2021新版工程工程合同10篇

9

J

J编号：JZ-202133440

2021新版工程工程合同10篇

Thecontentofthiscontractisonlyareferencefortheparties.

Thespecifictermsofthecontractmaybeaddedordeletedaccordingtotheactualsituation.

Donotapplythemdirectly.

甲方：________________________

乙方：________________________

签约地点：_____________________

签约时间:

工程工程合同10篇

说明：本合同内容仅是提供给当事人的一种参考，具体合同条款视情况而定，可新

增或删减某些条款，以实际情况做相应调整，切勿直接套用。文件为word版本，可下

载编辑打印。

工程工程合同篇1

甲方：___________________

乙方：___________________

此合同本着公平、公正的原则，经双方商量而订立。

第一条合同目的

经双方商量，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范

围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂

靠期内的注意事项。

第二条甲方的基本权利和义务权利：

(1)甲方每年向乙方收取人民币万元整，作为管理服务费。

(2)乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之

__O

(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面停止本协议，

本年度管理服务费不予归还。义务：

(1)甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件

和经营许可。

(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

第三条乙方的基本权利和义务权利：

(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向

甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。

(3)充分甲方资质，完全自主的开展相关产品经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

(5)一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

义务：

(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决经营事件，相关经营条件自主负责解决。

(3)认真负责进行经营事件的合法性，对发生的产品问题和违法事件乙方

负完全责任。

(4)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，

若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿

和处罚。

(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经

营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

第四条乙方经营项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由

乙方自主办理。

第五条乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承

担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

第六条乙方应当在合同签订时付清管理服务费。

本合同以签订日期为生效日，有效期一年，一式肆份，甲、乙双方各贰份。

本协议未尽事宜双方另行商量解决。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

法定代表人（签字）：身份证号码：

__年__月____日____年月____日

工程工程合同篇2

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、

信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本

亮化合同。

一、工程概况

1、工程地址：世纪大道西侧

2、工程范围及要求

酒店楼体用霓虹灯勾勒轮廓;外部主楼体亮化。

3、工程期限

开工日期：20xx年1月10日;竣工日期：20xx年1月25日，合同工期总

日历天数15天（如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延）。

二、工程（款）造价

金额（大写）：捌万贰仟元整（人民币）¥:82000.00元

三、甲方义务与权利

1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款；

2、甲方如发现有质量问题，有权要求乙方予以调换；

3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有

关部门协调解决。

四、乙方义务与权利

1、乙方对工程质量负责的期限（保修期）：灯具均保修一年；

2、乙方使用的材料由其自行提供，但应确保材料的质量达到国家有关标准;

3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。

五、付款、结算方式

开工前预付伍万伍仟元（55000.00元），工程竣工（亮灯）后一次性付清剩余

工程款。

六、违约责任

双方必须认真履行本合同的内容，任何一方未履行本合同所规定的条款均

视为违约，其违约责任按照《中华人民共和国合同法》的有关条款进行赔偿。

七、合同争议的解决方式

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列方式

解决：依法向当地人民法院起诉

八、附则

1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本同具有同等法律效力；

2、本合同附有《工程预算清单》一份，工程预算捌万贰仟元整，甲方同意

按照捌万贰仟元整支付。

3、本合同一式两份，双方各执T分，由双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：乙方（签章）：

法定代表人：委托代理人：年月日

法定代表人委托代理人：年月日

工程工程合同篇3

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

经甲、乙双方充分协商，结合工程具体情况，本着互惠互利的原则，甲方

将工程交与有专业资质的乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中

华人民共和国合同法》以及国家相关法律、法规特签订本合同，以供双方共同

遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、保温形式及保温层厚度：胶粉聚苯颗粒外墙外保温25mm、30mmo

4、执行标准：现行保温相关标准和图集以及按设计图。

二、承包范围：外墙夕M呆温。

三、承包方式：包工包料（乙方自行负责材料采购及组织施工）;包检测合格、

包验收合格、包资料包交验合格。

四、合同工期：

工程总工期约天（不可抗拒的因素除外），每栋进场日期到施工结束，具体

进场日期以甲方书面通知及经甲乙双方共同现场查勘具备进场条件为准。

五、合同价款、结算方式及付款方式:

