2023年监理工程师考试合同真题及答案

２0２３年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程协议管理一、单项选择题（共５0题，每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意）１．委托监理协议法律关系的客体是（)。ﻫA．监理工程

B．监理服务

C.监理规划

D．监理投标方案

答案:Bﻫ解析:Ｐ5协议法律关系客体涉及物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的故意识的活动。在协议法律关系中，行为多表现为完毕一定的工作。监理协议中监理服务是监理单位应完毕的工作，属于法律关系的客体。２．我国《建设工程施工协议(示范文本）》规定,建筑工程一切险的投保人应当是(）。ﻫA．施工协议的发包人ﻫＢ．施工协议的承包人

C．施工协议发包人和承包人

D．工程项目的代建方和施工协议的发包人ﻫ答案:A

解析:Ｐ14在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的《建设工程施工协议（示范文本)》规定,工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险,支付保险费用。３．建设工程协议的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()。

A.性质相同,都是国家行政机关对工程协议按照法定程序进行审查ﻫＢ.效力相同,即通过法定程序公证和鉴证的协议可以作为人民法院认定事实的依据

C.合用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种协议审查方式

Ｄ.申请原则相同，都是协议当事人自愿决定是否进行协议的鉴证和公证

答案:Ｄﻫ解析:P20协议公证与鉴证的相同点：协议公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。故选项D对的。ﻫ选项A错误,协议公证与鉴证的性质不同:协议鉴证是工商行政管理机关依据《协议鉴证办法》行使的行政管理行为。而协议公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。

选项B错误，协议公证与鉴证的效力不同:通过公证的协议其法律效力高于通过鉴证的协议。ﻫ选项C错误，协议公证与鉴证的法律效力的合用范围不同:公证作为司法行政行为,按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头协议。工程竣工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该协议()。

A.未成立

B．补签后成立

Ｃ．成立ﻫＤ．备案登记后成立

答案:Cﻫ解析:P25《协议法》规定的协议形式的不要式原则的一个重要体现在于,即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立协议,当事人未采用书面形式，但一方已经履行了重要义务，对方接受的,该协议成立。５.依据《协议法》的规定,下列文献中，属于要约的是()。ﻫA.招标公告ﻫB.投标书

C．寄送的价目表ﻫD．招股说明书

答案:B

解析：Ｐ2７要约是希望和别人订立协议的意思表达。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺,虽然相对人的人数也许为不特定的多数人。此外，要约必须具有协议的一般条款。ﻫ要约邀请是希望别人向自己发出要约的意思表达。要约邀请并不是协议成立过程中的必通过程,它是当事人订立协议的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表达的内容往往不拟定,不具有协议得以成立的重要内容.也不含相对人批准后受其约束的表达。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。6．甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《协议法》的规定,乙丙之间买卖工程机械协议的效力是（）。

A．有效

Ｂ．无效

C.效力待定

D.可变更或撤消

答案:Ｃﻫ解析：P3３该题情况属于无处分权人处分别人财产订立的协议，属于效力待定的协议的一种，一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下协议有效:(1)无处分权人处分别人财产，经权利人追认,订立的协议有效；（２）无处分权人通过订立协议取得处分权的协议有效。7.下列有关协议履行中行使代位权的说法，对的的是（)。

A.债权人必须以债务人的名义行使代位权

B．债权人代位权的行使必须取得债务人的批准

C．代位权行使的费用由债权人自行承担ﻫD.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序,且范围以其债权为限

答案:Dﻫ解析：P39代位权是协议不妥履行中的保全措施中的一种,是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人导致损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义(选项A错误）代位行使债务人的债权（选项Ｂ错误）。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限（选项Ｄ对的),其发生的费用由债务人承担（选项Ｃ错误)。８．乙订立协议，规定甲应于2０23年8月１日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化,已没有支付货款的能力，并有确切证据,遂提出终止协议,但乙未允。基于上述情况,甲于8月1日未按约定交货。依照《协议法》的原则，下列关于甲行为的论述中，对的的是（)。

A.甲必须按协议约定交货，但可以规定乙提供相应的担保ﻫB.甲有权不按协议约定交货，除非乙提供了相应的担保

Ｃ．甲必须按协议约定交货，但可以仅先交付部分货品

Ｄ.甲应按协议约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任ﻫ答案:Bﻫ解析:P39本题中甲的做法属于的范畴。先履行抗辩权又称不安抗辩权,是指协议中约定了履行的顺序,协议成立后发生了应当后履行协议一方财务状况恶化的情况,应当先履行协议一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。本题甲属于应当先履行协议一方，其发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力,并有确切证据，因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。9．某工程施工协议的发包人拖欠工程进度款,承包人按照协议的约定及时调整了施进度,放慢施工速度。依照《协议法》的规定，承包人行使的是()。

A．不安抗辩权

B．先履行抗辩权ﻫC.同时履行抗辩权

D．后履行抗辩权

答案:Cﻫ解析：Ｐ38本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权涉及：①一方在对方履行之前有权拒绝其履行规定;②一方在对方履行债务不符合约定期,有权拒绝其相应的履行规定。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度,甚至停止施工。所产生的后果，由违约方承担。10．某工程招标中，投标文献的内容未完全响应招标文献,但仍属于有效投标文献的情况是（）。ﻫＡ．联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文献中规定的工期

