2022继续教育一级建造师职称模拟考试精编版答案+解析

2022继续教育一级建造师职称模拟考试精编版答案+解

析

第一部分工程经济

1、作为现金等价物的短期投资必须同时满足以下条件（）

A、期限短,3个月到期

B、期限短，6个月到期

C、易于转换为已知金额的现金

D、价值变动风险小

E、流动性强

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

2、下列对存货管理的ABC分析法描述正确的是（）

A、A类存货金额巨大，但品种数量较少

B、C类存货金额巨大，但品种数量较多

C、对A类存货应重点规划和控制

D、对C类存货应重点控制

E、对存货进行分类的标准是数量标准

参考答案：A、C

答案解析：暂无解析

3、某企业某种物资全年周转额（消耗总额）为93.6万元，资金的周转期

为20天。用周转期法计算的存货资金占用量是（）万元。

A、0.52

B、4.68

C、5.2

D、5.3

参考答案：C

答案解析：暂无解析

4、施工企业项目经理部发生的水电费属于（）

A、间接费用

B、财务费用

C、直接费用

D、管理费用

参考答案：A

答案解析：暂无解析

5、采用预算单价法和实物法时，都需要做的一项工作是（）

A、编制工料分析表

B、计算工程量

C、套用预算单价

D、套用消耗定额不论采用预算单价法还是实物法,都需要计算工程量,

然后再按相应的方法计算并汇总造价

参考答案：B

答案解析：暂无解析

6、采用实物单价法进行投标报价，计算人工、材料和施工机械台班消

耗量时，需要采用的定额是（）

A、施工定额

B、预算定额

C、概算定额

D、补充定额

参考答案：B

答案解析：暂无解析

7、下列属于盈余公积金的有（）

A、任意盈余公积

B、接受无偿捐赠

C、法定公益金

D、法定盈余公积

E、股权投资准备

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

8、全费用综合单价即单价中综合了直接工程费、措施费、管理费、规

费、利润和税金等，采用全费用综合单价法编制施工图预算，以各分项

工程量乘以综合单价后汇总，可得到（）

A、分部工程直接费

B、单位工程直接工程费

C、直接工程费和间接费之和

D、工程承发包价

参考答案：D

答案解析：暂无解析

9、会计人员所做的记录：借：银行存款50000；贷：短期借款50000；

被称为（）

A、会计记录

B、会计分录

C、原始凭证记录

D、试算平衡

参考答案：B

答案解析：暂无解析

10、某新建工厂同时编制总概算及单项工程综合概算，下列包含在该厂

某生产车间概算中的有该车间的（）

A、一般土建工程概算

B、设备安装费

C、特殊构筑物工程概算

D、电气照明工程概算

E、建设单位管理费

参考答案：A、B、C、D

答案解析：暂无解析

11、在研究招标文件的合同条件方面，要核准一些准确日期，其中与计

算标价有关的是（）

A、投标有效期

B、缺陷通知期

C、总工期及分段验收的工期

D、从签约到开工允许的日期

参考答案：C

答案解析：为了制定施工进度计划、施工方案和计算标价，投标人在研

究招标文件的合同条件方面，要核准一些准确日期，包括投标截止日期

和时间；投标有效期；招标文件中规定的由合同签订到开工的允许时间；

总工期及分段验收的工期；缺陷通知期等。其中与计算标价有关的是总

工期及分段验收的工期。

12、当财务内部收益率大于基准收益率时，一定有（）

A、动态投资回收期小于项目的计算期

B、财务净现值等于零

C、财务净现值大于零

D、静态投资回收期小于项目的计算期

E、财务净年值小于零

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

13、按照投资的费用性质，建筑安装工程定额属于（）

A、直接费定额

B、直接工程费定额

C、间接费定额

D、措施费定额

参考答案：B

答案解析：暂无解析

14、紧缩性财政政策的措施主要包括（）

A、降低税收

B、降低政府的转移支付

C、减少政府支出

D、增加政府支出

E、提高税率

参考答案：B、C、E

答案解析：暂无解析

15、缀抚旧基数随着使用年限变化而变化的折旧方法是（）

A、平均年限法

B、工作量法

C、双倍余额递减法

D、年数总和法

参考答案：C

答案解析：暂无解析

16、在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应（）

A、在分析结构、材质等问题的同时，对产品的必要功能进行定义

B、首先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价

C、在分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题

D、在分析结构、施工工艺的基础上，确定建筑产品的功能

参考答案：C

答案解析：价值工程的核心，是对产品进行功能分析。价值工程分析产

品，首先不是分析它的结构，而是分析它的功能，是在分析功能的基础之

上，再去研究结构、材质等问题。

17、某企业给产品上涂料时，涂料的溶剂是易燃品，原计划采用石棉板

做防火材料，经市场调查决定用防火纸代替石棉板能起同样的防火效果,

成本降低了40%。根据价值工程原理这体现了提高价值的途径是（）

A、功能提高，成本不变

B、功能不变，成本降低

C、功能提高，成本降低

1）、功能和成本都降低,但成本降低幅度更大

参考答案：B

答案解析：暂无解析

18、某项目总投资4000万元，由甲、乙、丙三家企业按50%、30%、20%

的股份比例出资组成项目法人，合资合同期限为10年。甲企业注册资

金1000万元，乙企业注册资金600万元，丙企业注册资金400万元。下

述说法正确的是（）

A、该项目资本金为2000万元

B、合资第四年,项目经营亏损，三家企业均未从项目分得利润

C、合资第五年，项目取得营业收入1200万元，故甲企业应从中分得600

万元

D、合资第六年，因丙企业退出项目，项目资本金减少600万元

参考答案：B

答案解析：暂无解析

19、在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时,应将购买方案与租赁

方案视为（）

A、独立方案

B、相关方案

C、互斥方案

D、组合方案

参考答案：C

答案解析：暂无解析

20、建设银行对某建设工程股份有限公司提供贷款。贷款合同中对缴

纳税金和清偿其他到期债务、租赁固定资产规模、贴现应收票据和出

售应收账款的条款。这些条款属于（）

A、特殊性保护条款

B、例行性保护条款

C、例外性保护条款

D、一般性保护条款

参考答案：B

答案解析：暂无解析

21、融资租赁的优点有（）

A、融资与融物相结合，能迅速获得长期资产使用权

B、可以避免长期借款所附加的各种限制性条款，灵活性强

C、融资与引进设备都由经验丰富，市场熟悉的租赁公司承担，减少了引

进费用，降低了设备成本

D、租赁期满后，出租方收回设备使用权

E、租赁费中利息、手续费以及融资租赁设备的折旧费均在税前支付，

有节税效果

参考答案：A、B、C、E

答案解析：暂无解析

22、其他项目清单是指分部分项工程量清单，措施项目清单所包含的内

容以外，因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目

和相应数量的清单，一般不包括（）

A、总承包服务费

B、规费

C、计日工

D、暂列金额和暂估价

参考答案：B

答案解析：暂无解析

23、某建筑企业年施工承包收入为6000万元，构件加工收入800万元。

已知营业税率3%,城市维护建设税率7%,教育费附加率3%,则该企业当

年应缴营业税金及附加为（）

A、198万元

B、234万元

C、236万元

D、240万元

参考答案：A

答案解析：按照规定，施工承包收入适用营业税，加工构件收入适用增

值税,在财务评价中，营业税金及附加包括营业税、城市维护建设税、

教育费附加，但不包括增值税。6000X3%+6000X3%X（7%+3%）=198万元,

故正确选项为Ao

24、A建筑安装公司自行建造办公楼，其中材料费2200000元,人工费

600000元，用于建造办公楼的借款利息200000元，均以银行存款转账支

付。办公楼的实际成本为（）元。

A、200000

B、600000

C、2800000

D、3000000

参考答案：D

答案解析：暂无解析

25、根据2006年新的《企业会计准则》，下列营业利润计算公式正确

的是（）

A、主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加

B、主营业务利润+其他业务利润-管理费用-财务费用

C、营业利润+投资收益（或损失）+补贴收入+营业外入-营业外支出

D、营业收入-营业成本（或营业费用）-营业税金及附加-管理费用-销售

费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益（损失为负）+投资收

益（损失为负）

参考答案：D

答案解析：暂无解析

26、下列选项中，可以作为制定建设贷款计划的依据的是（）

A、投资估算

B、投资概算

C、投资预算

D、投资决算

参考答案：A

答案解析：暂无解析

27、用于建设项目偿债能力分析的指标是（）

A、投资回收期

B、流动比率

C、资本金净利润率

D、财务净现值率

参考答案：B

答案解析：暂无解析

28、根据企业法和公司法相关规定，下列组织形式中不属于公司企业组

织形式的有（）

A、独资公司

B、有限责任公司

C、股份有限公司

D、国有独资公司

参考答案：A

答案解析：暂无解析

29、计算分项工程直接费，如果具备较准确的人工、材料、机械台班的

消耗定额以及人工、材料、机械台班的使用单价，则宜采用（）

A、作业估价法

B、匡算估价法

C、定额估价法

D、直接估价法

参考答案：C

答案解析：暂无解析

30、常用的GDP核算方法不包括（）

A、收入法

B、比例法

C、支出法

D、部门法

参考答案：B

答案解析：暂无解析

第二部分项目管理

1、根据FH施工合同条件，下列不属于工程变更内容的是（）

A、改变合同中所包括的任何工作的数量

B、删减准备交第三人实施的工作

C、改变任何工作的质量和性质

D、改动工程的施工顺序

参考答案：B

文字解析：工程变更指在施工过程中，对双方合同约定的施工程序、工

程的内容及数量、质量要求等做出的变更。而应由第三人实施的工作

不会包括在双方合同约定中，故答案为Bo

2、项目决策阶段合同策划应包含（）

A、方案设计竞赛的组织

B、设计合同内容和文本

C、实施期合同结构总体方案

D、施工合同内容和文本

参考答案：C

文字解析：项目决策阶段合同策划主要工作内容包括：决策期的合同

结构，决策期的合同内容和文本，实施期合同结构总体方案。

3、下列关于合同结构图的说明，正确的有（）

A、合同结构图只反映业主方和项目各参与方之间的合同关系

B、在合同结构图中，如果两个单位之间有合同关系，在合同结构图中用

直线表示

C、合同结构图反映项目参与各方之间的合同关系

D、合同结构图也可以反映管理指令关系

参考答案：C

文字解析：合同结构图反映业主方和项目各参与方之间，以及项目各

参与方之间的合同关系；如果两个单位之间有合同关系，在合同结构

图中用双向箭杆联系；两个单位之间有管理指令关系，可用单向箭杆

联系。

4、初步制定出来的检查表，要经过群众的讨论，反复试行，再加以修订,

最后由（）审定后方可正式实行。

A、项目管理部门

B、质量管理部门

C、企业管理部门

D、安全技术部门

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、特种作业人员安全技术考核以（）考核为主，合格者获得国家统一印

制的（）

A、安全技术理论/《特种作业人员操作证》

B、实际操作技能/《特种作业人员操作证》

C、实际操作技能/《特殊作业资格证》

D、安全技术理论/《特殊作业资格证》

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、建设工程监理单位在施工阶段，通过审核施工质量文件、报告、报

