2021-2022一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷A卷附答案

2021-2022一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷A卷附答案单选题（共80题）1、对于中、远地区(超过2000km)广播的短波发射台，天线发射前方1km以内，总坡度一般不应超过()。A.2％B.3％C.4％D.5％【答案】B2、在通信管道的施工中，管道中心线、直通人(手)孔的中心位置、角度、人(手)孔中心位置误差不超过规范要求，遇特殊情况变化较大时报()批准。A.建设行政主管部门B.规划部门C.当地通信管理局D.建设单位【答案】B3、通信局(站)的接地方式，应按()的原理设计。A.独立接地B.联合接地C.分组接地D.分级接地【答案】B4、通信机房拆除旧设备时应先拆除()。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线【答案】C5、标石的颜色、字体应满足设计要求，设计无特殊要求时，标石地面上的部分应统一刷白色，标石的符号、编号应为()，字体应端正。A.白底红色正楷字B.红底黑色正楷字C.白底蓝色正楷字D.红底白色正楷字【答案】A6、关于光纤的说法，错误的是()。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光线在穿插过程中从表面逸出【答案】C7、光缆沟回填土时，应先回填（）mm厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C8、在通信管道的施工中，开槽时遇不稳定土壤、挖深超过()m或低于地下水位时应进行必要的支护。A.1.8B.2.0C.2.2D.2.5【答案】B9、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括()。A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产管理制度和贯彻执行情况B.有效对安全生产进行现场监督检查C.组织本单位开展安全生产检查，及时消除事故隐患情况D.组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，组织、指挥预案演练情况【答案】B10、计算机互联网中的核心设备是（）。A.路由器B.服务器C.接入设备D.传输链路【答案】A11、传送网的主要技术要素有：传输介质、复用体制和()。A.电路调度B.传送网节点技术C.网络性能监视D.故障切换【答案】B12、4G移动系统网络结构可分为三层：物理网络层、中间环境层和()。A.接入网络层B.多媒体业务层C.应用网络层D.网络选择层【答案】C13、直流工作接地的主要作用是()。A.避免三相负载不平衡B.保证直流电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B14、WCDMA和CDMA2000的主要区别在于()。A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步【答案】D15、抗震设防在()时，蓄电池组必须用钢抗震架或柜安装。A.6度和7度B.7度和8度C.8度和9度D.9度和10度【答案】C16、广播电视中心设备多采用UPS系统供电，其主要功能包括稳压、外电瞬间断电保护、后备供电和()。A.漏电保护B.滤波C.负荷平衡D.配电【答案】B17、把不同功能的数字音频工作站通过网络系统将广播节目的录制和播出连成一个整体的系统是()。A.电子新闻的网络化B.电视节目的网络化C.广播中心的网络化D.数字音频的网络化【答案】C18、通过优化软切换门限方案，()系统可以实现无缝切换。A.GSMB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】C19、通信局（站）建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿入金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应（）就近接地一次。A.每隔5mB.每隔10mC.每隔15mD.每隔20m【答案】B20、人耳对()的声音感觉最灵敏。A.2000～3000HzB.2000～5000HzC.3000～5000HzD.3000～6000Hz【答案】C21、支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道（）、同步网、管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网【答案】A22、（）色散位移光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B23、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】C24、不属于通信网按业务类型分类的是()。A.模拟通信网B.电话通信网C.数据通信网D.广播电视网【答案】A25、（）是由于直射波与地面反射波到达收信端时，因相位不同发生相互干涉而造成的微波衰落。A.散射衰落B.闪烁衰落C.K型衰落D.波导型衰落【答案】C26、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设（）。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B27、安装天线时，垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5。，加固螺栓必须()。A.由左往右穿B.由右往左穿C.由上往下穿D.由下往上穿【答案】C28、()要求混响时间足够短，通常在0．25～0．4s。A.演播室B.录音室C.审听室D.控制室【答案】B29、6／4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅲ类地球站天线直径为()。