2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷A卷含答案

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷A卷含答案单选题（共60题）1、（2015年真题）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人的名称【答案】B2、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当（），方准使用。A.向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》B.向建设行政主管部门申请领取施工许可证C.向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D.向公安机关申请办理施工方案的审批手续【答案】C3、（2020年12月真题）下列客体中，受知识产权法律制度保护的是()。A.产品B.存有软件的光盘C.商誉D.商业秘密【答案】D4、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】C5、关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿【答案】A6、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】B7、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。A.未按照节能设计进行施工B.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测C.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重D.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡【答案】D8、关于可撤销合同的说法，正确的是（）。A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】B9、施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是()A.对吊销其资质证书不服的B.对查封其财产不服的C.认为行政机关侵犯其中标权利的D.认为某省人民政府制定的规章违法的【答案】D10、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B.6C.12D.3【答案】D11、（2021年第2批真题）关于工程质量检测的说法，正确的是()。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】A12、关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权仅具有财产性这一单一属性C.知识产权有专有性、地域性和永久性特点D.构成知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】A13、根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满7年的B.年龄超过60周岁的C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求【答案】D14、（2015年真题）根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当于派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B15、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）A.减除B.无效C.收归国家所有D.限额赔付【答案】B16、（2019年真题）某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】B17、（2018年真题）关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A.纪念建筑物属于国家所有B.近现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有【答案】D18、某建设工地相关施工人员，发现现场钢管堆放过高且无防护设施，立即向有关人员报告。该有关人员应当是()。A.现场安全巡查员?B.专业监理工程师?C.发包单位负责人?D.安全生产监督站【答案】A19、批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B20、下列选项中，属于不能单独作为认定案件事实的依据的是（）。A.16岁的男孩所作的与其年龄、智力状况相当的证言B.通过违法手段获取的真实证据C.存有疑点的视听资料、电子数据D.与书证原件核对无误的复印件【答案】C21、根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部门投诉。A.10B.15C.20D.30【答案】A22、甲省某市建委对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向甲省建设厅申请行政复议。下列说法正确的是()。A.企业只能以书面形式申请行政复议B.甲省建设厅受理行政复议后，企业在法定行政复议期限内不得向法院提起行政诉讼C.企业不能委托代理人参加行政复议D.甲省建设厅的行政复议决定，应当在受理行政复议申请之日起30日内作出【答案】B23、（2014年真题）下列行为中不符合承揽合同特征的是()。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】D24、（2021年真题第2批）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】C25、（2015年真题）关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】D26、根据《建设工程安全生产管理条例》,某施工分包合同约定，有分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、检测单位和建设单位?B.总承包单位、出租单位、安装单位和检测单位?C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位?D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位【答案】D27、关于建造师不予注册的说法，正确的是（）。A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的C.年龄超过60周岁的D.申请在两个或者两个以上单位注册的【答案】D28、下列关于中标和签订合同的表述中，不正确的是（）。A.中标通知书发出之日起30日内签订合同B.招标人根据评标报告和中标候选人确定中标人C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人D.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议【答案】C29、关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序【答案】B30、民事诉讼的当事人不包括（）。A.原告B.第三人C.审判长D.被告【答案】C31、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【答案】B32、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】A33、（2019年真题）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于()担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】B34、（2019年真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续B.安全生产许可证有效期可以自动延期C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续【答案】A35、（2020年12月真题）关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法正确的是()。A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任C.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】C36、某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A.20%B.30%C.50%D.80%【答案】B37、关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿【答案】A38、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】D39、（2015年真题）租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【答案】A40、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门应当在10日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】D41、场景(九）A.自作出之日B.经上级仲裁机构审查批准后C.经人民法院审査批准后D.在双方当事人不申请复议时【答案】A42、按属性分类,工程建设标准不包括()A.技术标准B.工作标准C.建设定额D.管理标准【答案】C43、钢筋混凝土水池满水试验渗水量合格标准不得超过（）L/（m2·d）。A.1B.2C.3D.4【答案】B44、李某被查处存在二级建造师职业资格“挂证”行为，2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为()A.2019年9月13日B.2021年9月13日C.2020年9月13日D.2022年9月13日【答案】B45、（2021年第1批真题）根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是()。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7年的B.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的C.年龄超过60周岁的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的【答案】B46、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】C47、根据我国《民事诉讼法》的规定，下列案件应当制作调解书的是（）。A.赵某与小赵关于收养关系的案件经法院调解维持收养关系B.李某与张某的离婚案件经法院调解和好C.钱某因孙某的宠物狗夜间叫声太大，将狗打死，孙某提起诉讼，法院要求钱某5天内赔偿孙某1000元D.王某起诉刘某侵犯其肖像权的案件，经法院调解，王某要求刘某赔礼道歉，刘某当场赔礼道歉【答案】C48、建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由（）签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

