2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务提升训练试卷B卷附答案

2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务提升训练试卷B卷附答案单选题（共80题）1、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为（）。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C2、通信机房拆除旧设备时应先拆除（）。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线【答案】C3、在广播系统中，()的特点是线性失真小、没有串信现象、信噪比好、能进行高保真度广播、效率高、容易实现多工广播、覆盖范围有限和“门限”效应及寄生调频干扰。A.调频广播B.中短波广播C.中波广播D.超短波广播【答案】A4、终端复用器（TM）可将一个STM-1信号解复用为（）个2Mbit/s信号输出。A.4B.16C.63D.64【答案】C5、网络优化中参数调整的内容很多，从NSS侧看，不包括（）。A.交换效率B.交换容量C.中继数量D.信道数量【答案】D6、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B7、机柜单个独立安装或并列安装均应达到()，水平方向上的偏差不大于机柜高度的2‰。A.垂直B.水平C.横平竖直D.上下平行【答案】C8、SDH微波传输设备不包括()。A.天馈线部分B.中频调制解调部分C.微波收发信机部分D.操作、管理、维护和参数配置部分【答案】A9、4G系统支持的终端移动速度可达到()。A.150km／hB.250km／hC.350km／hD.450km／h【答案】B10、人(手)孔、通道基础的基础混凝土厚度一般为（）mm。A.60～90B.90～120C.120～150D.150～180【答案】C11、建设栅格管通信管道时，正确的要求是（）。A.管道应铺设在混凝土基础上B.在栅格管群中，层与层之间应保持10mmC.管道的曲率半径不得小于6mD.接口处可涂抹专用胶水粘接插接套管【答案】D12、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有UPS、（）等供电装置。A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源【答案】C13、通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、（）、管道电缆和水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.高频电缆D.塑套电缆【答案】A14、按照《电信运营业重大事故报告规定(试行)》，电信运营业重大事故包括()。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户?小时【答案】C15、布放电缆时，转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应至少大于()。A.电缆直径的3倍B.电缆直径的5倍C.电缆直径的10倍D.电缆直径的20倍【答案】C16、某施工队在某县城建通信管道，施工时正确的做法是（）。A.开凿路面挖出的石块与泥土混合堆放B.堆土紧靠土坯墙C.堆土高度为1.4mD.土堆的坡脚边距离沟20cm【答案】C17、在SDH微波中继通信系统中，没有上、下话路功能的站是()。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】D18、下列关于通信工程安全施工要求说法错误的是（）。A.在电力线.电力设备下方或危险范围内，严禁使用金属伸缩梯B.35kv以下为2.5m，35kV以上为4mC.用砂轮切割机时，严禁在砂轮切割片侧面磨削D.拆除吊线时，如遇角杆，操作人员必须站在电杆转向角的正面【答案】D19、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B20、ASON主要由控制平面、管理平面和()组成。A.信息平面B.传输平面C.信令平面D.传送平面【答案】D21、最基本的光纤通信系统组成不包括()。A.光发射机B.光纤线路C.光接收机D.接入设备【答案】D22、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A23、有线电视传输工程信号传输的方向是()。A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端【答案】D24、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组()。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A25、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位()年参与电信建设活动的资格。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】A26、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D27、群时延特性属于卫星通信系统中（）的测试内容。A.波导B.变频器C.高功率放大器D.低噪声放大器【答案】B28、有线电视系统室内应设置共同接地线，所有室内设备均应良好接地，接地电阻小于3Ω，接地线可用钢材或铜导线，接地体要求用()，规格根据接地电阻而定。A.铅块B.铜块C.铜排D.钢块【答案】D29、推土机、挖掘机、装载机等夜间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB【答案】B30、某移动站全向天线安装，符合要求的是A.B.C.D.【答案】C31、有线电视传输工程信号传输的方向是()。A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端【答案】D32、在中国PTN基本上采用()技术。A.xDSLB.T-MPLSC.PBB-TED.WiFi【答案】B33、下列行为中，属于危害电信网络安全和信息安全行为的是()。A.盗接他人电信线路B.伪造电话卡C.对电信网的功能进行修改D.以冒用的身份证办理入网手续【答案】C34、基站发射功率过小，会严重影响基站的()。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B35、在综合布线系统中，连接各建筑物之间的传输介质和相关支持设备(硬件)组成了()。A.建筑群子系统B.干线子系统C.水平布线子系统D.工作区子系统【答案】A36、DWDM系统中不同波道OTU可以互换的是（）。A.发送端OTUB.中继型OTUC.接收端OTUD.