全国监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺题库300题（带详解）

PAGEPAGE1全国监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺题库300题（带详解）一、单选题1.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。A、开标形式相同，评标原则不同B、招标文件内容相同，评标原则相同C、投标书的编制要求不同，开标形式相同D、评标原则不同，招标文件内容不同答案：D解析：勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：（1）在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。（3）在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。（4）在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。（6）在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。2.建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。A、发出的指示视为已得到发包人代表的同意B、在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示C、发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力D、在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示答案：D解析：1、发包人代表（1）发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。（3）发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。（4）发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。（5）发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。（6）被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。（7）紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示。（8）发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。（9）更换发包人代表第一，发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。第二，发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。3.下列在建设工程发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D、洪灾引起的沉降答案：C解析：22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。4.(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A、7B、14C、21D、28答案：A解析：监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。5.在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A、不能增加保险费,可以解除保险合同B、不能解除保险合同,可以增加保险费C、可以增加保险费,也可以解除保险合同D、不能增加保险费,也不能解除保险合同答案：C解析：在合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保费或解除合同。6.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A、缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B、缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C、缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D、缺陷责任期最长不得超过1年答案：A解析：P99缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为1年）7.依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。A、在到货5天前进行通知承包人B、承包人会同监理人共同进行验收C、要求提前交货时，承包人可以拒绝D、如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担答案：B解析：（3）施工工艺的试验和检验第一，承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度。第二，承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。（4）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。（二）对发包人提供的材料和工程设备的管理1、承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。2、承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。3、发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。（1）发包人要求提前提交材料和工程设备，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。（2）发包人延误交货及变更交货地点等，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。4、发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。5、因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。8.根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A、施工合同的发包人B、施工合同的承包人C、施工合同发包人和承包人D、工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：B解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。九部委发布的《标准施工招标文件》在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。9.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A、12，12B、24，24C、36，36D、48，48答案：D解析：本题考查的是设计施工总承包合同模式下的监理人。设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。10.建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A、工程所有人B、承包商C、分包商D、材料商答案：D解析：22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。11.关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A、发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查B、发包人应当组织专家会进行审查C、审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D、审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意答案：D解析：（1）发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。（2）发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。（3）发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，设计人的设计文件视为已经通过发包人审查。（4）发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。12.采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。A、固定总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、变动总价合同答案：D解析：在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目可考虑采用固定总价合同，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨等风险由承包商承担；对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑施工期间市场价格等的变化，宜采用可调总价合同13.《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A、12B、15C、18D、24答案：A解析：本题考核的是《简明标准施工招标文件》的适用。《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。14.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。