2022年监理工程师之水利工程目标控制模拟题库及附答案

2022年监理工程师之水利工程目标控制模拟题库及附答案单选题（共100题）1、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A2、水利工程发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.4C.2D.6【答案】C3、OC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降C.总是单调上升D.先升后降【答案】B4、某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（）验收。A.分部工程B.单位工程C.单项合同工程D.下闸蓄水【答案】D5、发包人因工程质量有异议，拒绝办理竣工结算的，已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按（）执行。A.合同约定B.检测鉴定机构的检测结果C.单价合同D.法院裁决【答案】A6、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】B7、缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B8、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48【答案】C9、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D10、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B11、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】A12、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A13、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B14、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL233—2008），项目法人应在开工报告批准后（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关备案。A.30B.40C.50D.60【答案】D15、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C16、投标人在（）前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。A.出售招标文件截止时间B.施工准备时间C.投标截止时间D.工程决算时间【答案】C17、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量的技术条件的是（）。A.作业面B.保证安全的手段C.试验室D.防震措施【答案】D18、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D19、对于开挖跨度大于（）m、开挖高度大于（）m的特大断面洞室，设计单位应在洞室开挖前进行技术交底。A.10、20B.50、20C.25、50D.5、10【答案】C20、必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。A.见证点B.紧急放行点C.待检点D.例行检查点【答案】C21、资源优化主要有（）问题。A.资源有限—工期最优的优化B.工期固定--资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B22、水利工程施工进度计划中承包人向分包人签订分包合同属于承包人在实施过程中的（）工作。A.层层计划交底B.掌握现场情况C.明确权、责、利D.预测干扰因素【答案】C23、“营改增”后，不应计入间接费中企业管理费的税费是（）。A.城市维护建设税B.教育费附加C.地方教育附加D.增值税【答案】D24、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.10C.14D.30【答案】C25、在工程网络计划中，已知某项工作的最早开始时间为第4天，允许最迟在第12天完成，该工作的持续时间为5天，工作总时差为3天。则该工作的最迟开始时间为第（）天。A.4B.5C.3D.7【答案】D26、单位工程完工后，项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组，评定组人数应不少于()人，大型工程不宜少于()人。A.3，5B.3，7C.5，8D.5，7【答案】D27、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B28、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接损失费用超过3000万元的属于（）。A.特大质量事故B.较大质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故【答案】A29、下列关于一次抽样方案的步骤中，正确的是（）。A.从批中抽取n组产品B.对样品逐个进行检验C.若d≤c，拒绝该批D.若d＞c，接受该批【答案】B30、某公司员工请了8个月的病假，该期间发的工资应归属于（）。A.基本工资B.辅助工资C.医疗保险费D.职工福利费【答案】D31、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（）mm的混凝土，还应测量其坍落扩展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B32、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（）。A.准确性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D33、合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分类分项工程清单项目的，应按照（）估价原则的规定确定单价，并调整合同价款。A.变更B.总价C.单价D.信息价【答案】A34、水利工程施工中属于监理对承包人与发包人之间的进度协调的方法是（）。A.组织监理会议B.分析延误的原因和责任C.事前制订计划D.施工作业轻重缓急安排【答案】B35、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C36、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C37、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C38、某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（）万元。A.12.00B.120.00C.54.72D.42.72【答案】C39、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C40、下列关于测量选项中，属于承包人应承担的费用是（）A.