A.3.4～5mB.3.5～5mC.3.6～5mD.3.7～5m【答案】D30、广播电视中心通常采用10kV供电，10kV用电设备处的电压偏差允许值为（）。A.±2.5％B.±5％C.±7％D.±l0％【答案】C31、交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、()等部分组成。A.燃油发电机组和蓄电池B.燃油发电机组和逆变器C.整流设备和逆变器D.整流设备和蓄电池【答案】B32、对某一设备单机性能指标进行测试的是()，是一项最基本的指标测试。A.卫星链路开通测试B.单机测试C.分系统测试D.开通测试【答案】B33、终端复用器（TM）可将一个STM-1信号解复用为（）个2Mbit/s信号输出。A.4B.16C.63D.64【答案】C34、我国GSM通信系统采用900MHz和1800MHz两个频段。对于900MHz频段，上行的频带为()。A.895～915MHzB.895～910MHzC.890～910MHzD.890～915MHz【答案】D35、广播电视中心设备多采用UPS系统供电，其主要功能包括稳压、外电瞬间断电保护、后备供电和()。A.漏电保护B.滤波C.负荷平衡D.配电【答案】B36、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙【答案】A37、需要安装的一列设备有多个机架时，应先安装()。A.列头机架B.列中机架C.列尾机架D.都可以【答案】A38、光传送网是一种以DWDM与光通道技术为核心的()结构。A.传送网B.传输网C.信令网D.接入网【答案】A39、吊杆式悬吊装置采用稠密布置的方法安装在演播室顶棚上，适用于面积()以上、顶棚高度大于7m的演播室。A.200m2B.800m2C.400m2D.100m2【答案】A40、我国现在“户户通”工程广播电视节目传输采用的规范是()。A.DVB-SB.MPEGC.DTMBD.ABS-S【答案】D41、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D42、（）除完成日常广播监测外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点【答案】B43、接通率是指在开局前应用模拟呼叫器和人工拨打进行大话务测试，包括对局内和局间(移动局和本地局)接通率的测试。局内接通率应达到()，局间接通率应达到98％。A.99.96％B.99.98％C.98.96％D.98.98％【答案】A44、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A45、()除完成日常广播监测工作外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点【答案】B46、SDH传送网是一种以()和光纤技术为核心的传送网结构。A.基带传输B.频分复用（FDM）C.时分复用（TDM）D.波分复用（WDM）【答案】C47、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。A.光纤长度应抽测80％B.用OTDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤C.光缆护层应进行耐压测试D.应进行偏振膜色散测试【答案】B48、软交换是一种提供()功能的软件实体。A.业务提供B.呼叫控制C.承载D.传输【答案】B49、按照《电信运营业重大事故报告规定(试行)》，电信运营业重大事故包括()。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户?小时【答案】C50、光缆中继段测试中使用稳定光源和光功率计进行的测试项目是()。A.光纤线路衰减系数(dB／km)及传输长度测试B.光纤通道总衰减测试C.光纤后向散射曲线测试D.偏振模色散PMD测试【答案】B51、关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.在与10kv以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开50mm间隙C.拉线地锚应埋设端正,拉线盘与地面垂直D.易被行人碰触的拉线应用绝缘材料保护【答案】C52、下列选项中，属于属于电路交换技术的特点是（）。A.对通信信号原封不动传送B.采用标准协议实现互通C.实时性好,线路利用率高D.业务提供与呼叫控制分离【答案】A53、网络优化中系统参数调整的内容很多，从BSS侧来看，不包括的是()。A.增加信道数B.交换的效率C.小区参数D.基站或天线的位置【答案】B54、模拟移动电话系统采用()技术。A.FDMAB.CDMAC.TDMAD.OFDM【答案】A55、在人(手)孔内作业时，首要应防止()。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】C56、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A57、管道进入人(手)孔窗口处应呈（），管头应终止在砖墙体内。A.圆形B.方形C.三角形D.喇叭口形【答案】D58、光分插复用器（OADM）可在光域直接实现()功能。A.上下波道B.交叉连接C.网络恢复D.波长转换【答案】A59、TCP协议的功能不包括（）。A.把数据分成数据包B.给数据包写上序号C.利用算法进行路由选择D.请求数据重发【答案】C60、某县移动公司在民用建筑上建移动通信基站，应按（?）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A61、4G无线接入网(E-UTRAN)由多个()组成。A.BTSB.BSC.RNCD.eNodeB【答案】D62、电缆扎线带过紧而压缩电缆，一般会使()处于不合格状态。A.近端串扰B.衰减串扰比C.传播时延D.回波损耗【答案】D63、塔顶放大器室外电源线为65米，防雷接地线安装正确的是（）。