建设工程合同管理题库

建设工程协议管理-题库目录001建设工程协议管理法律基础…………2002协议法律制度…………3003建设工程招标管理……………………6004建设工程委托监理协议………………8005建设工程勘察设计协议管理…………10006建设工程施工协议管理………………10007建设工程物资采购协议管理…………13008FIDIC协议条件下的施工管理………13009建设工程施工索赔……………………14010综合练习………………15011山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）…………17012山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）…………21013山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）…………25014山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套）…………29001建设工程协议管理法律基础一、单项选择题1、可以作为保证人的是()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园2、定金作为设计协议担保方式时，定金()有约束力。A.仅对提供担保的第三方B.对当事人双方C.仅对接受定金的设计单位D.仅对委托人3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。A.保证B.抵押C.质押D.留置4、公司法定代表人授权协议部经理对外签订协议，属于()的法律行为。A.法定代理B.指定代理C.代表公司D.代表部门5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是()。A.保险法B.抵押法C.定金法D.担保法6、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是()。A.交付动产B.交付不动产C.货币D.只交付不动产的法律文书7、当事人以土地使用权抵押的，抵押协议自()之日起生效。A.签订B.登记C.履行D.主协议生效8、下列财产可以抵押的是()。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人批准的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产9、保险协议中的保险人对于()事故导致的财产或人身损失补偿保险金。A.一切B.偶尔C.协议约定D.自然10、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参与保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为()。A.发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用11、公证机关进行公证的依据是()，这是自愿原则的体现。A.公证协议B.当事人的申请C.行政法律规定D.法律规定12、通过鉴证的协议()。A.人民法院应当作为认定事实的依据B.该协议具有法律约束力C.该协议具有强制执行的效力D.人民法院仍需进行质证，审查拟定其效力13、业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险协议上列明()为被保险人。A.业主和承包商B.监理工程师C.业主D.承包商14、业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过程中的()。A.一切风险转移给保险公司B.所有风险转移给承包商C.部分风险转移给保险公司D.所有风险仍由业主承担15、协议一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的协议将()。A.仍然有效B.自行终止C.协议无效D.双方重新协商另签协议16、按照法律规定，不能成为建筑施工协议的担保人的是()。A.贸易公司B.建筑公司C.建设主管部门D.银行17、下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。A.学校、医院等教育、医疗设施B.抵押人依法承包的荒山土地使用权C.抵押人依法被监管的财产D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权18、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司补偿()。A.所有损失B.规定为除外责任内的损失C.在承保责任范围内的所有损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计补偿限额D.规定为工程一切险和人身保险补偿的损失19、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这重要体现()原则。A.平等B.自愿C.公平D.诚实信用二、多项选择题1、指定代理只在没有()的情况下合用。A.委托代理人B.指定代理人C.法定代表人D.法定代理人E.被代理人2、依法可以抵押的财产为()。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的专利权C.抵押人所有的商标专用权D.抵押人所有的机器E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权3、投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司补偿的受损失因素有()。A.被保险人故意行为B.地震C.盗窃D.维修保养不善使工程失灵E.设计错误4、法律规范中所指的法律“事件”涉及()。A.地震灾害B.社会动乱C.甲方的违约行为D.乙方的违约行为E.非甲乙方责任的火灾5、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是()。A.业主提供场地日B.承包商提交履约保函日C.投保工程开工日D.承保项目所用材料卸至工地日E.投保工程投保日002协议法律制度一、单项选择题1、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后()。A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该协议B.仲裁机构可裁定变更该协议C.仲裁机构可裁定撤消该协议D.应移交法院鉴定变更该协议2、协议的变更是指协议依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法通过协商对协议的()进行修订或调整所达成的协议。A.形式B.内容C.主体D.客体3、当事人行使不安抗辩权的法律效果是()。A.终止协议B.解除协议C.恢复履行协议D.中止履行协议4、当协议约定的违约金过度高于因违约行为导致的损失时，违约方()。A.可拒绝补偿B.不得提出异议C.可中止履行义务D.可规定仲裁机构予以适当减少5、A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货协议的义务，此时协议应属于()。A.继续有效B.因A公司已不存在而无效C.协议需要通过B公司法定代表人补充签字后才有效D.需与B公司协商变更部分协议条款的内容后才干继续有效6、按照市场行情约定价格的协议，协议履行时市场行情发生波动，则()。A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原协议价格执行7、假如当事人在协议中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁8、当协议履行过程中发现，对给付货币的地点，协议中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据《协议法》，应在()履行。