2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制能力提升试卷B卷附答案

2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制能力提升试卷B卷附答案单选题（共100题）1、某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350元/m3。在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。该混凝土工程实际结算工程款为（）万元。A.36.2250B.39.3750C.39.8475D.40.2500【答案】C2、投资按其时间长短可分为长期投资和短期投资，长短期的区分—般以（）年为界。A.4B.3C.2D.1【答案】D3、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向所规定的单位写出书面报告。A.4B.12C.24D.48【答案】D4、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的（）。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D5、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定，下列关于工程进度付款修正的说法中，正确的是（）。A.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，发包人有权予以修正B.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现重复项的，监理人无需修正C.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，承包人也有权提出修正申请D.经双方复核同意的修正，应在下次进度付款中支付或扣除【答案】C6、对于数量大或检验费用高，特别是需进行破坏性和损伤性检验的材料质量鉴定一般选用的方法是（）。A.不检验B.抽样检验C.全数检验D.放松检验【答案】B7、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B8、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A9、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。A.泵站设备及安装工程B.水闸设备及安装工程C.供变电设备及安装工程D.发电设备及安装工程【答案】D10、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.检测机构【答案】B11、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】A12、地下洞室支护工程要求喷射混凝土抗压强度保证率应在（）A.75%B.80%C.85%D.100%【答案】C13、工程网络计划费用优化的目标是（）。A.在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变C.在工期最短的条件下使工程总成本最低D.寻求工程总成本最低时的工期安排【答案】D14、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）m疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50B.50～100C.200～500D.300～600【答案】C15、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B16、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C17、喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。A.30%B.50%C.60%D.85%【答案】D18、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】C19、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D20、在工程单代号网络计划中，工作B有三项紧后工作。工作B与它们之间的时间间隔分别为0、2和5，则工作B的自由时差为（）。A.2B.5C.0D.7【答案】C21、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B22、关于由承包人违约造成合同解除后结算的说法，错误的是（）。A.涉及解除合同前已发生的费用仍按原合同约定结算B.承包人应合理赔偿发包人因更换承包人所造成的损失C.发包人需要使用的原承包人材料的费用由监理人与合同双方商定或确定D.合同解除后，应由承包人与发包人共同商定或确定实际完成工作的价值【答案】D23、对工程造成一定经济损失，经处理后不影响使用寿命的水利工程质量事故是（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A24、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于（）m。A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】B25、工程设备质盘控制要点中，单体调试合格，并取得生产（使用）单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理（）。A.验收交工B.安全交工C.质量交工D.技术交工【答案】D26、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C27、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A28、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C29、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B30、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C31、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C32、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标人应当在招标文件中设置最低投标限价B.