C．投标保函金额少于招标文献的规定

Ｄ．未具体说明使用专利施工的技术细节ﻫ答案：D

解析：P58－59在开标时，假如发现投标文献出现下列情形之一，应当作为无效投标文献，不再进入评标：（1)投标文献未按照招标文献的规定予以密封;（2)投标文献中的投标函未加盖投标人的公司及公司法定代表人印章，或者公司法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件)及委托代理人印章;（3)投标文献的关键内容笔迹模糊、无法辨认；(4）投标人未按照招标文献的规定提供投标保证金或者投标保函;(选项C)（5)组成联合体投标的，投标文献未附联合体各方共同投标协议。（选项A)因此，选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。

在评标时,所有存在重大偏差的投标文献都属于初评阶段应当淘汰的投标书。未作实质性响应的重大偏差涉及:(１）没有按照招标文献规定提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;(2）没有按照招标文献规定由投标人授权代表签字并加盖公章；(3）投标文献记载的招标项目完毕期限超过招标文献规定的完毕期限；（选项B）(４）明显不符合技术规格、技术标准的规定；(5）投标文献记载的货品包装方式、检查标准和方法等不符合招标文献的规定；（６)投标附有招标人不能接受的条件;（7）不符合招标文献中规定的其他实质性规定。因此，选项B属于在初评时视为无效的投标。11．根据《协议法》对违约责任的规定,既具有对协议守约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）。

A.罚金

B．利息ﻫC．补偿金

D．违约金

答案：D

解析：P4６承担违约责任的方式涉及继续履行、采用补救措施、补偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题中A、B、Ｃ选项的提法均不属于《协议法》对违约责任的规定中承担违约责任的方式。(注:本题在2023年曾经考过。）12.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货协议。协议约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金５0０0元,后乙公司违约,给甲公司导致损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。

A．２万元ﻫB．2.5万元

C．３万元

D.3．5万元ﻫ答案：Aﻫ解析:P46协议法规定承担违约责任的方式涉及继续履行、采用补救措施、补偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题实际考核应采用补偿损失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一种。

在补偿损失方式中规定,损失补偿额应当相称于因违约所导致的损失,这种方式是承担违约责任的重要方式。（根据此种方式本题应补偿2万元）ﻫ在支付违约金方式中规定，违约金与补偿损失不能同时采用,假如当事人约定了违约金,则应当按照支付违约金承担违约责任。(根据此种方式本题应补偿20×10%=2万元)

在定金罚则中规定，当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时，对方可以选择合用违约金或定金条款。但是，这两种责任不能合并使用。(本题定金5００0元少于导致损失）ﻫ综上，本题应采用支付违约金方式承担违约责任,乙公司应依法向甲公司支付违约金2万元。13.建设工程施工协议纠纷第一审案件的管辖地为()。ﻫＡ.工程项目投资人所在地ﻫB．工程项目承包人所在地ﻫC．工程项目发包方所在地ﻫD．工程项目所在地

答案:Dﻫ解析：P5０建设工程协议纠纷的管辖,既涉及地区管辖,也涉及级别管辖。地区管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程协议纠纷的权限分工。对于建设工程协议一般都合用不动产所在地的专属管辖,由工程所在地人民法院管辖。１4．依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文献中,可以（)。

A.规定投标人必须组成联合体投标ﻫＢ.规定严格的专业资质等级ﻫC.规定必须使用某种品牌的建筑材料

Ｄ．对本行业外的投标人提出特别规定ﻫ答案：B

解析：Ｐ54在对投标人资格审查文献的核查中:（1)不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人;(2)不得对潜在投标人实行歧视待遇;(3)不得强制投标人组成联合体投标。因此选项A、C、Ｄ均错误。ﻫP57在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件,可分为必要合格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中,招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系;同类工程施工经历；项目经理资质规定;安全文明施工规定等方面设立附加合格条件。因此选项B对的。15．与邀请招标相比,公开招标的特点是（）。

A．竞争限度低

Ｂ．评标量小ﻫC.招标时间长ﻫＤ.费用低

答案：C

解析:P５５公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人,投标竞争剧烈(选项A错误），有助于将工程项目的建设交予可靠的中标人实行并取得有竞争性的报价。其缺陷是由于申请投标人较多,一般要设立资格预审程序，并且评标的工作量也较大（选项B错误），所需招标时间长(选项C对的）、费用高(选项D错误)。１6.某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文献后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

A.只对甲投标人有效ﻫB．对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人ﻫC.应发送给全体投标人,并说明问题来源．

Ｄ．应发送给全体投标人，但不说明问题来源ﻫ答案:D

解析：P58招标人对任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人,保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。17.在评标委员会成员中,不能涉及（)。

A．招标人代表ﻫB．招标人上级主管代表ﻫC.技术专家

D.经济专家ﻫ答案:Bﻫ解析:P５8－59评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。不能涉及招标人上级主管代表。１8.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（)为准。

A．原总价ﻫＢ.原单价与工程量乘积之和

C．新总价ﻫD．新单价与工程量乘积之和ﻫ答案：Ｂﻫ解析:P5９投标文体中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,属于细微偏差,由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评选较的依据。１９．招标过程中,由于招标人因素在投标文献规定的投标有效期内未能拟定中标人。下列对投标保函的解决,对的的是()。ﻫＡ．返还所有投标人的投标保函ﻫＢ．规定所有投标人延长投标保函有效期

