2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟题库及附答案

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟题库及附答案单选题（共60题）1、关于委托代理机构，下列说法正确的是（）。A.经有关部门批准，可以强制招标单位委托招标代理机构办理招标事宜B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜C.招标代理机构仅需有从事招标代理业务的营业场所和相应资金D.招标代理机构可以在授权范围内在所代理的招标项目中投标或者代理投标【答案】B2、下列关于开工日期的表述，不符合法律规定的是（）。A.有争议的，首先以发包人或者监理人发出开工通知载明的开工日期B.通知发出后，不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因开工推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以发包人同意的日期为开工日期【答案】D3、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后。特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情形【答案】D4、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元【答案】B5、（2020年12月真题）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。A.优先受偿权的行使期限为6个月，自工程实际完工之日起算B.抵押权优先于优先受偿权C.优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金D.承包人就商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或者大部分购买商品房款项的买受人【答案】D6、以下属于建设单位安全责任的是（）。A.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理【答案】A7、以下关于安全事故调查的说法中正确的是（）。A.较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查B.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查C.未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.事故调查组应当自事故发生之日起15日内提交事故调查报告【答案】C8、关于刑事责任的说法，错误的是（）。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种【答案】B9、（2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再申请仲裁，只能向人民法院起诉D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】D10、（2021年第1批真题）甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是()。A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】D11、银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保涵时，应采取的正确方式是（）。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定【答案】A12、乙施工单位明知甲设备公司市场部销售人员丙被撤销了对外签订合同的授权委托书，乙为了谋取额外的利益，故意以低价与丙签订了设备采购合同，用的是丙手中尚未收回的盖有甲公司公章的空白合同。因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由（）承担。A.由丙自行承担责任B.由乙施工单位自行承担责任C.由甲公司和乙施工单位承担连带责任D.由乙公司和丙承担连带责任【答案】D13、因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B14、建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30B.90C.120D.150【答案】B15、根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】B16、（2014年真题）检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由()复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门【答案】A17、关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】B18、（2021年第1批真题）关于施工许可证申请延期的说法，正确的是()。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】D19、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】D20、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A.国家划拨B.支付土地使用权出让金C.使用权登记D.取得建设用地使用权证书【答案】C21、（2020年12月真题）关于人民调解的说法，正确的是()。A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行【答案】A22、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的是()A.①、②、③、④B.①、②、④、③C.①、④、③、②D.①、③、④、②【答案】D23、下列不能作为质押财产的是（）。A.依法可以转让的股份、股票B.支票C.债券D.土地所有权【答案】D24、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()A.50%B.60%C.80%D.90%【答案】C25、对于违法发包、转包、分包、挂靠等行为的行政处罚追溯期限，应当从违法发包、转包、分包、挂靠的建筑工程()之日起计算。A.验收合格B.合同终止C.合同解除D.竣工验收【答案】D26、《民法典》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】B27、《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以（）以上（）以下的罚款。A.1000元；1万元B.1000元；5000元C.5000元；1万元D.1万元；2万元【答案】A28、下列关于未成年工特殊保护的说法中，正确的是()。A.未成年工是指年龄未满18周岁的劳动者B.用人单位应不定期地对未成年工进行健康检查。C.不得安排未成年工从事有毒有害以及国家规定的第4级体力劳动强度的劳动D.用人单位招收未成年工应经所在地的县级以上劳动行政部门批准【答案】C29、建设工程施工合同纠纷适用于（）。A.一般地域管辖B.特殊地域管辖C.专属管辖D.协议管辖【答案】C30、（2019年真题）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】B31、施工合同无效，关于工程价款结算说法，不正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持C.修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持【答案】B32、（2021年第2批真题）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】C33、关于招标方式的说法，错误的是（）。A.招标分为公开招标和邀请招标B.根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标D.招标人采用邀请招标方式的应当向三个以上的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书【答案】B34、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）保证承担保证责任。A.一般保证承担保证责任B.连带责任C.合同责任D.交易习惯【答案】A35、某施工企业与某水泥厂于2020年3月5日签订一份C30的水泥采购合同，而水泥厂家却将劣质水泥以优质水泥的价格出售给该施工企业使其蒙受损失，依据《民法典》的规定：该施工企业于2020年4月8日得知该撤销事由。则下列说法中正确的是（）。A.施工企业应当自2020年3月5日起一年内行使撤销权B.施工企业应当自2020年4月8日起一年内行使撤销权C.撤销应当以通知的方式作出D.合同被撤销后，影响其他部分效力的，其他部分也随之无效【答案】B36、（2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()。A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人B.已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息D.应当及时发布公告【答案】D37、以下有关撤销权的说法，不正确的是（）。A.当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭B.重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权的，撤销权消灭C.当事人自民事法律行为发生之日起3年不行使撤销权的，撤销权消灭D.当事人受胁迫的，自胁迫行为终止之日起1年没有行使撤销权的，撤销权消灭【答案】C38、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书;B.质量保修书约定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修;C.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任;D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年;【答案】C39、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另一方有约束力D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商【答案】D40、下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（）。A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练【答案】C41、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D.仲裁庭由当事人各方选定两名仲裁员组成【答案】A42、关于企业法人资格的说法，正确的是（）。A.农村集体经济组织法人属于营利法人B.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类C.建设单位都具有法人资格D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】B43、关于工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位应当具有相应的资质条件B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包C.