最高投标限价应在开标时公布C.招标文件中应明确最高投标限价的计算办法D.最高投标限价应在开标前2日公布【答案】C33、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B34、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A35、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C36、下列抽样方法中不属于按照制定原理划分的是（）。A.标准型B.挑选型C.调整型D.序贯抽样【答案】D37、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B38、以下不属于验收时安装单位应提供的资料是（）。A.验收申请报告和验收大纲B.焊接工艺评定报告及安装工艺文件C.闸门和埋件安装质量检验记录D.供应构件的单位信息【答案】D39、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额的（）支付给承包人。A.7，80%B.7，50%C.14，50%D.14，80%【答案】C40、材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.06、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（）。A.19.4MPaB.20.2MPaC.20.7MPaD.20.9MPa【答案】C41、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D42、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（）范围内。A.1.4～2.0B.1.4～3.0C.2.4～4.0D.2.4～3.0【答案】D43、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48【答案】C44、质量控制的对象是（）。A.过程B.建筑主体C.材料构件D.节点【答案】A45、监理人收到承包人书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内作出变更指示。A.7B.14C.20D.28【答案】B46、水利工程施工分析进度状况，对存在的问题提出建议与意见，编写进度报告的单位是（）。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.设计单位【答案】B47、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A48、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施仅包括质量方针和质量目标C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B49、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C50、水利工程质量监督的依据不包括（）。A.审核的施工组织设计B.国家相关的法规C.行业有关的质量标准D.经批准的设计文件【答案】A51、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A52、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B53、建设工程施工索赔费用计算方法中，施工索赔中实际使用较多的方法是（）A.总费用法B.合同费用法C.实际费用法D.修正的总费用法【答案】D54、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。A.1～4cmB.2～4cmC.1～3cmD.2～3cm【答案】D55、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A56、一般而言，当工序能力指数小于1时，说明（）。A.工程能力优质B.工程能力不足C.工程能力勉强D.工程能力良好【答案】B57、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D58、“营改增”后，施工用水价格中的（）应按按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算。A.供风设施维修摊销费B.机械组（台）时总费用C.单位循环冷却水费D.供风损耗摊销费【答案】B59、承包人更换项目经理应事先征得项目法人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.10C.14D.30【答案】C60、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D61、CPM是用作业的工期和逻辑关系来计算（）。A.进度日期B.关键路径C.总浮时参数D.自由浮时参数【答案】A62、施工中照明线路工程费用属于（）。A.夜间施工增加费B.临时设施费C.企业管理费D.动力燃料费【答案】B63、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】D64、袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】A65、入仓混凝土应及时平仓振捣，不应堆积，振捣器垂直插入（），有次序，间距、留振时间合理，无漏振、无超振。A.下层5cmB.下层15cmC.上层5cmD.上层15cm【答案】A66、（）是我国专门针对市场经济条件下建立新的建设工程质量监督管理制度第一部行政法规。A.《水利工程建设标准强制性条文》B.《工程建设标准强制性条文》C.《中华人民共和国建筑法》D.《建设工程质量管理条例》【答案】D67、A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5d、4d和6d；BC工作最迟完成时间分别为25d和23d，则A工作的最迟开始时间为（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C68、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。