收发合一型OTU【答案】C37、一般情况下，在DWDM系统中，（）不同波道OTU是可以互换的。A.发送端OTUB.中继器使用OTUC.放大器使用OTUD.接收端OTU【答案】D38、SDH保护环网结构中，必不可少的网元节点是（）。A.TMB.REGC.ADMD.OA【答案】C39、阀控式密封铅酸蓄电池在使用前，若低于2.13v或储存期达3-6个月，应运用（）进行充电。A.浮充充电B.均衡充电C.电压降法D.恒压限流【答案】D40、对广播电台录音室进行建筑声学处理的要求是：房间中声音扩散均匀、隔绝噪声和（）。A.控制声源响度B.控制声音啸叫C.有适当的混响时间D.控制频响失真【答案】C41、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的地基上。基础坡度系数一般在()或按设计要求。A.1‰～3‰B.3‰～5‰C.1％～3％D.3％～5％【答案】B42、我国在数字同步网的()节点设BITS，并向需要同步基准的各种设备提供定时信号。A.第一、二级B.第二、三级C.第二、三、四级D.第一、二、三级【答案】B43、硅芯管在人孔内余留长度不小于()，以便于气流敷设光缆时设备与塑料管连接。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】D44、光纤通信系统中用一组二进制码组来表示每一个固定电平的量化值是（）技术。A.压缩编码B.信道纠错编码C.数字编码D.脉冲编码【答案】C45、数据格式为透明的是()的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.准同步数字体系(PDH)B.同步数字体系(SDH)C.光波分复用(WDM)D.软交换体系【答案】C46、接入网是通过（）接口与用户相连。A.SNIB.UNIC.Q3D.SDN【答案】B47、微波通信是使用波长在()之间的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz～300GHzB.1mm～2mC.200MHz～300GHzD.1mm～1m【答案】D48、终端节点功能包括()。A.接收信令和输出信息的处理B.发送信号和接收信号C.用户信息和信令信息的处理D.接收信号和用户信息【答案】C49、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A50、施工单位提取的安全生产费不得用于（）A.安全生产培训B.施工现场临时用电系统C.新建项目安全评价D.安全生产标准化建设【答案】C51、我国数字同步网中定时基准信号采用（）传输。P11A.SDHl55Mb/s专线B.PDH2Mb/s专线C.PDH8Mb/s带业务电路D.PDH140Mb/s专线【答案】B52、输出功率等于和小于()的移动式无线电通信设备，如陆上、海上移动通信设备以及步话机等，其电磁辐射可以免于管理。A.5WB.10WC.15WD.20W【答案】C53、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性()K，或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3000B.3500C.3200D.4000【答案】C54、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低【答案】A55、光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】B56、世界各国卫星电视广播普遍采用C频段和Ku频段，其中C频段的范围是()。A.3.7～4.2GHzB.5.7～6.4GHzC.9.7～10.4GHzD.11.7～12.75GHz【答案】A57、世界各国卫星电视广播普遍采用（）频段A.LB.SC.CD.X【答案】C58、可控硅调光设备是通过改变光源的（）实现调光。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B59、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多（）条光缆。A.一B.二C.三D.四【答案】A60、架空线路工程施工中，郊区杆距为（）。A.35-45mB.45-50mC.50-55mD.55-60m【答案】C61、下列传输设备测试项目中，测试值越小越好的是（）。A.输入抖动容限B.平均发送光功率C.输出抖动D.最小边模抑制比【答案】C62、4G基于()技术实现移动多媒体业务。A.3GB.IMSC.WLAND.蓝牙【答案】B63、在正常情况下，阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池()。A.正极会产生氧气，而负极会产生氢气B.正极不会产生氧气，而负极会产生氢气C.正极会产生氢气，而负极会产生氧气D.正极会产生氧气，而负极不会产生氢气【答案】D64、在移动通信的（）阶段，核心网只有电路域。A.2GB.2.5GC.3GD.4G【答案】A65、目前微波通信S波段的频率范围是()。A.1.0～2.0GHzB.2.0～4.0GHzC.4.0～8.0GHzD.8.0～12.4GHz【答案】B66、综合布线系统中，与普通用户离得最近的子系统是()A.设备间子系统B.水平子系统C.工作区子系统D.管理子系统【答案】C67、广播电视中心媒体资产管理系统的主要作用是()。A.固定资产管理B.节目资料管理C.中心财务管理D.播出流程管理【答案】B68、下列不属于通信网功能的是()。A.网络管理B.信息传送C.信息业务D.信息处理【答案】C69、建筑面积()以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。A.200m2B.300m2C.400m2D.500m2【答案】C70、光在光纤中传播，产生色散的主要原因是()。A.吸收损耗B.散射损耗C.弯曲损耗D.波形畸变【答案】D71、人耳能听到的频率为()。A.15～20000HzB.15～18000HzC.20～18000HzD.20～20000Hz【答案】D72、走线架应与接地网连接，在接地之前应使用()测量接地网阻值，地阻应符合设计要求。A.地阻测试仪B.万用表C.兆欧表D.平衡表【答案】A73、架空线路工程中，终端杆的杆梢应向拉线侧倾斜（）mm。A.80～100B.100～120C.120～140D.140～160【答案】B74、PTN网络发生故障时，执行保护和恢复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D75、气吹微缆的特点不包括（）。A.初期建设成本高B.应用范围广C.接头少D.更快的吹缆速度【答案】A76、光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎线绑扎，但不宜过紧。光缆在拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。