表及采取（）等形式进行施工过程质量监理。

A、现场旁站

B、组织施工

C、巡视

D、项目管理

E、平行检测

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

7、在网络计划中，若工作还需3天完成，但该工作距离最迟完成时间点

的天数为2天，那么（）

A、该工作不影响总工期

B、该工作可提前1天完成

C、该工作会影响总工期1天

D、该工作会影响总工期2天

参考答案：C

文字解析：若工作能在最迟完成时间之前完成，则不影响总工期；若超

过最迟完成时间完成，则超过部分会拖延总工期。本题中，工作的计划

完成时间超过了工作最迟完成时间1天,故影响总工期1天。

8、由于建筑产品的多样性和（）生产的组织方式，决定了各建设工程项

目的质量特性和目标的差异，但它们的质量形成过程和影响因素却有共

同的规律。

A、特殊性

B、单件性

C、普遍性

D、一般性

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、特种作业人员应具备的条件有（）

A、必须年满十八周岁以上

B、没有妨碍从事特种作业的疾病和生理缺陷

C、具有所需的文化程度和安全专业技术知识及实践经验

I）、年龄低于20周岁从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员

E、在本行业工作6年以上

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

10、职业健康安全管理体系的17个要素均有其相应的目标和意图。其

中，与“鼓励所有受组织运行影响的人员参与职业健康安全事务，对组

织的职业健康安全方针和目标予以支持”这个意图相应的要素为（）

A、目标

B、职业健康安全管理方案

C、培训、意识和能力

D、协商和沟通

参考答案：D

文字解析：暂无解析

11、项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从（）

A、企业的整体利益

B、业主方的整体利益

C、项目各参与方的整体利益

D、社会各界的利益

参考答案：A

文字解析：暂无解析

12、我国《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对建设工程的施工

质量负责，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总

承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担（）负责。

A、全部

B、部分

C、连带

D、一半

参考答案：C

文字解析：我国《建设工程质量管理条例》规定,施工单位对建设工程

的施工质量负责，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质

量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连

带负责。

13、下列关于工程预付款的额度的说法，正确的有（）

A、对于复杂工程项目。根据承包人的资质等级确定

B、包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的10%,不高于合

同金额的30%

C、对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付

D、实行工程量清单计价的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在

合同中分别约定预付款比例（或金额）

E、实行项目总承包的工程，按总承包隶属关系分阶段预付

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

14、当事人用来证明索赔成立的索赔有关的证明文件和资料称为（）

A、索赔事实

B、索赔证据

C、索赔报告

D、索赔理由

参考答案：B

文字解析：暂无解析

15、合同分析是从（）的角度去分析、补充和解释合同的具体内容和要

求。

A、合同签订

B、合同执行

C、合同变更

D、合同清算

参考答案：B

文字解析：合同分析的出发点与目的是将合同目标和合同规定予以落

实，以更好地执行合同。确定承包人如何合理组织资源履行合同义务，

以规避各类合同风险。

16、声音、文字、（）和图像都是信息的表达形式。

A、数据

B、数字

C、情报

D、新闻

参考答案：B

文字解析：暂无解析

17、除主控项目以外的检查项目称为（）

A、次控项目

B、次要项目

C、一般项目

D、免检项目

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、当初步验收检查结果符合竣工验收要求时，监理工程师应将施工单