A.注册造价工程师B.注册咨询工程师C.注册建造师D.项目经理【答案】C49、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标B.该联合体成员应签订共同投标协议C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人【答案】B50、根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将其债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】B51、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是（）。A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道或应当知道之日起的10日内投诉B.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理C.投标人对招标文件和评标结果有异议的，直接向有关行政监督部门投诉D.行政监管部门处理投诉，必须责令暂停招标投标活动【答案】A52、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。A.甲某的行为属表见代理，该合同有效B.甲某的行为属无权代理，该合同无效C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】D53、下列诉讼时效中，不属于中断条件的是(）。A.申请仲裁B.当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达对方当事人C.当事人一方向人民法院提交起诉状D.导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内【答案】D54、（2017年真题）关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】C55、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.28B.14C.30D.15【答案】B56、某建筑公司采用不同方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是()A.争议发生之后与甲达到的书面协议B.与乙在合同中约定的仲裁条款C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示D.与丁口头约定的仲裁意思表示【答案】D57、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】D58、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】B59、关于合同解除的说法，正确的是（）A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不在履行C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除【答案】B60、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日【答案】A多选题（共30题）1、物权的保护应当采取的方式有()等。A.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利B.侵害物权，造成权利人损害的，权利人只能请求损害赔偿C.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物D.妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险E.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状【答案】ACD2、限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的（）A.买卖合同B.无偿合同C.经过法定代理人追认的合同D.纯获利益的合同E.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同【答案】CD3、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。A.评标委员会由5人以上的单数组成B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【答案】ACD4、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为一般责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.在保证期内，甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】B5、（2019年真题）根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有()。A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目B.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目C.使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目E.使用有限公司资金的项目【答案】ABCD6、符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。A.被告住所地人民法院B.合同履行地人民法院C.合同纠纷发生地人民法院D.标的物所在地人民法院E.合同签订地人民法院【答案】ABD7、根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有()。A.投标人的组织形式B.招标公告C.招标方式D.招标范围E.招标组织形式【答案】CD8、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制C.制定安全生产规章制度和操作规程D.确保安全生产费用的有效使用E.根据工程特点组织制定安全施工措施【答案】ABD9、在建设工程领域，行政机关所做的下列行为不属于行政许可的有()。A.对责令停止施工的项目允许其开工建设B.吊销资质证书C.对先进单位予以表彰D.颁发施工许可证E.核准企业资质等级【答案】ABC10、关于物权的说法，正确的有（）。A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上【答案】B11、下列关于分包的说法中，正确的有（）。A.招标人可以直接指定分包人B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包他人【答案】BC12、《大气污染防治法》对施工单位的规定包括（）。A.在施工工地设置硬质围挡B.采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施C.将防治扬尘污染的费用列入工程造价D.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运E.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖【答案】ABD13、建设工程债产生的根据有()。A.合同B.侵权C.公证D.不当得利E.无因管理【答案】ABD14、根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文。A.市容市貌B.质量C.安全D.卫生E.环境保护【答案】BCD15、李某在施工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间的工资，双方就伤残补偿问题达成书面协议，约定再付一万元，李某不得起诉。但是李某收款后又起诉，以下关于达成协议的方式、协议效力以及李某的诉讼权利的说法中，正确的是（）。A.双方是通过和解方式达成协议B.双方是通过调解方式达成协议C.协议书具有强制执行力D.协议书具有法律效力E.王某仍有权起诉【答案】AD16、关于投标人的做法，正确的有（）。A.注册在上海的施工企业可以对四川省的工程项目进行投标B.投标期间，甲公司分立为乙、丙两个公司后，电话及时通知了招标人C.甲公司在开标前，书面通知招标人，补充了投标文件的内容D.投标人因投标文件内容描述不细致，主动向评标委员会做出了说明E.按照招标文件的要求，投标人提交了包含两个投标报价的投标文件【答案】AC17、下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有（）。A.足额使用安全施工措施所需费用B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E.不得随意压缩合同工期【答案】B18、定金是担保的一种形式，下列表述正确的是（）。A.当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的30%C.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回D.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金E.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金【答案】ACD19、有下列情形的，委托代理终止（）。A.代理期限届满，但事务没有完成B.被代理人取消委托C.代理人没有经过对方同意，擅自辞去委托D.被代理人丧失民事行为能力E.代理人死亡【答案】ABC20、根据《侵权责任法》，以下属于知识产权侵权责任承担方式的有（）。A.赔偿损失B.消除影响，恢复名誉C.支付违约金D.排除妨碍E.消除危险【答案】ABD21、关于建筑意外建筑伤害保险的说法中，正确的有（）。A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保验时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C.保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保验E.工程项目中有分包项目，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保【答案】ABC22、（2014年真题）根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案B.完成工程结算备案C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书【答案】ACD23、下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议的有()。A.认为行政机关