2023年蚌埠市建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE412023年蚌埠市建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．根据《建设工程质量管理条例》规定，不属于建设工程竣工验收应具备的条件是()。A、施工单位签署的工程保修书B、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C、设计和施工质量已得到了质量监督部门的认可并作出评定D、完整的技术档案和施工管理资料答案：C解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、逢筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。2．建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。3．根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。A、法定代表人B、直接责任人C、经营负责人D、项目负责人答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。4．根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是()。A、行政不作为纠纷B、涉外婚姻纠纷C、施工企业工资纠纷D、工程质量纠纷答案：D解析：对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。ABC错。选D5．下列关于招标方式有关规定的说法，正确的是()。A、依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。B、采用邀请招标方式的，招标人应向两个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书C、以暂估价形式包含在总承包范围内的工程可以不再招标D、实行两阶段招标的，第—阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术建议答案：A解析：第八条依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称“发布媒介”)发布。采取邀请招标方式的，招标人应当向3个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书。以暂估价形式包含在总承包范围内的工程，范围和规模且满足必须招标的条件，必须依法进行招标实行两阶段招标的，第一阶段投标人应当按照招标公告要求提交不带报价技术建议。6．甲工程公司承包施工的项目，在项目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失10万元，维修恢复费用16万元。根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，甲工程公司应当()。A、不承担任何费用B、承担直接损失费用10万元C、承担维修恢复费用16万元D、承担直接损失费用10万元及维修恢复费用16万元答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年;施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，有施工单位负责返修并承担经济责任。7．根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B、监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D、施工图深化文件是监理工作的主要依据答案：B解析：A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误，监理工作的主要依据是：(1)法律、法规;(2)有关技术标准;(3)设计文件;(4)建设工程承包合同8．甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A、甲市政府建设行政主管部门B、乙银行C、丙建筑工程公司D、丁大学答案：C解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。9．关于履约保证金的说法，正确的是()。A、中标人必须缴纳履约保证金B、履约保证金不得超过中标合同金额的20%C、履约保证金是投标保证金的另一种表达D、中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目答案：D解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金是用以保证施工合同顺利履行，而投标保证金投标人为自己的有效投标行为担保，两者不是一个概念。10．下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。A、烟花爆竹生产企业B、食品加工生产企业C、建筑施工企业D、矿山企业答案：B解析：《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹，民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。11．某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。12．关于工程分包的规定，下列说法正确的是()。A、分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保B、分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C、建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可D、具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包答案：C解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。13．下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是()。A、出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软件的知识产权归买受人B、标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证即为交付C、交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物D、除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移答案：D解析：出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的，除法律另有规定或者当事人另有约定的以外，该标的物的知识产权不属于买受人(A错)。标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品，当事人对交付方式约定不明确，且依照合同法第61条的规定仍不能确定的，买受人收到约定的电子信息产品或者权利凭证即为交付(B错)。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行.但应当给对方必要的准备时间(C错)。除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转移(D对)。14．关于施工合同特征的说法，错误的是()。A、施工合同是双务合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客体是工程D、施工合同时有偿合同答案：C解析：施工合同的客体要根据合同签订的内容来确定，可以是工程项目本身，也可以是劳务服务。此题选用排除法，根据施工合同的内容可以确定施工合同属双务合同、要式合同和有偿合同，故此题答案为C。15．下列工程建设项目中，除()以外均属于依法必须招标的范围。A、关系社会公共利益和安全的基础设施项目B、关系公众利益和安全的公用事业项目C、使用国有企业事业单位自有资金且资金不控股的项目D、使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目答案：C解析：第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：(一)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目(D选项，;(二)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。依法必须招项的包括大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益，公众安全的项目;AB符合这一条。16．道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报。A、30B、14C、7D、28答案：C解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。17．房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则()。A、合同无效，不应支付工程款B、合同无效，应参照合同约定支付工程款C、合同有效，不应支付工程款D、合同有效，应参照合同约定支付工程款答案：B解析：需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。，“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。18．取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A、设计B、施工C、监理D、造价咨询答案：B解析：担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。19．关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是()。A、监理单位仅对施工质量承担责任B、工程监理实行总监理工程师负责制C、理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D、监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任答案：B解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。可见，工程监理单位也是建设工程质量的责任主体之一。所以答案A错误。工程监理实行总监理工程师负责制。所以答案B正确。工程监理单位不得转让工程监理业务。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。