A.3点接地，接地线与电源线夹角10°B.3点接地，接地线与电源线夹角20°C.4点接地，接地线与电源线夹角10°D.4点接地，接地线与电源线夹角20°【答案】C64、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A65、线管不便于直接敷设到位时，采用()连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D66、下列移动核心网（）阶段在呼叫控制与承载的分离、语音和信令实现分组化。完成了移动核心网的电路域由电路交换到软交换的演进。A.2.5GGPRSB.3GUMTSR99C.3GUMTSR4D.4GLTER8/R9【答案】C67、发射机的防雷与接地宜采用()接地方式。A.分散的B.独立的C.分组的D.集中的【答案】D68、在管道的一个管孔内应布放多根塑料子管，每根子管中穿放一条光缆。在孔径90mm的管孔内，应一次性敷设()的子管。A.三根B.三根或三根以上C.一根D.一根或一根以上【答案】B69、支撑网包含同步网、信令网和()三部分。A.管理网B.运营网C.业务网D.信息网【答案】A70、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C71、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为B端，南向为A端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】C72、关于机房设备安装的内容，以下符合验收要求的是（）。A.走线架水平度每米偏差2mm?B.机架的垂直度偏差应不大于1%C.可在机架底角处放置金属片，最多只能垫机架的两个底角D.整列机架偏差3cm【答案】A73、软交换是一种提供()功能的软件实体。A.业务提供B.呼叫控制C.承载D.传输【答案】B74、塔顶放大器室外电源线为30米时，防雷接地线安装正确的是（）。A.2点接地，接地线与电源线夹角10°B.3点接地，接地线与电源线夹角10°C.2点接地，接地线与电源线夹角20°D.3点接地，接地线与电源线夹角20°【答案】B75、选择广播电视中心场地时，应使用精密声级计的（）测量其噪声环境A.慢档B.快档C.脉冲或脉冲保持D.峰值保持【答案】A76、由380／220V、50Hz的交流电源供电时，通信设备电源端子电压波型畸变率应小于()。A.1％B.2％C.2.5％D.5％【答案】D77、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位（）年参与电信建设活动的资格。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】A78、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C79、光缆架空过电杆的应做弯曲处理，伸缩弯在电杆的两侧的扎带间下垂()mm。A.100B.200C.300D.400【答案】B80、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为0．27s会产生()。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B多选题（共35题）1、广播电视发射塔安装完成后，对塔体要做的主要检测包括()。A.整体垂直度和整体高度偏差(≤H／1500)检测B.平台标高偏差检测C.塔体各面扭曲度检测D.接地和绝缘器件检测E.材料材质检测【答案】ABCD2、超高清晰度电视支持（）分辨率。A.1080x720B.720x576C.1920XI080D.3840x2160E.7680x4320【答案】D3、移动通信系统中的()属于自干扰系统。A.GSMB.CDMAC.TD-SCDMAD.WCDMAE.WSN【答案】BC4、分组交换中虚电路方式的特点（）。A.会产生失序现象B.不会独占线路C.需要预先建立逻辑连接D.适用于传真业务E.分组头中含逻辑信道标识【答案】BD5、移动通信的网络优化是平衡()之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.安全E.成本【答案】ABC6、直埋光缆线路工程中，下列情况中可以采用塑料管保护的有()。A.穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时B.穿越铁路时C.通过村镇等动土可能性较大的地段时D.穿越有疏浚可能的沟渠时E.穿越有挖泥可能的水塘时【答案】ACD7、IPv6的主要优势体现在（）。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.加入了对自动配置的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD8、关于单模光纤的应用，下列说法正确的是()。A.G.652主要应用在海底光缆中B.G.653主要应用在日本等国家C.G.654在我国干线网中大量应用D.G.655主要应用在DWDM系统中E.G.657主要应用在接入网中【答案】BD9、下列关于管道线路工程施工说法正确的是（）A.子管可跨人手孔敷设B.管孔占用先下后上，先侧后中，逐层使用C.敷设光缆时在管道进出口采取保护措施D.人手孔内光缆接头盒应设置与水线以上E.光缆接头距离两侧出口处的光电缆长度不小于400mm【答案】BCD10、为了使录音室隔绝外面的噪声，通常采用()措施进行处理。A.墙壁和顶棚上加装适当的吸声材料B.墙体采用厚墙或双层墙C.采用密封式的双层窗D.采用特制的双层门E.采取浮筑式结构，形成“房中房”【答案】BCD11、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的()。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】AD12、DWDM系统主要网络单元有()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光纤放大器（OA）D.