C:格栅间D:氧化沟【答案】：A、C、D13、以下工作流程属于物质流程组织的有（）。A:设计变更B:钢结构深化设计C:投资控制D:弱电工程物资采购【答案】：B、D14、关于网架安装方法及适用范围的说法，正确的有（）。【答案】：15、国际机电工程项目合同风险防范措施中，属于自身风险防范的有（）。A:财经风险防范B:技术风险防范C:管理风险防范D:法律风险防范【答案】：B、C16、路基施工时挖土路基的施工要点包括（）。A:压路机不小于8t级，碾压应自路两边向路中心进行B:压路机不小于12t级，碾压应自路中心向两边进行C:碾压时，应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施D:根据测量中线和边桩开挖【答案】：C、D17、关于卷材搭接缝的说法，以下说法正确的是（）。A:上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3B:叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接C:搭接缝宜留在天沟底部D:平行屋脊的搭接缝应顺流水方向【答案】：A、B、D18、关于沥青表面处治路面的说法，正确的有（）。2012年A:沥青表面处治主要是对非沥青承重层起保护和防磨耗作用B:可分为单层式、双层式和三层式C:NoneD:沥青表面处治路面的使用寿命一般比沥青贯入式路面更长【答案】：A、B19、管道基础采用天然地基时，地基因排水不良被扰动时，应将扰动部分全部清除，可回填（）。A:碎石B:卵石C:低强度混凝土D:级配碎石【答案】：A、B、D20、关于裸体井巷的施工质量要求，说法正确的是（）。A:平硐的宽度规格要求在无中线时可以检查平硐的全宽尺寸误差B:硐室的规格尺寸要求分为机电硐室和非机电硐室C:对于有提升设备的井筒，其掘进断面的直径误差不允许小于零D:裸体巷道的光面爆破效果好坏由巷道表面光滑程度评定【答案】：A、B21、材料采购应按照企业（）的要求，依据项目经理部提出的材料计划进行采购。A:质量保证体系B:环境管理体系C:质量管理体系D:技术管理体系【答案】：B、C22、矿业工程技术档案的内容包括（）。A:工程进度交换图纸B:工程技术档案C:施工组织管理技术档案D:招投标资料【答案】：A、B、C23、国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。A:业主方自行采购B:业主规定价格、由承包商采购C:承包商询价、由业主采购D:与承包商约定某些物资为指定供应商【答案】：A、D24、（）属于发包人义务。A:协助承包人办理相关证件B:委托监理人按照约定向承包人发出开工通知C:向承包人提供施工场地D:向承包人进行设计交底【答案】：A、B、C25、关于公路监控系统主要外场设备基础安装要求的说法中，正确的是（）。A:基础一般采用C25号混凝土现场浇筑，内部配钢筋B:基础采用暗挖法施工C:基础顶面一般应预埋钢地脚螺栓D:基础的接地电阻必须≤10Ω【答案】：A、C26、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》应当补报的情形有（）。A:事故报告后出现新情况的B:事故具有连续性C:火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的D:行业协会要求补报的【答案】：A、C27、

