2023年一级建造师之一建工程法规高分通关题库A4可打印版

2023年一级建造师之一建工程法规高分通关题库A4可打印版单选题（共60题）1、关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是（）。A.我国对工程总承包设立专门的资质B.工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包C.承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业D.凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务【答案】A2、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承担连带责任。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业【答案】A3、录像带属于（）。A.物证B.书证C.电子数据D.视听资料【答案】D4、在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（)。A.投标人主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表【答案】D5、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017真题A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结B.和解协议具有强制执行力C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中【答案】C6、《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】D7、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】D8、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()价格执行。A.原B.新C.市场D.原价和新价的平均【答案】B9、建设单位支付货款时，不小心把应该支付给甲施工单位的货款支付给了乙施工单位，则，乙施工单位和建设单位形成的是（）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】C10、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是()。A.每块玻璃的尺寸B.玻璃的透光标准C.运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车【答案】C11、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是()。A.个人可以承揽规模比较小的分包工程业务B.建设单位可以直接指定合同约定内分包工程的分包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位应当采用【答案】C12、标的物提存后，在提存期间发生提存物的灭失、损毁的，其后果由()承担。A.提存人B.债权人C.提存机关D.债务人【答案】B13、全国重点文物保护单位的建设控制地带，经()批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。A.县级以上地方人民政府B.社区的市级人民政府C.省、自治区、直辖市人民政府D.国务院【答案】C14、某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能受到的最严厉处罚是()。A.1年内不得申请安全生产许可证B.3年内不得申请安全生产许可证C.吊销安全生产许可证D.追究刑事责任【答案】A15、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证。A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】C16、注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【答案】C17、关于施工人员权利义务的说法，正确的有（）。A.检举是施工人员的义务B.施工人员有权了解其作业场所和工作岗位的事故应急措施，这是施工人员的紧急避险权C.取得安全防护用品是施工人员的权利，而正确使用安全防护用品是义务D.施工人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者项目负责人报告【答案】C18、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于()代理。A.表见B.越权C.非法D.无权【答案】D19、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是()。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则【答案】B20、关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C.建筑起重机械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明【答案】D21、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。2016A.答辩期内B.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次开庭前【答案】D22、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【答案】D23、根据《招标投标法》的规定，评标委员会成员人数应为（）人以上的单数。A.3B.5C.7D.9【答案】B24、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。A.技术负责人B.法定代表人C.安全管理部门负责人D.项目负责人【答案】B25、关于施工企业资质序列的说法，不正确的是()。A.施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级B.专业承包序列设有60个类别C.施工总承包资质序列设有12个类别D.施工劳务资质不分类别与等级【答案】B26、关于听证的表述中，不正确的是()。A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证【答案】A27、某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款的10%作为违约金，同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值5万元，则承包商最多可以向材料供应商要求返还()元。A.1800B.3000C.5000D.8000【答案】D28、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（）。A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同一人D.委托同一单位或个人办理投标事宜【答案】A29、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）。A.应建立应急救援资金专款专用制度B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员【答案】C30、某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是（）。A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任B.由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任C.由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理【答案】D31、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。A.1020万元B.1010万元C.1000万元D.990万元【答案】A32、甲乙双方签订买卖合同时，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。A.丙的保证方式为连带责任保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任【答案】C33、（2020年真题）甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权【答案】D34、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为（）。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】C35、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备专职应急救援人员C.制定职业危害应急预案D.特种作业人员经企业考核合格【答案】A36、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（）。2016A.甲的地役权因办理登记而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力【答案】D37、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】B38、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。（2012）A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】C39、关于共同承包,下列说法正确的是()。A.共同承包最多只能由两个单位组成联合体B.不需要联合体中每一个单位都具有承包资质C.大型建筑程或者结构复杂的建筑工程,必须由两个以上的承包单位联合共同承包D.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任【答案】D40、根据《行政诉讼法》，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】C41、施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A.公安机关B.人民法院C.作出决定的公安消防机构D.建设行政主管部门【答案】C42、下列对于争议解决方式中的和解方式，理解正确的是()。A.双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生法律效力B.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，由仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请D.在诉讼中和解的，可以请求法院制作调解书，调解书不具有强制执行效力【答案】C43、甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，双方又未达成补充协议，则该购销合同应当()。A.视为没有成立B.按照合同签订地的建材价格履行C.按照乙公司所在地的建材价格履行D.