分插复用器（ADM）E.交叉连接器（DXC）【答案】ABC13、光缆的单盘检验中光电性能检验的内容包括()。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测试C.光纤后向散射信号曲线观察D.光缆护层的绝缘检查E.光缆外护层目视检查【答案】ABCD14、常用双绞电缆的特性阻抗是（）。A.600ΩB.150ΩC.120ΩD.100ΩE.75Ω【答案】BD15、下列关于综合布线施工要求的说法，正确的有()。A.建筑群之间金属管的埋深应不小于0.5mB.线槽水平偏差≤3mm／mC.设备间的双绞电缆预留长度一般为3～6mD.线槽转弯或线缆接头处应支撑保护E.典型六类电缆的弯曲半径应大于40mm【答案】CD16、挖掘通信管道沟(坑)时如发现埋藏物，特别是()等必须立即停止施工，并负责保护现场，与政府部门联系。A.文物B.古墓C.自来水管D.电力线E.煤气管道【答案】AB17、网络优化中参数调整的内容很多，从BSS侧看，主要包括()。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】CD18、从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.系统容量【答案】ABCD19、敷设电源线的基本要求包括()。A.电源线必须采用整段线料，中间无接头B.馈电采用铜(铝)排敷设时，铜(铝)排应平直，看不出有明显不平或锤痕C.电源线正极应为蓝色标志，负极应为红色标志，保护地应为黄色标志D.胶皮绝缘线作直流馈电线时，每对馈电线应保持平行，正负线两端应有统一红蓝标志E.电源线末端必须有胶带等绝缘物封头，电缆剖头处必须用胶带和护套封扎【答案】ABD20、各基础电信业务运营商可以在电信业务经营许可的范围内投资建设()等电信设施。A.电信管道B.电信杆路C.通信铁塔D.广播发射天线E.电视发射塔【答案】ABC21、管理网的主要功能是()。A.根据各局间的业务流向、流量统计数据有效地组织网络流量分配B.为电信网内所有电信设备的时钟(或载波)提供同步控制信号C.在出现故障时根据告警信号和异常数据采取封闭、启动、倒换和更换故障部件等D.按照分配的IP地址对分组进行路由选择，实现对分组的处理和传送E.根据网路状态，进行调度电路、组织迂回和流量控制等，以避免网路过负荷和阻塞扩散【答案】AC22、全色谱双绞通信电缆的芯线由纯电解铜制成，一般为软铜线。其部颁标称线径有()。A.0.3mmB.0.4mmC.0.5mmD.0.6mmE.1.0mm【答案】BCD23、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成。其中有线部分完成网络功能，包括()等。A.交换B.用户管理C.用户终端的接入D.漫游E.鉴权【答案】ABD24、在通信管道中，宜建设手孔的管道有（）。A.小区内部的管道B.建议塑料管道C.分支引上管道D.大型机房引入点E.管线较多的管道【答案】ABC25、基站天馈线系统需做防雷处理的位置有()。A.馈线在室内与软跳线连接处B.塔顶放大器与馈线连接处C.馈线与天线连接处D.馈线靠近防水弯处E.塔顶放大器与室外光缆连接处【答案】ABCD26、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应（）。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接入和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC27、（）是第四代移动通信系统的核心。A.智能天线B.多入多出C.软件无线电D.正交频分复用E.接力切换【答案】BD28、通信电源交流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器【答案】BCD29、我国有线电视监测系统的主要任务包括()。A.安全监测B.用户监测C.内容监测D.质量监测E.分频监测【答案】ACD30、第五代移动通信系统的无线技术创新包括（）。A.大规模天线阵列B.超密集组网C.新型多址D.全频谱接入E.网络功能虚拟化【答案】ABCD31、移动通信直放站不宜设在()附近。A.大功率无线电发射台B.大功率雷达站C.大型X光设备D.高频炉E.高速公路隧道【答案】ABCD32、PTN网络结构分为（）。A.传输媒介层B.电路层C.通路层D.通道层E.传输媒质层【答案】ACD33、光缆和接头在人孔内的放置应符合()的要求。A.光缆应在托板或管壁上排列整齐，上、下不得重叠相压，不得互相交叉或从人孔中间直穿B.电缆接头应平直安放在铁架中间，并考虑留有今后维护中拆除接头包管的移动位置C.光缆接头的一端距离管道出口处的光缆长度不应小于40cmD.接头不应放在管道进口处的上方或下方，接头和光缆都不应该阻挡管道的空闲孔，避免影响今后敷设新光缆E.人孔内的光缆接头盒需要识别标志或标志吊牌，光缆本身不需要【答案】ABCD34、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】AD35、移动通信直放站不宜设在()附近。A.大功率无线电发射台B.大功率雷达站C.大型X光设备D.高频炉E.高速公路隧道【答案】ABCD大题（共18题）一、1．背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的5．2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2．问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。二、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。问题：1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.质量监督站的做法是正确的，因为质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。