A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地9、协议当事人向中级人民法院申请撤消裁决所提供的证据不涉及()。A.无仲裁协议B.裁决所根据的证据无效C.裁决中有受贿行为D.裁决对当事人不利10、债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人导致损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。A.撤消权B.代位权C.先履行抗辩权D.后履行抗辩权11、可撤消的协议在撤消前，属于()协议。A.无效B.有效C.既未成立也未生效D.虽未成立但已生效12、在仲裁中，申请人经书面告知，无合法理由不到庭或者未经仲裁庭许可半途退庭的，可以()。A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议C.缺席裁决D.移交人民法院判决13、仲裁应当()进行。A.不开庭B.开庭但不公开C.公开开庭D.书面审理，当事人不出庭14、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的协议，应当采用()的措施。A.将财产返还给对方B.补偿损失C.继续履行D.追缴财产15、协议生效应当具有的条件不涉及()。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表达真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的协议形式16、协议生效后，当事人发现协议对质量的约定不明确，一方面应当采用()拟定价款。A.补充协议B.协议有关条款C.交易习惯D.按照通常标准17、某建设工程施工协议，在施工任务完毕后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面协议，此时应当()。A.认定协议有效B.认定协议无效C.认定协议成立D.认定协议不成立18、某设备制造工程协议中按市场价格对协议价格作出了约定，在履行协议时，发现某部分工程价款约定不明，则应()。A.按照履行协议时，工程所在地的市场价格结算B.按照履行协议时，国家造价管理部门发布的价格支付C.按照订立协议时，发包人所在地的市场价格支付D.按照订立协议时，工程所在地的市场价格结算19、某公司与别人订立协议后，分为A、B两公司。某公司未告知别人的情况下，别人有权()。A.解除协议B.撤消协议C.将标的物提存D.规定A、B两公司对协议承担连带责任二、多项选择题1、协议在履行中既也许是按照市场行情约定价格，也也许执行政府定价或政府指导价。下列说法对的的有()。A.假如是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响协议价，协议仍执行原价格B.假如是按照市场行情约定价格履行，协议按市场行情波动的新价格执行C.假如执行政府定价或政府指导价的，在协议约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价D.假如执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行E.假如执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行2、在协议仲裁制度中，首席仲裁人由()。A.当事人共同选定B.仲裁申请人选定C.未申请仲裁一方当事人选定D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定3、在下列几种情形中，()协议是可变更的协议。A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立协议时显失公平的4、承担违约责任的形式有()。A.变更协议B.解除协议C.继续履行协议D.补偿损失E.移交协议5、法律规定出现下列情况之一者，协议当事人依法可以规定解除协议()。A.协议标的物已经灭失时B.因不可抗力致使不能实现协议目的的C.约定的解除条件成熟时D.权利人考虑到订购的货品市场价格下降时E.债权人免去债务003建设工程招标管理一、单项选择题1、假如招标文献中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以()为准。A.招标文献中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文献2、招标文献中的投标须知是为了()。A.指导报价B.签订协议C.资质审查D.评标的标准3、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。A.决定中标人B.作为评标委员C.参与定标投票D.参与开标会4、招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其别人员来自()。A.上级行政部门B.监理单位C.招标单位的董事会D.省、市政府部门提供的技术、经济等方面的专家5、对一个邀请招标的工程，参与招标的单位不得少于()。A.2家B.3家C.5家D.没有限制6、评标过程中，评标委员会可以书面方式，规定投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及()事项。A.变更施工日期B.变更重要工种施工方案C.变更负责人D.变更报价、工期等7、按照招标人和投标人参与程序，可将招标过程概括划分为三阶段，其中不涉及()。A.准备阶段B.招标投标阶段C.评标定标阶段D.决标成交阶段8、招标投标法规定开标的时间应当是()。A.提交投标文献的同一时间B.提交投标文献截止日期的同一天C.提交投标文献截止日期的第二天D.提交投标文献截止日期的30天内9、建设监理招标的最大特点是()。A.非常注重监理单位的报价B.邀请投标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况10、工程设计招标的评标过程，应考虑的重要因素是()。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完毕的进度11、考虑到特殊行业施工内容的专业规定，设备安装工程一般采用()方式为宜。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.方案竞赛12、国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划和大纲竞选13、设计招标文献与施工招标文献的重要不同点之一是设计招标文献中没有()。A.协议条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书14、下列关于招标代理机构的说法不对的的是()。A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定B.招标代理机构必须从属于建委等行政机关C.招标代理机构必须有可以编制招标文献的能力D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”15、招标人在中标告知书中写明的中标协议价应是()。A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价16、施工招标文献不包含的内容是()。A.单价表B.工程量清单C.标底D.工程设计图纸17、当前，国内评标一般采用“打分法”，即对各投标人的报价、工期、施工方案、质量保证措施、社会信誉等综合评议，按照评标办法中的打分标准及分数比例打分，获最高分者()。A.即中标B.最有也许中标，但要让利C.即中标，但有也许让利D.最有也许成为该施工工程协议的承包人18、下列施工协议订立方式中为非法定方式的是()。A.公开招标B.邀请招标C.直接发包D.定向议标二、多项选择题1、有资格代理招标的机构应具有的条件涉及()。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有从属关系C.有从事招标代理业务的场合D.有编制招标文献的能力E.