室温条件下的残余变形可分为焊件的面内变形和面外变形，其中属于面外变形的有（）。

A:焊缝纵向收缩变形B:焊缝回转变形C:弯曲变形D:失稳波浪变形【答案】：C、D28、

下列通风空调工程阀门、部件安装，说法正确的是（）。

A:除尘系统吸入管段调节阀安装在水平管段B:部件可以随意安装C:钢索预埋套管弯管不应大于2个D:长边大于630mm的防火阀设独立支架【答案】：C、D29、关于混凝土施工期间的测温项目与频次的说法，正确的有（）。A:环境温度每昼夜不少于4次B:外加剂溶液温度每一工作班不少于2次C:室外气温测量最高、最低气温D:搅拌机棚温度每一工作班不少于3次【答案】：A、C30、下列公路工程建设项目中，可以不进行招标的有（）。A:已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工或者提供服务B:采购人自身具有工程施工或者提供服务的资格和能力，且符合法定要求C:需要采用不可替代的专利或者专有技术D:涉及国家安全、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况【答案】：A、B、C、D31、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用()等防雷措施。A:避雷针保护B:消弧线保护C:套钢管保护D:排流线保护【答案】：A、B、D32、建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（）。A:房产税B:教育费附加C:土地使用税D:城市维护建设税【答案】：B、D33、关于超前支护结构施工技术说法错误的是（）A:小导管前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1mB:小导管直径30~50mm，钢管长可达40mC:根据地层条件和加固要求，深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法D:在隧道洞口段应采用小导管支护【答案】：B、D34、铁路工程验工计价依据包括（）。【答案】：35、关于建筑意外伤害保险的说法正确的有（）。A:保险费由施工企业支付B:建筑意外伤害保险是一种社会保险C:保险费应当列入建筑安装工程费用D:None【答案】：A、C36、填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟均应设置（）。A:排水层（或管、洞）B:防冻层C:透水层D:反滤层【答案】：A、D37、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。【答案】：38、关于人工挖孔施工要求的说法，正确的有（）。A:孔口处护圈应与地面水平B:施工前应制定安全专项施工方案C:井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压安全电压D:挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖【答案】：B、C39、混凝土配合比是指混凝土中水泥、水、砂及石子四种材料之间的三个对比关系，包括（）。A:吸水率B:砂率C:水胶比D:浆骨比【答案】：B、C、D40、钢筋代换可采用等面积代换原则的情况有（）。A:同钢号钢筋之间代换的B:构件受裂缝宽度控制的C:构件配筋受强度控制时D:构件按最小配筋率配筋的【答案】：A、D41、在混凝土坝施工过程中应避免冷缝的出现，因为当出现冷缝时，会使层间的（）明显降低。A:抗剪能力B:抗渗能力C:抗拉能力D:抗压能力【答案】：A、B、C42、井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A:单向掏槽B:楔形掏槽C:锥形掏槽D:扇形掏槽【答案】：A、B、C、D43、关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。A:蒸压加气混凝土砌块堆置高度不宜超过2m，并应防止雨淋B:用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙体底部可用烧结多孔砖砌筑C:蒸压加气混凝土砌块墙体下部可现浇混凝土坎台，高度宜为150mmD:砌筑前加气混凝土砌块应提前2d浇水湿透【答案】：A、C44、可以参加安全生产标准化评审的水利生产经营单位有（）。A:从事水利水电工程设计的企业B:水利工程管理单位C:小型水利工程项目法人D:从事水利水电工程施工的企业【答案】：B、D45、机电安装工程技术性回访有（）。A:制冷系统运行情况B:新工艺C:新材料D:锅炉房【答案】：B、C46、压力管道试验准备工作的内容有（）。A:试验段内不得用闸阀做堵板B:实验前应清除管内杂物C:试验段内消火栓安装完毕D:试验管道所有敞口应封闭，不得渗漏水现象【答案】：A、B、D47、下列施工质量事故发生的原因中，属于社会、经济原因的有（）。A:施工管理混乱，不遵守相关规范，违章作业，检验制度不严密B:违反基本建设程序，无立项、无报建、无开工许可、无招投标、无资质、无监理、无验收的“七无”工程C:某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料D:边勘察、边设计、边施工的“三边”工程【答案】：B、C、D48、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:现场宿舍必须设置推拉式窗户B:宿舍内的床铺不得超过2层C:宿舍室内净高不得小于2.5mD:宿舍内通道宽度不得小于0.8m【答案】：B、C49、关于高分子合成材料进行阻燃处理的说法，正确的有（）。A:B1级塑料电工套管不宜明敷B:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料C:B1级塑料电工管套明敷时，应明敷在B1级材料表面D:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷一级饰面型防火涂料，湿涂覆比值应大于500g/m2【答案】：A、B、D50、GPS测量方法主要分为事后差分处理和实时差分处理。实时差分处理包括（）。A:静态差分B:伪距差分C:载波相位差分D:位置差分【答案】：B、C、D51、碾压混凝土芯样外观描述评定碾压混凝土的（）。A:力学性能B:均质性C:密实性D:抗渗性【答案】：B、C52、于不发火（防爆的）面层铺设的说法，正确的有（）。A:面层采用的碎石其不发火性必须合格B:砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%C:面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制D:水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥【答案】：A、B、C、D53、依《中华人民共和国民用航空法》，民用机场的（）应当符合依法制定的民用机场布局和建设规划，符合民用机场标准，并按照国家有关规定报经有关主管机关批准并实施。A:NoneB:运行C:改建D:新建【答案】：C、D54、关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有（）。A:法兰连接螺栓应对称紧固B:法兰接头歪斜可强紧螺栓消除C:法兰连接螺栓长度应一致D:法兰连接螺栓安装方向应一致【答案】：A、D55、特别适宜用激光经纬仪进行的测量工作有（）。A:高层建筑垂直度观测B:楼地面找平C:烟囱垂直定位D:测点的高程测量【答案】：A、C56、下列选项中，属于对项目管理机构施工成本考核的主要指标的是（）。A:施工成本降低率B:施工成本降低额C:劳动力不均衡系数D:施工生产总成本【答案】：A、B57、三角高程测量需要的测量仪器有（）A:准直仪B:全站仪C:水准仪D:经纬仪【答案】：B、D58、高层建筑排水通气管的安装要求，正确的是（）。【答案】：59、用于公路路基填料的（）应符合相关规定。A:抗弯拉强度B:最大粒径C:最小承载比D:级配【答案】：B、C60、安装在工作区地面上的接线盒应（）。A:铸铝B:抗压C:防水D:立式【答案】：B、C61、金属饰面板施工包含的工序有（）A:固定骨架连接件B:金属饰面板安装C:放线D:钻眼开槽【答案】：A、B、C62、关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有()。A:分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础B:分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程C:分部分项工程成本分析的方法就是进行实际成本与目标成本比较D:必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析【答案】：A、B63、线路竣工测量主要包括（）。A:横断面测量B:中线测量C:高程测量D:沉降测量【答案】：A、B、C64、