1、本工程暂定工程量为：保温部分约51000平方米，非保温部分约

24000平方米（以现场实际施工面积为准。）最终结算方量以双方现场实际收方

为准。

2、本工程保温部分包干单价为：25mm厚为39元/平方米，30mm厚为

40元/平方米（其中包括人工、材料、资料、检测、安全、验收）。非保温部分包

干价为元/平方米（非保温和底糙层甲方免费向乙方提供河沙、水泥）。

3、结算方法及付款方式：每月按工程进度的80%支付工程进度款（每月的

25日计量，次月的10日前支付工程进度款。）。工程大面积完工后支付至总工

程款的80%，保温工程单项验收合格后，一个月内支付至总工程款的95%,其

余5%作为工程质量保修金，从保温工程完工之日算起，一年之内付清。

六、甲方的权利和义务：

1、有权审定乙方编制的施工方案，对乙方施工中的工程质量、工程进度、

安全文明施工等实行全过程的监督管理，定期或不定期对施工现场的质量、安

全文明施工情况进行检查，对不符合质量、安全文明施工要求和公司有关规定

以及损害公司形象、信誉的行为有权制止。

2、应提供完整的施工作业面给乙方，甲方不能因自己其他部分施工方便而

影响乙方施工，如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，双方友好协商。

3、应协助安排乙方的施工用水、电接口、材料堆放临时库房、工人临时住

房。

4、应协助乙方做好已完工部分的成品保护工作。

5、单栋工程施工完成后甲方应在10日之内组织验收，逾期不验收则视为

认同该工程合格。

6、应按合同约定支付工程款。

七、乙方的权利和义务：

1、认真履行本合同，重合同，守信用，依法建设，守法经营，维护甲方的

信誉和形象。

2、参加甲方组织的现场交底，拟订施工方案和进度计划。

3、主动接受国家相关职能部门及国家在质量、安全文明的监督、管理和检

查，自觉遵守甲方的有关技术质量管理制度、安全文明施工管理制度等的规定。

4、指派为乙方驻工地代表，联系电话，负责合同的履行，按要求组织施工,

保质、保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。若因质量原因造

成返工，由乙方负责完成。

5、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。作好各项质量检查

记录，编制工程结算。

八、质量、安全、文明施工管理：

1、本工程质量等级确定为：合格。

2、本工程安全、文明施工达合格。

3、本工程质量、安全以及在施工过程中自觉地接受甲方有关管理人员的监

督和检查，并遵守甲方的有关技术管理制度、安全文明施工管理制度等规定，

接受甲方管理人员的监督检查，认真作好施工现场的安全、文明施工工作，做

到标准化管理。

4、如甲、乙双方有争议时，以政府质监、安全部门认定为准。

5、乙方施工人员进场后，甲方须为其买工伤保险及意外伤害险。

九、违约责任:

