2023年二级建造师考试施工管理及法规答案

2023年二级建造师考试施工管理答案单项选择题

1．C【解析】设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理重要服务于项目的整体利益和设计方自身的利益。设计方项目管理的任务涉及：①与设计有关的安全管理；②设计成本控制和与设计工作有关的工程造价控制;③设计进度控制；④设计质量控制；⑤设计协议管理;⑥设计信息管理;⑦与设计有关的组织与协调。ﻫ2.C【解析】采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方(不管是一般的分包方,或由业主指定的分包方）必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令,服从其总体的项目管理。

3．D【解析】同一个建筑工程可有不同的项目结构分解方法，项目结构的分解应和整个工程实行的部署相结合,并与将采用的协议结构相结合。ﻫ４．C【解析】对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表达,就形成了项目组织结构图，或称项目管理组织结构图。项目组织结构图反映一个组织系统(如项目管理班子)中各子系统之间和各元素(如各工作部门)之间的组织关系,反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系。

5．Ａ【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单应采用综合单价计价。综合单价=人工费+材料费+施工机械使用费+管理费＋利润。综合单价中并不涉及规费。

6.B【解析】编制任务分工表应结合项目的特点，对项目实行的各阶段的费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、协议管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行具体分解。在项目管理任务分解的基础上,明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。

7．C【解析】业主方和项目各参与方,如工程管理征询单位、设计单位、施工单位和供货单位都有各自的工作流程组织的任务，故A选项不对的；工作流程组织的任务是定义工作流程，故B选项不对的;工作流程图用单向箭头表达工作之间的逻辑关系,故D选项不对的；工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用于描述工作流程组织,故选择C。ﻫ８.C【解析】直接工程费是指施工过程中构成工程实体所消耗的各项费用，涉及人工费、材料费和施工机械使用费。

9．B【解析】施工机械使用费涉及折旧费、大修费、经常修理费、安拆费及场外运送费、人工费、燃料动力费、养路费及车船使用税。这里的人工费指机上司机和其他操作人员的工作日人工费及上述人员在施工机械规定的年工作台班以外的人工费。

１0.C【解析】直接费为３1５万元，其中措施费为15万元,间接费率为８%。间接费=直接费×间接费率，故间接费为３1５万元×8%＝２5．2万元。

11.B【解析】施工定额是以同一性质的施工过程——工序，作为研究对象,故Ａ选项不对的;施工定额是施工公司为组织生产和加强管理，而在公司内部使用的一种定额，属于公司定额的性质,故C、D选项不对的；施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成，故选择B。ﻫ12．Ｂ【解析】周转性材料指在施工过程中多次使用、周转的工具性材料。周转材料消耗量应当用一次使用量和摊销量两个指标表达。

13.B【解析】机械台班产量为４76

，机械运用系数0．85，一个工作班时间为8h，故在正常工作条件下，1ｈ纯工作时间内可以挖土约(４7６×0.85×1/8＝５0．6)

。

14．Ａ【解析】施工预算是施工公司组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核功效、进行紧急核算的依据,也是施工公司改善经营管理、减少生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。

１5．C【解析】施工组织总设计内容是以整个建设工程项目为对象,是对整个建设工程项目施工的战略部署，是指挥全局性施工的技术和经济纲要。施工组织总设计内容如下：①建设项目的工程概况；②施工部署及核心工程的施工方案；③全场性施工准备工作计划；④施工总进度计划；⑤各项资源需求量计划;⑥全场性施工总平面图设计；⑦重要技术经济指标。

16.D【解析】在项目实行过程中,对项目目的进行动态跟踪和控制：①收集项目目的的实际值；②定期进行项目目的的计划值和实际值的比较;③分析比较结果,如有偏差，则采用纠偏措施进行纠偏。ﻫ17．B【解析】用动态控制原理控制施工质量,质量目的不仅是各分部分项的施工质量,还涉及材料、半成品、成品和有关设备等的质量。

18．C【解析】项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工公司与建设单位签订的工程承包协议,与本公司法定代表人签订项目承包协议,并在公司法定代表人授权范围行使以下管理权：①组织项目管理班子;②以公司法定代表人的代表身份解决与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关协议；③指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；④选择施工作业队伍;⑤进行合理经济分派；⑥公司法定代表人授予的其他管理权力。

1９.B【解析】项目管理目的责任书应在项目实行之前，由公司法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。ﻫ20。A【解析】风险辨认的任务是辨认施工全过程存在哪些风险,其工作程序涉及:①收集与施工风险有关的信息;②拟定风险因素;③编制施工风险辨认报告。ﻫ２１.B【解析】未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

２２.A【解析】旁站监理人员实行旁站监理时,发现施工公司有违反工程建设强制性标准行为时，有权责令施工公司立即整改;发现施工活动已经或者也许危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师.下达局部暂停施工指令,或者采用其他应急措施。