A.控制条件B.保证条件C.充分条件D.必要条件【答案】D69、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D70、（）是我国专门针对市场经济条件下建立新的建设工程质量监督管理制度第一部行政法规。A.《水利工程建设标准强制性条文》B.《工程建设标准强制性条文》C.《中华人民共和国建筑法》D.《建设工程质量管理条例》【答案】D71、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】A72、在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差值叫做（）。A.进度偏差B.局部偏差C.投资偏差D.绝对偏差【答案】C73、承包人未通知监理机构到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A74、根据《水利工程建设标准强制性条文》，连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间应控制在混凝土（）时间以内。A.初凝B.终凝C.养护D.拆模【答案】A75、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D76、某水库大坝由于混凝土的老化，水库的淤积和其他自然力的作用，在20年内该大坝能正常发挥规定功能，体现了质量特性中的（）。A.可靠性B.安全性C.时间性D.经济性【答案】C77、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.3D.21【答案】A78、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（）。A.准确性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D79、某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（）万元。A.12.00B.120.00C.54.72D.42.72【答案】C80、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B81、钢筋焊接接头抗拉试验说法正确的是（）。A.3个热轧钢筋接头试件抗拉强度均小于该牌号钢筋规定的抗拉强度，钢筋接头合格B.3个接头中有两个试件断于焊缝外，且呈延性断裂时合格C.3个试件中有2个试件抗拉强度大于钢筋规定的抗拉强度时不合格D.3个试件断于焊缝内脆断时不合格【答案】D82、某公司员工请了8个月的病假，该期间发的工资应归属于（）。A.基本工资B.辅助工资C.医疗保险费D.职工福利费【答案】D83、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，对具有连续影响的索赔事件，承包人应在索赔事件影响结束后（）天内，提交最终索赔通知书。A.14B.28C.30D.54【答案】B84、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B85、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A86、当进行工期压缩时，对直接费和间接费的影响正确的是（）。A.直接费减少，间接费增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均增加D.直接费和间接费均减少【答案】B87、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）时，发包方才对合同总价做相应调整。A.承包商漏算工程量B.材料价格变动C.不可预见的因素D.设计变更【答案】D88、下列可以体现工程质量水平最终成果的阶段为（）。A.可行性研究报告阶段B.设计阶段C.施工阶段D.验收阶段【答案】D89、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C90、当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少15％以上时，对综合单价进行调整的方法是（）A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高【答案】D91、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A92、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，当发生小于一般质量事故的情况时称为（）。A.质量问题B.质量缺陷C.质量瑕疵D.质量缺失【答案】B93、填筑材料开挖时宜采用（）方法，以获得满足设计级配要求的坝料，并做到“计划开挖、分类堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】C94、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B95、竣工验收主持单位可以根据竣工验收的需要，委托具有相应资质的工程质量检测机构对工程质量进行检测。所需费用由（）承担。A.竣工验收主持单位B.施工单位C.项目法人D.检测机构【答案】C96、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B97、水轮发电机组，设备安装时应在基础混凝土强度达到设计值的（）%后进行。A.70B.75C.80D.85【答案】A98、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A99、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B100、按合同依据不同，施工索赔可分为（）。A.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔B.合同内索赔和合同外索赔C.工程延期索赔和工程加速索赔D.工期索赔和费用索赔【答案】A多选题（共50题）1、中国甲公司向西班牙乙公司出售一批成套设备，该设备将安装在葡萄牙。合同约定有关的纠纷将由被告一方法院管辖但未约定合同的准据法。后双方因履约发生争议，乙公司在中国法院起诉甲公司。根据最高人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，关于我国法院在该案中应推定适用的法律，下列哪一选项是正确的？