位的竣工申请报告报送建设单位着手组织（）等单位和其他方面的专家

组成竣工验收小组并制定验收方案。

A、物业

B、勘察

C、设计

D、施工

E、监理

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

19、在时标网络图上按单位时间编制的成本计划，其计算和绘制的依据

有（）

A、需完成的实物工程量

B、最早开始时间

C、计划累计支出成本额

D、S形曲线

E、投入的人力、物力和财力

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

20、建设单位应在竣工验收前（）个工作日将验收时间、地点、验收组

名单通知该工程的质量监督机构。

A、3

B、5

C、7

D、14

参考答案：C

文字解析：暂无解析

21、施工成本分析的基本方法有（）

A、比较法

B、比率法

C、平衡法

D、因素分析法

E、差额计算法

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

22、建筑施工企业项目经理是指受（）委托对工程项目施工过程全面负

责的项目管理者。

A、董事会

B、股东大会

C、总经理

D、企业法定代表人

参考答案：D

文字解析：暂无解析

23、在单代号搭接网络计划中，用来表示工作之间逻辑关系是（）

A、箭线及其时距

B、节点及其编号

C、工作时差

D、时间参数

参考答案：A

文字解析：在单代号搭接网络图中，工作之间的逻辑关系包括工艺关系

和组织关系，其表现为相邻工作间的时间间距，故答案A正确；而工作

时差等时间参数、节点及其编号等都与逻辑关系无关，故B、C、D均不

正确。

24、下列工程文件中，属于竣工结算依据的有（）

A、承包人递交的索

B、现场签证事项及价款B双方确认的工程量

C、双方确认追加（减）的工程价款

D、投标文件

E、招标文件

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

25、《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额

一般不得超过投标总价的（），但最高不得超过（）人民币。

A、1%,50万元

B、15%,50万元

C、2%,80万元

D、25%,80万元

参考答案：C

文字解析：暂无解析

26、建设工程项目信息的有些编码并不是针对某一项管理工作而编制,

如投资控制/成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、编制项目

进展报告等都要使用项目的结构编码，因此就需要进行（）

A、编码组合

B、编码分解

C、编码分类

D、编码分析

参考答案：A

文字解析：暂无解析

27、由于建设工程施工危害因素复杂、风险程度高、伤亡事故多，如有

遗漏就可能发展到失控，酿成事故，造成损失。为了避免事故发生，制定

的预防措施必须严谨。这体现了施工安全控制的（）

A、动态性

B、交叉性

C、严谨性

D、针对性

参考答案：C

文字解析：暂无解析

28、有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上，数据和信息分析是

（）的高度提炼。

A、产品

B、事实

C、理论

D、程序

参考答案：B

文字解析：暂无解析

29、单代号网络计划与双代号网络计划相比，具有的特点是（）

A、工作逻辑关系不易表达

B、不出现虚箭线

C、工作持续时间表示直观

D、节点编号必须连续

参考答案：B

文字解析：暂无解析

30、施工组织总设计应由（）主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

A、项目技术负责人

B、项目负责人

C、企业技术负责人

D、企业负责人

参考答案：B

文字解析：《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502—2009）3.0.5条

“1施工组织总设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制

和审批”。

第三部分建设法规

1、根据《合同法》的规定，下列合同中的（）免责条款无效。

A、意思表示不真实的

B、造成对方人身伤害的

C、含有欺诈性质的

D、故意造成对方损失的

E、所有的

参考答案：B、D

文字解析：《合同法》第52条规定合同无效的五种情形：

2、下列关于起诉必须符合的条件的表述中，不正确的是（）

A、原告是任何公民、法人和其他组织

B、有明确的被告

C、有具体的诉讼请求和事实、理由

1）、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

参考答案：A

文字解析：暂无解析

3、某市的物流中心工程由甲建筑公司进行施工总承包，业主方负责主

要材料的采购供应，按照《建设工程质量管理条例》的规定：下列关于

甲公司质量责任的表述中正确的是（）

A、对物流中心的工程质量负全部责任

B、因业主方未按规定时间到场，自行将隐蔽工程隐蔽

C、在设计寿命期内对该工程负有保修责任

D、对业主运抵现场的材料进行检验，不合格的不能使用

参考答案：D

文字解析：暂无解析

4、下列关于行政处罚的种类及程序，表述正确的是（）

A、耨款是行政处耨中最为轻微的一种

B、行政拘留的最长期限不超过14日

C、警告既属于行政处罚措施，也属于行政处分

D、行政机关不得因当事人申辩而加重处罚

E、适用简易程序可以当场作出行政处岗决定

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

5、134、2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直

未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20

天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效

期间是（）

A、自2001年5月5日至2002年5月5日

B、自2001年5月5日至2002年5月25日

C、自2001年5月5日至2003年5月5日

D、自2001年5月5日至2003年5月25日

参考答案：A

文字解析：根据《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六

个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。

从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止

是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6

个月内，本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间，故20天不应扣除。

6、甲公司与乙公司在丙地签订了一份服装买卖合同，合同约定甲方向

乙方订购1000套工作服，服装质量、款式见样品。乙方于合同签订后

第25天交货。甲方应在（）地方收货。

A、甲公司所在地

B、乙公司所在地

C、丙地

D、运输方所在地

参考答案：B

文字解析：暂无解析

7、建设工程招标过程中，对潜在的投标人进行资格审查的内容应包括

（）

A、是否具有独立订立合同的能力

B、是否通过IS09000质量体系认证

C、是否具有履行合同的能力

1）、有没有被责令停业，投标资格被取消

E、在最近三年内有没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

8、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当

明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是（）

A、约定的

B、法定的

C、根据工程性质商定的

D、业主方规定的

参考答案：B

文字解析：保修范围和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双

方协商约定，但《建设工程质量管理条例》第40条规定的最低保修期

限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条

例规定的期限。

9、孙某自有卡车一辆,从事运输业务，在向当地工商行政管理机关申请