按照货物所在地的建材价格履行【答案】C44、根据《建设工程质量管理条列》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()（2013）A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】A45、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是()。A.欠付工程款B.实际施工人的损失C.实际施工人主张的权利D.实际施工人违法承揽工程的罚金【答案】A46、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定【答案】B47、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】C48、发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】C49、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解解决租赁合同纠纷的案件【答案】D50、某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元。此债务发生的依据是（）。A.租赁合同B.无因管理C.侵权行为D.不当得利【答案】C51、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）。A.工期不予顺延B.建筑物受损由施工企业承担C.施工机具损毁由施工企业自行承担D.施工人员受伤由建设单位承担【答案】C52、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（).A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料【答案】C53、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为50万元，乙向甲支付定金8万元，如任何一方不履行合同应支付违约金10万元。甲因生产问题无法按时交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度的保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。A.请求甲支付违约金10万元B.请求甲双倍返还定金16万元C.请求甲支付违约金10万元，同时请求返还支付的定金8万元D.请求甲双倍返还定金16万元，同时请求甲支付违约金10万元【答案】C54、下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是（）。A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算【答案】B55、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】D56、下列各项中关于建造师的执业说法错误的是()。A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务C.一级建造师执业划分为10个专业D.一级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平【答案】A57、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《中华人民共和国合同法》，该合同属于（）合同。A.委托B.承揽C.施工承包D.信托【答案】B58、在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书但在送达前甲方反悔，这是法院应当（）。A.及时判决B.强制执行C.留置送达D.重新调解【答案】A59、在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）。2017A.予以修订B.继续有效C.应当复审D.即行废止【答案】D60、某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料，在设计文件中未作特殊说明；由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向（）索赔。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.材料生产单位【答案】A多选题（共30题）1、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.认为行政机关侵犯其财产权的B.对拘役不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】AC2、下列房产中,免纳房产税的有()。A.国家机关、人民团体、军队自用的房产B.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产C.个人所有非营业用的房产D.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产E.纳税确有困难的企业在城市的房产【答案】ABCD3、下列关于无权代理的说法,正确的有()。A.无权代理的行为,未经追认,被代理人不承担民事责任B.无权代理的行为,未经追认,行为人承担民事责任C.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的,视为否认D.超越代理权属于无权代理E.表见代理属于无权代理,但代理行为有效【答案】ABD4、关于建筑节能的说法，正确的有（）。A.材料资源利用，达到材料损耗率比定额损耗率降低20%B.施工现场500KM范围内生产的建材用量占建材总重量60%以上C.临时设施占地面积有效利用率大于90%D.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计E.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。【答案】CD5、（2019年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】BD6、注册建造师有()情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.受到刑事处罚的B.依法被撤销注册的C.依法被吊销注册证书的D.年龄超过55周岁的E.在两个单位担任职务的【答案】ABC7、按照《水污染防治法》的规定，水污染防治坚持的原则包括()。A.预防为主B.生态治理C.防治结合D.循环利用E.综合治理【答案】AC8、关于仲裁协议的说法,正确的有（）A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式,但需双方认可D.合同解除后,合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构,当事人不能就选择达成一致的,可以由司法行政主管部门指定【答案】BD9、下列各项中，关于仲裁协议说法正确的有（）。A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁庭无权确认合同的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出D.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当请求人民法院作出裁定E.一方当事人请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁机构裁定【答案】AC10、民事纠纷的特点包括()。A.民事纠纷具有可处分性B.民事纠纷具有一定的裁量性C.民事纠纷是靠国家强制力保障解决的D.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议E.民事纠纷主体之间的法律地位平等【答案】AD11、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。A.依法参加工伤保险，并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险B.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格C.设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员D.特种作业人员经考核合格取得特种作业操作资格证书E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门考核合格【答案】BCD12、某太型工程建设项目交付使用后发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当（）。A.组织环境影响后评价B.立即停止使用C.采取改进措施D.填报环境影响报告书E.接受建设行政主管部门处罚【答案】AC13、根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有（）。A.出借建筑业企业资质证书B.违反国家工程建设推荐性标准的C.发生过一起一般质量事故D.非法转让建筑企业资质证书E.隐瞒或谎报、拖延报告工程质量事故【答案】AD14、工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.造价咨询单位C.施工企业D.建筑材料、构配件供应单位E.设备供应单位【答案】CD15、关于商标专用权的说法，正确的有（）。2016A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标周转用权包括使用权和禁止权两个方面D.未经核准注册的商标不受商标法保护E.商标设计者的人身权由专利权法保护【答案】ABCD16、下列关于建设工程承包制度的说法，正确的有（）。A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业B.项目管理单位应当是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位C.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系D.工程总承包企业按照合同约定向建设单位出具履约担保，建设单位向工程总承包企业出具支付担保E.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务【答案】CD17、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生B.软件著作权属于软件开发者C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】BC18、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证所承担的法律责任为()。A.吊销安全生产许可证B.3年内不得再次申请安全生产许可证C.构成犯罪的，依法追究刑事责任D.给予警告，1年内不得申请安全生产许可证E.没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款【答案】BC19、关于劳务派遣的说法,正确的有()。A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用【答案】ABC20、强制性标准监督检查的内容包括()。A.工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合