（）A.应当适用中国法,因甲公司为设备供应方B.应当适用西班牙法，因乙公司为该批设备的买方C.应当适用葡萄牙法，因葡萄牙为该批设备的安装地D.应当适用《国际商事合同通则》，因该通则确定的规则具有更广泛的国际性【答案】C2、工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（）。A.第一类风险是将不合格品判断为合格品B.第一类风险是将合格品判断为不合格品C.两类风险经过我们的努力是完全可以避免的D.两类风险是不可能完全避免的E.第一类风险称为用户风险【答案】BD3、国家设立中国民用航空局，作为交通运输部管理的国家局。关于中国民用航空局的说法哪项正确：A.它不行使行政管理职能B.它可以只设处级内设机构C.需要调整它的职能的，由交通运输部决定D.它增减原定编制的，由交通运输部审核方案，国务院决定【答案】B4、在侦查一起重大故意毁坏财物案件中，公安机关组织了辨认，下列哪一说法符合刑事诉讼法的规定：A.辨认人既可以是证人、被害人，也可以是犯罪嫌疑人B.对犯罪场所照片的辨认不得少于5张C.对辨认对象的辨认，应当录音录像，辨认人不愿公开进行的，应当为其保守秘密D.公安机关组织辨认要经公安机关负责人审查决定【答案】A5、证实质量保证能力的方法主要有（）。A.内部质量保证B.供方合格证明C.提供其他用户的认定证据D.第三方审核E.认证机构的认证证据【答案】BCD6、乙国对甲国公司向乙国出口的某种化工原料征收高额反倾销税，使甲国出口企业损失严重。甲乙两国均为世贸组织成员。甲国政府对此向世界贸易组织提出申诉并最终胜诉。下述选项中，正确的选项是哪几项？()A.在乙国不履行裁决的情况下，甲国可申请授权报复B.甲国的报复不限于同一产品之内C.乙国政府应向甲国企业赔偿因该措施引起的一切损失D.世贸组织可以对乙国强制执行【答案】AB7、李某是A省C镇国光食品厂厂长，国光厂系李某个人投资、个人经营的私营企业，效益良好，其产品获得多次奖励。2005年，C镇企业管理局发布通知，免去李某国光厂厂长职务，同时任命张某为厂长及法人代表，此举遭到李某和国光厂职工的抵制，张某上任后,感觉企业发展无望，遂开始大量转移企业资金，一个明星私营企业就此衰弱。关于本案，下列说法成立的是哪一或者哪些？（）A.国光食品厂属李某合法的私人财产，受1982年《宪法》第13条的保护B.镇企业管理局的行为侵犯了李某的私有财产权C.镇企业管理局的行为是政府调节市场的合法行为D.李某抵制企业管理局通知的行为是维护其私有财产权的行为【答案】ABD8、钢结构制作时，有效重量不扣减（）的重量。A.螺栓B.切肢C.电焊条D.切边E.孔眼损失【答案】BD9、律师刘某原住在某市甲区，后因购买商品房迁人乙区的玫瑰园住宅小区，在入住后第二年的选举中，刘某发现自己的名字没有出现在小区公布的选民名单上,刘某决定依法维护自己的选举权，下列说法中正确的是哪些？（）A.按照《选举法》的规定，刘某应当列人玫瑰园住宅小区的选民名单B.刘某就此事可以向当地的选举委员会提出申诉，选举委员会应在3日内作出处理决.定C.刘某如果对选举委员会的处理决定不服，可以在选举日的5日以前向人民法院起诉，人民法院应在选举日以前作出判决D.对法院判决不服，刘某还可以提出上诉【答案】ABC10、关于马克思主义法的基本观点，下列哪一项是错误的？（）A.在阶级对立的社会，法所体现的国家意志实际上是统治阶级的意志B.生产力的不断发展最终导致包括法律在内的整个社会的发展变化,因此法律的变化总是与生产力的发展亦步亦趋C.法的本质表现为法的正式性，即法是同国家制定或认可的并由国家强制力保证实施的正式的官方确定的行为规范D.法的内容受社会存在这个因素的制约，其最终也是由一定的社会物质生活条件所决定的【答案】B11、根据1970年《关于制止非法劫持航空器的公约》的规定，在飞行中的航空器内用暴力或暴力威胁或其他任何胁迫方式,非法劫持或控制该航空器的厲于危害民用航空安全的行为之一，“飞行中的航空器”是指下列哪项？（）A.从航空器装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起,直到降落后24小时B.从航空器装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起，直到降落于机场C.从航空器装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起,直到打开任一机舱门以便卸载时为止D.从机组人员对航空器进行飞行前的准备时起，直到降落后24小时止【答案】C12、以下属于监理单位应当建立的安全生产管理制度的有（）。A.安全生产责任制度B.安全生产费用、措施、方案审查制度C.安全目标管理制度D.例会制度及安全生产档案管理制度E.重大危险源和危险物品管理制度【答案】ABD13、引水（渠道）工程按（）划分单位工程。A.招标标段B.工程结构C.加固内容D.工程量E.长度【答案】AB14、工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。事故处理的基本要求包括（）。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的使用要求C.正确确定事故性质D.满足建筑物的功能E.正确确定处理范围【答案】ABD15、根据《建设工程质量管理条例》，下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有（）A.不得将建设工程肢解发包B.不得擅自修改工程设计C.不得任意压缩合理工期D.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标E.不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量【答案】ACD16、下列选项中，属于施工单位的安全责任的有（）。A.保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入B.落实安全生产责任制度C.编制专项施工方案D.建立健全安全生产责任制度E.组织编制保证安全生产的措施方案【答案】ABCD17、国际私法的规范主要包括四类，即外国人民商事法律地位的规范、冲突规范、国际统一实体私法规范、国际民商事争议解决规范。下列哪些属于国际私法的规范？（）A.我国《对外贸易法》第6条规定,中华人民共和国在对外贸易方面根据所締结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方最惠国待遇、国民待遇等待遇，或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等待遇B.