并取得营业执照后，因故不能按期办理纳税申报而延期申报。对于孙某

延期进行纳税申报，以下说法正确的有（）

A、只需具备法定的条件即可自行延期申报，届时税务机关说明情况即

可

B、延期进行纳税申报必须经税务机关核准

C、孙某经税务机关核准延期进行纳税申报，应当在纳税期内按照上期

交纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款

D、可以延期申报的，应当核准的延期内办理税款结算

E、任何情况都不可以延期申报

参考答案：B、C、D

文字解析：本题考点为1Z301203纳税申报管理制度。根据税收征收管

理法第27条的规定：“纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或

者报送代扣代缴税款报表的，经税务机关核准，可以延期申报。经核

准延期办理欠款规定的申报的，应当在纳税期内按照上期实际交纳的

税额或者税务机关核准的税额预缴税款，并在核准的延期期限内办理

税款结算•”由此可见，B、C、D为本题的正确选项，A、E不选。178、

2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007

年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到

（A）止。A2009年3月B2009年6月C2010年3月D2010年6月变更

注册按规定仍延续原注册有效期（3年），故A选项正确。

10、下列案件纠纷中，受《仲裁法》调整的是（）

A、婚姻、继承纠纷

B、建设工程施工合纠纷

C、农业承包合同纠纷

D、加工承揽合同纠纷

E、劳动争议纠纷

参考答案：B、D

文字解析：暂无解析

11、甲公司出资30虬乙公司出资70%共同设立建筑工程有限责任公司

丙（注册资本3000万元），双方的《投资协议》约定：丙公司董事会成

员为三人，董事长由乙公司推荐，财务负责人由甲公司推荐。如果丙公

司章程对《投资协议》的内容予以确认，则丙公司董事会的下列行为符

合法律规定的有（）

A、选举乙公司董事长王某为丙公司董事长

B、任命公司监事、甲公司代表刘某为财务负责人

C、任命乙公司董事长王某为公司总经理

D、决定斥资800万元参股某装修公司

E、决定与丁公司进行合并

参考答案：A、C

文字解析：本题考点是1Z301212监事的任职资格、董事会的职权范围

等问题。选举乙公司董事长王某为丙公司董事长符合丙公司章程的规

定，也符合法律规定，故A项正确I根据《公司法》第52条规定，董事、

高级管理人员不得兼任监事，任命公司监事、甲公司代表刘某为财务负

责人不符合法律规定，故B项错误；《公司法》第51条第一款规定，股

东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设

董事会。执行董事可以兼任公司经理。任命王某为公司总经理符合法

律规定，故C项正确；根据《公司法》第47条规定的董事会的职权范

围,D项和E项所列事项都不属于董事会的职权范围之内，应属于《公司

法》第38条所规定的股东会的职权范围之内，故此两选项都是错误的。

本题正确答案为A、Co

12、王某在施工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间工资，双

方就伤残补偿问题达成书面协议，约定再付一万元，王某不得起诉，但是

王某收款后又起诉，以下关于达成协议的方式、协议效力以及王某诉讼

权利的说法中，正确的是（）

A、双方是通过和解方式达成协议

B、双方是通过调解方式达成协议

C、协议书具有强制执行约束力

D、协议书具有法律效力

E、王某仍有权起诉

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

13、安全生产监督管理部门的下述作法错误的有（）

A、要求施工单位购买其认可的安全防护用品

B、向施工单位推荐安全设备产品目录

C、在安全设备检验时，仅收取检验成本费

1）、在检查中发现事故隐患，责令立即排除

E、在检查中发现从业人员未戴安全帽，即要求停工整顿

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

14、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开

工（4月20日）前10天。即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准

备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间

应为（）

A、4月2日

B、4月10日

C、4月20日

D、发生损失之日起生效

参考答案：C

文字解析：暂无解析

15、某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣

工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的

必备条件不包括（）

A、完整的技术档案和施工管理资料

B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C、勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件（备：

用项工程量不超过工程总量的5%）

D、施工单位签署的工程保修书

参考答案：C

文字解析：暂无解析

16、李女士在某财产保险公司投了一份车损险，如果保险公司对该保险

合同中的保险责任的免除条款未向李女士明确说明，将会产生的法律后

果是（）

A、该保险合同无效

B、该条款不产生效力

C、对该条款作不利于保险公司的解释

D、可以减少投保人李女士的保险费

参考答案：B

文字解析：本题考点为1Z301191中保险人的说明义务。根据《保险法》

第18条规定：保险合同中规定有关保险人责任免除条款的，保险人在

订立保险合同时应当向投保人明确说明，未明确说明的，该条款不产

生效力。因此，本题的正确选项是B。

17、袁某向一家保险公司进行了家庭财产保险。袁某外出旅游，其父亲

在家里看门，一日袁父外出忘记锁门，袁某家里被窃。正确的处理方式

为（）

A、保险公司不承担赔偿责任

B、保险公司进行赔偿后享有向袁父追偿的权利

C、保险公司进行赔偿后不得享有向袁父追偿的权利

D、保险公司可要求解除合同

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是

（）

A、因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建

的，发包人可以减少支付工程款

B、因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任

C、发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任

D、建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，

发包人不支付相应的工程款

E、由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任

参考答案：C、E

文字解析：A选项为《解释》第11条的规定，A项正确；B、C选项中,

C项违反了《解释》第12条的规定，C项错误，8项正确；D选项为

《解释》第10条的规定，D项正确；E选项中：若因承包人的过错造

成质量缺陷，发包人要求返工，造成工期延误的，承包人应承担违约

责任，E项错误。

19、下述行为中，由工程建设单位承担相应的行政责任的有（）

A、暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量

B、任意压缩合理工期

C、迫使承包方以低于成本的报价竞标

D、施工图设计文件未经审查，擅自施工

E、未对钢材和商品混凝土进行检验

参考答案：A、B、C、D

文字解析：建设单位有A、B、C、D所列行为的，将被责令改正、处以

罚款。E行为由施工单位承担责任。

20、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案，仲裁委员会根据承包人的

申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时，根据双方自愿原则，主持调解并

达成调解协议，仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解

书与仲裁裁决书效力的表述中，（）是正确的。.