专业分包工程可以再次分包D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】A44、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是()。A.《天津市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》B.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》C.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》D.《河北省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》【答案】B45、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任【答案】B46、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间，应不超过行政处罚决定做出后的()A.7天B.15天C.20天D.30天【答案】A47、发生施工生产安全事故后，下列说法错误的是（）。A.任何情况下不得移动事故现场的物件B.保护事故现场，既不要减少任何痕迹，也不能增加任何痕迹C.应立即启动事故相应的应急预案，防止事故扩大、减少人员伤亡和经济损失D.需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物【答案】A48、甲施工单位到A供应商的材料仓库提货，因仓库管理员的工作疏忽多发了2t水泥给施工单位，则由此形成的债称为()。A.合同之债B.无因管理之债C.不当得利之债D.侵权行为【答案】C49、甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头丙某。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠丙某600万工程款。现丙某打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。A.丙某不得起诉甲公司，法院不宜受理。B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人C.丙某可以向甲公司主张500万元D.丙某可以向甲公司主张600万元【答案】C50、下列关于工程建设标准的分级的表述正确的是()A.根据标准的级别不同，标准可分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准B.对需要在全国范围内统一的技术标准，可以制定行业标准C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，必须制定地方标准D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，必须制定相应的企业标准，作为组织生产的依据【答案】A51、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标【答案】D52、下列关于开标与评标活动，说法正确的是（）。A.评标委员会成员名单应当在开标时公布B.招标文件设有标底和最高投标限价的，应当在评标后公布C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出D.投标人提交两个以上报价且未声明哪一个有效的，评标委员会可以要求投标人书面澄清说明【答案】C53、施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严重。住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处罚不包括（）。A.责令停业整顿B.吊销营业执照C.降低资质等级D.吊销资质证书【答案】B54、《刑法》规定，强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处（）年以上有期徒刑。A.3，3B.3，5C.5，5D.5，8【答案】C55、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼【答案】D56、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】B57、关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.要保证执业成果的质量并承担相应的责任【答案】D58、（2021年真题第2批）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续【答案】A59、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。A.80万B.60万C.40万D.30万【答案】B60、（2016年真题）使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【答案】C多选题（共30题）1、在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有（）。A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限E.设备安装和装修工程为5年【答案】ABCD2、某办公楼工程招标发包，有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择，可供建设单位依法采用的发包方案有()。A.将工程发包给一家企业B.将工程的设计、施工发包给一家企业，工程的采购由自己完成C.将工程的采购、施工发包给一家企业，工程的设计发包给另一家企业D.将工程设计发包给一家企业，采购、施工和监理一并发包给另一家企业E.将工程的设计、采购发包给一家企业，工程的施工发包给另一家企业【答案】ABC3、根据《民法典》，将（）列为准合同。A.侵权B.委托C.代理D.无因管理E.不当得利【答案】D4、（2016年真题）根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。A.材料采购的单项合同估算价为人民币80万B.施工单项合同估算价为人民币300万C.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万E.项目总投资额为人民币3500万【答案】AB5、下列情形中，评标委员会应当否决其投标的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件C.投标报价高于标底D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价【答案】ABD6、（2017年真题）某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.消除影响E.赔偿损失【答案】ABC7、根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的有（）。

A.北京故宫修缮工程B.长江汛期抢险工程C.工地临时职工宿舍D.某私人投资工程E.部队导弹发射塔【答案】ABC8、保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的（）等有关的证明和资料。A.过程B.原因C.损失程度D.状态E.性质【答案】BC9、（2021年第1批真题）有效的民事法律行为的条件有()。A.行为人具有相应的民事行为能力B.行为人意思表示真实C.不违反法律，法规的强制性规定D.行为人获得行政许可E.不违背公序良俗【答案】ABC10、根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。(2017)A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件C.完成建设工程设计和合同约定的主要内容D.有施工企业签署的工程保修书E.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】ABD11、根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明B.计算机软件C.实用新型D.商品商标E.外观设计【答案】AC12、甲、乙二人签订房屋买卖合同，其中甲为买方，乙为卖方，双方约定房屋价款为35万元，在合同签订后的一个月内办理房屋产权过户登记手续。可是该合同签订后的第十天，乙又将该房屋以40万元的价格卖给了丙，并且双方马上到房管部门办理了房屋产权过户登记。根据以上情况，下列说法正确的是()A.甲、乙签订的房屋买卖合同有效B.乙、丙签订的房屋买卖合同无效C.甲方取得该房屋的所有权D.丙方取得该房屋的所有权E.甲方可以要求乙方承担违约责任【答案】AD13、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用【答案】CD14、根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用()。A.中水搅拌B.收集雨水养护C.地下水作为混凝土搅拌用水D.市政自来水作为混凝土冲洗用水E.中水饮用【答案】AB15、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术归档的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.没有齐全有效的安全保护装置的【答案】ACD16、以下法律规范之间的冲突需要由国务院裁决的有（）。A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致C.根据授权制定的法规与法律规定不一致D.部门规章之间对同一事项的规定不一致时E.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时【答案】AD17、《大气污染防治法》对施工单位的规定包括（）。A.在施工工地设置硬质围挡B.采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面等措施C.将防治扬尘污染的费用列入工程造价D.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运E.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖【答案】ABD18、下列关于总承包单位与分包单位的连带责任说法正确的有()。A.连带责任必须依法律规定产生B.总承包单位和分包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定确定C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【答案】BC19、（2016年真题）根据《＜标准施工招标资格预审文件>和＜标准施工招标文件>暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有（）。A.投标邀请书B.投标函及其附录C.施工组织设计D.项目管理机构E.法定代表人身份证明【答案】BCD20、下列关于建设单位项目管理的说法正确的有（）。A.建设单位可在项目可行性研究、方案设计或初步设计完成后，按确定的建设规模、标准、投资限额和质量进度要求进行工程总承包项目发包B.工程总承包项目发包可采用招标或直接发包方式进行C.选择工程总承包单位主要评审的内容包括工程总承包报价、设计和设备采购方案、施工计划和工程业绩等D.建设单位可自行或者委托项目管理单位实施工程项目管理E.项目