A、法人资格B、持有正规营业执照C、联合体组织D、持有正规的资质证书答案：C解析：78勘察人必须具备以下条件:(1)依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格；(2)建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；(3)建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书。15.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A、发包人B、承包人C、使用人D、以上都不正确答案：B解析：知识点:缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。本题是施工质量问题，所以由承包人承担。。16.(2016年真题)某采用最低评标价法评标的项目，其评标价比较如下：则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。A、3200和3200B、3360和3200C、3350和3500D、3370和3400答案：C解析：本题考查的是最低评标价法。选评标价最低的投标人，但签订合同时仍以投标价签约。17.（2020年真题）根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A、卖方B、买方C、卖方和买方D、材料生产厂家答案：B解析：P143-144本题考查材料采购合同履行管理。合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。18.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A、价格清单B、工程量清单C、合同协议书D、承包人建议书答案：A解析：-123设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。19.设计招标中，评标委员会应按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，如综合评分相等时，下列做法正确的是（）。A、以投标报价低的优先B、以设计方案得分高的优先C、以资信业绩佳的优先D、按照评标办法前附表的规定确定答案：A解析：4、推荐中标候选人（1）推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人。（2）推荐的中标候选人应当限定在1—3人，并标明排列顺序。（3）推荐顺序确定：第一，按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；第二，综合评分相等时，以投标报价低的优先；第三，投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；第四，如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。20.下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是()。A、工程量清单B、发包人要求C、招标公告D、评标办法答案：A解析：准设计施工总承包招标文件共七章，分别为：招标公告（或投标邀请书）；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；发包人要求；发包人提供的资料；投标文件格式。21.某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：C解析：57按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审的最低投标价法，评标价最低者最好。22.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。A、承包人不得将其承包的工程分包给第三人B、投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D、委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成答案：C解析：-121承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。23.(2013年真题)关于定标的说法，正确的是（）。A、确定中标人的权利归评标委员会B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人D、中标通知书发出后，投标人有权拒绝订立合同答案：B24.(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B、合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C、合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D、中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款答案：C解析：一、标准施工合同文件（GF-2017-0201）标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。25.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关答案：A解析：（二）抵押1.抵押的概念抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。①抵押人可以为债务人，也可以是第三人，债权人称为抵押权人；②抵押可以用自己的财产，也可以用别人的财产。26.关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是()。A、狭义的工程险只有建筑工程一切险B、施工单位职工的工伤保险是强制险C、建筑工程一切险往往加保第三者责任险D、人身伤亡的突发性事件属于意外事故答案：A解析：22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。但狭义的工程险则是针对工程的保险，则只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)。27.材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A、有利于提高经济效益B、有利于自身资质的不断完善C、有利于提高自身的利益和供货质量D、有利于吸引多家投标人参加竞争答案：D解析：63标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。28.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A、3B、6C、9D、12答案：B解析：16本题考查重点是“担保方式——保证”。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。因此，本题的正确答案为B。29.ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。A、雇主B、承包商C、分包商D、工程师答案：B解析：-164项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给承包商。因此，本题的正确答案为B。30.(2015年真题)关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。A、若招标项目设有标底，开标时应当公布B、设有最高投标限价时，应规定最低投标限价C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件答案：A解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。31.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。A、只有中标人的方案才能得到补偿B、招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C、具体补偿标准双方协商D、投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费答案：D解析：知识点:方案的补偿。选项A，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。选项B，招标人将于评标结束后中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。选项C，具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿。32.材料采购合同，全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。A、7B、14C、20D、28答案：D解析：-143全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。33.承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。A、承包人可自行调运到其他工地B、至竣工结束，不得运出工地C、经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地D、经过业主书面同意后，可以提前撤出工地答案：C解析：本题考查的是对承包人施工设备的控制。对于后期不再使用的设备，竣工前经过工程师批准后，承包商可以提前撤出工地。34.在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标答案：C解析：知识点:中标人的确定。选项A，招标人应当确定排名第一的中标侯选人为中标人。选项D，此时招标人可以按照评标委员会提出的中标侯选人名单排序依确定其他中标侯选人为中标人。35.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A、发包人B、承包人C、合同条款确定的该风险责任人D、造价咨询机构答案：A解析：96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。36.