A.10倍B.15倍C.20倍D.25倍【答案】C77、气吹微缆的特点不包括（）。A.初期建设成本高B.应用范围广C.接头少D.更快的吹缆速度【答案】A78、一类机房的相对湿度一般应保持在()之间。A.10％～60％B.40％～70％C.20％～85％D.20％～80％【答案】B79、目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PA1制和（）制三种。A.ISDNB.ATSCC.SECAMD.PDTV【答案】C80、通信建设工程企业专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点不包括()。A.对施工现场进行检查、巡查，监督落实安全隐患的整改情况B.落实本单位安全生产责任制和安全生产管理制度情况C.发现生产安全事故隐患，并及时向项目负责人和安全生产管理机构报告D.制止现场违章指挥、违章操作行为【答案】B多选题（共35题）1、太阳能电源的优点有()。A.占地面积大B.安装地点必须经过选择，不易搬迁C.可以随意扩大规模，达到增容目的D.维护简单，不需要经常维护，容易实现自动控制和无人值守E.无噪声，无放射性【答案】CD2、TD-SCDMA系统集合()多址方式于一体，使得无线资源可以在时间、频率、码字这三个维度进行灵活分配。A.CDMAB.FDMAC.TDMAD.EDGE.GPRS【答案】ABC3、用户终端移动的无线接入有()和个人通信网。A.计算机网B.互联网C.专用通信网D.蜂窝通信网E.移动卫星通信网【答案】D4、广播电视中心电源系统对UPS系统的基本要求是（）。A.必须是在线式B.必须是后备式C.必须保证没有任何干扰信号的漏放D.必须有较高的可靠性和稳定E.配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间【答案】ACD5、电信配套设施出租、出售的资费()。A.由当事双方协商解决B.由城市建设管理部门出面解决C.参照本地区电信管理机关资费标准协商解决D.由电信管理机关协调解决E.由劳动管理部门出面解决【答案】ACD6、移动通信网络测试中的拨打测试选点原则有（）。A.选择尽量多的地点B.选择用户相对分散的边缘地点C.选点不宜超过30个D.选择用户相对集中的地点E.选择涵盖各种有代表性的地点【答案】AD7、电缆单盘检验的项目有()。A.电缆长度的检测B.外观检查C.环阻测试和不良线对检验D.光缆性能检验E.绝缘电阻检验和电缆气闭性能检验【答案】BC8、影响接通率的主要因素是()。A.用户的反映B.控制信道的拥塞C.业务信道D.业务信道分配中的失败E.话务统计【答案】BCD9、直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】AD10、下列网络中,不属于“三网融合”对象的有()。A.卫星通信网B.铁路通信网C.有线电视网D.计算机通信网E.电力通信网【答案】AB11、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护。在沿线增设宣传牌，该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的人工费、材料费C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB12、演播室的噪声包括()。A.空气传播的噪声B.撞击产生的噪声C.设备产生的噪声D.人员形成的噪声E.光噪声【答案】ABCD13、现有的宽度接入网络中，分散部署在家庭网关上的功能包括()。A.业务处理B.IP协议处理C.应用功能D.以太网传送E.汇聚功能【答案】ABC14、卫星通信与其他通信方式相比较，具有()的特点。A.通信距离远、覆盖地域广、不受地理条件限制B.以广播方式工作C.不能采用空分多址(SDMA)方式D.工作频段高E.通信容量大，传输业务类型多【答案】ABD15、电路交换的特点包括（）。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.实时性较好C.线路利用率高D.不存在呼损现象E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】AB16、计算机网络按网络覆盖范围大小可分为()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网E.专用网【答案】BCD17、通信建设工程项目负责人安全生产管理责任（）。A.项目安全生产标准化B.排查处理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】D18、数字电视信道传输标准主要有（）和卫星。A.微波B.地面C.分米波D.米波E.有线【答案】B19、工程参与单位发生()的，取消责任单位1～2年参与电信建设活动的资格。A.转包B.分句C.一般质量事故D.重大质量事故E.重大安全事故【答案】AD20、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经电信管理机关盖章同意的建设方案报()审批，履行建设手续。A.城市规划部门B.市政管理部门C.电信业务部门D.电信运营商E.电信规划部门【答案】AB21、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用OTDR监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还能测试()指标。A.光纤通道总衰减B.光纤单位长度损耗C.光纤长度D.光纤偏振模色散E.光缆对地绝缘【答案】BC22、电磁辐射监测点应选在开阔地段，要避开()等的影响。A.电力线B.高压线C.电话线D.树木以及建筑物E.雷电【答案】ABCD23、束管式结构光缆结构的缺点有()。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.成品光缆中松套管会出现后缩【答案】AC24、通信设备的抗震措施应包括（）。A.通信设备顶部应与列架上梁可靠加固，设备下部应与地面加固B.机房的承重房柱应采用“包柱子”方式与机房加固件连为一体C.地震多发地区列架必须考虑与房柱加固D.墙终端一侧，如是玻璃窗户无法加固时，应使用扁钢跨过窗户进行加固E.抗震支架要求横平竖直，连接牢固【答案】AB25、通信工程抗震的相关规定包括()等部分。A.电信建筑设防分类标准B.电信设备安装的抗震要求C.电信设备抗震性能检测D.电信设备抗震监理标准E.电信设备安装设计标准【答案】ABC26、关于金属管敷设要求的说法，正确的是()。A.预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50ramB.金属管道应有不小于0.01％的排水坡度C.建筑群之间金属管的埋设深度应不小于0.5mD.金属管内应安置牵引线或拉线E.