1、甲方应按合同规定的时间付款，每延迟一月，应按未付工程款总额的5%

作为违约金赔偿给乙方。

2、乙方若因自身原因未按时将工程交付甲方使用，则应承担每延误一月所

应承担的工程款5作为违约金。

十、其他约定：

1、垂直运输（指施工升降机但不含施工吊篮）、脚手架、相关配合及工人临

时住房由甲方免费提供。

2、乙方自行负责施工吊篮及锚具等及相关配套和辅助工具。

3、双方在本合同履行中发生争议，首先协商解决，当协商不成时，可向原

告方人民法院起诉，由人民法院裁决。

4、未尽事宜双方本着友好的原则协商解决。

5、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月—日_______年_月一日

工程工程合同篇4

方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，

经双方协商签定合同如下：

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包方式：包工包料

4、工程概况：建筑面积平方米。

二、工程装修内容

综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

三、工程造价

工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；

工程造价为：¥元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）

四、工程期限

工程开工日期：年月日

工程竣工日期：年月日

五、质量要求

按国家建设部行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，

及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如

出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，

乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。办公室装修合同范本

六、付款方式

1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的

2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的

3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的

4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。

七、双方责任

1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求提供现场使用的水、电位

置才是供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉

及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违

约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定

综合单价后，以"现场签证形式"由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决

算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变

化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机

构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

甲方单位名称：乙方单位名称：

（盖公章）（盖公章）

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

年月日

工程工程合同篇5

甲方：

乙方：

甲方双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，本着平等互

利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：

一、防水施工

1、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工

程。

2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。

3、防水施工价格

本次防水施工为双包方式（包工包料）…此价款为本工程固定造价，总

价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。

4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋

面全部工程项目，遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。

5、施工质保

甲方同意将I卜漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要

求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所

有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直

至修复完成。

本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无

偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨

检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏

部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。

6、双方责任

甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人

员故意引起的损坏，后果由甲方负责。

乙方责任：

1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙

方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。

2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包

含保险费用。

二、施工程序及施工要求

1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到

防水施工要求。

2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。

3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。

4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸

业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状

或照价赔偿。

5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损

害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外

事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。

6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另

行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。

三、付款方式

该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额

工程款。

四、附则

1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有

约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。

2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商

达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本合同一式两份、甲乙双方各执T分，经双方签字或盖章后生效。

甲方：乙方：

代表签章：代表签章：

年月日年月日

工程工程合同篇6

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在

确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙

方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况,

双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条劳务分包人资质情况及人员

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件

（身份证）法人委托书、被委托人证件（如果授权）

（注:以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同

附件，附在合同内。）

2、人员

施工负责人:—职务:队长职称:工程师

技术负责人:—职务:总工职称:工程师

第二条劳务分包工程项目及劳务报酬

1、分包工程项目

工程名称：

工程地点：

分包范围：

2、劳务报酬

（1）按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包

项目清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。

（2）甲方按业主与甲方签订的合同综合单价（或业主批复的新增单价）收取的

综合管理费，最终结算依据为业主批复的乙方承担的工程费用结算书金额。

（3）本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。

（4）劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工

作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检（自检）管理、

环境保护、劳动保护、调遣（进出场）临时工程（建设、拆除与恢复）缺陷修复、税

金（营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人

所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同

明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。

(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等

一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如

有索赔按索赔条款处理。

(6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、

104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占％.

(7)本项目发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承担。

(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、

所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用),乙

方承担费用元(元)整。

(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承担，

由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴纳。

第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求

1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。

2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难

以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派

继任者。

3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。

第四条分包工程期限

1、总工期以业主和公司的工期为准。

2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

第五条工程质量

1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定

标准，分项、分部工程一次性验收（检验）合格率100%,单位工程合格率100%.