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A、12，12B、24，24C、36，36D、48，48答案：D解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。37.联合体中标的，其履约担保（）。A、由组成联合体的各个主体分别递交B、由组成联合体的各主体中的任一主体递交C、由联合体的牵头人递交D、由联合体各成员共同递交答案：C解析：知识点:联合体的履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求。38.建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。A、发包人B、勘察人C、发包人或勘察人D、发包人和勘察人答案：B解析：本题考查本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。39.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A、招标人代表2人，专家6人B、招标人代表2人，专家5人C、招标人代表2人，专家4人D、招标人代表2人，专家3人答案：B解析：知识点:评标、决标阶段的工作。成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。40.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A、踏勘现场B、召开投标预备会C、组建评标委员会D、递交投标文件答案：A解析：41.(2017年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文件）》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由（）负责A、承包人B、勘察人C、监理人D、发包人答案：D解析：2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；（2）发包人原因造成勘察停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。黑钻压卷，软件考前一周更新，发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。42.在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。A、5%，加上B、5%，减去C、20%，加上D、20%，减去答案：A解析：知识点:材料招标中最低评标价法因素的调整。对招标人不利的要在报价上加上。投标文件对此有偏离但又属招标文件允许的，评标时将按招标文件中规定的利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。43.发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。A、可以一次移交完成，也可以分次移交B、只能一次移交完成，不可以分次移交C、只能分次移交完成，不可以一次移交D、以不影响单位工程的施工为原则答案：A44.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法正确的是（）。A、应立即通知监理人，监理人应立即通知另一方当事人B、如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C、如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告D、于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告答案：C解析：六、不可抗力（一）不可抗力事件不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。（二）不可抗力发生后的管理1、合同一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时：（1）通知并采取措施第一，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。第二，不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。第三，如果不可抗力的影响持续时间较长，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。（2）损失承担（损失自担原则）45.设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。A、卖方B、买方C、运输方D、买卖双方答案：A解析：-147卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施。46.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。A、设计单位负责人B、设计负责人C、专业设计人员D、所有设计人员答案：B解析：30判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量，主要考察勘察设计负责人的资格和能力。47.下列关于工程施工招标程序的相关说法，错误的是（）。A、现场踏勘是由招标人组织的B、招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D、在踏勘现场后组织投标预备会答案：B解析：49招标人不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜。48.设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。A、承包人B、工程师C、发包人D、项目经理答案：A解析：虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。因此，本题的正确答案为A。49.下列关于开标的说法正确的是（）。A、应由招标代理人主持B、应在招标人办公地点开标C、接标属于开标程序和内容之一D、投标人少于3个的，应当重新招标答案：D解析：3、开标（1）投标截止时间止，投标人少于3个的，应当重新招标。（2）招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间、地点主持开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托的代理人参加。（3）开标程序1)宣布开标纪律；2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；4)检查投标文件的密封情况（由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证等）；5)确定并宣布投标文件开标顺序（可以按照投标文件递交的先后顺序开标，也可以采用其他方式确定开标顺序）；6)设有标底的，公布标底；7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；9)开标结束。50.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A、甲、乙都应向发包人索赔B、甲、乙分别承担对方的损失C、甲、乙分别承担各自的损失D、甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担答案：A解析：92监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。51.（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。A、该施工企业B、该外地的分公司C、项目经理部D、项目经理答案：A解析：本题考查的是合同法律关系。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。投标一般要求具有法人资格或法人的授权书。52.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A、主体B、客体C、权利D、义务答案：B解析：本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。53.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。A、承包人B、发包人C、业主D、责任人答案：A解析：本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。54.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。55.关于保证人资格的说法正确的是（）。A、公民个人不得作为保证人B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人D、学校在一定条件下可以作为担保人答案：B解析：保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体56.质量管理体系和环境保护管理体系的完整性、措施的有效性属于()的内容。A、形式评审B、资格评审C、响应性评审D、施工组织设计和项目管理机构评审答案：D解析：57施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。57.（2020年真题）不可用于抵押的财产是（）A、建设用地使用权B、正在建造的建筑物C、土地使用权D、正在使用的交通工具答案：C解析：P13-16本题考查抵押物。以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。但下列财产不得抵押:（1）土地所有权;（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查封、扣押、监管的财产;58.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。A、发包人必须是建设单位B、承包人必须是法人C、总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D、发包人必须具有自行组织招标的能力答案：B解析：84建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。