《民法通则》第147条规定，中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻締结地法律C.1980年《联合国国际货物销售合同公约》D.《民事诉讼法》关于“涉外民事诉讼的特别规定”【答案】ABCD18、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理C.设计交底会议必须由发包人主持D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料E.实行监理的建设工程，发包人应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】ABD19、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）A.总理、副总理B.国务委员、各部长C.各委员会主任、审计长D.秘书长、各部副部长【答案】ABC20、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。A.阶段式改进B.转折式改进C.日常渐进D.突破性改进E.多渠道渐进【答案】CD21、我国《选举法》以专章规定了对代表的监督、A.罢免直接选举产生的代表须经原选区过半数妁选民通过B.罢免直接选举产生的代表须经原选区2/3的连民通过C.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位过杇数的代表通过D.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位/3的多数代表通过【答案】AC22、编制竣工财务决算应具备的条件包括（）。A.经批准的初步设计、项目任务书所确定的内容已完成B.已完成全部工程投资C.建设资金全部到位D.竣工（完工）结算已完成E.涉及移民安置的事项已处理完毕【答案】ACD23、下列破坏家庭秩序的犯罪中属于秦律规定的是、（)A.擅杀子B.子女控告父母C.子不孝D.卑幼殴尊长【答案】ABCD24、下列费用中，承包人可以通过索赔获得补偿的有（）A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.不利物质条件而造成的降低的利润D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工期延长的而增加的人工费【答案】BD25、《环境影响评价法》规定，接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，应当经国务院环境保护行政主管部门考核审查合格后，颁发资质证书，按照资质证书规定的等级和评价范围，从事环境影响评价服务，并对评价结论负责。为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构的资质条件和管理办法，由国务院环境保护行政主管部门制定。下列哪个选项的说法错误：A.颁发建设项目环境影响评价资质的行为属于行政确认B.国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价资质管理办法》可以对实施建设项目环境影响评价资质的申请与审查作出具体规定C.建设项目环境影响评价资质证书可以在全国范围内使用D.未依法取得资质证书而从事环境影响评价服务的，应依法给予处罚【答案】A26、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD27、工作保证子体系的重要组成部分包括（）。A.勘察过程的质量保证子体系B.设计过程的质量保证子体系C.监理过程的质量保证子体系D.施工过程的质量保证子体系E.分包过程的质量保证子体系【答案】BD28、乙国对甲国公司向乙国出口的某种化工原料征收高额反倾销税，使甲国出口企业损失严重。甲乙两国均为世贸组织成员。甲国政府对此向世界贸易组织提出申诉并最终胜诉。下述选项中，正确的选项是哪几项？()A.在乙国不履行裁决的情况下，甲国可申请授权报复B.甲国的报复不限于同一产品之内C.乙国政府应向甲国企业赔偿因该措施引起的一切损失D.世贸组织可以对乙国强制执行【答案】AB29、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC30、由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，主要履行的职责包括（）。A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规等B.制定项目安全生产总体目标及年度目标安全生产目标管理计划C.组织制定项目安全生产管理制度D.组织编制安全考核制度E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ABC31、下列关于合同类型选择的说法中，正确的有（）。A.合同类型的选择主要是依据项目的设计深度、难易程度、风险分担等因素B.合同类型的选择在编制招标文件时由发包人在工程量清单和相应的技术条款中明确C.水利工程通常是采用以单价为主、成本加酬金为辅的混合型合同D.合同类型的选择，不需要考虑发包人的意愿E.一个项目中的各个不同工程部分或不同阶段可能采取不同类型的合同【答案】AB32、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD33、在学习“法的起源、法的发展”这部分内容时，法学院的同学小费与小罗进行了讨论。小费认为、①按照马克思主义法学的观点,特殊公共权力系统即国家的产生、权利和义务观念的形成、法律诉讼和司法的出现都是法律产生的主要标志；②美国当代社会学家塞尔尼茨克认为，一个群体的法律秩序，是基于合理性管理的需要而发展起来的；③欧盟法这样的区域性法律统一运动是法律发展的方向。小罗认为、①中世纪神学政治的鼻祖奥古斯丁是法的起源神创说的代表;②美国的庞德把历史上存在的法分为形式不合理的法、实质不合理的法、实质合理的法、形式合理的法；③资本主义法的发展过程表明资本主义法具有比较强的自我完善能力。下列哪一个选项是不正确的？（）A.小费的观点①和②B.小罗的观点②C.小费的观点①、③和小罗的观点①D.小费的观点②和小罗的观点③【答案】B34、工程建设质量保证体系由（）组成。A.思想保证体系B.组织保证体系C.工作保证体系D.质量检验E.责任制【答案】ABC35、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说