2.建设单位提供的材料也需要检验，按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。3.①赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤。②不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡。③随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。4.项目经理的做法是错误的，因为六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。5.馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房，工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10~20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。三、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。四、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】1.（1）不妥之处1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在施工前进行。（2）不妥之处2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；五、某施工单位中标一设备安装工程，项目开工前，项目要求专职安全员制定施工组织设计，并监督施工中重要工序的施工方案，并安排安全员对全体施工人员进行安全技术交底。安全员对高处作业提出以下要求：1、施工人员在5级以上阵风天线上下塔时，必须佩戴安全帽、安全带及其他安全防护用具，以确保上下塔安全2、在雷雨天气上下塔时，确认铁塔接地装置安全，同时规范穿戴绝缘鞋、绝缘手套与防护用具，放置触电3、高温天气施工时，应采取措施防止人员中暑，气温过高停止施工。4、施工单位应划定安全禁区，设置警示牌，禁止围观市民穿越施工现场。施工过程中，发生如下事件，一施工人员不慎从塔上跌落，同是其所带工具包内的工具将下方一上塔作业人员头部创伤，并致使地面一驻波比测试仪损坏，所幸两人均无生命危险，也无其他财产损失。问题：1.对安全员要求有什么不妥，并补充安全员职责2.指出高处作业不妥之处，并说明理由3.判断事故等级，并分析造成事故可能原因4.馈线安装的质量控制点有哪些。【答案】1.1）要求安全员制定施工组织设计不妥正确做法：项目负责人主持编制，施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批2）安全员对全体施工人员做安全技术交底不妥正确做法：工程施工前，应由施工单位技术人员进行安全技术交底安全员职责：认真落实安全规章管理制度，确保项目安全生产加强日常安全管理，参与编制事故应急救援和演练现场安全检查，消除安全隐患，发现问题及时处理，必要情况下下令停工检查监督危险性较大部分分部分项工程安全专项方案实施整理归档项目安全资料解析：安全技术交底5W，安全员职责属于较为综合题目2.1）施工人员在5级以上阵风上下塔作业不妥理由：根据相关规定，风力达到5级及以上严禁高处作业2）施工人员在雷雨天气上下塔作业不妥六、1．背景A施工单位具有通信信息网络系统集成甲级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量分包给具有通信信息网络系统集成丙级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2．问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题应怎样做(3)机架安装工作的质量控制点有哪些(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚。【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题主要有：①在工程招投标阶段，没有充分考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由A施工单位承担；②A施工单位无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给B施工单位，错误地估计了A施工单位管理能力。(2)B施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位在施工中不应按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位应根据施工现场的具体条件、自己管理人员和施工人员的实际水平以及以往工程中不合格的发生情况对工程中的重要过程和质量控制点进行控制。④B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。⑤B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论A施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚；对于B施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。七、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；八、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2m。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。【问题】1．本工程施工现场的环境因素是什么2．