23．C【解析】工程预付款起扣点可按下式计算:Ｔ＝ｐ-Ｍ／N。工程预付款起扣点Ｔ=２０0-2４／0．６=１60万。

24．B【解析】建设工程项目总进度目的论证的工作环节如下:①调查研究和收集资料；②进行项目结构分析;③进行进度计划系统的结构分析，④拟定项目的工作编码；⑤编制各层的进度计划;⑥协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑦若所编制的总进度计划不符合项目的进度目的,则设法调整；⑧若通过多次调整,进度目的无法实现，则报告项目决策者。

25.D【解析】施工方进度控制的任务是依据施工承包协议,按照施工进度的规定控制施工工作进度,只是施工方履行协议的义务。

26.C【解析】整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划,应视项目的特点、条件和需要而定,大型建设工程项目进度计划的层次就多一些，而小型项目只需编制施工总进度计划。ﻫ２7．Ａ【解析】根据《标准施工招标文献》，承包人按照协议规定将隐蔽工程覆盖后，监理人对质量有疑问的,可规定承包人对已覆盖的部位进行钻空探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合协议规定的,由发包人承担由此增长的费用和工期延误，并支付承包人合理利润;经检查证明工程质量不符合协议规定的，由此增长的费用和工期延误由承包人承担。

2８．B【解析】项目施工的月度施工计划和施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划,是实行性施工进度计划。ﻫ29．C【解析】横道图计划表中的进度线与时间坐标相对立,这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。横道图进度计划法也存在一些问题，如:①工序之间的逻辑关系可以设法表达,但不易表达清楚;②合用于手工编制计划;③没有通过严谨的进度计划时间参数计算,不能拟定计划的关键工作、关键路线与时差；④计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大;⑤难以适应大的进度计划系统。ﻫ30.Ｄ【解析】实行性计划成本即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实行方案为依据，贯彻项目经理责任目的为出发点，采用公司的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实行性施工成本计划。ﻫ3１.Ｂ【解析】施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是拟定目的成本。ﻫ３２.A【解析】施工成本计划是根据施工项目的具体情况指定的施工成本控制方案，既涉及预定的具体成本控制目的,又涉及实现控制目的的措施和规划，是施工成本控制的指导文献。

33.Ａ【解析】施工成本控制的环节如下：①比较；②分析；③预测;④纠偏;⑤检查。其中比较是指按照某种拟定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较,以发现施工成本是否已超支。

34.Ｃ【解析】因素分析法，又称连环置换法，这种方法可用来分析各种因素对成本的影响限度。在进行分析时,一方面要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素不变，然后逐个替换,分别比较其计算结果，以拟定各个因素的变化对成本的影响限度。ﻫ３5．C【解析】因监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为２5万元，第一月应付款25×(1－0.03）-24．25万元<25万元,不签发付款凭证；第二月应付款30×(1－0.03)+2４.25=５3.3５万元。ﻫ3６.Ａ【解析】承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算,因台班费中涉及了设备使用费。ﻫ37.Ａ【解析】GB/T１900０-２023质量管理体系标准明确规定,公司应有完整、科学的质量体系文献，这是公司开展质量管理和质量保证的基础，也是公司为达成所规定的产品质量，实行质量体系审核、质量体系认证,进行质量改善的重要依据。ﻫ38.D【解析】项目开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后实行。ﻫ39．C【解析】竣工验收由建设单位组织,验收组由建设、勘查、设计、施工、监理和其他有关方面的专家组成。

4０．C【解析】按事故导致损失严重限度划分：①一般质量事故，指经济损失在5000元（含5000元)以上，不满５万元的；影响使用功能或工程结构安全，导致永久质量缺陷的;②严重质量事故，指直接经济损失在5万元(含5万元)以上，不满１0万元的;严重影响使用功能或工程结构安全,存在重大质量隐患的；或事故性质恶劣或导致2人以下重伤的;③重大质量事故，指工程倒塌或报废;或由于质量事故，导致人员死亡或重伤3人以上;或直接经济损失1０万元以上;④特别重大事故，凡具有国务院发布的《特别重大事故调查程序暂行规定》所列发生一次死亡30人及以上，或直接经济损失达500万元及以上，或其他性质特别严重的情况之一，均属特别重大事故。ﻫ4i．C【解析】施工质量事故解决的基本方法;①修补解决;②加固解决重要是针对危及承载力的质量缺陷的解决；③返工解决,当工程质量缺陷通过修补解决后仍不能满足规定的质量标准规定，或不具有补救也许性,则必须采用返工解决；④限期使用，当工程质量缺陷按修补方法解决后，无法保证达成规定的使用规定和安全规定，并且无法返工解决的情况下，不得已时可作出诸如结构卸荷或减荷,以及限制使用的决定；⑤不作解决,不影响结构安全、生产工艺和使用规定的；后道工序可以填补的质量缺陷,法定检测单位鉴定合格的;出现的质量缺陷,经检测鉴定达不到设计规定，但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的;⑥报废解决。ﻫ4２．A【解析】在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续,并对建设单位提供的有关文献进行审查，审查合格后签发相关质量监督文献。