所以答案C错误。监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面：(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。所以答案D错误。20．建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经()审批后，由土地主管部门划拨土地。A、县级以上人民政府B、设区的市级以上人民政府C、省级人民政府D、国务院答案：A解析：建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。21．租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()。A、10B、20C、25D、30答案：B解析：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。22．某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于()。A、合同纠纷B、建筑工程行政纠纷C、损害赔偿纠纷D、侵权纠纷答案：A解析：合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议;建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷;损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷;侵权纠纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。23．涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的()。A、30%B、50%C、75%D、80%答案：A解析：原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。24．根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是()。A、当事人丧失履约能力B、当事人对合同有重大误解C、违反法律的强制性规定D、违反法定的形式答案：C解析：《民法典规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、的强制性规定。25．甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从()起算。A、2012年2月1日B、2012年5月9日C、2013年12月5日D、2014年1月9日答案：D解析：当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。26．甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()。A、原合同已经终止B、必须签订变更协议C、合同内容已变更D、合同主体未变更答案：D解析：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。可见合同主体未变更。选D27．设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。A、仲裁协议签订地B、该仲裁机构所在地C、建设工程所在地D、承包人住所地答案：B解析：当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。28．甲与乙银行签订一份贷款合同，乙银行要求甲提供保证人。依照我国《担保法》的规定，以下可以作为保证人的是()。A、项目经理B、项目工程部C、医院D、国家机关答案：A解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。29．我国民事诉讼中的()是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。A、质证B、证据交换C、认证D、证明责任答案：B解析：我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。30．根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。A、建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B、认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C、当事人对行政机关作出的没收违法所得D、建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解答案：D解析：不得申请行政复议的事项。下列事项按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关的行政处分或者其他人事处理决定，应当依照有关法律、行政法规的规定提起诉讼(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。而D选项中的就建设行政管理部门对有关建设工程合同争议进行的调解属于行政机关对民事纠纷作出的调解。31．我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A、15B、30C、45D、60答案：B解析：中标和签订合同《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议32．甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。A、有效期满未延续注册B、工作调动未办理变更注册手续C、申请专业增项注册未得到批准D、所在聘用单位被降低资质等级答案：A解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的;(2)聘用单位被吊销营业执照的;(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的;(5)注册有效期满且未延续注册的;(6)年龄超过65周岁的;(7)死亡或不具有完全民事行为能力的;(8)其他导致注册失效的情形。33．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为()。A、随时解除B、预告解除C、经济性裁员D、刑事性裁员答案：A34．总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。A、乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B、若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C、该质量问题是乙造成的，与甲无关D、对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%答案：B解析：《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。35．按照劳动合同法的规定，企业的集体合同由()与企业订立。A、企业工会代表企业职工B、企业每一名职工C、企业10名以上职工D、企业绝大部分职工答案：A解析：集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。36．当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为()。A、陈述事实、参加辩论B、承认、放弃、变更诉讼请求C、进行和解D、提起反诉或上诉答案：A解析：针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得#别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。37．《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为()。A、5万元以上10万元以下B、5万元以上15万元以下C、5万元以上20万元以下D、5万元以上25万元以下答案：D解析：《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;38．根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对()处以罚款。A、勘察单位B、建设单位和施工企业C、设计单位D、建设单位和监理单位答案：B解析：对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。39．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，每吨的市场价约为310元，双方约定保管费用为3000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。A、行使质押权变卖全部水泥B、行驶质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥答案：D解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。40．北江市第三建筑工程公司(甲公司)经过业主同意将该实验楼的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则北江中学可()。A、只能要求甲承担责任B、只能要求乙承担责任C、要求甲和乙承担连带责任D、要求甲和乙与自己分担责任答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。41．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。42．根据《安全生产许可证条例》的规定，未取得安全生产许可证的法律责任是()。A、没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证B、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款C、限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款D、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上30万元以下的罚款答案：B解析：未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。43．建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、仲裁申请人所在地C、纠纷发生地D、双方协商选定答案：D解析：仲裁的基本特点之一为自愿性，是指仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。44．关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。