C．规定评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期ﻫD.规定评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期ﻫ答案:B

解析:由于招标人因素在投标文献规定的投标有效期内未能拟定中标人，说明在原定投标有效期内未能完毕评标工作，显然投标有效期未到,而有也许银行的投标保证有效期已到,招标人可以规定投标人延长投标保函有效期,投标人根据具体情况有三种选择:其一拒绝延长，收回保函，放弃投标;其二,批准延长,到银行办理延期手续,交纳手续费;其三，批准延长,并办理了延期手续,但同时致函业主保存调整投标报价的权利。２０．下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是(）。ﻫＡ．施工招标ﻫB.材料招标ﻫC．设备招标ﻫD．设计招标

答案：Ｄﻫ解析:Ｐ66设计招标与施工、材料、设备招标等不同,其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实行的蓝图。设计招标文献对投标人所提出的规定不那么明确具体,只是简朴介绍工程项目的实行条件、预期达成的技术经济指标、投资限额、进度规定等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实行计划和报价。鉴于设计任务自身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。评标时但是分追求投标价的高低,评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达成的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。21.某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实行方案的成本效益分折、拟定建筑设计标准、选择合用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看,工程监理公司承担的服务属于(）。ﻫA.项目前期立项征询ﻫB.设计阶段监理ﻫC．工程技术征询服务ﻫD．施工阶段监理ﻫ答案:C

解析：P82监理协议的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监理业务的范围可以非常广泛。从工程建设各阶段来说,可以涉及项目前期立项征询、设计阶段、实行阶段、保修阶段的所有监理工作或某一阶段的监理工作。如进行工程技术征询服务,工作范围可拟定为进行可行性研究，各种方案的成本效益分析,建筑设计标准、技术规范准备，提出质量保证措施等等。22.依据委托监理协议示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止协议的情况是（)。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人因素暂停监理业务超过６个月

Ｃ.委托人无合法理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖ﻫ答案：B

解析:P８4假如由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金,或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止协议规定程序，单方面提出终止协议,以保护自己的合法权益。选项C没有时间上的约定。２3.监理协议的有效期是指（)。ﻫA．监理协议中书面约定的履行期间ﻫB.从签订监理协议起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完毕正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完毕正常工作、附加工作、额外工作时间之和ﻫ答案：B

解析：P８６尽管双方签订《建设工程委托监理协议》中注明“本协议自×年×月×日开始实行,至×年×月×日完毕”,但此期限仅指完毕正常监理工作预定的时间,并不就一定是监理协议的有效期。监理协议的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准,而是以监理人是否完毕了涉及附加和额外工作的义务来鉴定。因此通用条款规定，监理协议的有效期为双方签订协议后,工程准备工作开始,到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理协议才终止。24.某工程项目的监理协议约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的所有监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担补偿责任的是(）。

A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后,供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工导致的损失ﻫB．承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定期间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立,导致委托人的经济损失

C．施工现场发生火灾。监理人发出了停工令,该事件导致的停工损失ﻫD.在工程保修阶段,委托人告知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场导致的委托人损失ﻫ答案：Ｂ

解析:P８7-88协议履行过程中,由于当事人一方的过错,导致协议不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错,根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。在《委托监理协议示范文本》中，制定了约束双方行为的条款。其中关于监理人的责任限度规定,监理人在责任期内,假如因过失而导致经济损失,要负监理失职的责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责,也不对第三方违反协议规定的质量规定和竣工（交图、交货）时限承担责任。选项Ａ、C不属于监理人的过失,选项D属于责任期以外发生的事情，均不能由监理人承担补偿责任。2５.依据委托监理协议示范文本的规定，当委托人认为监理人无合法理由而又未履行监理义务时,委托人可以（)。ﻫA.发出终止协议告知,终止监理协议ﻫB．发出指明其未履行义务的告知后21天内未收到答复,即终止监理协议ﻫC．发出指明其未履行义务的告知后21天内未收到答复，可在第一个告知发出后35天内,终止监理协议ﻫD．发出指明其未履行义务的告知后21天内未收到答复,可在第一个告知发出后４２天内,终止监理协议

答案：Ｃﻫ解析:Ｐ90假如委托人认为监理人无合法理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的告知。若委托人在2l天内没收到答复,可在第一个告知发出后３5日内发出终止监理协议的告知,协议即行终止。26.某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的实验室签订了委托实验协议,约定该实验室完毕监理工程师指示的材料和工艺质量的检测实验。以下有关检测实验的说法中,对的的是(）。ﻫA.实验室只接受发包人指示的实验项目

Ｂ．实验室应完毕承包人规定的实验项目ﻫC．监理工程师有权指示实验室完毕某项实验,但不对检测数据的对的性负责

D．监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

答案：Cﻫ解析：Ｐ８7在监理协议中规定的委托人义务有人员服务一项,当涉及监理服务工作时，委托人所提供的职工只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测实验，并与其签订委托协议。实验机构的人员应接受监理工程师的指示完毕相应的实验工作,但监理人既不对检测实验数据的错误负责,也不对由此而导致的判断失误负责。２7．在监理协议履行期间，监理人可行使的权力涉及（）。

