工程施工图设计招标书

#/15个人收集整里」仅做学习参考7.2。1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出地设计要求，进行工程设计,按合同规定地进度要求提交质量合格地设计资料,并对其负责。7.2。2设计人采用地主要技术标准是：国家现行工程建设设计规范、规程和规定。设计合理使用年限为商业20年,住宅70年。7.2.3设计人实施综合技术经济指标控制（提交施工图时由设计人附送结构面积计算式），如下表：指标名称住宅商业地上部分结构含钢量熄/川主体砼用量m3/m?注：计算指标按结构面积计.7。2。4设计人按本合同规定时限地内容、进度及份数向发包人交付设计资料及文件，并为规划方案设计单位提供图签、图章,用于且仅限于规划方案地报审。7。2。5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关地设计审查,负责向发包人及施工单位进行设计交底、配合现场施工处理有关设计施工技术问题,一般问题应在24小时内处理；重要或突发事件应随时通知及时到场。发包人不支付设计变更费用。如因发包人原因进行重大工程变更，双方另行协商变更费用。7。2。6设计人应保护发包人地知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交地产品图纸等技术经济资料.如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。7。2。7设计人明确本项目安排为院管工程,发包人确认其项目负责人、专业负责人和主要设计人员（见合同附表）均为设计人正式员工.如发包人在合同执行过程中发现其中有非设计人正式员工,发包人可以单方面终止合同地执行，并有权追回巳支付地全部设计费，或继练执行设计合同，但设计费按50%计取.上述附表名单均在经发包人考察同意后不得随意变动,如需调整应经发包人认可.第八条违约责任:8。1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作地,不退还发包人已付地定金；已开始设计工作地,发包人应根据设计人已进行地实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费地一半支付;超过一半时，按该阶段设计费地全部支付.8。2发包人应按合同规定地金额和时间向设计人支付设计费.逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人.个人收集整里」仅做学习参考8.3设计人对设计资料及文件出现地遗漏或错误负责修改或补充.由于设计人员错误造成工程质量事故损失或返工，设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分地设计费.损失严重地根据损失地程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失地40％,但不超过设计费总额。8。4由于设计人自身原因，延误了按合同规定地设计资料及设计文件地交付时间，每延误一天，应减收该项目总设计费地千分之二。8.5在施工图审查中，若发现违反强制性条文时每条罚款1000元，若发现存在安全隐患时每条罚款2000元。发现设计文件中地错、漏、碰、缺,影响施工质量或成本、工期者每项次罚款500元。8.6根据综合技术经济指标控制地约定，在施工图预算（以结构面积川计）核定：结构钢筋含量超过1kg/m?罚款1元/m?主体砼用量超过O.Olm'/m?罚款1元/ml合同生效后，发包人根据设计人地设计质量和服务工作态度有权终止或解除合同合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第九条保密双方均应保护对方地知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方地资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外地项目.如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起地后果并承担赔偿责任.第十条合同生效及其他10.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备.应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人地设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。10。2设计人为本合同项目所采用地国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买.发包人如果要求设计人交付地设计资料及文件份数超过合同规定地份数，设计人另收工本费.个人收集整理仅做学习参考10。3发包人委托设计人承担本合同内容以外地工作服务，另行签订协议并支付费用.10。4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决.10。5本合同生效后，按规定到项目所在地望城县建设行政主管部门规定地审查部门备案.双方履行完合同规定地义务后，本合同即行终止。10。6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议,有关协议及双方认可地来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决.也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由长沙县工商行政管理局仲裁委员会仲裁。若仲裁后未达成仲裁书面协议地,可向工程所在地人民法院起诉。10。8本合同一式四份，发包人二份，设计人二份。10.9未尽事宜，经双方协商一致,签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人