A、基本相同的法律效力

B、同等的法律效力

C、不同的法律效力

I）、各自应有的法律效力

参考答案：B

文字解析：暂无解析

21、某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了

障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间

警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨

骨折，则秦某的伤害应（）

A、由市政公司赔偿

B、由许某赔偿

C、由市政公司和许某承担连带责任

D、由秦某自己承担

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、某学校欲新建图书馆项目，评标由依法组建的评标委员会负责，甲、

乙、丙、盯戊五人组成评标委员会，则他们的下列做法不符合《招标投

标法》规定的有（）

A、甲接受某投标单位的请客吃保

B、乙为某投标单位的法律顾问，但乙保证秉公评标

C、丙在学校领导的授意下，向某投标单位泄漏标底

D、丁拒绝向权威媒体透露关于中标候选人的推荐情况

E、戊接受某投标单位为其提供的欧洲旅游

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

23、可以发生留置的合同有（）

A、运输合同

B、勘察设计合同

C、施工监理合同

D、建设工程施工合同

参考答案：A

文字解析：可以行使留置权的合同，包括：加工承揽合同、运输合同、

保管合同。B、C、D项所涉及的合同，均不可行使留置权。

24、施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按

照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应

当通知（）

A、建设单位

B、工程监理单位

C、勘察、设计单位

D、工程质量监督机构

E、安全生产监督部门

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

25、水泥和商品混凝土等在工程上使用之前，必须经下列人员中的（）

签字。

A、监理工程师

B、专职检测机构工程师

C、设计人员

D、质监站工程师

参考答案：A

文字解析：暂无解析

26、质量不符合约定的，当事人对违约责任没有约定，受损害方可以合

理选择要求对方承担（）等违约责任。

A、修理

B、更换

C、重作

D、减少货款

E、解除

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

27、行政诉讼期间，不停止具体行政行为的执行。但有（）情形之一的,

停止具体行政行为的执行。

A、被告认为需要停止执行的

B、原告申请停止执行，人民法院认为该具体行政行为的执行会造成难

以弥补的损失，并且停止执行不损害社会公共利益，裁定停止执行的

C、人民法院认为应当停止执行的

1）、原告认为应当停止执行的

E、法律法规规定停止执行的

参考答案：A、B、E

文字解析：根据《行政诉讼法》第44条规定，诉讼期间，不停止具体

行政行为的执行。但有下列情形之一的，停止具体行政行为的执行：

（一）被告认为需要停止执行的（二）原告申请停止执行，人民法院认为

该具体行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害

社会公共利益，裁定停止执行的（三）法律法规规定停止执行的。

28、李某为中国境内某建筑公司职员，2007年11月份，她工资收入

2000元，房租收入1600元，存款利息收入200元，买卖股票获利20000

元，购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经

营。李某的男友杰克，自2005年初从美国来到中国工作，其父母仍然在

美国居祝根据个人所得税法的规定，上述人员中，应缴纳个人所得税的

人为（）

A、李某

B、李某父亲

C、杰克

D、杰克父亲

E、杰克母亲

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

29、下列属于安全许可证取得条件的是（）

A、建立健全安全生产责任制

B、保证本单位安全生产条件所需资金投入

C、参加工伤保险

1）、施工监理单位需配备专人负责安全生产

E、施工单位必须为工程质量投保

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

30、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对

象。下列属于民事法律关系客体的有（）

A、施工单位购买的各种建筑材料

B、建设资金

C、建筑企业对其员工的培训

D、施工中使用的施工机械

E、建设行政主管部门

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

第四部分公路实务

1、简支梁桥常用的施工方法有（）

A、顶推施工

B、现浇施工

C、悬臂施工

D、预制安装施工

E、转体施工法

参考答案：B、D

文字解析：暂无解析

2、在混合工作队式的施工组织形式时，其特点有（）

A、项目经理权利集中

B、有利于培养一专多能的人才并充分发挥其作用

C、办事效率高，解决问题快

D、职能专一，关系简单

E、把职能原则和对象原则结合起来

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

3、对高速公路土方路基压实度，填方0~0.8m规定值是（）

A、94%

B、96%

C、98%

D、99%

参考答案：B

文字解析：暂无解析

4、对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑可采用基坑排水方法有（）

A、集水坑排水法

B、井点排水法

C、板桩法

D、沉井法

E、帷幕法

参考答案：C、D

文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:40:58

5、目前我国主要使用的通行券为（）

A、纸质磁性券

B、纸质二维条形码券

C、非接触式IC卡

D、磁卡

参考答案：C

文字解析：暂无解析

6、路面基层在整个路面中的主要作用是（）

A、隔水

B、承重

C、防冻

D、降噪

参考答案：B

文字解析：暂无解析

7、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失

的事故称为（）

A、一般质量事故

B、重大质量事故

C、质量问题

D、特大质量事故

参考答案：B

文字解析：暂无解析

8、各交通等级路面用水泥的初疑时间不早于（）h。

A、1.5

B、2

C、5

D、8

参考答案：A

文字解析：暂无解析

9、［背景材料1］某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇

箱梁。施工前，项目部拟招聘部分工人，经过体检，发现部分患病人员，

分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关

节炎、皮肤病等。进行桥面施工时，为了方便施工，现场工人移动了部

分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后，需拆除支架。问题：

该桥桥面施工前，其满堂脚手架需要由（）进行单项设计。

A、专业技术人员

B、包工头

C、项目负责人

D、班组长

参考答案：A

文字解析：暂无解析

10、锚具、夹具和连接器进场时，进行硬度检验验收时的抽检比例是（）

A、抽取3%的锚具且不少于3套

B、抽取5%的锚具且不少于5套

C、抽取8%的锚具且不少于8套

D、抽取10%的锚具且不少于10套

参考答案：B

文字解析：暂无解析

11、采用新奥法施工的隧道，其开挖方法一般为（）

A、钻爆法

B、沉管法

C、盾构法

D、盖挖法

参考答案：A

文字解析：暂无解析

12、六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交

通量（）辆。

A、15000~30000

B、25000〜55000

C、45000~80000

D、60000-100000

参考答案：C

文字解析：暂无解析

13、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）

A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过

钻杆中心从钻头喷入钻孔内

B、泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至

沉淀池内

C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池

1）、泥浆是从上向下流动

E、需设置泥浆槽、沉淀池等

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

14、［背景材料3］某施工单位承接了一段二级公路施工，合同规定的主

要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程

的土方基本平衡，开挖量小，土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊

铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础，该处主要为卵石、漂石地

质条件。问题：本路段桥梁基础施工宜采用（）进行钻孔作业。

A、螺旋钻机

B、冲击钻机