Ａ．对设计、施工承包单位的选定权ﻫB.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C．对工程设计变更的审批权

Ｄ．对工程规模、规划设计等规定的认定权ﻫ答案：B

解析:P84监理协议中涉及到监理人权利的条款可分为两大类，一类是监理人在委托协议中应享有的权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包协议的监理任务时可行使的权利。监理人执行监理业务可以行使的权力中涉及对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权，但是不涉及对设计、施工承包单位的选定权;对工程设计变更的审批权;对工程规模、规划设计等规定的认定权。以上权力是业主方的权力。２８.勘察协议履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是（)。ﻫA.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C．完毕通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船ﻫ答案:B

解析:Ｐ95-96在勘察协议履行管理中，发包人的责任中涉及为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费。因此，本题中A、C、Ｄ均为发包人应完毕的工作。而勘察现场设备机具的布置和架设应由施工单位,即勘察单位负责。2９．工程项目的设计成果完毕后,由（)负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B．监理人ﻫC.审图机构

D．发包人

答案：Dﻫ解析:Ｐ98设计协议履行管理中,发包人应承担一定的外部协调工作，就涉及设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工图设计)完毕后，应由发包人组织鉴定和验收,并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完毕报批手续。30.某工程项目的设计协议,设计人提交了初步设计文献并完毕了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停,此时设计协议履行的时间接近协议约定期限的一半，设计工作已完毕所有任务的60％。若协议终止,发包人应向设计人支付（）。ﻫＡ.协议约定设计费的60％

B．双倍定金作为补偿

Ｃ．协议约定设计费的一半ﻫD.协议约定的所有设计费

答案:Dﻫ解析:P1０2环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任，若协议终止,发包人应承担因发包人因素规定解除协议的违约责任,即在协议履行期间，发包人规定终止或解除协议，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量,局限性一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的所有支付。因此本题不应按照协议的期限考虑，应按照设计人完毕的工作量考虑,由于工作量已经超过一半，故应支付协议约定的所有设计费。31．某施工协议履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完毕的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。ﻫA.经乙签字的均无效，所有由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

Ｃ．经乙签字的所有有效ﻫD.需委托造价管理部门拟定

答案：Bﻫ解析:P8根据题意,乙的行为属于无权代理行为，即乙的行为没有代理权而以甲的名义进行民事、经济活动。无权代理涉及以下几种情况:(1）没有代理权而为代理行为;(2）超越代理权限为代理行为;(3）代理权终止为代理行为。乙属于超越代理权限为代理行为。对于无权代理行为,被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则,行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后．将无权代理行为转化为合法的代理行为。３２．下列施工协议文献中，解释顺序优先的是(）。

A．中标告知书ﻫB.投标书

C.施工协议专用条款ﻫD.规范

答案:Aﻫ解析:P1１0在协议书和通用条款中规定，对协议当事人双方有约束力的协议文献涉及签订协议时已形成的文献和履行过程中构成对双方有约束力的文献两大部分。其中订立协议时已形成的文献涉及:(1）施工协议协议书；(２）中标告知书;（3)投标书及其附件：(4）施工协议专用条款；（5）施工协议通用条款；(6）标准、规范及有关技术文献;(7）图纸；(８)工程量清单;(９）工程报价单或预算书。通用条款规定，上述协议文献原则上应可以互相解释、互相说明。但当协议文献中出现模糊不清或不一致时，上面各文献的序号就是协议的优先解释顺序。因此本题解释顺序最优先的应是中标告知书。33.某施工协议履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文献中说明的条件，则承包人由此增长的费用应由（）承担。ﻫＡ.公路管理部门

B.承包人ﻫＣ.发包人ﻫD.承包人与发包人共同ﻫ答案：C

解析:P111通用条款规定开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的重要交通干道,保证施工期间的畅通，满足施工运送的需要属于发包人应完毕的工作。因此本题属于发包人义务没有做到，应由发包人承担相应费用。34.某施工协议履行过程中，由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程导致损失,则该损失应由(）承担。ﻫA．发包人ﻫB．工程师ﻫＣ．承包人

D．发包人与承包人共同

答案：Cﻫ解析：P113对于由承包人设计的图纸,涉及部分由承包人负责设计的图纸,应在协议约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文献提交工程师审核，通过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可,不能解除承包人的设计责任。因此，导致损失应由承包人承担。３５.施工协议履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的规定进行了抽检实验并表白质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料因素已竣工程的质量不符合标准规定,工程师规定拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，对的的是（）。

A.费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延ﻫB．费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延ﻫＣ.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延

D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延ﻫ答案:A

解析：P116在材料和设备的使用前检查中,对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包人应按工程师的规定进行检查或实验，不合格的不得使用，检查或实验费用由承包人承担。但不管何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可规定承包人返工。因承包人的因素达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。3６．某建设项目施工过程中,现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时,甲受到的损失应()。ﻫＡ．向发包人索赔ﻫＢ．向乙施工单位索赔

C.向监理单位索赔

Ｄ.自行承担

答案:A

解析:Ｐ１19同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的因素，应由发包人承担责任。同时,由于索赔关系是建立在协议关系的基础之上的，承包人只与发包人有协议关系,因此甲承包人应向发包人索赔。３7．某施工协议履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又规定剥露重新检查。重新检查的结果表白质量合格，则下列关于损失承担的表述中,对的的是（）。