A、第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。B、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。C、担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。D、担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。答案：C解析：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。45．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。A、甲某的行为属表见代理，该合同有效B、甲某的行为属无权代理，该合同无效C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任答案：D解析：无权代理。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被代理人和善意第三人造成的损失。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。46．根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。A、20%B、40%C、50%D、30%答案：D解析：《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。47．2010年7月5日，兴盛建筑工程公司承包世纪房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，兴盛公司将玻璃幕墙工程分包给方宇建设施工公司。在施工过程中由于脚手板断裂致使方宇建设施工公司3名施工工人从高空坠落丧生。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由()。A、兴盛建筑工程公司承担主要责任B、方宇建设施工公司承担主要责任C、兴盛建筑工程公司或方宇建设施工公司承担责任D、兴盛建筑工程公司和方宇建设施工公司共同承担责任答案：D解析：总承包单位和分包单位的安全责任。教材总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任48．施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：以建筑工程施工总承包企业为例，2014年11月住房和城乡建设部经修改后发布的《建筑企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上;二级企业净资产4000万元以上;三级企业净资产800万元以上49．债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的()。A、中止B、中断C、延长D、消灭答案：B解析：《民法通则》规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。50．有效仲裁协议的内容不包括()。A、请求仲裁的意思表示B、仲裁事项C、选定的仲裁委员会D、具体的仲裁事实、理由答案：D解析：有效仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。二、多选题1．下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。A、投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改B、联合体未提交共同投标协议C、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D、投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字答案：BCD解析：招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。2．根据《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼必须符合的条件包括()。A、有明确的被告B、有具体的事实根据C、有具体的诉讼请求D、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖答案：ABCD解析：行政诉讼的起诉条件。提出行政诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。3．下列属于承担民事责任的方式是()。A、赔偿损失B、返还财产C、支付利息D、支付违约金答案：ABD解析：本题考核的是承担民事责任的方式。根据《民法通则》第134条规定，承担民事责任的方式主要有：停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;赔偿损失;支付违约金;消除影响、恢复名誉;赔礼道歉。4．关于合同成立时间的说法，正确的有()。A、合同书自双方签字时成立B、双方意思表示一致合同即成立C、承诺生效时合同成立D、口头合同自交付标的物时成立答案：ABC解析：超纲题A选项正确，《民法典》第三十二条，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。5．根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A、合同履行结果只有对方受益B、不可抗力造成对方财产损失C、履行合同造成对方人身伤害D、故意或重大过失造成对方财产损失答案：CD解析：《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。造成对方人身伤害就侵犯了对方的人身权，造成对方财产损失就侵犯了对方的财产权。人身权和财产权是法律赋予的权利，如果合同中的条款对此予以侵犯，该条款就是违法条款，这样的免责条款是无效的。6．根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。A、警告B、赔礼道歉C、刑事拘留D、罚款答案：AD解析：《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。A、D项为正选。考点：考查行政处罚种类7．地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。下面关于地役权的表述正确的是()。A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同B、地役权合同应包括解决争议的方法C、地役权自地役权合同签订时设立D、地役权自地役权合同生效时设立答案：ABD解析：根据《物权法》的规定，地役权以利用他人土地为内容，从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权;设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立;地役权合同一般包括下列条款：(1)当事人的姓名或者名称和住所;(2)供役地和需役地的位置;(3)利用目的和方法;(4)利用期限;(5)费用及其支付方式;(6)解决争议的方法。8．当事人提出证据证明裁决有下列()情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A、有仲裁协议的B、裁决的事项属于仲裁协议的范围但仲裁委员会无权仲裁的C、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的D、裁决所依据的证据是伪造的答案：CD解析：当事人提出证据证明裁决有以下情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(2)裁决所依据的证据是伪造的;(3)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(4)没有裁决协议的;(5)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;(6)仲裁员在仲裁该案是有索贿受贿、选私舞弊、枉法裁决行为的。9．代理人在代理活动中应注意的问题有()。A、代理人应在代理权限范围内进行代理活动B、代理人一般应以被代理人的名义实施代理行为C、代理人应认真履行职责D、委托受权的范围要明确答案：ABC解析：代理具有如下的法律特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;(3)代理行为必须是具有法律意义的行为;(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。10．下列原则属于专利权的侵权行为的是()。A、未经专利人许可，实施其专利B、假冒他人专利C、使用他人专利D、以非专利产品冒专利产品答案：ABD解析：专利人的权利：发明和实用新型专利权被授予后，除《专利法》另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。11．下列各项合同中，属于合同法调整范围的是()。A、抵押合同B、供用电合同C、婚姻合同D、行政合同答案：AB解析：考查《民法典》调整的范围合同有广义和狭义之分，我国合同法只能调整狭义的合同。不受合同法调整的主要关系类型为：1.有关身份关系的合同2.有关政府行使行政管理权的行政合同3.劳动合同4.政府间协议A、B项正确。12．法律体系中关于法的效力层级，下列表述中正确的是()。A、宪法至上B、上位法优于下位法C、特别法优于一般法D、一般法优于特别法答案：ABC解析：我国法律体系中，法的效力层级是：宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法等。13．根据《民法典》，关于民事诉讼时效的说法，正确的有()。A、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间均为3年B、超过诉讼时效期间，权利人的胜诉权消灭C、诉讼时效期间届满后，义务人自愿履行债务的，不得请求返还D、当事人违反法律规定，预先放弃诉讼时效利益的，人民法院不予认可答案：BCD解析：选项A，普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。选项B，超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。选项C，2017年3月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定，诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已自愿履行的，不得请求返还。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。选项D，当事人违反法律规定，约定延长或者缩短诉讼时效期间、预先放弃诉讼时效利益的，法院不予认可。14．与工程建设关系比较密切的刑