C、回转斗钻机

I）、液压旋挖桩孔机

参考答案：B

文字解析：暂无解析

15、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位在采用（）时，应当

对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A、新技术

B、新工艺

C、新设备

D、新材料

E、新工具

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

16、下列关于隧道施工的安全要点的说法，正确的有（）

A、爆破瓦，颁通风排烟15分钟人员方可进场

B、机械凿岩时，必须采用干式凿岩机

C、在隧道内熬制沥青时要注意通风

D、爆破员实行“一爆三检”制度

E、洞内运输，车速不得超过10km/h

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

17、公路建设项目投标人以联合体形式投标时，必须遵守的规定包括（）

A、联合体协议副本随投标文件一起提交

B、联合体各成员出具授权书，授权主办人办理投标事宜

C、联合体成员在投标、签约和履行合同过程中，负有连带的和各自的

法律责任

D、联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的30%

E、联合体主办人必须是联合体成员中资质等级最高的

参考答案：A、B、C

文字解析：联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的50%；联

合体主办人可以自行选择，不一定是联合体成员中资质等级最高的。

18、可直接填筑于路床的路基填料有（）

A、粉质土

B、石质土

C、砂性土

D、有机土

E、液限大于50%、塑性指数大于26的土

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

19、［背景材料2］某项目部为控制材料成本，主要从控制供料成本和量

差控制入手。在材料的采购环节，通过网上采购的方式与一供应商签订

了水泥、砂、石的供应合同，并由项目部自己组织运输。在材料发放环

节，按照发料的原则，尽量控制损耗；使用环节，尽量减少材料的场内运

输损耗。问题：属于控制供料成本措施的有（）

A、购买原价核算

B、运杂费的核算

C、限额领料单的核算

D、外运输损耗的核算

E、采购及保管费的核算

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

20、项目法人在申请施工许可时应当向相关交通主管部门提交的材料

有（）

A、施工图设计文件的批复

B、建设资金落实情况的审计意见

C、征地批复

I）、监理单位审查通过的施工组织设计

E、已办理的质量监督手续材料

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

21、公路工程重大质量事故负责调查处理的单位是（）

A、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门

B、国务院交通主管部门

C、建设单位或企业

D、省级交通主管部门

参考答案：A

文字解析：暂无解析

22、［背景材料2］某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥，

下部结构东岸为组合式桥台，西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预

制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净跨径是每孔

拱跨两拱脚截面（）

A、形心之间的直线距离

B、形心之问的水平距离

C、最低点之间的直线距离

D、最低点之间的水平距离

参考答案：D

文字解析：暂无解析

23、［背景材料1］某施工单位承接了一段二级道路施工，其中包括3道

结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求，对于3道涵洞施工

要求组织几个相同的工作队，在同一时间、不同的空间上进行施工。按

照资源计划的要求，施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、

钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面

要求早期强度高、拆模块，并有抗渗要求，且常受冻融交替作用。项目

部要求尽可能用一种机械代替一系列机械，减少作业环境，扩大机械使

用范围，提高机械利用率，方便管理和维修。问题：属于本段道路路面

特点的是（）

A、能效高

B、抗拉强度高

C、韧性好

D、强度/重量比值高

参考答案：A

文字解析：暂无解析

24、相对于沥青混凝土路面，水泥混凝土路面的优点有（）

A、维修方便

B、热稳定性好

C、强度高

D、耐久性好

E、有利于夜间行车

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

25、高速公路路基土的干湿类型状态应处于（）

A、超干燥

B、干燥

C、中湿

D、潮湿

E、过湿

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

26、冬季氧气、乙烘瓶阀门不容易开启时,应采取的开启方法是（）

A、用火烤

B、用锤子凿

C、用热水烫

D、用气割割开

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、膨胀土按工程性质分为（）

A、超强膨胀土

B、强膨胀土

C、中等膨胀土

D、微膨胀土

E、弱膨胀土

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

28、［背景材料］某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号

网络图和节点时间参数如下：问题：挖3工序的自由时差是（）

A、0

B、1

C、2

D、3

参考答案：C

文字解析：暂无解析

29、公路工程项目施工成本管理的原则包括成本最低化原则和（）原则。

A、成本管理科学化

B、全面成本管理

C、成本责任制

D、成本管理有效化

E、成本管理数量化

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

30、位于曲线上的永久中线点，应在（）各设一个；曲线中部，可根据通

视条件适当增加。

A、缓和曲线的起终点

B、圆曲线的起终点

C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点

D、缓和曲线的终点和圆曲线的终点

参考答案：A

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务

1、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62—94）,下列需在

施工前或施工初期进行现场灌浆试验的灌浆工程有（）

A、2级水工建筑物基岩帷幕灌浆

B、3级水工建筑物基岩帷幕灌浆

C、地质条件复杂地区的2级水工建筑物基岩固结灌浆

D、地质条件复杂地区的3级水工建筑物基岩固结灌浆

E、地质条件复杂地区的水工隧洞固结灌浆

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

2、在紧急防汛期，防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要，有权决定采取的

紧急措施有（）

A、取土占地

B、爆破堤防

C、砍伐林木

1）、清除阻水障碍物

E、拆除拦河闸

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

3、对于高程放样中误差要求不大于土mm的部位，应采用（）

A、视距法

B、直角交会法

C、水准测量法

1）、解析三角高程法

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF—2000—

0208）,发包人委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供测量基准

点、基准线和水准点等，（）应进行复核。

A、设计入

B、承包人

C、质量监督部门

1）、监理人

参考答案：B

文字解析：暂无解析

5、根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）的规定，下列

说法正确的是（）

A、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致，则以专用合同条

款为准

B、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致，则以通用合同条

款为准

C、合同中任何项目的工程量增减在合同约定的百分比以下时可不作变

更处理

D、若规定的变更项目引起工程量的相应增减，对施工进度计划无实质

性影响时，可不作变更处理.但需变动其单价

E、发包人可以要求监理人在行使某种权力之前必须得到发包人批准

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

6、光电测距仪的照准误差（相位不均匀误差）、偏调误差（三轴平行性）

及加常数、乘常数，一般（）进行一次检验。

A、每月

B、每半年

C、每年

D、每次使用前

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、土石围堰水下部分石渣、堆石体的填筑，一般采用（）施工。