施工控制网点的丢失费用损失B.发包人提供基准资料错误损失C.监理单位借用施工单位施工控制网费用D.监理单位对施工控制网复测费用【答案】A41、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B42、因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.发包方现场的人员伤亡D.工程所需的修复费用【答案】B43、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，招标人设有最高投标限价的，应当在（）时公布最高投标限价的总价。A.进行初步设计B.签订合同C.招标D.施工【答案】C44、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人【答案】C45、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润800万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B46、某水电工程，在高边坡处理时，设计者没有充分考虑到地质条件的影响，对明显的节理裂缝重视不够，没有考虑工程措施，以致在基坑开挖时，高边坡大滑坡，造成重大质量事故，发生该事故的原因是（）。A.施工方法的原因B.施工人员的原因C.设计方案和设计计算失误D.建筑材料及制品不合格【答案】C47、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）A.时距B.总时差C.虚工作D.自由时差【答案】D48、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A49、某技术方案总投资1500万，其中资本金1000万，运营期平均利息18万，年平均所得税40.5万，项目总投资收益率12%，资本金净利润率为（）。A.16.2%B.13.95%C.12.15%D.12.00%【答案】C50、材料检验在用于工程之前，对于新材料、新构件，要经过（）后，才能在工程中正式使用。A.权威单位进行技术鉴定合格B.监理人同意C.设计单位同意D.发包人同意【答案】A51、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B52、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30【答案】B53、下列属于投资估算在投资决策过程中的作用的是（）。A.审批项目建议书的依据B.资金筹措的依据C.编制设计概算的依据D.确定建设项目总投资的依据【答案】A54、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D55、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位【答案】A56、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】D57、GB/T19000质量管理体系与ISO9000系列标准（）。A.参考采用B.等同采用C.参照采用D.等效采用【答案】B58、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程—分部工程—单位工程—工程项目B.分部工程—单元工程—单位工程—工程项目C.单位工程—单元工程—分部工程—工程项目D.工程项目—单位工程—分部工程—单元工程【答案】A59、事先不规定抽样次数，每次只抽一个单位产品，即样本量为1，据累积不合格品数判定批合格/不合格还是继续抽样时适用的是（）。A.二次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.一次抽样检验【答案】C60、工程竣工验收主持单位应在（）明确。A.可行性研究报告B.开工报告C.初步设计D.项目建议书【答案】C61、由建设单位造成（）情况发生时，承包单位不可以提出利润索赔。A.工程变更B.未能提供施工现场C.暂停施工D.文件有缺陷或技术性错误【答案】C62、骨料应尽量减少转运次数。粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（），超过时应设置缓降设备。A.2mB.3mC.4mD.1m【答案】B63、按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的（）天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后（）天内审核完毕。A.7，7B.14，7C.7，14D.14，14【答案】D64、（）是我国专门针对市场经济条件下建立新的建设工程质量监督管理制度第一部行政法规。A.《水利工程建设标准强制性条文》B.《工程建设标准强制性条文》C.《中华人民共和国建筑法》D.《建设工程质量管理条例》【答案】D65、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D66、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D67、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A68、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B69、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B70、（）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.发包人B.承包人C.分包人D.监理单位【答案】A71、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），监理机构应提出暂停施工的建议，报发包人同意后签发暂停施工指示的情形是（）。A.工程继续施工将会对发包人利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.承包人发生合同约定的违约行为D.施工单位未按审查通过的施工组织设计组织施工【答案】B72、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A73、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A74、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】C75、平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D76、水利工程进度控制中混凝土浇筑进度计划应与混凝土的生产强度、运输和浇筑方案相适应，这说明了进度编制中（）特性A.建设工程应可分解且是有序的B.建设工程需要合理的资源配置和资源供应保障C.建设工程受现场环境因素和社会经济因素的制约D.建设工程需要进行全局性的总体控制【答案】B77、下列关于调查表法的描述中，错误的是（）。A.调査表法也叫调査分析表法或检査表法B.很少单独使用C.有固定的格式D.