2、乙方按照《四川省雅碧江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文

件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工，工程质量必

须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求，并

令甲方、监理工程师和业主满意。

3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的

质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指

导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方

计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件接受，由此所造

成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。

4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施

工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地（每月不少于25天），甲

方有权对乙方处以罚款伍仟元•人♦次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用

以及造成的一切后果由乙方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一

份上场主要人员名单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对

乙方罚款伍仟元，若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予

以更换。否则对乙方处以伍仟元•天•人的罚款。

5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检

查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，

方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一

切损失由乙方负责承担。

第六条安全施工、环境保护和文物保护

1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业主监理要求

建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设，

随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作,

消除事故隐患。

2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任

何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。

3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向

甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按

合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，

做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工

时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进

行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，

施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包

干使用。

5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正确使用，确

保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。

6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时

内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极

给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付

甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。

7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，

严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将

保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。

8、甲方有权检杳乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，

否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚，直至安全隐

患消除为止。

9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故

的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其

损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任。

10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场

10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方力理暂住证。若违反社

会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承担，给甲方造成声誉、经济损失的，

甲方有权给予经济处罚。

11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程

所承担的比例34%进行分摊。

12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，待本合同工

程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否则，甲方将根据对乙方的

安全指标考核结果具体情况予以扣留。

13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、

环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境保护

措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染

环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方

法不当引起的对环境污染和破坏。

14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保

护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保

护，若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。

15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等

安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，

均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲

方有权终止合同。

第七条工期延误

1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等

原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。

2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方

原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确

认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不

可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。

3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，

甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。

第八条材料供应及机械设备使用

1、材料供应

(1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方

供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方

自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采

购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并

提供发票复印件T分)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲

方实际购买的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上

报合理的材料计划，否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延，其责任由乙

方全部承担。《甲方提供材料清单》见附表。

(2)除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采

购的材料必须保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每

次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业

主同意，试验合格后方可使用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。

(3)施工中乙方采购材料的‘保管、使用、回收等全部由乙方负责。

(4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙

方自行承担。如果业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后按照

《雅碧江两河口水电站交通工程3#公路ii标段施工》招标文件合同专用条款第

70.1条进行调整。

2、施工机具、机械设备供应

(1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应及时组织上场，

安排操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。

(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。

(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。

第九条变更设计

1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织

施工。

2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工

技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。

3、对于人力不可抗拒的自然灾害（如战争、瘟疫、地震）所造成的损失，由

乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复（损失金额）后，按标段批复总额％进

行补偿。

4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统

一下浮。

第十条计量与结算

1、对业主计量:乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及

施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方

报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。

2、甲方对乙方的计量:甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量

清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方

对业主结算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全

部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。

3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、

质量人员审查。

4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数

量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负

责现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提

交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期

间发生的一切费用均由乙方承担。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计

量。

5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工

程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业

主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的

甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及

时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。

6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过

设计图纸数量为准。

7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙

方范围内的复印给乙方T分。

8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的乘除部分、周转材料、

机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料不足部分和机具损毁部

分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由计划部门结算。

第十一条劳务报酬价款支付

1、劳务报酬的支付:甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款

项（包括代发工资、代付和代缴款项等）,从银行转账支付。

2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质

量保证金（工程质量保证金限额亿、%、%二万元，如果变更超过业主规定的限额