具有易折性要求的灯具包括（）。

A:跑道上的滑行道中线灯B:滑行道边灯C:等待位置灯D:跑道末端灯【答案】：B、D65、高速公路通信系统的组成有（）。A:数字程控交换系统B:通信管道工程C:光纤数字传输系统D:紧急电话系统【答案】：A、B、C、D66、

执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审查有关案件调查材料、当事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会报告书，根据情况分别作出()决定。

A:不予行政处罚B:移送法院处理C:予以行政处罚D:移送检察院处理【答案】：A、C67、关于验槽时必须具备的资料和条件的说法，正确的有（）。A:勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场B:岩土工程勘察报告C:地基处理或深基础施工质量检测报告D:地基基础设计文件【答案】：A、B、C、D68、矿山地质构造主要形式主要包括（）。A:倾角B:褶皱构造C:地堑D:断裂构造【答案】：B、D69、下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有（）。A:在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183日的个人，从中国境内取得的所得B:在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183日的个人，从境外取得的所得C:在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得D:在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得【答案】：A、B、C、D70、工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）A:计量检测设备使用说明书B:作业指导书C:质量计划D:施工组织设计【答案】：C、D71、（2017年真题）根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:参与工程竣工验收C:对资源进行的动态管理D:确保项目建设资金的落实到位【答案】：A、B、C72、固定成本是指在一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用，下列属于固定成本的费用是（）。【答案】：73、下列参数中，属于流水施工时间参数的有（）。A:流水节拍B:流水步距C:流水强度D:工期【答案】：A、B、D74、关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法正确的是（）。A:当各种增加的装饰装修荷载不能控制在允许范围以内时，应对结构进行重新核验.确认B:建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水.暖.电.燃气.通讯等配套设施C:建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体.承重结构D:建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能【答案】：A、B、C、D75、（2018年真题）楼地面应满足的功能有（）。A:易于清洁B:耐磨C:平整D:防滑【答案】：A、B、C、D76、（2018年真题）下列饮用水处理方法中，属于深度处理的是（）。【答案】：77、

广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、（）等。

A:技术交底B:安全防范措施C:安装程序和方法D:施工机具配备【答案】：A、B、C、D78、配制C60高强混凝土时，不宜选用（）水泥。A:普通B:硅酸盐C:火山灰D:粉煤灰【答案】：C、D79、下列关于悬臂式和扶壁式挡土墙使用范围和施工要求的说法，正确的有（）。A:扶壁式挡土墙宜在石料缺乏且地基承载力较低的路堤地段采用B:扶壁式挡土墙高度不宜大于6m，墙顶宽度不应小于0.15mC:悬臂式挡土墙每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎完成D:挡土墙墙体必须达到设计强度的70％以后才可进行墙背填土【答案】：A、C、D80、下列有关成本核算的说法正确的有（）。A:施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法B:表格核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好C:表格核算法的精度不高D:用表格核算法进行