有自己的评标专家库2、《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目涉及()。A.小型建筑设施B.私人投资的别墅C.国家融资的项目D.公众安全项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目3、公开招标条件下，所发布的招标公告重要内容涉及()。A.工程概况B.项目资金来源C.投标须知D.评标方法E.招标范围4、以下项目中，可不采用招标方式而采用直接委托方式的有()。A.抢险救灾工程B.大型基础设施C.涉及国家安全、国家秘密的项目D.需要使用农民工特殊情况的项目E.运用扶贫资金以工代账的项目5、构成对招标单位有约束力的招标文献，其组成内容涉及()。A.招标广告B.协议条件C.技术规范D.图纸和技术资料E.对投标人质疑的书面解答6、招标人自行办理招标事宜，须具有()等条件。A.具有编制招标文献能力B.有自己的评标专家库C.有组织评标能力D.经招标代理机构批准E.向有关行政监督部门备案7、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督涉及()等方面。A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目B.对招标有关文献的核查备案C.投标人履行协议的能力评估D.对投标活动的监督E.查处招投标活动的违法行为8、在招标程序中，中标告知书发出后，招投标双方应按照()订立书面协议。A.招标文献B.双方在中标告知书发出前对招标文献所作实质性修改C.投标文献D.双方在中标告知书发出后对投标文献所作实质性修改E.招标人规定投标人垫资的规定9、施工招标的发包工作范围可以是()招标。A.所有工程B.单位工程C.特殊专业工程D.分部工程E.分项工程10、监理招标评审投标书的合理性时，重要比较()等方面内容。A.拟派项目重要人员B.项目监理班子组织机构的完备性C.监理大纲D.承诺保证提前竣工时间的长短E.批准监理的业务范围004建设工程委托监理协议一、单项选择题1、建设工程监理协议的标的是()。A.货品B.货币C.服务D.工程项目2、协议当事人双方权利义务共同指向的对象是()。A.标的B.数量C.质量D.价款3、建设工程监理协议不涉及()内容。A.业主承担义务的条款B.承包商承担义务的条款C.监理单位承担义务的条款D.承担违约责任的条款4、在监理协议履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应()。A.单位自费收集B.向业主付费索取C.向设计单位付费索取D.由业主负责提供5、《建设工程监理协议》通用条件规定“委托人”是指()。A.进行监理招标的一方B.监督监理招标的一方C.监理人派到监理机构全面履行本协议的全权负责人D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人6、按照《建设工程监理协议》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其别人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔7、《建设工程监理协议》规定,()应属于附加监理工作的范围。A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B.不可抗力事件发生后的善后工作C.调解建设单位与施工单位的协议争议D.发包人规定监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作8、在监理协议履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约补偿责任。A.工程总投资超过预期金额B.因承包人因素导致工程延长C.监理工程师没有进行协议内规定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所导致的费用增长9、当出现()情况时，业主有权依据建设工程监理协议追究监理单位的违约补偿责任。A.工程总投资超过预期金额B.承包单位迟延施工进度C.承包单位按监理工程师的指示修复施工缺陷而影响工期D.因监理机构失职导致质量事故10、《建设工程监理协议》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。A.建议权B.否决权C.确认权D.无任何权11、建设工程监理协议的通用文献是()。A.协议专用条件B.协议通用条款C.建立委托函D.中标函12、监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。A.告知委托人后即可调换B.无需告知委托人即可调换C.取得委托人批准后才干调换D.协议签订后不允许再调换总监人选13、委托人对监理人支付告知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。A.无条件支付B.停止支付该告知书所列酬金C.先支付其他无异议部分酬金D.加倍扣付有异议部分的款项作为处罚二、多项选择题1、《建设工程监理协议（示范文本）》中规定属于附加监理工作的情况涉及()。A.因承包商严重违约委托人与其终止协议后监理单位完毕的善后工作B.由于非监理单位因素导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人规定监理单位提出更改服务内容建议后增长的工作内容E.参与工程竣工验收，签署竣工验收意见2、在建设工程监理协议中，属委托人应履行的义务有()。A.负责协议的协调管理工作B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的协议中予以明确3、根据《建设工程监理协议》通用条款规定，委托人的义务涉及()。A.负责购买材料B.提供与有关设备、房屋，供监理人无偿使用C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件D.在一定期间内就监理人书面提交并规定做出决定的事宜做出书面回复E.授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系4、《建设工程监理协议》的标的涉及()。A.工程项目B.正常的监理工作C.附加工作D.相关服务E.涉及工程项目总概算以外的有关工作005建设工程勘察设计协议管理一、单项选择1、设计协议规定，办理各设计阶段设计文献的审批工作应由()负责。A.发包人B.承包人C.监理人D.承包人的委托人2、初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，修改设计费用应由()承担。A.主管部门B.业主C.承包单位D.设计单位3、()是指根据建设工程的规定，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特性和岩土工程条件，编制建设工程勘察文献的协议。A.建设工程施工协议B.建设工程设计协议C.建设工程勘察设计协议D.建设工程勘察协议4、初步设计文献应达成()的深度规定。A.控制设计概算的需要B.非标准设备制作的规定C.满足重要设备材料采购的需要D.满足重要设备材料订货的需要5、设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在协议内规定为定金。协议履行过程中进行阶段支付时，发包人()。A.按已完毕设计工作的价值占协议总价的比例扣回B.按定金总额除以协议约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例定金抵冲部分设计费二、多项选择题1、为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文献涉及()。A.设计方案B.规划许可文献C.工程勘察资料D.限额设计规定E.高于设计规范规定的标准2、设计变更涉及的问题的对的规定涉及()。A.委托人可独立进行设计变更事宜B.设计任务书进行重大修改，需经设计人批准后进行C.施工图设计的修改需经原设计单位批准D.