需要增加，乙方也相应增加）%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、

租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。

3、预付款待业主支付后，按乙方承担工程比例支付乙方，乙方确保专款专

用，不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两次支付，支付比例及程

序按照《雅碧江两河口水电站交通工程3#公路ii标段施工》招标文件专用条款

第60.5条规定支付。

4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相

关条款按业主对甲方要求进行。

5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始

依据和本次申请拨付资金开支计划，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、

签署意见后，依据《劳务施工合同》条款，方可拨付工程进度款。否则，不予

拨款。

6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关

资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。

7、支付方式:在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银

行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，

甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极采取措施不得影响工程进度，延

期支付的资金不计利息和违约金。

第十二条履约保证金

1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。

2、若合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，则履约保证金予以扣

除。

3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，则按约定返还乙

方履约保证金。

第十三条履约、质量保证金返还

1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部

验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该

款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有安全、质量问题（或隐患）

或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权

动用该保证金进行善后处理。（由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或

不足额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还）

2、质量保证金返还

工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修

费后一个月内返还乙方。

第十四条甲方权利及义务

1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量

负总责。

2、负责该工程项目的控制测量、试验工作（乙方试验人员全面配合），及时

提供施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，

协助乙方解决技术难题;收集整理技术档案资料和交工验收。

3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目标，下达年、季、月、旬（周）

施工计划，审核材料、设备计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施

工的控制、监督、检查和验收。

4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按

要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部承担。

5、负责验工计价。

6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系;对现场管

理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进行检杳评比并给予表彰和奖罚。

7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承担;若因乙方原因被业主或监

理通报，每通报一次罚款10000-20000元。

8、在拨付劳务报酬前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣

工工资进行代扣、代发和监督兑现。

第十五条乙方权利及义务

1、对本合同劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现

场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应

资格证书的熟练工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工

现场，并满足施工需要。负责编制详细施工方案，报甲方批准后实施。乙方承

诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要

机械设备清单》。

2、协助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优，杜绝质

量事故。

3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他单位协调配

合，接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人

员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。

4、配合甲方现场控制测量及试验工作，熟悉图纸，严格按照设计文件、施

工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工

安全;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣

工交验工作，申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及竣工资料的完成，上

报施工计划、报表，遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理办法，配合甲

方办理交工验收。

5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报

欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必须由乙方施

工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在

乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其

他经济来往，由乙方自行偿还，甲方不承担与此相关的田可责任及费用。

6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。

7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工计划，并有保证措施，乙方必须

无条件地接受甲方的施工计划安排，并保质、按期完成。及时、准确、真实地

向甲方上报各种资料、报表、数据等。

8、在施工中乙方必须加强环境保护，防止水土流失，否则由此引起的一切

后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，若乙方未

及时处理，甲方有权委托其他人员进行善后处理，费用从乙方的计价款或质量

保证金中扣除。

9、乙方严格按照技术规范要求控制好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相

应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不论乙方出于任何原因

而造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均

不予以计量，由乙方自行承担。

10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，若因

乙方原因造成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方承担，并在当月计量支付款中

扣除。

11、乙方必须确保洞内"三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电,

通风防尘和照明符合规范要求。否则，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙

方进行每次壹万元的处罚，且甲方可以委托其他单位进行施工，由此带来的一

切损失和费用均由乙方自负。

12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，出现任何问题均

由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。

13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理办法和业主的安全管

理规定，甲方统一采购，乙方无条件服从。

14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。

第十六条自然灾害

由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失，参照建设单位或保险公司补

偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后给予补

偿。

第十七条违约责任

1、乙方承包施工的工程项目禁止分包或转包，如经发现甲方将拒绝对乙方

进行计量支付，甲方有权终止合同，乙方必须无条件服从，由此而造成一切损

失由乙方承担，乙方无条件退场。

2、在业主组织安全、质量、进度检查中，由于乙方原因造成甲方连续两个

月被业主评价为较差，则对乙方处罚伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责

人分别处罚壹仟元，；若由于乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差，

甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方在7天内退场，由此引

起的一切责任及损失均由乙方承担。

3、乙方必须按本合同规定的质量、工期要求完成本合同工程的施工，否则

乙方应全部承担业主对甲方的处罚和甲方对乙方的处罚。

4、乙方应按照甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙

方设备、人员在合同签订后5天内未能及时到场或不能全部到场，则甲方有权

另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元•人和伍仟元•台机械设备的处罚，由此引

起的一切损失由乙方承担。

第十八条合同组纷

在履行合同中若出现纠纷时，双方应公平、合理的进行协商解决，若不能

协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西

安市中级人民法院起诉。

第十九条补充协议

本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同

等的法律效力。

第二十条合同的终止与生效

本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及

甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评

价认为乙方不具备履行合同的能力，本合同无效，乙方立即退出施工现场，甲

方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何

费用。甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕，缺陷责任期结束，本合同自行

失效。

第二十一条其他

1、合同签订地点.

2、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方:（盖合同专用章）乙方:（盖章）

甲方法定代表人乙方法定代表人

或或

授权的代理人（签字）授权的代理人（签字）

开户银行:开户银行：

账号:账号：

签约地点:签订日期:年月日

工程工程合同篇7

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

甲方承建的施工室内天花吊顶单项施工，于年

月_______日由甲方发包给乙方，采用包工包料方式进行施工。为了明确施工

内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本施工的具体情况，

特商定如下条款，共同遵守执行：

一、施工内容：施工图,标准层核心筒天花吊顶施工项目及设计

变更的所有工作内容。具体如下：600x600防水吊顶，采用白色喷塑

T形凹槽龙骨;角线采用6CM石膏线条，油面漆二遍。

二、承包单价：根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：

吊顶每平方米元整;石膏线条每米元整。

三、双方责任：

甲方责任：

1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。

2）提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。

3）负责工地现场的施工质量、安全生产、施工进度及各项规章制度的指挥、

监督、实施与管理。

乙方责任：

1）严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经

施工管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服

从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

2）严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提

高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。

3）绝对服从甲方的施工进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理

同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由

乙方负责。

4）爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用

及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、施工质量及验收标准：

施工质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的

要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于

操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙

方负责。

五、工期：

根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法:

乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，施工完工后，甲方拨付至

80%的款项。待施工验收合格后，十天内结算并付清所有施工款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执T分，均具有同等效力，并自

签订之日起生效，至合同期完付清所有承包施工款时失效。

甲方（盖章）：________乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：

签订地点：________签订地点：

________年一月—日________年一月一日

工程工程合同篇8

甲方:中国小商品城常州分市场

乙方:武进市江洋空调设备安装工程有限公司根据《中华人民共和国经济合

同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，为明确双方施工过程中的权利,

义务和责任,双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况，经协商达成如下合

同条款.

第一条工程概况

1.1工程名称:中国小商品城常州分市场

1.2工程地点:局前街

1.3建筑面积:43000nf

1.4承包范围:地上一，二，三，四层，空调系统及末端设备安装调试（主机房设备

除外）.

1.5承包方式:包工，包料，包工期.

1.6本工程总造价:根据甲方认可设计通风工程图,暂定价6000000元（陆佰

万元整）.

1.7开工日期:批准日期以开工报告为准.

1.8本工程工期:为120日历天（指隐蔽工程），涉及装璜工程部分双方另行协

商工期.

1.9质量等级:合格

第二条合同文件使用的语言文字和适用法律

2.1合同使用语言文字:汉语

2.2适用法律，法规:中华人民共和国和常州市的法律，法规

2.3适用标准,规范:gb50243-97及有关规程

第三条图纸

3.1图纸提供日期:200年月日

3.2图纸提供套数:套

第四条甲方驻工地代表人员：

第五条乙方驻工地代表人员：

第六条甲方责任

6.1配合乙方办妥施工各种证件和手续.

6.2在开工前10天保做好三通一平交乙方使用，并保证施工期间的正常使用.

6.3做好各个施工单位组织协调工作.

6.4清除施工现场各类障碍物，解决乙方施工用房，包括材料堆放中转场地临

时设施用房.

6.5驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批（隐蔽工程验收，签证，工

程量的核定工作，具备有效法律凭证）.

第七条乙方责任

7.1向甲方，监理提供月工程进度计划表.

7.2施工现场做到文明施工，符合常州市工程管理条例，做好各项安全措施，若

造成人员伤亡事故，责任自负.

7.3所用的施工机械设备必须符合常州市环保要求.

7.4积极配合各个施工单位组织协调工作.

7.5严格执行有关施工规范，施工标准，严格控制施工质量，如不按各项施工规

范造成经济损失自负.

第八条进度计划

8.1乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方提供施工组

织设计和施工进度表.

8.2甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后5天内予以书面回复

（批准或要求乙方修改）逾期不复的，乙方可认为甲方已批准.

8.3乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天，应给甲方

相关内容的明确答复，逾期不复的，甲方或认为乙方已同意修改.

第九条暂停施工

9.1若乙方在施工过程中违反本合同，或发生质量事故，安全事故，甲方可发书

面停工通知单，并在2天内提出处理意见.

9.2若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工,误工等，由甲方承担经济损

失,相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用.

第十条工期延误是指:

10.1工程量变化和设计变更.

10.2非乙方原因造成的停电，停水，一周累计超过8小时.

10.3不可抗力自然灾害.

10.4甲方确认的其它因素.

第十一条检查和返工

1L1乙方应认真按照施工规范标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检

查，不合格现责令返工，修改，费用自负.

11.2因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担，并

相应顺延工期.

11.3由于第三方原因造成的工程质量问题或事故,乙方应及时采取补救措施,

由第三方赔偿经济损失，甲方负责办理签证结算给乙方.

第十二条工程质量等级

达到国家标准验收规范，并争取优质工程.达到优质工程后甲方给乙方奖励，

奖励金额按工程总造价的2%结算.

第十三条隐蔽工程,中间工程验收

13.1隐蔽工程的每道工序，乙方自检合格后并书面通知监理验收，合格后乙

方方可进行下道工序.