主要用于收集数据【答案】C78、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（）。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.破坏检验【答案】A79、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A80、缺陷责任期满（）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。A.20B.30C.40D.50【答案】B81、监理机构按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A82、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C83、弧形闸门安装中，埋件的止水座基面至弧形闸门外弧面的间隙公差应不大于（）mm。A.2B.3C.4D.6【答案】B84、工程计量的结果必须得到（）确认。A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】D85、下列关于建设工程的最低保修期限的说法正确的是（）A.基础设施工程50年B.屋面防水工程2年C.电气管线5年D.供热系统，为2个采暖期【答案】D86、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），跟踪检测时，混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）A.3％B.5％C.7％D.10％【答案】C87、下列方法中，能够对工程项目整体进度情况进行分析并做出预测的方法是（）A.s曲线比较法B.前锋线比较法C.香蕉曲线比较法D.列表比较法【答案】B88、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》，土方开挖的主要工序是（）。A.表土清理B.不良土质的处理C.地质坑、孔处理D.软基及土质岸坡开挖【答案】D89、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。A.资源分配的调整B.施工进度计划的调整C.施工进度延误事件D.资金分配的调整【答案】C90、施工单位进行施工准备和指导现场施工的规划性．指导性的文件是（）。A.设计文件B.监理规划C.施工方案D.施工组织设计【答案】D91、水利工程发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.4C.2D.6【答案】C92、发生质量事故时，总监理工程师首先要做的是（）。A.提交事故处理方案B.发出整改通知C.要求施工单位12小时以内上报D.发出暂停施工指示【答案】D93、某水利工程包工包料合同金额为3000万元，暂列金额为500万，则预付款金额最低为（）万元。A.250B.750C.500D.1000【答案】A94、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。A.成本B.费用C.质量D.功能【答案】B95、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】B96、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D97、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A98、对于分解对象描述正确的是（）。A.对于高层次的分解对象可粗略分解B.逐级往下，层次越低，宜分解越粗C.一般对持续时间和资源容易估算准确的简单工作内容，分解应细致D.对于高层次的分解对象，只需考虑分解后工作的持续时间的准确性【答案】A99、（）是指使产品或服务达到质量要求所采取的作业技术措施和管理活动的措施。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C100、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D多选题（共50题）1、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。A.全数检验B.半数检验C.抽样检验D.免检E.比例检验【答案】ACD2、检察院审查起诉冯某（17岁）故意伤害戴某（16岁）案时，依法作出附条件不起诉的决定，检察院的下列哪种行为是合法的：A.检察院在作出附条件不起诉的决定以前，不仅应当听取公安机关、戴某、冯某的法定代理人、辩护人的意见，而且还应当听取戴某法定代理人、诉讼代理人的意见B.如果冯某在押，检察院作出附条件不起诉决定后，应当释放冯某C.戴某不服检察院附条件不起诉决定的，可以直接向法院起诉D.对附条件不起诉的冯某进行监督考察的主体是社区矫正机构【答案】A3、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.品种D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD4、下列选项中，可以参加水利工程竣工验收委员会的有（）A.工程投资方代表B.竣工验收主持单位代表C.监理机构代表D.水行政主管部门代表E.运行管理单位代表【答案】ABD5、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB6、以下属于工程质量检验作用的有（）。A.保证工程质量的重要工作内容B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值C.保证建设单位的利润最大化D.质量检验为工程质量控制提供了数据E.保证器材和原质量【答案】ABD7、下列费用中，包含相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付的有（）。A.塌方清理B.植被清理C.土方明挖超挖量D.弃土处理E.开采区清理、恢复和绿化【答案】BCD8、甲乙两国协议将其海洋划界争端提交联合国国际法院。国际法院就此案作出判决后，甲国拒不履行依该判决所承担的义务。根据《国际法院规约》，下列做法哪一个是正确的？（）A.乙国可以申请国际法院指令甲国的国内法院强制执行该判决B.乙国可以申请由国际法院执行庭对该判决强制执行C.乙国可以向联合国安理会提出申诉,请求由安理会作出建议或采取措施执行该判决D.乙国可以向联合国大会法律委员会提出申诉，执行该判决【答案】C9、一中国公司与一法国公司在中国香港订立了来料加工合同，有关原材料来自于美国，由中国公司加工。合同没有约定应当适用的法律，依2007年最髙人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，中国法院在处理涉及该案的纠纷时,一般情况下,采用“特征履行”的方法确定的最密切联系的法律应当是下列哪项？（）A.适用中国公司住所地法B.适用法国公司注册地法C.适用中国香港法，因为香港是合同的订立地D.适用美国法律，因为原材料来自于美国【答案】A10、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D11、承包单位可以向建设单位索赔的材料费包括（）A.索赔事项材料的实际用量超过计划用量产生的材料费用B.