委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回E.发包人对原设计进行变更，经设计人批准后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付3、设计阶段监理工程师进行协议管理的重要依据涉及()。A.设计协议B.设计监理委托协议C.经批准的可行性研究报告及设计任务书D.设计参考资料E.规划部门批文006建设工程施工协议管理一、单项选择1、按照施工协议文本的规定，()是承包人应当完毕的工作。A.使施工场地具有施工条件B.提供施工场地的地下管线资料C.做好施工现场地下管线的保护工作D.组织设计交底2、《建设工程施工协议（示范文本）》中规定，未经发包人批准，承包人不能将承包工程的()。A.主体部分分包B.关键部分分包C.非主体非关键部分分包D.任何部分分包3、《建设工程施工协议（示范文本）》规定，监理人确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。A.发包人B.监理单位C.监理人D.承包人4、《建设工程施工协议（示范文本）》规定，监理人未按规定参与某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理人提出重新检查规定，重新检查结果为合格，重新检查导致的费用损失应当由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5、施工协议的当事人选择仲裁的，应当由()仲裁委员会仲裁。A.双方选定B.协议签字地C.施工公司所在地D.建设单位所在地6、《建设工程施工协议（示范文本）》规定的设计变更范畴不涉及()。A.增长协议中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其别人实行C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高7、在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准规定不符时，()是错误的。A.监理人可以拒绝验收B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照监理人的规定重新采购符合规定的产品D.由此导致工期延误不予顺延8、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向监理人提出安全措施，监理人认可后实行，其防护措施费由()。A.发包人承担B.承包人承担C.发包人和承包人共同分担D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付9、为了保证工程质量，《建设工程施工协议（示范文本）》规定设备安装工程的最低质量保修期限为()年。A.1B.2C.3D.510、依据《建设工程施工协议（示范文本）》规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计因素试车达不到验收规定，则应由()。A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加协议价款，工期相应顺延B.承包人承担修改设计，拆除及重新安装费用，工期相应顺延C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延11、在施工协议履行过程中，发包人按协议约定购买了钢材，现场交货前未告知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检查接受后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分钢材锈蚀，则应由()。A.保管员负责补偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责补偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任12、已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师13、施工协议履行中，若承包人提出使用专利技术，应一方面取得()认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。A.发包人B.监理人C.专利权人D.专利管理机关14、当施工协议文献中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A.技术标准B.专用条款C.最新签署的纪要、协议D.通用条款15、《建设工程施工协议（示范文本）》规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理人的规定提出改善措施，经监理人认可后执行。事后发现改善措施有缺陷，应由()承担责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和监理人二、多项选择题1、《建设工程施工协议（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用中，由发包人承担的有()。A.工程自身的损害B.承包人的人员伤亡C.停工期间，应监理人规定承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用D.工程所需清理费用E.工程所需修复费用2、在《建设工程施工协议（示范文本）》中，发包人有权解除协议的情况涉及()。A.承包人未按工程师确认的施工连度计划施工B.承包人将其承包的所有工程转包给别人C.承包人的施工存在质量问题D.承包人未按约定履行保修义务E.承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给别人3、下列关于发包人向承包人提供图纸的叙述，对的的是()。A.施工图可以一次提供，也可以分阶段提供，只要符合专用条款约定即可B.发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸C.发包人应按专用条款约定的份数供应承包人图纸，图纸费用由承包人承担D.承包人规定增长图纸套数时，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担E.承包人规定增长图纸套数时，发包人应自费代为复制4、施工协议示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的协议涉及()等文献。A.施工协议条件B.施工协议协议条款C.发包人与监理单位签订的监理委托协议D.发包人上级主管部门的书面指示E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议5、不可抗力事件的协议责任涉及()。A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担E.延误的工期相应顺延007建设工程物资采购协议管理一、单项选择题1、某单位受业主委托与供应商签订木材供货协议时，事先必须从委托单位取得经批准的()后，签订的供货协议才对委托单位产生法律效力。A.木材订货单B.木材需求计划C.委托授权书D.履约保证书2、承揽人按照定作人的具体规定，用定作人提供的物料制成约定的成品交付给定作人的协议是()协议。A.加工B.定作C.承包D.服务3、在签订设备采购协议过程中，项目监理机构没有()。A.编制设备采购计划权B.签订设备采购协议决定权C.选择设备供应单位D.编制设备采购方案权4、签订建设物资采购协议时，关于价格条款()。A.签订协议时拟定的价格不能变动B.不得采用交货时的市场价格C.可以采用交货时的市场价格D.价格如有变动应由业主拟定二、多项选择题1、材料采购协议的订立方式有()。A.公开招标B.间接订购C.直接订购D.监理机构决定E.询价、报价、签订协议2、设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文献对拟采购设备的()。