金属管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有水泥、砂浆渗入【答案】AD27、4G移动通信主要由（）组成。A.用户设备（UE）B.无线网络控制器（RNC）C.操作维护子系统（OSS）D.增强无线接入网（E-UTRAN）E.增强分组核心网（EPC）【答案】AD28、基站工程参数表包含基站的()。A.经纬度B.天线方位角C.天线高度D.天线俯仰角E.基带测试【答案】ABCD29、广播电视中心由()组成。A.节目制作子系统B.节目资源管理子系统C.节目播出控制子系统D.节目监测子系统E.信号发送子系统【答案】ABC30、天馈线系统安装施工中，常用的吊装设备有()。A.卷扬机B.吊车C.手推绞盘D.升降车E.手扳葫芦【答案】AC31、用户工作区的终端设备可以是()。A.电话机B.PC机C.传感器D.检测仪E.交换机【答案】ABCD32、常见的聚光型灯具有()。A.光束灯B.新闻灯C.地排灯D.回光灯E.追光灯【答案】AD33、通信机房的环境要求包括()。A.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明【答案】ABC34、下列关于放电测试的说法，正确的有()。A.应在电池初充电完毕，静置1h后进行B.以3小时率放电，单体电池的终了电压为1.83VC.当采用电池内阻衡量电池质量时，以3小时率放电10小时电池内阻应合格D.10小时率放电至电池终了电压时，初充电后放电容量应不小于电池额定容量的70％E.核对性放电试验，放出额定容量的30％～40％时应及时补充电【答案】AD35、PTN网络结构分为（）。A.传输媒介层B.电路层C.通路层D.通道层E.传输媒质层【答案】ACD大题（共18题）一、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场,塔放设备供电电缆长约50米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15°,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》通信建设工程施工企业项目负责人应取得《中华人民共和国一级建造师注册证书》（通信与广电专业）和项目负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的《特种作业操作证》2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全二、某施工单位通过招投标以定额价格3.2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。问题：1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？2．施工单位缆线交叉的问题应如何防范？3．施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？4．监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？6．设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？【答案】1．电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。2．施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。3．施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。4．从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。6．设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24h内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。三、1．背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的5％，工程开工日期为4月1日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了15米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了2％的系数。2．问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知14天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。四、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。五、2008年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；(2)增加10公里管道光缆的施工工作量。A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致A施工单位停工两周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3合理。A施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为3周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于500万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的20天内审定完毕，即在8月10日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6本工程建设单位保修金的比例为5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即2009年11月1日六、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程》七、某通信运营商计划建设150km的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量，要求光缆接头的双向平均衰耗不大于0．03dB／个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资，建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时，沿线的相关部门都要求运营商自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量，运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中，操作人员严格按照规范要求认真操作，但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系，光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大；在后向散射曲线中，多处非接头点都存在较大的台阶。