A.发包人支付发生的所有费用，工期不予顺延

Ｂ．发包人支付发生的所有费用,工期给予顺延ﻫＣ．承包人承担发生的所有费用，工期给予顺延

D．承包人承担发生的所有费用，工期不予顺延ﻫ答案:B

解析：Ｐ118无论工程师是否参与了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑,均可规定承包人对已经隐蔽的工程进行重新检查。承包人接到告知后,应按规定进行剥离或开孔,并在检查后重新覆盖或修复。重新检查表白质量合格，发包人承担由此发生的所有追加协议价款，补偿承包人损失,并相应顺延工期;检查不合格，承包人承担发生的所有费用，工期不予顺延。38．施工协议履行过程中，因工程所在地发生洪灾所导致的损失中,应由承包人承担的是()。ﻫＡ.工程自身的损害ﻫB．因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用ﻫ答案:Ｃ

解析：P1２4洪灾属于不可抗力，施工协议范本通用条款规定,协议约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1）工程自身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(选项Ａ、B）（2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责;(3）承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担；（选项Ｃ)(4）停工期间,承包人应工程师规定留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;（5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担；（选项D）（6）延误的工期相应顺延。因此本题选择C。3９.某施工协议履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师批准。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，对的的是()。ﻫA.发包人办理申报手续并承担费用ﻫB.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C．承包人办理申报手续，发包人承担费用ﻫＤ．承包人办理申报手续并承担费用ﻫ答案:D

解析:Ｐ１1７在施工协议履行过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应一方面取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。假如发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、实验、使用等费用。40.施工协议履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时,承包人准备采用的相应安全防护措施()。ﻫＡ．需经工程师认可,费用由承包人承担ﻫB．需经工程师认可,费用由发包人承担

C.不需工程师认可,费用由承包人承担ﻫD．不需工程师认可,费用由发包人承担

答案:B

解析：Ｐ125对于实行爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式告知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实行，由发包人承担安全防护措施费用。４1.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于３月15日组织生产设备启动试车检查，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。

A.３月1日ﻫB.３月15日

C.3月18日ﻫＤ.3月20日

答案:Aﻫ解析：Ｐ127在竣工时间的拟定中,工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人规定修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限,与协议约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。42.某材料采购协议中,双方约定的违约金是１0万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款２0万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（）。

Ａ.1０万元

B.20万元ﻫC.３０万元

D.５0万元ﻫ答案：Ｂﻫ解析：P１35本题属于供货方的违约责任，因供货方的因素导致不能所有或部分交货,应按协议约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金局限性以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害可以得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货品而受到的价差损失等。43.在FＩDIＣ的《施工协议条件》中,协议协议书应当在（)后签订。

Ａ．开标ﻫB．发出中标函ﻫC.提交履约保证ﻫD．开工ﻫ答案:Ｃ

解析:P１45FIDＩＣ的《施工协议条件》通用条件中规定，业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文献，即协议书。44.在ＦIDIC的《施工协议条件》中，协议有效期是指(）。

Ａ．协议约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.协议签字之日起至竣工之日止的期间ﻫC．开工之日起至结清单生效之日止的期间ﻫD.协议签字之日起至结清单生效之日止的期间

答案：D

解析：P147协议有效期是指自协议签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间，在该段时间里施工承包协议对业主和承包商均具有法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款,并退还承包商的履约保函。结清单一经生效,承包商在协议内享有的索赔权利也自行终止。4５．在FＩDIC的《施工协议条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中(）。

Ａ.不得担任业主征询顾问，但提交仲裁时可任仲裁人ﻫＢ.不得担任业主征询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁人

C．可以担任业主征询顾问,但提交仲裁时不得任仲裁人ﻫD.可以担任业主征询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁人

答案:B

解析:P１5１ＦＩDＩC的《施工协议条件》中规定:(1）在业主与承包商双方批准的任何时候,他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的批准,任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议；(2)裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益；(3）不得在业主、承包商或工程师处担任征询顾问或其他职务；(4）协议争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。46.按照FIDIC施工协议通用条款的规定,假如由于承包商的故意违约行为给业主导致损失,则承包商的补偿应()。

A.以履约保函金额为限

Ｂ．以中标的协议金额为限ﻫＣ.为业主的所有损失ﻫD.涉及业主的所有损失加违约金ﻫ答案：Bﻫ解析：P１5３按照FＩDＩC施工协议通用条款的规定，在施工现场属于不涉及在保险范围内的,由于承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失,应承担责任。依据协议通用条款的规定，承包商对业主的所有责任不应超过专用条款约定的补偿最高限额,若未约定,则不应超过中标的协议金额。47.某采用FIDIC《施工协议条件》的协议，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师(）。ﻫＡ．有权规定增长施工设备，增长的费用由承包商承担ﻫＢ．有权规定增长施工设备,增长的费用由业主承担

C.无权规定增长施工设备,但有权规定加快施工进度ﻫD.无权规定增长施工设各,也无权规定加快施工进度ﻫ答案:A

解析：P1５６FIDIC《施工协议条件》中关于对承包商设备的控制规定,若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权规定承包商增长或更换施工设备，由此增长的费用和工期延误责任由承包商承担。4８．在ＦIDＩC的《施工协议条件》中，工程师颁发履约证书即表白双方剩余义务仅限于（)。ﻫＡ．工程维修ﻫB.清理施工现场