4３.C【解析】在项目开工前，监督机构一方面在施工现场召开由参与工程建设各方代表参与的监督会议，公布监督方案，提出监督规定,并进行第一次监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。

４4．B【解析】施工安全管理的工作目的,重要是避免或减少一般安全事故和轻伤事故，杜绝重大、特大安全事故和伤亡事故的发生,最大限度地保证施工中劳动者的人身和财产安全。能否达成这一施工安全管理的工作目的,关键是需要安全管理和安全技术来保证。ﻫ45．Ｃ【解析】３＋4+5+７+４=2３(天)。

46.B【解析】最早开始时间等于所有紧前工作最早完毕时间的最大值。ﻫ47．Ｄ【解析】总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以运用的机动时间。该工作影响总工期3天，总时差为7天,所以该工作实际进度比计划进度迟延７+3＝10天。ﻫ48．B【解析】相对于工程的固定性特点,施工生产则表现出流动性的特点,表现为各种生产要素既在同一工程上的流动,往往同时又在不同工程项目之间的流动。

49．A【解析】施工质量管理环境因素重要指施工单位质量保证体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。

５0．C【解析】施工质量保证体系的运营,应以质量计划为主线，以过程管理为重心，按照PDCＡ循环的原理，通过计划(Plan）、实行(Dｏ)、检查(Cｈecｋ)和解决(Action)的环节展开控制。ﻫ5１．A【解析】该协议结构图表达建设单位与承包商之间为施工平行发包的模式。

5２.D【解析】采用施工总承包管理模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的单位,或者由多个单位组成的联合体或合作体，签订施工总承包管理协议，由其负责整个项目的施工组织与管理。故A、B选项对的。对施工总承包单位的招标不依赖于施工图设计，可以提前到初步设计阶段进行。故Ｃ选项对的。一般情况下,施工总承包管理方不承担施工任务,它重要进行施工的总体管理和协调。假如总承包管理方通过投标(在平等条件下竞争),获得一部分施工任务,也可参与施工。ﻫ53.B【解析】发包人应将其持存的现场地质勘探资料，水文气象资料提供应承包人,并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后做出的解释和推断负责。ﻫ54.A【解析】工程承包人必须为租赁或提供应劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。ﻫ55.B【解析】交货日期的拟定可以按照下列方式:①供货方负责送货的，以采购方收货截止的日期为准；②采购方提货的，以供货方按协议规定告知的提货日期为准;③凡委托运送部门或单位运送、送货或代运的产品,一般以供货方发运产品时的承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。

５6.D【解析】施工安全的制度保证体系中,平常管理制度涉及:①安全生产检查制度;②安全生产验收制度;③安全生产交接班制度；④安全隐患解决和安全整改工作的备案制度;⑤异常情况、事故征兆、忽然事态报告、处置和备案管理制度;⑥安全生产事故报告、处置、分析和备案制度；⑦安全生产信息资料收集和归档管理制度。ﻫ５7.Ｂ【解析】国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产实行统一监督管理。ﻫ５8．A【解析】施工公司在拟定建设工程职业健康安全与环境管理目的时，应考虑以下内容：①控制和杜绝因公负伤、死亡事故发生(负伤频率在6%0以下,死亡率为零)；②一般事故频率通常在６%o以内；③无重大设备、火灾、中毒事故和扰民事件；④环境污染物控制目的;⑤能源资源节约目的；⑥及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率不应低于95%;⑦扬尘、噪声、职业危害作业点合格率100％;⑧施工现场创建安全文明工地。ﻫ59.D【解析】按生产安全事故导致的人员伤亡或直接经济损失分类:①特别重大事故，是指导致30人以上死亡,或者１0０人以上重伤（涉及急性工业中毒，下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;②重大事故，是指导致10人以上30人以下死亡，或者50人以上１00人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;③较大事故,是指导致3人以上1０人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者１000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;④一般事故,是指导致3人以下死亡,或者10人以下重伤，或者１00万元以上100０万元以下直接经济损失的事故。ﻫ6０．D【解析】施工公司瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（１０0~5０0)万元的罚款。

6１.Ｃ【解析】施工现场的临时食堂,用餐人数在100人以上的，应设立简易有效的隔油池，使产生的污水通过隔油池后再排入市政污水管网。故A选项错误。施工现场外围设立的围挡不得低于1.８m，以便避免或减少污染物向外扩散。故B选项错误。在城区、郊区城乡和居民稠密区、风景旅游区、疗养区及国家规定的文物保护区内施工的工程，严禁使用敞口锅熬制沥青,故D选项错误。一般情况下严禁各种打桩机械在夜间施工,故选择C。ﻫ62.D【解析】搅拌机前台、混凝土输送泵、运送车辆清洗处应设立沉淀池，废水未经沉淀解决不得直接排入市政污水管网,经二次沉淀后方可排入市政污水管网或回收用于洒水降尘。ﻫ6３.B【解析】使用单价协议,当总价和单价的计算结果不一致时,以单价为准调整总价。