选项C，工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质。综合资质只设甲级。选项D，发包人可以委托代理招标。59.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A、发包人B、勘察人C、发包人或勘察人D、发包人和勘察人答案：B解析：知识点:勘察合同占用临时用地的申请。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。60.根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A、战争B、地震C、台风D、水文条件答案：D解析：-110本题考查的是变更管理。“不利物质条件”属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。61.下列关于材料设备采购招标特点，说法错误的是()。A、招标签订特殊用途的大型非标准部件合同属于购买合同B、询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品C、直接订购方式多适用于零星采购、应急采购D、采招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式答案：A解析：63采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。而订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。62.FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）A、业主B、承包商C、工程师D、分包商答案：D解析：-153在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。63.（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。A、招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B、招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C、投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D、招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法答案：D解析：P72-74招标文件是否设置最高投标限价。如设置，招标文件中应明确最高投标限价金额或最高投标限价的计算方法。若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决。64.FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）A、适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工B、适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包C、适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D、适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工答案：A解析：-152《施工合同条件》（1999年第1版、2017年第2版)，又称"新红皮书"，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。65.设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。A、承包人是总承包合同的另一当事人B、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C、合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系D、未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成答案：C解析：-121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项C，对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。66.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持（）的程序。A、先勘察、后设计、再施工B、先设计、后勘察、再施工C、先设计、边勘察边施工D、勘察、设计与施工同步进行答案：A解析：76本题考核的是建设工程勘察设计合同。为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。67.履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。A、竣工验收之日B、提交竣工验收报告之日C、签发工程移交证书日D、缺陷责任期止之日答案：C解析：90担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。68.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A、招标代表人2人，专家7人B、招标代表人2人，专家6人C、招标代表人2人，专家4人D、招标代表人2人，专家3人答案：A解析：49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。69.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A、招标人代表2人，专家6人B、招标人代表2人，专家5人C、招标人代表2人，专家4人D、招标人代表2人，专家3人答案：B解析：评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人。（二）评标程序及方法建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。评标分为初步评审和详细评审两个阶段：由评标委员会先进行初步评审，对符合条件通过初审的投标文件，按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审。70.（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人C、医院可以作为保证人D、公立学校不得作为保证人答案：D解析：本题考查的是担保方式。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。71.某设计单位参加联合体投标后又以自己的名义在同一招标项目中单独投标，则（）。A、联合体投标无效，单独投标有效B、联合体投标有效，单独投标无效C、联合体投标.单独投标均有效D、联合体投标.单独投标均无效答案：D解析：（四）联合体和分包的规定1、联合体（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。72.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A、5%B、10%C、15%D、20%答案：B解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。当该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%时，需要调整合同约定的单价。73.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A、有效合同B、无效合同C、可变更合同D、效力待定合同答案：B解析：78建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。因为建设工程勘察业务需要专门的技术和设备，只有取得相应资质的企业才能经营。74.下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是()。A、工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质B、工程勘察劳务资质设甲级、乙级，部分专业可以设丙级C、取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务D、取得工程勘察专业资质的企业，可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务答案：B解析：30工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质和工程勘察劳务资质。其中，工程勘察综合资质只设甲级;工程勘察专业资质设甲级、乙级，根据工程性质和技术特点，部分专业可以设丙级;工程勘察劳务资质不分等级。根据规定，取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务;取得工程勘察专业资质的企业，可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务;取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。75.下列属于建筑工程一切险中意外事故的是（）。A、风暴、暴雨B、山崩、雪崩C、台风、龙卷风D、火灾和爆炸答案：D解析：22本题考核的是建筑工程一切险的责任范围。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：(1)自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。76.(2018年真题)某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为（）。A、1800万元，1800万元B、1800万元，1770万元C、1830万元，1800万元D、1830万元，1770万元答案：B77.