C．报送竣工报表ﻫD.财务结算ﻫ答案：Ｄﻫ解析:P1６5履约证书是承包商已按协议规定完毕所有施工义务的证明,因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。但此时仅意味承包商与协议有关的实际义务已经完毕，而协议尚未终止，剩余的双方协议义务只限于财务和管理方面的内容。49.《建设工程施工协议(示范文本)》规定,工程索赔事件发生后的2８天内,承包人应向工程师递交()。ﻫA．索赔事件发生的因素和证据资料ﻫB.索赔的依据ﻫＣ.索赔意向告知

D.索赔报告ﻫ答案：Ｃ

解析：P180索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向告知,声明将对此事件提出索赔。该意向告知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表达的索赔愿望和规定。假如超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔规定。50．《建设工程施工协议（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的解决决定，在法律上的效力()。ﻫA．是终局的，对发包人具有强制约束力ﻫB.不是终局的,但对发包人具有强制约束力ﻫC．是终局的，仅对承包人具有强制约束力

Ｄ.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力ﻫ答案：Dﻫ解析：P183工程师对索赔的解决决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按协议中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、多项选择题（共3０题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选，本题不得分,少选,所选的每个选项得０.5分)５１.建设工程项目实行过程中，下列行为属于委托代理的有()。ﻫＡ.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

Ｂ.施工公司法定代表人代表公司参与施工投标ﻫC.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务ﻫD．项目经理代表施工公司负责具体工程项目的施工管理

E．设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

答案：ＡCＤＥﻫ解析：P7委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。委托代理关系的产生,需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，授予代理权的形式可以用书面形式．也可以是口头形式。选项B的施工公司法定代表人代表公司参与施工投标不属于委托代理。52．工程项目建设过程中,发包人规定承包人提供的担保通常有(）。ﻫA.施工投标保证

B.施工协议履约保证

C．施工协议支付保证ﻫD.工程预付款保证ﻫE．施工协议工程款垫支保证ﻫ答案:ＡＢＤﻫ解析：Ｐ１2-13在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函，而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。在工程项目建设过程中，发包人规定承包人提供的担保通常有三种,即;施工投标保证、施工协议的履约保证和施工预付款保证。53.下列关于格式条款的表述中错误的有（）。ﻫA.格式条款是经双方协商采用的标准协议条款ﻫB.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款

C.提供格式条款方设立排除对方重要权利的条款无效ﻫD.若对争议条款有两种解释时,应做出有助于提供格式条款方的解释

Ｅ．若对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释

答案：AＤﻫ解析：Ｐ30格式条款是指当事人为了反复使用而预先拟定．并在订立协议时未与对方协商即采用的条款。（选项Ａ错误)ﻫ提供格式条款的一方应当遵循公平的原则拟定当事人之间的权利义务关系，并采用合理的方式提请对方注意免去或限制其责任的条款，按照对方的规定.对该条款予以说明。提供格式条款一方免去其责任、加重对方责任、排除对方重要权利的，该条款无效。（选项Ｃ对的）

对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。(选项Ｄ错误、选项E对的）

在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款。(选项Ｂ对的）5４．甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销协议。在乙公司逾期交货的情况下，依照《协议法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格(）。

A．无论上涨或下降,仍按原定价格执行ﻫB.遇价格上涨时,按原价格执行

Ｃ．遇价格上涨时,按新价格执行ﻫD．遇价格下降时,按新价格执行

E．遇价格下降时，按原价格执行ﻫ答案：BD

解析：P38协议在履行中既也许是按照市场行情约定价格,也也许是执行政府定价或政府指导价。本题为执行政府定价或政府指导价，在协议约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。乙公司逾期交货属于逾期交付标的物的情况,遇价格上涨时按照原价格执行;遇价格下降时，按新价格执行。总之，是按照不利于违约方的价格执行。55．甲乙两公司签订的购货协议约定,乙公司应当在８月３０日向甲公司交付货品。8月初,乙公司通过铁路运送将货品发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有(）。

Ａ.拒收货品ﻫB．接受货品并规定对方承担提前交货的保管费用

C.不接受货品并规定对方承担违约责任

D.接受货品后不立即付款，仍按协议约定期间付款ﻫE．接受货品并不对保管不善导致的损失负责

答案：ABDEﻫ解析：P１35本题的情况属于供货方提前交付货品。属于约定由采购方自提货品的协议,采购方接到对方发出的提前提货告知后,可以根据自己的实际情况拒绝提前提货;对于供货方提前发运或交付的货品，采购方仍可按协议规定的时间付款，并且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合协议规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善因素而导致的损失,仍由供货方负责。56．甲公司将与乙公司所签协议中的义务转让给丙公司。依据《协议法》的规定,下列关于该转让行为的表述中，对的的涉及（）。ﻫA．协议主体不变,仍为甲、乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权ﻫC．甲公司无须征得乙公司对转让的批准,但应告知对方