６４.A【解析】根据双方讨论批准的工程规模、估计工期、技术规定、工作性质及复杂性、所涉及的风险等来考虑拟定一笔固定数目的报酬金额作为管理费及利润，对人工、材料、机械台班等直接成本则实报实销，故B选项错误。成本加固定酬金的方式虽然不能鼓励承包商减少成本，但为了尽快得到酬金,承包商会尽力缩短工期，故C选项错误。在非代理型ＣM模式的协议中采用最大成本加费用协议,故D选项错误。在工程总成本一开始估计不准，也许变化不大的情况下，宜采用成本加固定费用协议，故选择Ａ选项。ﻫ65．Ｃ【解析】对专业分包公司的工作和负责的工程负有协调和管理责任,并承担由此导致损失的单位是施工总承包公司。

66．Ｃ【解析】根据九部委《标准施工招标文献》中通用协议条款的规定:发包人认为有必要时，由监理人告知承包人以计日工方式实行变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单的计日工计价子目及其单价进行计算。ﻫ６７.D【解析】根据《建设工程施工协议（示范成本）》（GF-9９-0201)，承包人未在索赔事件发生后２８天内发出索赔意向告知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有有效性。

68.Ｃ【解析】假如干扰事件对工程的影响连续时间长,承包人应按工程师规定的合理问隔,提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后2８天内提交一份最终索赔报告。ﻫ69．Ｂ【解析】项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由专业监理工程师签署验收意见及验收结论,并签字盖章。ﻫ7０．C【解析】分包单位应将本单位形成的工程文献整理,立卷后及时移交总承包单位，故Ａ选项错误；建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文献,并应及时向建设单位移交,故B选项错误；工程文献应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水，故Ｄ选项错误；施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交归档,故选择Ｃ。多项选择题

７1．ABCE【解析】施工方项目管理的任务涉及:①施工安全管理：②施工成本管理；③施工进度管理；④施工质量管理；⑤施工协议管理；⑥施工信息管理;⑦与施工有关的组织与协调。ﻫ７2．BCD【解析】管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项目工作任务的项目管理职能分工。管理职能分工也可用于公司管理。不同的管理职能由不同的职能部门担当。ﻫ73．BCDE【解析】分部工程施工组织设计的重要内容如下：①工程概况及施工特点分析；②施工方法和施工机械的选择;③分部工程的施工准备工作计划；④分部工程的施工进度计划;⑤各项资源需求量计划;⑥技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施；⑦作业区施工平面布置图设计。ﻫ74.AＢＣ【解析】项目经理在承担工程项目施工的管理过程中,应当按照建筑施工公司与建设单位签订的工程承包协议,与本公司法定代表人签订项目承包协议,并在公司法定代表人授权范围行使以下管理权:①组织项目管理班子；②以公司法定代表人的身份解决与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关协议;③指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；④选择施工作业队伍；⑤进行合理经济分派;⑥公司法定代表人授予的其他管理权力。

７５.ABDE【解析】施工机械使用费重要由台班数量和台班单价两方面决定,为有效控制施工机械使用费用支出，重要从以下几个方面进行控制:①合理安排施工生产,加强设备租赁计划管理，减少因安排不妥引起的设备闲置;②加强机械设备的调节工作,尽量避免窝工，提高现场设备运用率；⑨加强现场设备的维护保养,避免因不合法使用导致机械设备的停置；④做好机上人员与辅助生产人员的协调与配合，提高施工机械台班产量。

76.ABCＤ【解析】当建筑工程质量不符合规定期,应按下列规定进行解决:①经返工重做或更换器具，设备的检查批，应重新进行验收;②经有资质的检测单位检测鉴定可以达成设计规定的检查批，应予以验收;③经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计规定，但经原设计单位核算认可,可以满足结构安全和使用功能的检查批,可予以验收;④经返修或加固解决的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍然满足安全使用规定，可按技术解决方案和协商文献进行验收。ﻫ77．ABE【解析】在施工网络图中，关键线路没有波形线．CD错误。ﻫ78.BCE【解析】技术风险涉及：①工程设计文献;②工程施工方案;③工程物资；④工程机械等。

79.ABＤ【解析】材料费包含以下内容：①材料原价;②材料运杂费，即材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的所有费用;③运送损花费,即材料在运送装卸过程中不可避免的损耗;④采购及保管费，即为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用；⑤检查实验费，即对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。不涉及新结构、新材料的实验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检查,对构件做破坏性实验，及其他特殊规定检查实验的费用。