【问题】1．光缆接续的内容有哪些2．运营商在此工程管理中存在违规行为吗如果有违规行为的话，有哪些3．光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标4．在后向散射曲线中为什么会在非接头点出现多处较大的台阶【答案】1．光缆接续的内容包括：光纤接续、金属护层和加强芯的处理、接头护套的密封及监测线的安装。2．运营商在此工程中存在违规行为。其违规行为包括：未选定设计单位和施工单位。虽然运营商所选定的设计人员和光缆接续人员都有非常丰富的工作经验，但他们都没有相应的资质。擅自选定设计、施工人员的这种做法是不符合要求的。对于光缆敷设工作由线路沿线居民完成的做法也是不允许的。3．运营商要求的光缆接头衰耗指标比较高，在此项目中，要保证光缆接头衰耗满足指标的要求，运营商应在保证光缆质量的前提下选择具备相应资质的施工单位进行光缆敷设和光缆接续。从此项目的具体情况来看，施工人员和光缆厂家都无法将两芯接头衰耗值降低到要求的标准，应该是光缆本身的原因造成的，属于运营商订货厂验的问题。4．在后向散射曲线中，多处非接头点存在较大的台阶，说明光缆可能在敷设时出现结扣而受到损伤或光缆受到挤压等。由于运营商请线路沿线的居民进行光缆的敷设，光缆的敷设质量很难有保证。八、背景某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：①不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。②不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后，方可以开展招标活动。③标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制，且必须符合国家有关规定。④要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金，金额一般不应超过合同估算价的1%。⑤接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件，招标人应不予受理。⑥投标文件中存在两个报价的，未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，应视为废标。⑦建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。⑧返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金，建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。九、背景某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。问题1.列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。2.如果材料费实际开支平均为6500元/km,其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。3.计算本工程的成本偏差并简要分析。4.计算本工程的进度偏差并简要分析。【答案】首先计算技工总工日为1845，普工总工日为1975。1.拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本在此处一样，包括：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×7000元/km＝350000元其他成本：20000元共计：131750＋350000＋20000＝501750元2.已完工程实际施工成本：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×6500元/km＝325000元其他成本：25000元共计：131750＋325000＋25000＝481750元3.成本偏差＝已完工程实际施工成本－已完工程计划施工成本＝481750元－501750元＝－20000元计算结果小于零，说明本工程施工成本节约了。4.进度偏差＝已完工程计划施工成本－拟完工程计划施工成本＝501750元－501750元＝0元一十、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米×10元/延米=60000元一十一、A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出A现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。一十二、1．背景某项目经理部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目经理部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目经理部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2．问题(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理。项目经理部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求。【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目经理部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进入试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择得错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择得错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。一十三、某移动通信集团公司计划建设一项跨省长途光缆传输工程，计划2014年9月1日开工，2015年7月10日完工，集团公司要求各省建设单位于2014年9月7日前向省通信管理局质监机构备案。某施工单位中标了其中一设备安装单项工程，工程包工不包料。约定质保期为12个月，施工单位派人现场勘察，检查了机房的装修情况、机房温度和湿度、地槽、走线路由、机房照明情况和防静电地板。事件一：2015年4月检查发现电源线不合格，经多方协商，施工单位负责更换电源线。此事件造成15万元的经济损失，导致2015年7月25日才完成竣工验收，并投入使用。事件二：2016年9月，建设单位发现机房标签全部脱落，要求施工单位免费更换。