A.各项规定B.技术说明C.价格D.供应单位E.有关标准3、在设备制造期间，属于监理工程师的权力范围的有()。A.检查材料性能B.检查加工工艺C.检查加工进度D.检查加工及装配质量E.决定加工人员调配008FIDIC协议条件下的施工管理一、单项选择题1、FIDIC施工协议条件规定，用从()之日止的连续时间为缺陷告知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁发接受证书B.开工令规定的开工日起至颁发接受证书中指明的竣工C.颁发接受证书日起至颁发履约证书D.接受证书中指明的竣工日起至颁发履约证书2、FIDIC施工协议条件规定，业主扣留的保存金应在()时所有退还。A.颁发竣工证书B.颁发工程移交证书C.颁发解除缺陷责任证书D.颁发最终支付证书3、施工中由于业主因素使分包商导致损失，则分包商应向()提出索赔规定。A.业主B.承包商C.工程师D.工程师代表4、当承包商拒绝与业主指定的分包商签订施工分包协议时，监理工程师有权采用()措施。A.终止业主与承包商的协议B.由业主与该指定分包商直接签分包协议C.调解并修改分包协议条款D.让承包商补偿业主所指定分包商的机会损失5、工程施工中，由于承包商责任导致质量事故，总监理工程师指令承包商“暂停施工”，针对该指令承包商()。A.能得到停工期补偿B.能得到停工损失费用补偿C.不能得到补偿D.能得到停工工期和费用补偿6、FIDIC协议条件规定，()之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清早7、FIDIC协议条件规定，假如承包商未在监理工程师规定的时间内运走工地上的不合格材料或补救重建不合格工程的话，业主有权雇用其别人来完毕，此项工作所发生的一切费用由()负责。A.保证人B.业主C.承包商D.监理工程师二、多项选择题1、FIDIC协议条件规定，监理工程师在质量管理方面的权力有()。A.有权对工程采用紧急补救措施B.对现场材料和设备有检查的权力C.有权规定承包商撤换他的雇员D.有权监督施工，对已竣工程有确认或拒收权E.有权规定承包商提高约定的工程质量标准2、施工分包协议的重要特点表现为()。A.发包人与分包人之间没有协议关系B.分包人只能向承包人提出索赔C.分包人的施工质量必须达成施工协议中的规定D.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责E.分包人收到工程师依据施工协议发布的指令后必须立即执行3、FIDIC协议条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是()。A.有权指挥控制施工进度B.有权批准承包商的进度计划C.有权发布开工令D.有权延长工期E.有权发布停工令、复工令、赶工令4、监理工程师依据工程现场的实际情况，有权发布变更指令的内容涉及()。A.发布设计变更指令B.改变施工计划原定的施工作业顺序C.增长协议中未有工程项目D.减少工程量清单中规定的工作内容的数量E.将原定工作范围内的部分施工任务转交其他承包商去完毕009建设工程施工索赔一、单项选择题1、监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后，应在()天内完毕审查并报送发包人。A.14B.21C.28D.352、当监理工程师拟定的索赔额超过其权限范围时，应提请()批准。A.建设项目主管单位B.仲裁机构C.监理单位法人D.项目业主3、下列()可作为索赔报告。A.业主与承包商签署的协议变更协议B.业主的口头指示C.业主的合理建议D.监理工程师的口头指示4、索赔损失调查重要表现为()。A.工期的延长B.费用的增长C.工期的延长和费用的增长D.施工材料的损失5、当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，()。A.监理工程师的决定不能更改B.应由监理工程师与业主再进行协商C.业主有作出只增长费用补偿决定的权利D.业主没有更改监理工程师决定的权利二、多项选择题1、承包商提出施工索赔时，应提供的依据涉及()。A.所引用的协议条款内容B.政府公告资料C.施工进度计划D.事件发生的现场同期记录资料E.承包商受到损害的照片2、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据涉及()。A.工程照片B.监理工程师发布的各种书面指令C.施工许可证D.招标文献E.财务凭证3、监理工程师的索赔管理任务涉及()。A.按法律规定制定《索赔评价报告》B.通过有效的协议管理减少索赔事件的发生C.依据相关法规和工程协议公正合理的解决索赔事件D.解决索赔事件时尽量维护业主的权益E.预测和分析导致索赔的因素和也许性4、下列不能成为索赔的证据资料的有()。A.协议条件B.投标须知C.会议纪要D.施工现场照片E.业主的口头承诺010综合练习一、多项选择题1、FIDIC《施工协议条件》规定，关于分包协议管理关系的表述，对的的是()。A.业主是分包协议的当事人B.业主与分包商没有任何协议关系C.承包商对分包工程的实行负有全面管理责任D.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理义务E.分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商批准才可实行2、建设工程施工协议履行过程中，关于暂停施工的管理程序，下列说法中对的的是()。A.监理人若发现施工质量不合格，应当以书面形式告知承包人暂停施工，并在发出暂停施工告知后的48小时内提出书面解决意见B.监理人应当按照工程师的规定停止施工，并妥善保护已竣工工程C.监理人实行工程师做出的解决意见后，可提出书面复工规定D.监理人应当在收到复工告知后的24小时内给予相应的答复E.假如因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任3、依照《建设工程施工协议(示范文本)》，关于提前竣工协议的内容的表述，对的的是()。A.承包人在保证质量和安全的前提下，也许采用的赶工措施B.负责修改施工进度计划C.提前竣工所需的追加协议价款D.提前竣工时间E.发包人应为赶工提供方便的条件4、材料采购协议履行中，关于采购方违约责任的表述，对的的是()。A.逾期付款B.产品的质量缺陷C.提前交付货品D.交货数量与协议不符E.不按协议约定接受货品5、依据FIDIC《施工协议条件》的规定，解决协议争议的程序涉及()。A.诉讼B.仲裁C.双方协商D.提交工程师决定E.提交争端裁决委员会决定6、根据FIDIC《施工协议条件》，工程师指示变更的内容涉及()。A.变更工程量B.具体的变更内容C.变更解决的原则D.变更时间E.变更项目的施工技术规定7、施工索赔按照索赔的目的可以分为()。A.费用索赔B.工期索赔C.协议中默示的索赔D.协议中明示的索赔E.工程变更索赔8、依据《建设工程施工协议（示范文本）》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担D.延误的工期相应顺延E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担9、建设工程施工协议履行过程中，发生协议争议时，应按下列程序解决的是()。A.双方协商和解解决B.达不成一致时请第三方调解解决C.达不成一致时请求和解D.调解不成，则需通过法院最终解决E.调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决10、依据FIDIC《施工协议条件》，施工协议履行过程中，承包商的质量责任重要涉及()。A.不合格材料的反复检查费用B.折价接受部分有缺陷工程C.承包商没有改正忽视质量的错误行为D.提供不合理的技术服务E.不合格工程的反复检查费用11、依据FIDIC《施工协议条件》，最终结算的协议价也许与中标函中注明的接受的协议款额不一定相等，究其因素，涉及()等方面因素的影响。A.协议类型特点B.可调价协议C.承包商的质量责任D.包含在协议价格之内的保存金E.发生应由业主承担责任的事件12、要使索赔得到公平合理的解决，监理人在工作中必须注意的原则涉及()。