8０．ABＣ【解析】间接费涉及规费和公司管理费，规费涉及工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金和危险作业意外伤害保险。公司管理费涉及管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用品使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。环境保护费和材料二次搬运费属于直接费中的措施费。ﻫ８１．ＢDE【解析】措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用；规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。ﻫ8２.CD【解析】工人在工作班内消耗的工作时间，按期消耗的性质,基本可以分为两大类:必需消耗的时间和损失的时间。必需消耗的时间,涉及有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间；损失时间中涉及多余和偶尔工作、停工、违反劳动纪律所引起的损失时间。多余工作不应计人定额时间中;偶尔工作能获得一定产品，拟定定额时要适当考虑它的影响;停工时间按其性质可分为施工自身导致的停工时间和非施工自身导致的停工时间，前一种在拟定定额时不应当计算，后一种情况，定额中应给予合理的考虑;违反劳动纪律导致的工作时间损失在定额中是不能考虑的。ﻫ83．DE【解析】施工过程中减少成本的技术措施,涉及进行技术经济分析，拟定最佳的施工方案。结合施工方法，在满足功能规定的前提下,通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法减少材料消耗的费用。拟定最合适的施工机械、设备方案。结合项目的施工组织设计及自然地理条件,减少材料的库存成本和运送成本。先进的施工技术的应用,新材料的运用，新开发机械设备的使用等。

84.ＡCDＥ【解析】“四口”为通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。

８５．ACＤE【解析】《职业健康安全管理体系规范》(ＧＢ/T2800１-2０２3)由“方针、策划、实行与运动、检查和纠偏措施、管理评审”五大要素构成。ﻫ８6．ＡBD【解析】施工平行承发包的特点:①费用控制:每一部分工程的发包,都以施工图设计为基础，投标人报价较有依据；对于业主而言，要等到最后一个协议签订后才干拟定整个工程的总造价，对投资的初期控制不利。每部分可选择最佳的施工单位承包,对减少造价有利。②进度控制:某一部分施工图完毕后,即可开始这部分工程的招标,开工日期提前,可以边设计边施工，缩短建设周期；由于进行多次招标，业主用于招标的时间较多；业主进度控制力度大,但协调工作量大,管理风险大;③质量控制：符合质量控制的“别人控制”原则,对业主的质量控制有利；协议交界面比较多，应重视各协议之间界面的定义，否则对质量控制不利。④协议管理：业重要负责所有协议的招标、协议谈判、签约，招标及协议管理难度大；责任义务多；业重要负责对多个协议的跟踪管理，工作量较大；⑤组织与协调:业主直接决定所有工程承包商的选择，业重要对所有承包商进行管理及组织协调，承担类似于总承包商的角色,管理风险大、成本高,这是平行承发包的致命弱点。

87．AC【解析】当工程具有以下条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:①除监理人批准列入缺陷责任期内竣工的尾工工程和缺陷修补工作外,协议范围内的所有单位工程以及有关工作,涉及协议规定的实验、试运营以及检查和验收均已完毕,并符合协议规定；②已按协议约定的内容和份数备齐了符合规定的竣工资料；③已按监理人的规定编制了缺陷责任期内完毕的尾工工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;④完毕了监理人规定的竣工验收前应完毕的其他工作；⑤完毕了监理人规定提交的竣工验收资料清单。ﻫ88．BE【解析】除分包协议条款另有约定外，分包人应履行并承担总包协议中与分包工程有关的承包人所有的义务与责任,故Ａ选项错误。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任,故选择Ｂ选项。就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，故C选项错误。按照协议规定的时间,完毕规定的设计内容,报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此产生的费用,故D选项错误。已竣工工程未交付承包人之前,分包人应负责已完毕分包工程的成品保护工作,故选择Ｅ选项。ﻫ89.AＢE【解析】采用固定总价协议,双方结算比较简朴，但是承包商承担较大风险，故选择A选项；采用总价协议,发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制,故选择Ｂ选项;固定总价协议合用于工程结构和技术简朴、风险小的工程,故C选项错误;在固定总价协议中,协议总价一次包死，固定不变,在这类协议中承包商承担了价格风险，如报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等。工作量风险有工程量计算错误、工程范围不拟定、工程变更或者由于设计深度不够导致的误差等。故D选项错误，选择E选项。

9０．ＢCDE【解析】施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告:①进度计划实行情况的综合描述;②实际工程进度与计划进度的比较;③进度计划在实行过程中存在的问题及其因素分析;④进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况；⑤将采用的措施；⑥进度的预测。

91.BCD【解析】施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目的有利的技术,涉及施工技术、施工方法和施工机械。

92.ＡBCE【解析】施工质量的影响因素重要有人(Man)、材料(Ｍatｅrial）、机械(Macｈｉｎe)、方法（Mｅｔhod)及环境（Enviroｎmeｎt)等五大方面，即4M１E。

9３．ＡBCD【解析】单位共质量验收合格应符合下列规定：①单位(子单位）工程所含分部(子分部）工程的质量均应验收合格;②质量控制资料应完整；③单位（子单位)工程所含分部工程有关安全功能的检测资料应完整；④重要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；⑤观感质量验收符合规定。