13.2工程中间验收的部位，按国家和上海市有关规定及监理的要求执行，乙

方在自检合格后书面通知监理验收，监理验收合格后,乙方方可继续施工.

13.3监理应在接到乙方书面通知后及时进行验收,并给乙方书面结论.

13.4隐蔽工程或中间部位经监理验收，不符合设计要求或施工验收规范要求,

乙方应及时返工，并在返工后再次通知临理验收,直至符合要求，由此发生的费用

由乙方自负.

13.5工程质量符合规范要求，验收24时后甲方或监理不在验收记录上签字,

可视为已经批准，乙方可进行隐蔽或中间部位工程继续施工.

第十四条合同价款的调整

经甲方书面确认的设计变更或甲方确认的其它原因引起的工程量的增减，合

同总价可作调整.

第十五条工程款付款方式：

15.1本合同生效后一周内甲方支付工程总造价的25%,作为乙方备料款，计

150万元

15.2甲方在每月5号前支付工程总造价的15%,如逾期付款，乙方工期顺延.

第十六条竣工验收

16.1乙方在完成承包范围内的全部工作量之日起三周内向甲方提交完整的

竣工图和竣工资料各二套.

16.2甲方应及时会同有关单位参加验收，并于验收后一周内给予批准或提出

修改要求,乙方应按要求修改.

16.3工程整改项目，乙方必须在甲方提出整改意见后一个月内完成.

第十七条竣工结算

17.1乙方应在竣工验收通过后一个月内向甲方送交工程决算书.

17.2本工程结算以最终竣工图实际工程量加甲方认可变更签证单.工程结算

按常州市建筑安装工程定额（八六版），各项取费按常州市有关文件取费执行.

17.3在本合同工期内若遇国家政策性调整各项费率，则在本工程结算工程款

中作调整.

17.4甲方在接到乙方工程决算书后一个月内审核完毕,在审核后一周内付清

余款，留5%保修金.

第十八条保修

本工程竣工验收合格日起保修壹年，期满后一周内付清付款.

第十九条其它

19.1本工程如遇特殊情况，发生二次驳运费用按甲方经济签证处理.

19.2总承包照管费由甲方承担.

19.3未尽事宜，另行协商.

第二十条合同生效，终止及份数

20.1乙方以甲方批准开工报告日期进场施工，逾期甲方有权扣留乙方开工押

金.

20.2本合同正本一式两份，甲，乙双方各执壹份,副本一式陆份，双方各执叁份.

20.3本合同经甲，乙双方法人代表签字盖章之日起生效，保修金付清后本合

同自行终止.

甲方:中国小商品城常州分市场乙方:武进市江洋空调设备

安装工程有限公司

法人代表签字:法人代表签字：

签约地点：

签约日期:年月日

工程工程合同篇9

总承包人：（以下简称甲方），地址：电话号码：

分包人：（以下简称乙方），地址：电话号码：

甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详

细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的TB份。本着诚实守信，本

总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方

提供之本合同之标的应合法有效。现于_______年月________日双方

同意如下条款。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程范围：附件二。

第四条：价款

4.1工程总价：人民币元整,大写为（此项为投标价，支付以实际工程量为依

据，此为税后价），乙方包工包料。

4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当

月信息价结算，合同另有约定的除外。

4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取％作为总包管理费。其中包括

但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。

4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该

分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。

第五条：工程期限

5.1开工日期：

5.2竣工日期：（以竣工报告为准）交付日。

5.3合同总工期：天

5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行

分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。

第六条：付款办法

6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费元。

乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以

后以按每月工程量的进度款付75%,工程结束验收合格付至总工程款的90%。

删除

工程竣工后六个月内付5%。

6.2工程竣工满一年后20天内5%付清（此项为保固金）。

6.3水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费

用是决算后机械费中的50%〕

6.4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

第七条：本工程质量标准

按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。

第八条：代表

甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是

甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的TB分。如发生变更，

甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承

担。

第九条：工地管理

9.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须

保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。

9.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工

完场清，垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理，经乙方书面确认，甲方可

以于该期工程款中扣除20xx元以下罚款。

9.3乙方进入施工现场后，不得