A、分层填筑

B、整体浇灌

C、进占法

D、填压法

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF—2000—

0208）.工程未移交发包人前，应由（）负责照管和维护。

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、质量监督机构

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、混流泵按结构形式可以分成（）

A、立式

B、卧式

C、涡壳式

D、导叶式

E、平式

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

10、当质量事故危及施工安全，或不立即采取措施会使事故进一步扩大

甚至危及工程安全时，应（）

A、立即停止施工

B、暂时放慢施工进度

C、立即上报

D、边整改边施工

E、整改后上报

参考答案：A、C

文字解析：暂无解析

11、水利工程建设项目招标投标活动的行政监督是指对（）等的监督。

A、招标准备工作

B、开标

C、评标

D、定标

E、合同履行

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

12、根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004）,5级土石

围堰边坡稳定安全系数不小于（）

A、1.2

B、1.15

C、1.1

D、1.05

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、水利部门进行河道整治，涉及航道的，应事先征求（）对有关设计和

计划的意见。

A、流域管理机构

B、水行政主管部门

C、河道主管机关

D、交通部门

参考答案：D

文字解析：暂无解析

14、移民安置规划大纲编制的依据是（）

A、工程占地和淹没区实物调查结果

B、移民区、移民安置区经济社会情况

C、移民生产安置任务和方式

D、移民安置的总体规划

E、移民区、移民安置区资源环境承载能力

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

15、为适应低热性的要求，建筑物内部的大体积混凝土，应优先选用（）

A、矿渣硅酸盐大坝水泥

B、矿渣硅酸盐水泥

C、粉煤灰硅酸盐水泥

D、普通硅酸盐水泥

E、火山灰质硅酸盐水泥

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

16、根据大坝的结构特点和设计要求，为达到选取恰当的防渗措施和校

验建筑物在渗流作用下是否安全的目的，不一定都进行（）的计算。

A、确定渗透压力和渗透力

B、确定渗透坡降（或流速）

C、确定渗流量

D、确定浸润线位置

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、以吹填法处理泥土，选择泥场的原则有（）

A、根据挖槽的土质、数量来决定泥场范围和容量的大小

B、选择有低洼、废坑、荒地等有利于容泥的地区

C、附近有沟渠（河浜）相通，以便排水

D、没有接力泵条件时,只能就近吹填，则需根据挖泥船扬程和排泥管线

长度决定泥场的数量和容量

E、由泥泵吸泥浆进入泥舱内

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

18、根据《混凝土面板堆石坝施工规范》（DL/T5128—2001）,混凝土

面板堆石坝坝料碾压宜采用羊脚碾，其工作重量不小于（）

A、8t

B、10t

C、12t

D、14t

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、下列对监理单位说法不正确的是（）

A、必须参加招标工作

B、参加工程质量检查

C、参加工程质量事故调查处理

D、参加工程验收工作

参考答案：A

文字解析：暂无解析

20、混凝土骨料中的（）对混凝土抗冻性影响较大。

A、含泥量

B、坚固性

C、吸水率

D、针、片状颗粒含量

参考答案：B

文字解析：暂无解析

21、下列不属于混凝土入仓铺料方法的是（）

A、斜层浇筑法

B、薄层浇筑法

C、平铺法

D、台阶法

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、流域范围内的区域规划应当服从（）

A、专业规划

B、流域规划

C、综合规划

D、战略规划

参考答案：B

文字解析：暂无解析

23、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF—2000—

0208）,由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工应属于（）的责

任。

A、发包人

B、承包人

C、设计单位

D、监理人

参考答案：A

文字解析：暂无解析

24、洞室开挖施工过程中，相向开挖的两个工作面相距（）时，应停止一

方工作单项开挖贯通。

A、3m

B、5m

C、10m

D、15m

参考答案：D

文字解析：暂无解析

25、水利水电机电设备安装工程专业承包一级企业，资质标准要求企业

注册资本金和净资产分别为（）

A、200万元和240万元以上

B、500万元和600万元以上

C、1000万元和1500万元以上

D、1500万元和1800万元以上

参考答案：D

文字解析：暂无解析

26、堆石体垫层料稳定性检查的颗分取样部位为（）

A、垫层料中部

B、垫层料底部

C、界面处

D、随机部位

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、水利工程质量事故分类为（）

A、特大、重大、较大、质量缺陷

B、特大、重大、较大、一般

C、特大、重大、较大、一般、质量缺陷

D、重大、较大、一般、质量缺陷

参考答案：B

文字解析：暂无解析

28、沥青材料具有良好的（）

A、憎水性

B、粘结性

C、吸水性

D、塑性

E、脆性

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

29、关于爆破材料的装卸、运输，下列说法正确的是（）

A、在装卸爆破器材时,汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小

于10m

B、装有爆破器材的汽车严禁在中途加油或修理

C、装卸过程中驾驶员不得离开驾驶室

I）、在雷电时间，若要装卸和运输爆破器材，必须采取专业的保护措施

E、同一车上装运两类不同性质的爆破器材时，层问必须垫软垫

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

30、没有设立流域防汛指挥机构的流域洪水调度方案应报（）批准。

A、国家防汛总指挥部

B、国务院水行政主管部门

C、省级以上人民政府

D、省级以上人民政府水行政主管部门

参考答案：A

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务

1、下列关于建筑结构体系的说法不正确的是（）

A、混合结构适宜建造大空间的房屋

B、在非地震区，框架结构一般不超过15层