94．AＣD【解析】施工调查报告的重要内容涉及:工程概况；事故概况；事故发生后所采用的临时防护措施；事故调查中的有关数据、资料;事故因素分析与初步判断;事故解决的建议方案与措施；事故涉及人员与重要责任者的情况等。ﻫ95.ABCD【解析】施工平面图设计是施工安全管理的重要内容，设计时应充足考虑安全、防火、防爆、防污染等因素,满足施工安全生产的规定。故选择Ａ选项。施工班组应设立不脱产的兼职安全员,协助班组长搞好班组的安全生产管理。故选择B选项。施工安全管理控制重要以施工活动中的人力、物力和环境为对象,建立一个安全的生产体系,保证施工活动的顺利进行，故选择Ｃ选项。施工安全管理目的实行的重要内容：六杜绝、三消灭、二控制、一创建。其中的“一创建”是指创建安全文明示范工地。故选择D选项。对于结构复杂、施工难度大、专业性强的项目,除制定项目总体安全技术保证计划外，还必须制定单位工程或部分、分项工程的安全措施。故E选项错误。2023年二级建造师考试法规与知识答案单项选择题

１．Ｂ【解析】通过二级建造师资格考核认定,或参与全国统考取得二级建造师资格证书,并经注册的人员，可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。故选Ｂ。

２．C【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文献。故选C。

3．Ｃ【解析】“混同”是指债权和债务同归一人，致使协议关系消灭的事实。如两个互相订有协议的公司合并,则产生混同的法律效果。故选C。

４.A【解析】下列诉讼时效期间为1年:身体受到伤害规定补偿的，延付或拒付租金的，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物被丢失或损毁的。故选A。ﻫ5.C【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。题中建设用地属于不动产，故选C。ﻫ6.D【解析】建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股,应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。故选Ｄ。

7．C【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程协议价的30%，故选Ｃ。

８.Ｄ【解析】总承包协议必须采用书面形式,Ａ错误；根据《建筑法》第二十四条第二款，发包人不得将应当由一个承包单位完毕的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，B错误;《建筑法》第十九条规定:“建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。”Ｃ错误;《建筑法》第二十四条第一款规定:“提倡对建筑工程实行总承包。”故选D。

9．A【解析】依据《建筑法》上述规定,《建筑工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形:①总承包单位将建筑工程分包给不具有相应资质条件单位的；②建筑工程总承包协议中未有约定，又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完毕的}③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。故选Ａ。

10.B【解析】联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文献一并提交给招标人。故选B。

11．B【解析】通过招投标订立的建设工程施工协议,协议价为投标报价。故选Ｂ。ﻫ１2．C【解析】评标委员会成员为5人以上单数，D错误；其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3,B错误;评标委员会成员的名单在中标结果拟定前应当保密,Ａ错误。故选Ｃ。

１３.A【解析】依法必须招标的项目,招标人应当拟定排名第一的中标候选人为中标人，中标人拟定后,招标人应当向中标人发出中标告知书,在中标告知书发出之前，招标人收到甲退出本次投标的告知,属于在投标有效期内撤回投标文献。故选Ａ。

1４.A【解析】生产经营单位的安全生产保障措施有：①组织保障措施；②管理保障措施;③经济保障措施;④技术保障措施。建设项目安全措施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。C错误。建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。B错误。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。Ｄ错误。生产经营单位必须依法参与工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费,属于经济保障措施。故选Ａ。ﻫ1５．C【解析】生产经营单位的重要负责人违反《安全生产法的规定》导致发生生产安全事故,构成犯罪的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何生产经营单位的重要负责人。故选C。ﻫ16．A【解析】生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。故选A。ﻫ17．B【解析】对于实行施工总承包的建设工程,根据《建设工程安全生产管理条例》第五十条的规定，由总承包单位负责上报事故。故选B。ﻫ18.D【解析】从事施工起重机械定期检查、监督检查的检查检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。故选Ｄ。ﻫ19．D【解析】建设单位应当在拆除工程施工1５日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:①施工单位资质等级证明;②拟拆除建筑物、构筑物及也许危及毗邻建筑的说明;③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。故选D。ﻫ２0．D【解析】建设单位有下列行为的,依法承担补偿责任：①对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的规定；②规定施工单位压缩协议约定的工期;③将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。故选D。ﻫ21．C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定:“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”故选C。ﻫ２2.Ｄ【解析】基坑支护工程经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实行,由专职安全生产管理人员进行现场监督。故选D。ﻫ２３.Ｃ【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定:“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的,公司应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故选C。ﻫ２4.B【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者

具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。故选B。ﻫ２５．C【解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包协议的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。故选C。

26.B【解析】保修费用由导致质量缺陷的责任方承担。假如质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的因素导致的,施工单位仅负责保修，并且有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。故选B。

27．D【解析】未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选D。

2８．D【解析】《产品质量法》规定了生产者生产产品,不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好,不得以不合格产品冒充合格产品。生产者应当对其生产的产品质量负责。故选D。ﻫ29.A【解析】建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核,未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。故选Ａ。ﻫ30．Ｄ【解析】因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、补偿金产生的争议属于劳动争议。故选D。

31．C【解析】劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动协议。故选Ｃ。ﻫ３2.A【解析】劳动协议仅约定试用期的，试用期不成立,该期限为劳动协议期限。故选A。