问题：1.指出质量监督备案有哪些不妥之处，并说明正确做法。2.事件一中属于什么等级质量事故？列出事故责任单位。3.事件二中建设单位要求免费更换标签是否合理，应如何处理。【答案】1.答：（1）质量监督备案时间不妥。正确做法：建设单位应在开工前7天，即2014年8月25日前，办理质量监督申报手续。（2）质量监督备案部门不妥。正确做法：因为本项目是跨省工程，应向工业和信息化部通信工程质量监督机构申报。2.答：（1）事件一中的事故属于一般质量事故，按照质量故障等级划分，凡具备下列条件之一者，属于一般质量事故：①直接经济损失在20万元以下；②小型项目由于发生工程质量问题不能按期完工投产。（2）本项目采用包工不包料合同方式，电源线由建设单位提供，所以电源线不合格造成事故的责任单位是建设单位。3.答：事件二中建设单位要求免费更换标签不合理。理由：本项目于2015年7月25日完成验收并投产使用，合同约定质保期为12个月，保修期截止到2016年7月25日。而标签脱落问题发生在2016年9月，已经超过质保期，施工单位不负责免费更换。所以建设单位要求施工单位免费更换标签不合理。一十四、1．背景某施工单位通过招投标承揽到通信综合楼电源设备安装工程，工费以定额价格3．2折计取。合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经甲方同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格的变更申请。建设单位认为本工程为包工包料的承包方式，决定不予追加费用，要求施工单位按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作地排上。在施工过程中，现场监理人员一直进行旁站监理，全程见证施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。工程试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位委托现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。2．问题(1)分析本工程中，哪些工程参与单位应当电源线温度过高的问题承担责任。(2)施工单位应如何避免缆线交叉的问题(3)施工单位在本工程施工过程中存在哪些问题说明原因并指明应如何避免这些问题。(4)监理单位在本工程监理过程中存在哪些问题(5)建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求说明原因。(6)指出针对设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确，并说明理由。【答案】(1)电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的，设计单位应承担主要责任。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题并向建设单位提出变更要求，建设单位不予支持、不给施工单位增加费用也是导致此问题扩大的一个重要原因，因此，建设单位对此应承担重要责任。监理单位没有及时发现问题，也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。(2)施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的走向和路由；严格按施工操作规程和工程验收规范要求布放缆线；做好缆线的整理工作。(3)施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。(4)从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场来的监理人员不能胜任现场的监理工作。(5)建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位及时处理，不能及时处理时应作为遗留问题在初验限期处理。初验时发现的质量问题应由责任单位采取改正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。(6)设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24小时内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。一十五、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘查人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后安装分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查，并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生以下事件：事件1：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来，临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件2：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确定是由于光缆本身质量不合格造成的。【问题】1．指出安全技术交底工作的不妥之处，并说明理由。2．说明进场检验工作有哪些不符合规定。3．监理工程师拒绝签证是否合理简述理由。4．事件2发生后施工单位应该如何进行后续工作相关损失分别由谁承担【答案】1．安全技术交底工作的不妥之处：(1)项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥(不能兼任)，项目应设专职安全管理人员；(2)由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底；(3)会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的签字记录。2．光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检(逐一检验)，不能抽测。3．监理工程师拒绝签证是合理的。根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查(到场检验)，确认合格后才能签字。4．事件2发生后施工单位应进行的后续工作及相关损失的承担：(1)施工单位应向监理和建设单位现场代表汇报(报告、通知)；(2)施工单位应对不合格的部分进行返工(重新布放)；(3)光缆损失由建设单位(供货单位)承担；(4)工期及人工损失由施工单位承担。一十六、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工