天然气建设工程分包合同

③、工程验收费由：乙方负责2、按实际完成工程量结算。①施工过程中，甲方因实际须要出现个别项目的调整而引起工程量增减，其结算价以承包单价为准作相应调整，如有须要则补签《增减工程补充协议》。②增减之工程量须经甲方、工程监理单位进行现场签证确认，作为结算依据。3、合同签订后，乙方进场施工（本工程无预付款），工程款支付时间及比例按业主方支付给甲方的一样。四、工程工期：1、经甲乙双方商定工期为天。2、因不行抗拒的客观状况影响或因雨天及雨天造成场地不能正常开工，经甲方、监理单位书面认可工期顺延，但须留甲方项目部备案为准，作为结算依据。3、因甲方缘由造成停工或窝工，工期顺延。五、材料供应：由乙方负责，并运到工地按指定地点存放。六、工程质量和验收1、乙方应按设计图纸、设计修改通知单和施工方案进行施工。如因质量不合格，属于乙方造成的，须要返工的费用全部由乙方负责，其他缘由引起的由甲方负责。2、乙方必需编制合理、完整的施工方案和进度支配，并按现行的工程施工规范要求，做好施工资料记录，作为工程验收的依据。3、工程的主要工序完成之后，经甲方验收合格后才能进行下一道工序，因乙方缘由造成的质量及平安事故，由乙方负责。七、甲乙双方主要责任甲方责任和义务：1、甲方负责支配交叉进度支配，协调施工中存在的问题。2、甲方利用现场有的垂直运输机械（如塔吊、施工电梯等）及脚手架为乙方供应便利。3、在现场条件许可的状况下，尽可能为乙方供应材料设备堆放和临时设施场地。5、凡土建图纸已明确的预留洞，由甲方负责预留，如有遗漏，则由甲方负责处理。6、为乙方供应生产及生活用水、用电和水、电的接驳点。7、负责该工程建筑平安防护设施的搭设、维护、管理及公共部份施工照明.8、因甲方缘由造成对乙方的平安损害，由甲方担当全部责任和费用乙方责任和义务：1、乙方必需依据甲方的施工进度支配，刚好协作甲方的施工进度，确保工程按时竣工。如因乙方缘由造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，按甲方和建设单位签订的奖罚条款（包括补充说明）执行，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付给甲方。2、乙方必需严格依据施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范，操作规程进行施工，确保工程质量达到合格标准。3、乙方应实行有效措施，做到文明施工，确保施工平安，乙方造成的一切事故均由乙方担当全部责任和费用。由甲方组织会议确定如何对乙方进行违约处理。4、乙方刚好收集、整理各种工程竣工资料，接受甲方工程资料管理人员的检查和监督，并按中山市档案馆要求装订成册，以备交工和检查。5、听从甲方施工现场的有关管理规定，乙方需运用甲方的现场材料时，必需征得现场负责人的同意，办理有关合理手续，并担当所发生的费用。6、乙方必需遵守甲方现场平安生产和文明施工的规定，对进场施工人员进行有关施工现场的平安和法制教化，不得违章作业，接受甲方平安人员的平安检查，甲方平安检查工作人员有权对违规人员按管理规定惩罚。7、材料、设备超出甲方现有垂直运输机械的负荷时，由乙方自行解决垂直运输机械，其费用由乙方担当。8、乙方施工造成的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理。9、施工现场的一切平安防护设施，未经甲方施工现场负责人同意，不得随意拆除。如因工作须要必需拆除，必需经甲方施工负责人同意后，方可拆除，并悬挂警示牌，运用完后刚好复原。因乙方缘由造成平安事故由乙方负责全部责任和一切经济损失。10、双方均应教化职工做好成品爱护工作，确因施工缘由损坏了对方的成品，应按价赔偿。八、本合同一式伍份，甲乙双方签字盖章后生效，甲方执叁份，乙方执贰份，并各自转报有关部门备案。九、本合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商解决，协商不成可向甲方居处地人民法院提起诉讼。十、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。甲方：中国建筑第四工程局有限公司乙方：中山小榄港华燃气有限公司法定代表人：法定代表人：法定