3３.Ｃ【解析】以完毕一定工作任务为期限的劳动协议,是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完毕为协议期限的劳动协议。故选C。ﻫ３4.C【解析】承担民事责任的方式重要有:①停止侵害;②排除妨碍;③消除危险;④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦补偿损失；⑧支付违约金;⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。故选C。ﻫ35.C【解析】不受协议法调整的重要关系类型:①有关身份关系的协议;②有关政府行使行政管理权的行政协议；③劳动协议;④政府问协议。故选C。ﻫ３6．B【解析】《协议法》第十六条规定：“要约到达受要约人时生效。”故选B。

3７.A【解析】在建设工程招标程序中,招标的法律性质是要约。故选A。ﻫ38．Ｄ【解析】受要约人超过承诺期限发出承诺的,除要约人及时告知受要约人该承诺有效以外，该承诺视为新要约。故选D。ﻫ39．C【解析】无效协议的因素:①一方以欺诈手段订立协议,损害国家利益；②一方以胁迫手段订立协议，损害国家利益；③恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的协议;④以合法形式掩盖非法目的；⑤损害社会公共利益;⑥违反法律、行政法规的强制性规定。故选Ｃ。ﻫ40.D【解析】《协议法》第五十五条规定:“有下列情形之一的，撤消权消灭：①具有撤消权的当事人自知道或者应当知道撤消事由之日起一年内没有行使撤消权；②具有撤消权的当事人知道撤消事由后明确表达或者以自己的行为放弃撤消权。”故选D。

41.B【解析】效力待定协议的相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。协议被追认之前,善意相对人有撤消的权利。《协议法》第四十九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立协议，相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。”故选Ｂ。

４2．Ｂ【解析】《协议法》第七十三条规定:“因债务人怠于行使到期债务,对债权人导致损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权,但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用,由债务人承担。”故选B。ﻫ43．D【解析】《协议法》第七十四条规定：“因债务人放弃到期债权或者无偿转让财产，对债权人导致损害的,债权人可以请求人民法院撤消债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人导致损害,并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤消债务人的行为。撤消权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤消权的必要费用，由债务人承担。”故选D。ﻫ44.D【解析】协议生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求协议变更。故选D。

45．C【解析】第一,见教材１93页：当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时，对方可以选择合用违约金或者定金条款。定金和违约金只能两者选一，本题都是15万元。

第二：违约金具有补偿损失的作用。教材１92页：违约金，是指当事人在协议中或协议订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱。约定的违约金低于导致的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增长;约定的违约金过度高于导致的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。这说明:违约金具有补偿损失的作用,违约金局限性以补偿损失,可以增长，本题损失12万元，未超过违约金15万。因此,最多１5万元。

第一、第二合计，最多可获得的补偿是３０万元,答案Ｃ。ﻫ４6．Ｄ【解析】抵押与质押最大的区别就是抵押不转移抵押物，而质押必须转移占有质押物。A错误。《担保法》第三十六条规定：“以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押。”Ｂ错误。由于公司法人的分支机构和职能部门没有独立的财产，也不能独立承担民事法律责任,所以不能擅自以自己的名义为别人的债务作保证。C错误。以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效。故选D。ﻫ４７.B【解析】某建设单位出具的银行保函中,保证人为银行。故选Ｂ。ﻫ４8.C【解析】《担保法》第九十条规定：“当事人在定金协议中应当约定交付定金的期限。定金协议从实际交付定金之日起生效。”故选C。

４9．D【解析】在当事人以外的第三人或组织的支持下，通过互相谅解,使纠纷得到解决的方式,即为民间调解。故选D。

50．D【解析】仲裁实行一裁终局制,仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷可以迅速得以解决。体现了仲裁的快捷性。故选D。

51．C【解析】仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁人及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。故选C。ﻫ52．A【解析】中华人民共和国民事诉讼法，《民事诉讼法》第8９条第3款规定：“调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。”这一规定涉及两个方面的规定:一是调解书必须送达双方当事人签收。据此,调解书应当直接送达当事人本人,不合用留置送达和公告送达的方式。二是调解书必须经双方当事人签收后才干生效。假如一方或双方当事人拒绝签收的,应当视为调解不成立，调解书不发生法律效力。第九十一条调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。ﻫ即使按原考试大解析，请注意:《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十三条规定:当事人拒收调解书的,不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的，另一方可以持调解书向人民法院申请执行。这里指的是不影响调节协议的效力,调解协议和调解书是两个不同的概念。调解书未发生法律效力,自然不能强制执行。答案A。

５3.C【解析】《民事诉讼法》第二十五条规定:协议的双方当事人可以在书面协议中协议选择被告住所地、协议履行地、协议签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。故选C。

５4.D【解析】委托权限分为一般授权与特别授权。特别授权即代为认可、放弃、变更诉讼请求,进行和解，提起反诉或者上诉。故选D。ﻫ5５．D【解析】对一审判决不服,可提起上诉,上诉期限为判决书送达之日起15日。故选D。ﻫ56.A【解析】仲裁裁决能否得到执行事关当事人实体权利的实现。在裁决履行期限内,若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行。故选A。