C、剪力墙的间距一般为3〜8m,适用于小开间的住宅和旅馆等

D、框架一剪力墙结构一般宜用于10〜20层的建筑

E、筒体结构是抵抗弯矩最有效的结构体系

参考答案：A、E

文字解析：一般在6层以下，混合结构不宜建造大空间的房屋；在非地

震区，框架结构一般不超过15层；剪力墙的间距一般为3〜8m,适用于

小开间的住宅和旅馆等；简体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体

系。

2、按照安全生产相关规定,施工单位应当将施工现场的办公、生活区

与作业区分开设置。下列各项中应当分开的是（）

A、监理工程师办公室与项目工程师办公室

B、工人宿舍与工人食堂

C、监理工程师办公室与木工车间

D、工人食堂与生活区

参考答案：C

文字解析：监理工程师办公室属于施工现场的办公区，而木工车间属于

施工现场的作业区，所以应当分开设置。

3、先张法是借助于（），使混凝土产生预压应力。［2007年真题］

A、锚具

B、热胀冷缩

C、外力

D、混凝土与预应力筋的粘结

参考答案：D

文字解析：暂无解析

4、建设工程施工应当在（）组织进行，需要临时征用施工场地或者临时

占用道路的，应当依法办理有关批准手续。

A、能够满足施工要求的场地内

B、批准的施工场地内

C、尽量减少扰民的场地内

D、与周边完全隔离的场地内

参考答案：B

文字解析：”批准的施工场地内”能否满足施工要求、能否减少扰民、

能否与周边完全隔离，属于是否需要临时占地和场地管理的另一个问题,

所以施工场地需要临时占用道路等情况的，应当依法办理有关批准手续。

5、下列属于安全玻璃的有（）

A、夹层玻璃

B、夹丝玻璃

C、钢化玻璃

D、防火玻璃

E、中空玻璃

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

6、下列各项属于事故调查组职责的有（）

A、事故技术处理方案

B、写出事故调查报告

C、组织技术鉴定

D、提出对事故责任者的处理建议

E、查明事故发生的原因、过程、人员伤亡及财产损失情况

参考答案：B、C、D、E

文字解析：除BCDE四项外，事故调查组的职责还包括：①查明事故的

性质、责任单位和主要责任者；②提出事故处理意见及防止类似事故

再次发生所应采取措施的建议。

7、冬期施工，抹灰砂浆应采取保温措施，涂抹时砂浆的温度不宜低于（）

A、4℃

B、5℃

C、6℃

D、10℃

参考答案：B

文字解析：室内外抹灰工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。

施工环境温度不应低于5℃o当必须在低于气温下施工时，应采取

保证工程质量的有效措施。

8、工程上常用的引气剂是（）

A、松香热聚物

B、亚硝酸钠

C、铝粉

D、三乙醇胺

参考答案：A

文字解析：引气剂是在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定

而封闭的微小气泡的外加剂，主要有松香热聚物、松香皂和烷基苯磺酸

盐等。

9、下列四种钢筋中，冷拉伸长度限值最大的是（）级钢筋。

A、HP

B、235BHRB335

C、HRB400

D、RRB400

参考答案：A

文字解析：当钢筋采用冷拉调直时,必须控制其伸长率。对35级钢筋，

冷拉伸长率不宜大于4%；对于35级、HRB400级和RRB400级钢筋，冷

拉伸长率不宜大于1%。

10、焊缝表面缺陷的检验方法有（），当存在疑义时，要用渗透或磁粉探

伤检查。

A、观察检查

B、使用放大镜检查

C、使用焊缝量规检查

D、使用钢尺检查

E、超声波探伤检查

参考答案：A、B、C、D

文字解析：焊缝表面缺陷的检验方法有观察检查或使用放大镜、焊缝

量规和钢尺检查，当存在疑义时,采用渗透或磁粉探伤检查；设计要求

全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波

探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤。

11、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应

由（）决定。［2005年真题］

A、政府主管部门

B、业主

C、施工企业

D、行业协会

参考答案：C

文字解析：大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册

证书的人员担任；但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施

工的项目经理，由企业自主决定。

12、混凝土结构工程模板及其支架应根据工程（）等条件进行设计。

A、结构形式

B、荷载大小

C、混凝土种类

D、地基土类别

E、施工设备和材料供应

参考答案：A、B、D、E

文字解析：C项混凝土种类已经包含在B项荷载大小之中。

13、某工程现场临时用水总量为Q=14.8（l/s）,管网中水流速度

v=L8（m/s）,该工程现场施工用水的供水管径宜选用（）mm水管。

A、100

B、150

C、200

D、250

参考答案：A

文字解析：暂无解析

14、砌体工程不得在（）设置脚手眼。

A、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱

B、240mm厚墙

C、宽度为2m的窗间墙

D、过梁上与过梁成60。角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围

内

E、梁或梁垫下及其左右500mm范围内

参考答案：A、D、E

文字解析：除ADE三项外，砌体工程不得设置脚手眼的位置还包括：①

宽度小于1m的窗间墙；②砌体门窗洞口两侧200mm（石砌体为300mm）

和转角处450mm（石砌体为600mm）范围内；③设计不允许设置脚手眼的

部位。

15、影响钢筋与混凝土粘接强度的主要因素有（）

A、混凝土强度、钢筋的锚固长度、钢筋的强度

B、混凝土保护层厚度、总筋的净距离、横向配筋

C、混凝土强度、混凝土保护层厚度、钢筋的强度

D、混凝土强度、保护层厚度、钢筋之间的距离

参考答案：D

文字解析：影响钢筋与混凝土粘接强度的主要因素有：①钢筋表面形

状；②混凝土强度等级；③浇注混凝土时钢筋的位置；④保护层厚度

和钢筋间距；⑤横向钢筋及侧向压力等。

16、轴心受拉构件的刚度是通过限制（）来保证的。

A、板件宽厚比

B、构件截面面积

C、长细比

D、构件长度

参考答案：C

文字解析：轴心受拉构件应按净截面面积进行强度计算。构件的刚度

是通过限制长细比来保证的。

17、建筑工程施工主要存在的职业危害有（）

A、生产性毒物危害

B、紫外线危害

C、安全防护或防护器具有缺陷

D、环境条件危害

E、生产场所建筑设施不符合设计卫生标准要求

参考答案：A、B、D

文字解析：建筑工程施工主要职业危害种类有：①粉尘危害；②生产

性毒物危害；③噪声危害；④振动危害；⑤紫外线危害；⑥环境条件

危害。

18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（）

A、两个以上法人或组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共

同投标

B、联