关于施工招标采用综合评估法，投标报价有算术错误的说法，不正确的是（）。A、投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外答案：C解析：57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。78.根据《标准施工合同》，以下有关保险的说法，不正确的是（）。A、建筑工程一切险一般情况下由承包人投保B、施工设备保险，由承包人投保C、进场材料与工程设备保险，双方可以协商确定投保主体D、建筑工程一切险是由发包人和承包人共同投保答案：D解析：知识点:保险责任。一切险和第三者责任险，无论是由承包人还是发包人办理，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。名义是共同的，但投保主体是一方。79.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A、发包人提供的材料、设备不符合要求B、发包人原因指示的暂停施工C、发包人要求提前交货D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格答案：C解析：本题考查的是设计施工总承包合同模式下索赔管理。设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有为他人提供方便和发包人要求提前交货。80.《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A、资格预审公告B、申请人须知C、资格审查方法和办法D、资格预审申请文件答案：A解析：知识点:接受投标书阶段的工作。公开招标通常要通过资格预审筛选出有资格的投标人，既可以突出竞争并减少评标的工作量，又可以让能力较低的申请投标人不参与投标竞争以节省投标费用和做无效工作。此时可用资格预审公告代替招标公告，不必发布两个公告。81.当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。A、建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期B、建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期C、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期答案：B82.根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A、建筑物B、汽车C、汇票D、仓单答案：A解析：16本题考查的是担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。选项A属于不动产。83.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则该招标人()。A、可以采用直接委托方式发包B、可以自行招标，但应当备案C、可以自行招标，无须备案D、必须委托中介机构代理招标答案：B解析：49招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明:招标工作范围;招标方式;计划工期;对投标人的资质要求;招标项目的前期准备工作的完成情况;自行招标还是委托代理招标等内容。84.关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。A、履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书B、监理人自行决定是否采纳承包人的建议C、承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示D、如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励答案：B解析：-132履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励。85.（2016年真题）根据《民法总则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：D解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。86.建设工程中涉及的代理主要是（）。A、法定代理B、指定代理C、转代理D、委托代理答案：D解析：1本题考查重点是“代理关系”。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。因此，本题的正确答案为D。87.某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。A、如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B、如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C、如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D、如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任答案：B解析：合同工期"指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。题目中合同工期约定的是10月20日，故在此日期之后均为拖期，在10月20日竣工属于按合同准时完成，没有提前竣工。88.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。A、5％B、10％C、20％D、30％答案：B解析：18本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10％。89.下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。A、是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B、调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C、标准施工合同通用条款规定用公式法调价D、工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款答案：B解析：95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。90.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A、1B、14C、28D、56答案：C解析：知识点:违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。。91.采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A、确定中标价B、确定合同价C、衡量各投标书优劣的依据D、确定投标人实现各种指标的依据答案：C解析：知识点:最低评标价法。采用评标价法，是将非价格因素量化为价格来考虑，它是评价标书的依据。既不是中标价，也不是合同价，只是一种评价方法。中标后仍按投标报价签订合同。92.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A、发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B、发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C、承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D、承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延答案：B解析：本题考查的是隐蔽工程与重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。93.施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、发包人和承包人答案：A解析：-110承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。如果监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，仍由发包人承担。94.下列可作为资格预审申请人的是()。A、为本标段前期准备提供咨询服务的B、为本标段的代建人C、被暂停或取消投标资格的D、4年前有重大质量问题的答案：D解析：54通过资格预审的申请人除应满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准外，还不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨询服务(设计施工总承包除外);为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。95.在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。A、应当与投标有效期一致B、比投标有效期长14天或15天C、取决于投标文件的规定D、比投标有效期长7天答案：A解析：知识点:材料采购招标文件的编制。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。96.下列可作为资格预审申请人的是()。A、为本标段前期准备提供咨询服务的B、为本标段的代建人C、被暂停或取消投标资格的D、4年前有重大质量问题的答案：D解析：54通过资格预审的申请人除应满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准外，还不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨询服务(设计施工总承包除外);为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。97.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A、协议书、投标保函、履约保函B、协议书、履约保函C、协议书、预付款保函、履约保函D、协议书、投标保函、预付款保函答案：C98.