57.C【解析】调解成功的,仲裁庭依据已达成的调解协议书制作调解书,当事人可以规定仲裁庭根据调解协议制作裁决书。调解不成的,则由仲裁庭及时作出裁决。但调解并不是仲裁的必经程序。只要有一方当事人不批准调解，就不进行调解。仲裁协议必须以书面方式订立,以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。故选C。ﻫ５8.D【解析】当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。假如当事人撤回仲裁申请后反悔的,仍可以根据原仲裁协议申请仲裁。故选Ｄ。

59．A【解析】当仲裁庭成员不能形成一致意见时,按多数仲裁人的意见作出仲裁裁决。故选A。

60.Ｄ【解析】行政复议保护的是公民、法人或其他组织的合法权益。行政争议当事人认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的，有权依法提出行政复议申请。故选Ｄ。二、多项选择题ﻫ６1.BDＥ【解析】《建筑法》第二十四条第二款规定：“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。”故选ＢDE。

62.AＢ【解析】根据《民法通则》的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。违反与相冲突是两个不同的概念,从考试技巧来分析,多选题宁可少选不能多选，建议不要选E。

6３.AＢD【解析】物权法:第一百八十八条【动产抵押的效力】以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建造的船舶、航空器抵押的,抵押权自抵押协议生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。

条文主旨:本条是物权法关于动产抵押效力的规定。

立法背景：物权法对不动产物权变动采登记生效主义,即不动产物权的设立、变更、转让和消灭应当办理登记,不办理登记，不发生物权效力。而对于动产物权变动却采登记对抗主义，即动产物权的设立、变更、转让和消灭不登记不得对抗善意第三人。动产抵押权的设立，之所以没有规定如不动产抵押设立同样,以登记为生效要件。重要因素在于：第一，我国有关法律规定某些交通运送工具的抵押采用登记对抗制度。比如民用航空法第十六条规定：“设定民用航空器抵押权,由抵押权人和抵押人共同向国务院民用航空主管部门办理抵押权登记；未经登记，不得对抗第三人。”海商法第十三条规定“设定船舶抵押权，由抵押权人和抵押人共同向船舶登记机关办理抵押权登记；未经登记的，不得对抗第三人。”第二,当事人采用不转移占有的抵押方式担保债权实现往往基于双方的信任,假如对这些动产抵押也规定进行抵押财产登记,也许会对当事人导致不方便,也会增长抵押人的费用,特别是我国幅员辽阔，在比较偏远的地区办理抵押登记会更加困难。此外,由于动产便于移动,即使办理了抵押登记，也不能保证所有权人将已抵押的动产转让给别人。因此，动产抵押是否登记,应当给当事人以选择权，由他们根据具体情况自己决定。

法律解读:根据本条规定,当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通工具、正在建造的船舶、航空器抵押的，可以办理抵押登记,也可以不办理抵押登记,抵押权不以登记为生效条件,而是自抵押协议生效时设立。但是，办理与不办理抵押登记的法律后果是不同的、未办理抵押登记的，不得对抗善意第三人。所谓不得对抗善意第三人，涉及两方面含义：一是,协议签订后，假如抵押人将抵押财产转让，对于善意取得该财产的第三人，抵押权人无权追偿，而只能规定抵押人重新提供新的担保,或者规定债务人及时偿还债务。二是，抵押协议签订后，假如抵押人以该财产再次设定抵押,而后位抵押权人进行了抵押登记，那么，实现抵押权时,后位抵押权人可以优于前位未进行抵押登记的抵押权人受偿。而办理抵押登记的，抵押权具有对抗第三人的法律效力,也就是说，抵押财产登记后，不管抵押财产转移到谁手中，只要债务履行期届满债务人没有履行债务,抵押权人都可以就该抵押财产实现抵押权。同时尚有先于未登记的抵押权人受偿的权利。由此可见，为了切实保障自己债权的实现,抵押权人最佳进行抵押登记。答案Ｅ不能选。在建船舶为动产。ﻫ64．BCE【解析】项目监理的依据有：①国家颁布的有关工程建设法规及政府部门批准的建设计划、规划;②主管部门批准的设计文献、施工图纸及技术规定;③国家及行业颁布的规范、技术标准等;④建设单位与施工承包单位签订的协议文献；⑤相关会议纪要,以及监理工程师批准的施工方案、技术方案等。故选ＢCE。

６5．AＣ【解析】投标有效期内，投标人撤回投标文献或者放弃中标,其投标保证金予以没收。故选AＣ。

66.ＡBC【解析】安全生产中从业人员的义务:①自律遵规的义务：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，对的佩戴和使用劳动防护用品}②自觉学习安全生产知识的义务：从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故防止和应急解决能力；③危险报告义务：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以解决。故选ABC。

67.BE【解析】生产经营单位与从业人员订立协议，免去或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议无效;对生产经营单位的重要负责人、个人经营的投资人处２万元以上10万元以下罚款。故选BＥ。ﻫ６8．BDE【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责,贯彻安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的