A.公平合理地解决索赔B.及时作出决定和解决索赔C.尽也许通过协商达成一致D.诚实信用E.尽也许通过仲裁解决索赔13、可以产生委托代理关系的基础关系涉及()。A.监护关系B.委托协议关系C.合作协议关系D.劳动协议关系E.工作从属关系14、当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供()。A.房屋买卖协议B.主协议C.抵押协议D.房屋产权证书E.房屋钥匙15、工程投保建筑工程一切险后，假如因()因素导致被保险人受到损害时，保险公司负责补偿。A.地震B.地面沉陷C.施工机械制动失灵导致的损失D.施工现场邻近建筑物的火灾E.领有公共运送行驶执照的运送汽车在工地被砸坏16、法人应当具有的条件涉及()。A.可以独立承担民事责任B.依法成立C.有3名以上高级管理人员D.有必要的财产或经费E.有自己的名称011山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）一、单项选择题1、经济协议当事人发生争议，依法拟定仲裁机构时，应实行()。A.申请人指定的仲裁机构B.协议管理机关指定的仲裁机构C.当事人双方共同商定的仲裁机构D.有地区管辖权的仲裁机构2、经济协议是特定的主体在平等基础上共同作出的()。A.民事行为B.经济行为C.法律行为D.行政行为3、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参与某工程招标活动，这种行为属于()。A.法定代理B.表见代理C.指定代理D.委托代理4、当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押协议自()起生效。A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日5、质权是一种约定的担保物权，以()为特性。A.转移占有B.约定保证期间C.债权人优先受偿D.转让办理登记6、某采购员受A公司授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A公司公章的空白协议文本，与B公司签订了购买包装材料的协议，则()。A.协议无效，由采购员向B公司进行补偿B.协议有效，但货款应由采购员承担C.协议无效，A公司也许退货D.协议有效，货款应由A公司支付7、下列协议内容中，()是协议当事人双方权利和义务共同指向的对象。A.质量B.数量C.标的D.价款或者报酬8、材料供应协议按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若协议履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.协议中止履行的抗辩权9、执行政府指导价的协议，当事人一方逾期交付标的物，碰到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照()执行。A.新价格B.市场价C.原价格D.双方协商的价格10、某建设工程物资采购协议，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按协议约定的违约金为20万元，则供货方应支付()万元的违约金。A.8B.16C.20D.2811、依据《建设工程监理协议（示范文本）》（GF-2023-0202）规定，关于委托人义务，下列说法中对的的是()。A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议C.负责协议的协调管理工作D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料12、招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。A.由招标人承担B.由投标人承担C.由双方平均分派D.由双方协商解决13、公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由()主持。A.招标人B.投标人C.招标监督机构D.监理工程师14、在开标时，假如发现投标文献未按照招标文献的规定予以密封，则应()。A.将其退还投标人进行密封B.进入初评阶段后拟定为无效投标文献C.作为无效投标文献，不再进入评标D.在详评阶段将其拟定为无效投标文献15、对招标文献的响应存在的细微偏差的投标文献()。A.归入无效投标书B.不再进入详评C.仍属于有效投标书D.予以淘汰16、某招标项目的评标采用评标价法，招标文献规定工期提前1个月，评标优惠l8万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为()万元。A.818B.800C.782D.70017、建设工程设计协议的履行中，设计的()是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，逼迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。A.进度B.依据C.质量D.计划18、依据《建设工程设计协议（示范文本）》，设计协议经()生效。A.双方当事人抵押物登记后B.双方当事人签字盖章后C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后D.双方当事人签字后19、施工协议示范文本规定，承包人不能准时开工的，应在不迟于协议书约定的开工日期前()天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和规定。A.7B.14C.24D.4820、按照施工协议范本通用条款的规定，()因素导致的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。A.不可抗力B.设计变更和工程量增长C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件D.一周内非承包人因素停水、停电、停气导致停工累计超过6小时21、施工协议示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由()负责。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计人22、《建设工程施工协议（示范文本）》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在监理工程师规定的时间内运出施工现场，重新采购符合规定的产品，由此发生的费用应()。A.由承包人承担，并顺延工期B.由承包人承担，工期不予顺延C.由发包人承担，工期不予顺延D.由发包人承担，并顺延工期23、依据《建设工程施工协议（示范文本）》，下列选项中属于承包人义务的是()。A.组织图纸会审和设计交底B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.提供工程进度计划及相应进度记录报表D.办理施工许可证24、设计协议履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按协议约定参与工程验收工作。A.设计人B.监理人C.发包人D.承包人25、依据《建设工程施工协议（示范文本）》，因不可抗力事件导致的工程自身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人共同D.施工场地保管员26、建设工程材料采购协议的履行中，采购方在站场提货地点应与运送部门共同验货，采购方接受后发现数量有误，若属于交货前出现的问题，应由()负责。A.采购方B.供货方C.运送部门D.保管部门27、依据FIDIC《施工协议条件》的规定，因工程师的因素导致实际进度与计划进度不符，则承包人()。A.有权对修改善度计划的工作规定额外支付B.可以规定工期顺延C.可以规定补偿费用D.无权对修改善度计划的工作规定额外支付28、《建设工程施工协议（示范文本）》规定，承包人的()规定，虽然在工程项目的协议条款中没有专门的文字叙述，但可以根据协议的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。