D．丙公司承担对乙公司与协议有关的从债务履行责任ﻫＥ．丙公司直接对乙公司承担协议义务

答案:BＤEﻫ解析:P41本题属于协议转让中的债务承担情形。债务承担是指债务人将协议的义务所有或者部分转移给第三人的情况。债务人将协议的义务所有或部分转移给第三人的必须经债权人的批准,否则，这种转移不发生法律效力。(选项C错误)法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的,应当办理批准、登记手续。债务人转移义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。（选项B对的）债务人转移义务的,新债务人应当承担与主债务有关的从债务。（选项D对的)协议的权利义务转让给第三人后,该第三人取代原当事人在协议中的法律地位。(选项A错误、选项E对的)57．根据《协议法》的规定,协议当事人承担违约责任的原则涉及(）。ﻫA．严格责任原则ﻫB．处罚性原则

C．过错推定源原则

D．公平责任原则ﻫＥ．补偿性原则ﻫ答案：BE

解析：P４５《协议法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在填补或者补偿因违约行为导致的损失。对于财产损失的补偿范围，《协议法》规定，补偿损失额应当相称于因违约行为所导致的损失，涉及协议履行后可获得的利益。但是，违约责任在有些情况下也具有处罚性。如:协议约定了违约金,违约行为没有导致损失或者损失小于约定的违约金;约定了定金,违约行为没有导致损失或者损失小于约定的定金等。5８．招标准备阶段招标人的重要工作涉及(）。

A．向建设行政主管部门办理申请招标手续ﻫB.选择招标方式ﻫC．发布招标公告

D.编制招标有关文献ﻫE．资格预审

答案:ＡＢD

解析:P56招标准备阶段的工作由招标人单独完毕,重要涉及三个方面:选择招标方式;办理招标备案(涉及向建设行政主管部门办理申请招标手续）;编制招标有关文献。发布招标公告与资格预审属于招标阶段的重要工作。５9.某招标项目由于主观因素，导致在招标文献规定的投标有效期内没有完毕评标和定标,则投标人有权（)。ﻫＡ．规定撤回投标文献

B．规定补偿损失ﻫＣ.拒签延长投标保函有效期

Ｄ．规定将协议授予他们协商推举的中标人

E.规定退还投标保证金

答案：ACEﻫ解析:招标投标法规定,由于招标人因素在投标文献规定的投标有效期内未能拟定中标人，说明在原定投标有效期内未能完毕评标工作,显然投标有效期未到，而有也许银行的投标保证有效期已到,招标人可以规定投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择:其一拒绝延长，收回保函,放弃投标;其二,批准延长,到银行办理延期手续，交纳手续费；其三,批准延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保存调整投标报价的权利。６0．在招标程序中，()等将作为未来协议文献的组成部分。ﻫA.招标文献ﻫＢ．中标人的投标文献ﻫC．中标函ﻫD．未发中标告知书前双方协商对投标价格的修改ﻫＥ．发出中标告知书后双方协商对投标价格的修改ﻫ答案:BＣﻫ解析：Ｐ10９-110协议文献的组成中涉及中标人的投标文献和中标函。招标文献不是协议的组成部分。选项A不对的。

Ｐ60拟定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标告知发出后的3０天内,双方应按照招标文献和投标文献订立书面协议,不得做实质性修改。故选项D、E均不对的。6１．项目招标过程中采用评标价法评标时,可以折算成价格的评审要素有（)等。ﻫA.公司信誉

B.工期提前ﻫＣ.实行中必然发生的标书漏项部分ﻫＤ.技术建议也许带来的实际经济效益ﻫE．承诺减少业主预付款额度的建议ﻫ答案：BCDE

解析：P7５可以折算成价格的评审要素一般涉及:（1)投标书承诺的工期提前给项目也许带来的超前收益,以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值,从该投标人的报价内扣减此值；（选项Ｂ对的）(2)实行过程中必然发生而标书又属明显漏项部分,给予相应的补项，增长到报价上去；（选项C对的）（3)技术建议也许带来的实际经济效益，按预定的比例折算后,在投标价内减去该值；（选项D对的）(4）投标书内提出的优惠条件也许给招标人带来的好处,以开标日为准,按一定的方法折算后,作为评审价格因素之一；（选项E对的）(5）对其他可以折算为价格的要素,按照对招标人有利或不利的原则，增长或减少到投标报价上去。62.与材料供应协议相比,工程委托监理协议的法律特性有（)。

A.主体具有特定的资格条件和资质条件

B.兼有工程协议和委托协议两类协议的特点ﻫＣ．内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约ﻫD．协议标的是质量、进度、投资三控制

E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工协议，属于从协议性质

答案：AＣ

解析:P8０工程委托监理协议与一般的委托协议相比具有的法律特性涉及:

(1)监理协议的委托人必须是具有国家批准的建设项目,贯彻投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人，作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理公司，并且所承担的工程监理业务应与公司资质等级和业务范围相符合。也即协议的主体具有特定的资格条件和资质条件。

（2)监理协议委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规。监理协议是以对建设工程项目实行控制和管理为重要内容，因此监理协议必须符合建设工程项目的程序，符合国家和建设行政主管部门颁发的有关建设工程的法律、行政法规、部门规章和各种标准、规范规定。

(3）委托监理协议的标的是服务，与建设工程实行阶段所签订的其他协议不同,如勘察设计协议、施工承包协议、物资采购协议、加工承揽协议的标的物是产生新的物质成果或信息成果，而监理协议的标的是服务,即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他协议的履行实行监督和管理。63.监理协议中除正常的监理工作外,还涉及附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有（）。