说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3．现场勘察还应包括哪些内容4．本工程设立临时设施的原则应是什么5．对PVC管质量问题，施工单位应如何处理6．清刷管道时，对于密封性高的塑料管道应采取哪些措施【答案】1．本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2．开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过2m或低于地下水位时应进行必要的支护。3．现场勘查应包括的内容：(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响；(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施；(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4．设立临时设施的原则：(1)距离施工现场较近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。5．施工单位在进场验收时，发现PVC管的管壁厚度偏小并超过了规定的误差范围，应将此批PVC管作为不合格品处理，并在其上作出明显的标识单独存放，决不允许用于工程。同时施工单位还应依据PVC管订货合同的规定，追究供货厂家的责任。如果施工单位因此批材料不合格需要更换而导致施工进度滞后，还应采取相应措施保证工程按期完工。6．对于密封性较高的塑料管道，可采用自动减压式洗管技术，利用气洗方式清刷管孔。九、A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出A现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。一十、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。一十一、1．背景某项目部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2．问题(1)本工程的竣工资料中，竣工文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求?【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进人试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。一十二、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km×1000m×6元/米=180000元=18万元BCWP=35km×1000m×6元/米=210000元=21万元ACWP=20万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI>1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI>1，成本节支。3.1.答：第1周末BCWS=10×7×500+3000×1/2=36500元第5周末BCWS=（10×2×7+4×7+8×7+4×7×2）×500+3000+400+100000+200=243600元2.答：第1周末BCWP=（10×2×7×500+3000）×70%=51100元第5周末BCWP=10×2×7×500+3000+4×7×500+400+8×7×500+100000+（4×2×7×500+200）×80%=237960元一十三、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场,塔放设备供电电缆长约50米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15°,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》通信建设工程施工企业项目负责人应取得《中华人民共和国一级建造师注册证书》（通信与广电专业）和项目负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的《特种作业操作证》2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全一十四、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。一十五、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。一十六、某施工单位中标一设备安装工程，项目开工前，项目要求专职安全员制定施工组织设计，并监督施工中重要工序的施工方案，并安排安全员对全体施工人员进行安全技术交底。安全员对高处作业提出以下要求：1、施工人员在5级以上阵风天线上下塔时，必须佩戴安全帽、安全带及其他安全防护用具，以确保上下塔安全2、在雷雨天气上下塔时，确认铁塔接地装置安全，同时规范穿戴绝缘鞋、绝缘手套与防护用具，放置触电3、高温天气施工时，应采取措施防止人员中暑，气温过高停止施工。4、施工单位应划定安全禁区，设置警示牌，禁止围观市民穿越施工现场。施工过程中，发生如下事件，一施工人员不慎从塔上跌落，同是其所带工具包内的工具将下方一上塔作业人员头部创伤，并致使地面一驻波比测试仪损坏，所幸两人均无生命危险，也无其他财产损失。问题：1.对安全员要求有什么不妥，并补充安全员职责2.指出高处作业不妥之处，并说明理由3.判断事故等级，并分析造成事故可能原因4.馈线安装的质量控制点有哪些。【答案】1.1）要求安全员制定施工组织设计不妥正确做法：项目负责人主持编制，施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批2）安全员对全体施工人员做安全技术交底不妥正确做法：工程施工前，应由施工单位技术人员进行安全技术交底安全员职责：认真落实