A.明示索赔B.工程变更索赔C.工程延误索赔D.默示索赔29、根据《建设工程施工协议（示范文本）》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的()天内向监理人递交索赔意向告知，声明将对此事件提出索赔。A.7B.14C.21D.2830、某施工协议，在施工任务完毕后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面协议，此时协议()。A.成立B.未成立C.无效D.效力待定31、典型的从协议是()。A.融资租赁协议B.担保协议C.赠与协议D.借款协议32、依据《协议法》的规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的协议属于()。A.效力待定协议B.可撤消协议C.可变更协议D.无效协议33、设立()的目的在于防止协议成立后因情况发生变化而损害协议另一方的利益。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.协议中止履行的抗辩权34、投标文献记载的货品包装方式、检查标准和方法等不符合招标文献的规定，则应()。A.作为无效投标文献B.在初评阶段淘汰C.返还投标人进行修改D.在详评阶段淘汰二、多项选择题1、协议约定应当先履行债务的当事人，当对方()，可以中止履行协议。A.经营状况不抱负B.转移财产，逃避债务C.丧失商业信誉D.抽逃资金、逃避债务E.丧失履行能力2、按照施工协议文本的规定，发包人的工作涉及()等。A.办理土地征用B.办理施工许可证C.提供工程进度计划D.提供施工场地的工程地质资料E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明3、《建设工程施工协议（示范文本）》由()组成。A.建设工程施工协议条件B.建设工程施工协议通用协议条款C.建设工程施工协议专用协议条款D.建设工程施工协议使用说明E.建设工程施工协议协议书4、按照施工协议文本的规定，监理人发布变更告知的范围应限于()等方面。A.删减部分协议规定工作内容交给其他承包人完毕B.更改部分工程的位置和尺寸C.增长部分协议中约定的工程量D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序E.规定承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完毕新增长的工程5、按照施工协议文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。A.购买约定使用的国内标准的费用B.购买约定使用的国外标准的费用C.承包人需增长图纸套数的复制费用D.图纸的保密措施费用E.修改施工进度计划的费用6、《协议法》规定，()的协议均属无效协议。A.因重大误解而订立B.订立协议时显失公平C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.恶意串通，损害集体利益7、《招标投标法》规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目，下列说法中对的的是()。A.涉及国家安全、国家秘密的工程项目B.国家投资、融资的项目C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目D.使用外国政府贷款、援助资金的项目E.使用国际组织的项目8、《协议法》规定的承担违约责任的方式有()。A.采用补救措施B.继续履行C.支付违约金D.终止履行E.补偿损失9、协议发生纠纷时，当事人应一方面考虑通过和解解决纠纷，由于和解解决的优点是()。A.有助于和解协议的执行B.双方当事人均受和解协议的约束C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件E.有助于维护协议双方的和谐合作关系，使协议能更好地得到履行10、《招标投标法》规定，对招标人的招标能力规定，下列说法中对的的是()。A.有编制招标文献的能力B.具有自己的场合C.有组织开标、评标、定标的能力D.有审查投标单位资质的能力E.有与招标工作相适应的经济、法律征询和技术管理人员11、鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点重要有()。A.邀请投标人较多B.一般采用邀请招标C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择D.报价在选择中居重要地位E.邀请数量以3～5家为宜12、在材料采购协议的交货检查中，属于经验鉴别法的有()。A.手触B.目测C.常用的检测工具量测D.拉伸实验E.压缩实验13、《建设工程质量管理条例》规定，()的最低保修期限为设计文献规定的该工程的合理使用年限。A.屋面防水工程B.基础设施工程C.房屋建筑的地基基础工程D.房屋建筑的主体工程E.设备安装和装修工程012山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）一、单项选择题1、协议法对协议纠纷解决的规定是()。A.只能通过诉讼解决B.调解、仲裁、诉讼可以任选C.只能通过仲裁解决D.按照调解-仲裁-诉讼的环节依次进行2、某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的协议，此协议法律关系的客体是()。A.物B.行为C.智力成果D.组织3、建设工程一切险的除外责任是()。A.地面下陷下沉B.雷电、暴雨C.非外力引起的机械或电气装置的自身损失D.被保险人无法控制并导致物质损失的突发性事件4、《协议法》规定，应当先履行协议的一方有也许丧失履行债务能力的行为，则可以()。A.撤消协议B.变更协议C.解除协议D.中止协议5、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于导致的损失时，()。A.当事人可以请求人民法院予以适当减少B.当事人可以请求仲裁机构予以适当减少C.当事人可以请求人民法院予以增长D.当事人承受此项损失6、缔约过失责任有别于违约责任的最重要因素是()。A.缔约一方受损B.缔约当事人有过错C.协议尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系7、《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的()原则。A.最低价中标、公正和公开B.公平、最低价中标和公开C.公平、公正和公开D.公平、公正和最低价中标8、评标委员会对投标书中的错误加以修正后，请该投标书的投标授权人予以签字确认，假如投标人拒绝签字，则()。A.投标继续生效B.返还投标保证金C.默认为投标人批准其修改D.没收投标保证金9、当投标文献中的大写金额和小写金额不一致时，应()。A.以小写金额为准B.以大写金额为准C.规定投标人重新报价D.以评标委员会的计算结果为准10、下列可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。A.停建后恢复建设的单位工程，承包人发生变更的项目B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目C.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目11、委托人规定监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。A.额外监理工作B.附加监理工作C.正常监理工作D.变更监理工作12、某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。A.重新进行资格预审B.改变合格标准C.由下一家递补维持预定数量D.减少预定数量13、根据《建设工程监理协议（示范文本）》（GF-2023-0202），委托人的权利不涉及()。