A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作ﻫB．由于承包人延误竣工而延长的监理工作ﻫC.发包人因承包人严重违约解除协议后,监理人的善后工作ﻫD．不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

E.由于第三方的因素导致竣工时间延长而增长的监理工作ﻫ答案：ＣD

解析：Ｐ８5作为监理人必须履行的协议义务，除了正常监理工作之外，还应涉及附加监理工作和额外监理工作。其中附加工作是指与完毕正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完毕的工作。也许涉及：（１）由于委托人、第三方因素，使监理工作受到阻碍或延误,以致增长了工作量或延续时间;（选项A、Ｅ）（2）增长监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的因素，承包协议不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。(选项B)又如委托人规定监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。ﻫ额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作,即非监理人自己的因素而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。（选项C）如协议履行过程中发生不可抗力,承包人的施工被迫中断,监理工程师应完毕的确认灾害发生前承包人已完毕工程的合格和不合格部分、指示承包人采用应急措施等,以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。（选项D）

综上，本题选项C、D属于额外工作,选项Ａ、B、E属于附加工作。6４.依据委托监理协议示范文本的规定，正常监理酬金由（）等构成。ﻫA.直接成本ﻫＢ．公司管理成本

Ｃ.间接成本ﻫD．税金

E．利润ﻫ答案:ＡCDE

解析:P8８-８9监理协议的酬金涉及正常监理工作的酬金、附加监理工作的酬金、额外监理工作的酬金和奖金。其中正常监理工作的酬金涉及直接成本、间接成本、合理的利润和税金。65.某监理协议履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增长了工作内容，延长了连续时间。这种情况下监理人应（）。ﻫA．及时告知委托人变动后果ﻫB．延长完毕监理任务的时间

C．终止监理协议中增长内容的执行ﻫＤ.追索委托人的违约金

E.申请支付附加工作的报酬ﻫ答案：ABE

解析：P90关于监理协议中协调双方关系的条款中对延误的规定,假如由于委托人或第三方的因素使监理工作受到阻碍或延误，以致增长了工程量或连续时间,监理人应将此情况与也许产生的影响及时告知委托人。增长的工作量应视为附加的工作,完毕监理业务的时问应相应延长,并得到附加工作酬金。６6．工程设计协议签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则涉及()。ﻫA．在原定设计范围内的内容，经发包人批准,设计人可以进行必要的修改和调整补充ﻫＢ．设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更规定,通过设计人进行修改后即可交付施工ﻫＣ.通过批准的设计文献需要修改，发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改

Ｄ．通过修改的设计文献，发包人应重新向设计管理部门报批

Ｅ．施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计ﻫ答案：ＡCD

解析:P１01设计协议的变更,通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生因素的不同，一般也许涉及以下几个方面的因素。

1.设计人交付设计资料及文献后，按规定参与有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要的调整补充。(选项A对的)

2．发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文献。假如发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文献时,应当一方面报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。通过修改的设计文献仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。(选项C、Ｄ对的,选项Ｂ、E错误）67.施工协议的当事人涉及(）。ﻫＡ.发包人ﻫB．发包人法定代表人ﻫＣ．工程师ﻫD.承包人

Ｅ.承包人法定代表人

答案：AD

解析：施工协议的当事人只有两方,即发包人和承包人。６８．在施工协议中，发包人的义务通常涉及(）。ﻫＡ.平整施工场地

Ｂ.保证施工所需水、电供应ﻫC．提供工程进度计划ﻫD.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续ﻫ答案:ABEﻫ解析：Ｐ111根据通用条款规定的属于发包人应完毕的工作,办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作（选项Ａ）；将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要(选项Ｂ）；办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及也许损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(选项E)均属于发包人的义务。提供工程进度计划（选项C）与负责施工现场的安全保卫(选项D）属于承包人义务。69．在施工协议履行过程中，假如发包人不按协议规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（)。

A．立即停止施工ﻫB.规定签订延期付款协议

C．在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

Ｄ.追究违约责任ﻫＥ.立即解除协议

答案:BCＤﻫ解析:Ｐ12３发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出规定付款的告知。发包人在收到承包人告知后仍不能按规定支付,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人批准后可以延期支付。发包人不按协议约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。70.某施工协议履行过程中,承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用,并征得工程师批准。承包人的权利和义务涉及(）。ﻫA．修改施工组织设计ﻫB.承担更换设备发生的费用ﻫC.规定顺延此项变更导致延误的工期ﻫD．自行享有获得的工程收益

E.与发包人协议工程收益的分享

答案：ＡCE

解析：P１2１承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师批准。工程师批准采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享,由发包人和承包人另行约定。同时承包人应修改相关的组织设计内容报给工程师，并可以规定顺延此项变更导致延误的工期。71．某设备安装工程,由于设计因素试车达不到协议约定的验收规定,发包人的责任在（）。

A．规定设计单位修改设计

B．承担设备拆除的费用

Ｃ.负责设备重新安装ﻫD.承担重新安装的费用ﻫE.重新组织单机无负荷试车

答案:ABD

解析:P１２5由于设计因素试车达不到验收规定，发包人应规定设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的所有费用和追加协议价款，工期相应顺延。选项E的单机无负荷试车应有承包人组织试车,故E不对的。72．设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,对的的有（)。

A．单机无负荷试车由发包人组织

B．单