材料采购合同属于()。A、实践性合同B、无偿合同C、诺成合同D、单务合同答案：C解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。买卖合同是双务、有偿合同，是诺成合同。99.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A、启运7日前，启运24小时前B、启运7日前，启运24小时内C、启运24小时前，启动24小时内D、启运24小时前，到达前24小时内答案：B解析：知识点:材料、设备采购合同履行管理。卖方应在合同材料预计启运7日前，预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。。100.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A、7B、14C、28D、56答案：D解析：本题考查的是竣工验收。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。101.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。A、承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B、由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C、大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D、工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润答案：D解析：-138属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。102.合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A、专用条款和普通条款B、专用条款和基本条款C、通用条款和基本条款D、通用条款和专用条款答案：D解析：93合同的通用条款和专用条款尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。因此，本题的正确答案为D。103.有关保证的表述中，说法不正确的是（）。A、经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人B、一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务D、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月答案：C解析：16本题考核的是保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。104.下列关于变更管理的说法，错误的是（）。A、直接指示的变更属于必须实施的变更B、承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C、承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类D、与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更答案：B解析：-110本题考查的是变更管理。直接指示的变更属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况。此时不需征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。105.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A、保险合同只能由被保险人和保险人签订B、受益人由被保险人或投保人指定C、被保险人或受益人必须是投保人D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费答案：B解析：本题考查的是保险的内涵。选项A错误，投保合同应该是投保人与保险人签订的；选项C错误，投保人、被保险人可以为受益人。选项D错误，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。106.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A、招标代表人2人，专家7人B、招标代表人2人，专家6人C、招标代表人2人，专家4人D、招标代表人2人，专家3人答案：A解析：49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。107.根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项答案：C解析：92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。108.投标人或者利害关系人对招标文件有异议时，下列做法正确的是（）。A、应当在投标截止时间10日前提出B、可以以口头形式提出C、招标人应当在收到异议之日起5日内作出答复D、招标人作出答复前，可以不暂停招标投标活动答案：A解析：109.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。A、发包人B、承包人C、使用人D、以上都不正确答案：B解析：本题考查的是缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。110.（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A、设计和施工由同一承包人承担的工程B、总投资为9000万元的非政府投资工程C、工期为10个月的小型工程D、工期紧、技术难度大的工程答案：C解析：P40-49本题重点考查《简明标准施工招标文件》。《简明标准施工招标文件》共分招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。111.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A、发包人，姓名及其授权范围B、发包人，职能分工及监理权限C、总监理工程师，姓名及其授权范围D、总监理工程师，职能分工及监理权限答案：C解析：本题考查的是设计施工总承包合同模式下监理人。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。112.关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。A、自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力B、自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人C、自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体D、作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：C解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。民事权利能力是民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。113.（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A、留置担保B、保证担保C、抵押担保D、质押担保答案：B解析：本题考查的是担保方式。银行是保证人，银行为投标人出具的投标保函属于保证担保。114.下列对资格预审申请文件进行审查的说法正确的是（）。A、资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段进行B、初步审查中有一项不符合审查标准，还需再进行详细审查，如详细审查中有任一项因素不符合审查标准，才能判为资格预审不合格C、资格审查委员会审查联合体申请人的资质条件时，按照资质等级较高的单位确定其资质等级D、资格审查委员会要求申请人澄清，而申请人未予书面说明，不影响审查委员会对该项按审查标准继续进行审查答案：A解析：115.某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：C解析：57按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审的最低投标价法，评标价最低者最好。116.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。A、5月1日B、5月15日C、5月25日D、5月28日答案：A解析：-117竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。117.下列关于资格预审文件的澄清中，表述错误的是()。A、申请人的澄清或说明应采用书面形式B、申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容C、申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分D、申请人主动提出的澄清或说明，招标人和审查委员会应当接受并作为资格预审申请文件的组成部分答案：D解析：54选项D，招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。118.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A、发出中标通知书后B、完成评标后C、提交履约担保后D、合同履行完毕后答案：C解析：知识点:保证在建设工程中的应用。中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。119.（2016年真题）公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关答案：A解析：（二）抵押1.抵押的概念抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务