客观原因导致的材料大幅度涨价增加的费用C.非承包人原因造成的工期延误导致材料涨价以及超期储存产生的费用D.因管理不当导致的仓库被盗而损失的材料费用E.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用【答案】ABC12、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD13、但某、高某、孔某三人在学习法理学后对法律体系和法系两个概念发表了以下看法，但某认为、A.但某的意见是正确的B.髙某的意见是正确的C.孔某的意见是正确的D.三者的意见都不正确【答案】D14、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】ABC15、水利工程按照工程的性质不同可分为（）。A.枢纽工程B.引水工程C.水电站工程D.河道工程E.堤防工程【答案】ABD16、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。A.项目负责人的质量控制B.政府的工程质量控制C.发包人的质量控制D.监理单位的质量控制E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD17、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC18、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净年值【答案】AD19、国家主权豁免是指国家的行为及其财产不受或免受他国管辖。国家主权豁免的放弃可以分为明示放弃和默示放弃两种。关于国家主权豁免的放弃，下列说法正确的是哪项？（)A.国家豁免的默示放弃包括国家作为原告在外国法院提起诉讼，出庭阐述立场等B.国家对于管辖豁免的放弃并不意味着对执行豁免的放弃C.国家在外国领土范围内从事商业行为本身就意味着豁免的放弃D.联合国大会通过的《国家及其财产管辖豁免条款草案》采纳了限制豁免主义立场，由此可见，限制豁免原则已经发展成为一项有效的国际习惯法规则【答案】B20、我国《选举法》以专章规定了对代表的监督、A.罢免直接选举产生的代表须经原选区过半数妁选民通过B.罢免直接选举产生的代表须经原选区2/3的连民通过C.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位过杇数的代表通过D.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位/3的多数代表通过【答案】AC21、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC22、建筑材料或工程设备应当符合（）。A.材料出处明确B.有产品质量检验合格证明C.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址D.工程设备应有产品详细的使用说明书E.有中英文的详细产品功能说明书【答案】BCD23、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“质量”包含（）。A.产品特点B.产品质量C.某项活动的质量D.某项过程的质量E.质量管理体系的质量【答案】BCD24、工程质量评定等级分为（）。A.完全合格B.基本合格C.优秀D.合格E.优良【答案】D25、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处B.大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪C.网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪D.乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处【答案】D26、可行性研究的具体任务包括（）。A.项目建设的必要性研究B.技术路线可行性研究C.利润最大化研究D.项目实施计划研究E.社会价值研究【答案】ABD27、清末负责第一部独立商法典制定的是、（)A.商部B.北洋大臣C.法部和户部D.法律编察馆【答案】A28、根据《水利建设项目经济评价规范》（SL72--2013），水利建设项目的财务评价应包括（）A.盈利能力分析B.财务生存能力分析C.经济费用效益分析D.偿债能力分析E.地区人均纯收入分析【答案】ABD29、工程质量事故具有的特点为（）。A.质量事故原因的复杂性B.质量事故的严重性C.质量事故的多发性D.质量事故的复杂性E.质量事故的可变性【答案】ABC30、下列属于按抽取样本的次数分类的有（）。A.预防性抽样检验B.一次抽样检验C.多次抽样检验D.监督抽样检验E.序贯抽样检验【答案】BC31、缩短关键路线的途径有（）。A.将关键工作进行分解，组织平行作业B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业C.将关键工作进行分解，组织串联作业D.压缩非关键工作的持续时间E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB32、项目可行性研究主要对（）等多方面进行进一步的调查研究。A.技术B.经济C.社会D.征地E.环境【答案】ABC33、下列各项费用中，属于企业管理费的有（）。A.为职工缴纳的住房公积金B.职工离退休一次性路费C.女工哺乳期间的工资D.劳动保护费E.保险费【答案】BD34、将串联工作改为平行交叉工作的特点是（）。A.不改变工序间的逻辑关系B.不缩短各工序总的持续时间C.不违反工艺要求D.减少资源E.能收到最大的优化效果【答案】AB35、水利工程概算项目划分为四个部分，下列费用属于建设征地移民补偿的有（）。A.防护工程B.施工临时工程C.农村部分补偿D.水土保持工程E.工业企业补偿【答案】AC36、按费用设计的准则包括（）。A.限定所需的性能，不限定达到预定结果的途径。B.限定所需的性能，也限定达到预定结果的途径。C.限定所需使用能力的总时间，但不限定详细的中间阶段。D.设计过程中，费用目标值可根据融资情况作调整。E.限定所需使用能力的总时间，也限定详细的中间阶段。【答案】AC37、根据宪法和法律，我国国家机关的个人负责制是指下列哪些？（）A.由首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制B.民主集中制的一种运用方式C.由单位首长说了算的法律术语D.由单位第一把手对其员工行为承担一切责任的制度【答案】AB38、建筑材料或工程设备应当符合（）。A.材料出处明确B.有产品质量检验合格证明C.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址D.工程设备应有产品详细的使用说明书E.有中英文的详细产品功能说明书【答案】BCD39、下列适用于抽样检验的有（）。A.破坏性检验B.质量检验对象数量多C.检验的对象是连续体D.检验样品数量少E.对工序进行质量检验【答案】ABC40、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD41、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD42、施工过程中的质量控制主要是（）。A