A.授予监理人权限的权利B.委托监理工程重大事项的决定权C.对其他协议承包人的选定权D.审核承包人索赔的权利14、建设工程设计协议履行过程中，属于发包人责任的是()。A.保护设计人的知识产权B.解决施工中出现的设计问题C.对外商的设计资料进行审查D.保证设计质量15、假如发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文献时，应当一方面报经()批准。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.原审批机关16、若某大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，()应负责对外商的设计资料进行审查。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人17、施工协议示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完毕施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由()承担。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人18、对于发包人供应的村料设备，在到货前24小时，发包人应以书面形式告知承包人，若发包人不按规定告知承包人验收，发生的损坏费用应由()负责。A.承包人B.发包人C.设备保管员D.设备运送者19、根据《建设工程施工协议(示范文本)》，发包人供应的材料设备经承包人检查通过后，假如又发现材料设备有质量问题时，()。A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期B.发包人追加协议价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延D.发包人追加协议价款，相应顺延工期20、材料采购协议履行中，采购方在站场提货地点应与运送部门共同验货，采购方接受后发现数量有误，若属于运送过程中发生的问题，由()负责。A.采购方B.供货方C.运送部门D.保管部门21、按《建设工程施工协议(示范文本)》专用条款约定的数量和规定，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由()承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.设计人22、材料采购协议履行中，对于供货方提前发运或交付的货品，采购方仍可按协议规定的时间付款，并且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合协议规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由()承担。A.供货方B.采购方C.运送部门D.保管部门23、依据FIDIC《施工协议条件》的规定，从基准日起至工程师颁发履约证书日止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险由()承担。A.承包商B.设计单位C.采购方D.业主24、根据FIDIC《施工协议条件》的规定，对于业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接受证书，并确认()为竣工日。A.业主占用日B.颁发工程接受证书日C.实际竣工日D.协议约定的竣工日25、依据FIDIC《施工协议条件》，协议内约定的工期指承包商在()附录中承诺的竣工时间。A.设计方案B.投标书C.施工协议协议书D.中标告知书26、依据FIDIC《施工协议条件》的规定，工程师对于承包商因施工中碰到文物和古迹提出的索赔()。A.应计入利润损失补偿B.只批准其顺延工期，不补偿费用C.只补偿费用，不顺延工期D.批准其工期和费用补偿27、依据《协议法》，()是标的的内在品质和外观形态的综合指标。A.数量B.质量C.履行的方式D.价款或者报酬28、对于建设工程协议的纠纷，由()人民法院管辖。A.协议签订地B.协议履行地C.原告住所地D.工程所在地29、《招标投标法》规定，公开招标方式具有()缺陷。A.选择中标人的范围较窄B.选择面窄C.投标竞争的剧烈限度较差D.招标时间长、费用高30、建设工程招标程序中，投标人研究招标文献和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，()。A.招标人对此可以不予理睬B.招标人应及时给予口头解答C.招标人需对提问者一人给予解答D.招标人应及时给予书面解答31、评标委员会在初评时，发现投标文献中的总价金额与单价金额不一致，则应()。A.以总价金额为准B.以单价金额为准C.重新进行核算D.淘汰该投标书32、我国的协议鉴证实行的是()，协议鉴证根据双方当事人的申请办理。A.自愿原则B.公平原则C.客观原则D.诚实信用原则33、某项目2023年3月1日拟定了中标人，2023年3月8日发出中标告知书，2023年3月12日中标人收到中标告知书，则签订协议的日期应当不迟于()。A.2023年3月16日B.2023年3月31日C.2023年4月7日D.2023年4月11日二、多项选择题:1、协议生效应具有的条件有()。A.意思表达真实B.不违反社会公共利益C.当事人具有相应的民事行为能力D.当事人具有相应的民事权利能力E.必须发出要约邀请2、依据《协议法》的规定，协议履行的原则涉及()。A.公开原则B.公正原则C.全面履行原则D.诚实信用原则E.公平原则3、《协议法》规定，因某种因素协议解除后，则()。A.尚未履行的，终止履行B.已经履行的，根据履行情况和协议性质，当事人可以规定恢复原状C.协议中结算和清理条款的效力将受到影响D.已经履行的，根据履行情况和协议性质，当事人可采用其他补救措施E.当事人对于已经履行的，有权规定补偿损失4、《协议法》采用协议形式的不要式原则有()等理由。A.协议本质对协议形式不作规定B.协议特点对协议形式不作规定C.电子技术对协议形式的影响D.国际公约规定不应对协议形式进行限制E.市场经济规定不应对协议形式进行限制5、依据工程特点和现场条件划分协议包的工作范围时，重要应考虑的影响因素涉及()。A.对经济效益的影响B.对国家政策的影响C.施工现场条件D.对工程总投资影响E.施工内容的专业规定6、《招标投标法》规定的招标方式中，邀请招标具有的优点有()。A.可在较广的范围内选择中标人B.节约招标费用和节省时间C.减小了协议履行过程中承包方违约的风险D.不需要发布招标公告和设立资格预审程序E.有助于将工程项目的建设交予可靠的中标人实行7、关于监理人的责任限度的表述，对的的是()。A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，假如因过失而导致经济损失，要负监理失职的责任C.监理人不对第三方违反协议规定的质量规定和竣工(交图、交货)时限承担责任D.监理人对第三方违反协议规定的质量规定和竣工(交图、交货)时限承担连带责任E.监理人在责任期内，假如因重大过失而导致委托人经济损失的，要承担委托人所有损失的补偿责任8、监理人应完毕的监理附加工作重要有()。A.灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作B.由于委托人因素，承包协议不能按期竣工而必须延长的监理工作时间C.由于非监理人责任导致监理协议终止的善后工作D.由于第三方因素，使监理工作增长了工作量E.委托人规定监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准9、设计协议履行管理中，按照发生因素的不同，设计工作内容的变更也许涉及的因素是()。A.设计人的工作B.委托其他设计单位完毕的变更C.发包人因素的重大设计变更D.承包人因素的重大设计变更E.委托任务范围内的设计变更10、根据《建设工程施工协议(示范文本)》规定，关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述，对的的是()。A.通过确认核算的完毕工程量相应报价单的