工程合同第一版

PAGE页码页码__工程合同_120（第一版）工程合同关于工程合同范文合集7篇随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情须要用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我为大家收集的工程合同7篇，仅供参考，。工程合同篇1（以下简称托付人）与（以下简称询问人）经过双方协商一样，签订本合同。第一条托付人托付询问人为以下项目供应建设工程造价询问服务：1．项目名称：2．服务类别：其次条本合同的措词和用语与所属建设工程造价询问合同条件及有关附件同义。第三条下列文件均为本合同的组成部分：1．建设工程造价询问合同标准条件；2．建设工程造价询问合同专用条件；3．建设工程造价询问合同执行____同签署的补充与修正文件。第四条询问人同意根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价询问业务。第五条托付人同意根据本合同规定的期限、方式、币种、额度向询问人支付酬金。第六条本合同的建设工程造价询问业务自年月日起先实施，至年月日终结。第七条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。托付人（盖章）：询问人（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：托付____人（签字）：托付____人（签字）：居处：居处：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：年月日年月日附件建设工程造价询问合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1．“托付人”是指托付建设工程造价询问业务和聘用工程造价询问单位的一方，以及其合法继承人。2．“询问人”是指担当建设工程造价询问业务和工程造价询问责任的一方，以及其合法继承人。3．“第三人”是指除托付人、询问人以外与本询问业务有关的当事人。4．“日”是指任何一天零时至其次天零时的时间段。其次条建设工程造价询问合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价方法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价询问合同的书写、说明和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同说明时，以汉语合同文本为准。询问人的义务第四条向托付人供应与工程造价询问业务有关的资料，包括工程造价询问的资质证书及担当本合同业务的专业人员名单、询问工作安排等，并按合同专用条件中约定的范围实施询问业务。第五条询问人在履行本合同期间，向托付人供应的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1．“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价询问工作；2．“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。托付人的义务第七条托付人应负责与本建设工程造价询问业务有关的第三人的协调，为询问人工作供应外部条件。第八条托付人应当在约定的时间内，免-费向询问人供应与本项目询问业务有关的资料。第九条托付人应当在约定的时间内就询问人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。询问人要求第三人供应有关资料时，托付人应负责转达及资料转送。第十条托付人应当授权胜任本询问业务的代表，负责与询问人联系。询问人的权利第十一条托付人在托付的建设工程造价询问业务范围内，授予询问人以下权利：1．询问人在询问过程中，如托付人供应的资料不明确时可向托付人提出书面报告。2．询问人在询问过程中，有权对第三人提出与本询问业务有关的问题进行核对或查问。3．询问人在询问过程中，有到工程现场勘察的权利。托付人的权利第十二条托付人有下列权利：1．托付人有权向询问人询问工作进展状况及相关的内容。2．托付人有权阐述对详细问题的看法和建议。3．当托付人认定询问专业人员不按询问合同履行其职责，或与第三人串通给托付人造成经济损失的，托付人有权要求更换询问专业人员，直至终止合同并要求询问人担当相应的赔偿责任。询问人的责任第十三条询问人的责任期即建设工程造价询问合同有效期。如因非询问人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。第十四条询问人责任期内，应当履行建设工程造价询问合同中约定的义务，因询问人的单方过失造成的经济损失，应当向托付人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价询问酬金总额（除去税金）。第十五条询问人对托付人或第三人所提出的问题不能刚好核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，询问人应担当责任。第十六条询问人向托付人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致托付人的各种费用的支出。托付人的责任第十七条托付人应当履行建设工程造价询问合同约定的义务，如有违反则应当担当违约责任，赔偿给询问人造成的损失。第十八条托付人假如向询问人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致询问人的各种费用的支出。合同生效，变更与终止第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。其次十条由于托付人或第三人的缘由使询问人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则询问人应当将此状况与可能产生的影响刚好书面通知托付人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价询问工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。其次十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭遇损失的，应由责任方负责赔偿。其次十二条询问人由于非自身缘由暂停或终止执行建设工程造价询问业务，由此而增加的复原执行建设工程造价询问业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。其次十三条变更或解除合同的通知或协议应当实行书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍旧有效。询问业务的酬金其次十五条假如托付人在规定的支付期限内未支付建设工程造价询问酬金，自规定支付之日起，应当向询问人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最终一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。其次十六条假如托付人对询问人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向询问人发出异议的通知，但托付人不得拖延其无异议酬金项目的支付。其次十七条支付建设工程造询问酬金所实行的货币币种、汇率由合同专用条件约定。其他其次十八条因建设工程造价询问业务的须要，询问人在合同约定外的外出考察，经托付人同意，其所需费用由托付人负责。其次十九条询问人如需外聘专家帮助，在托付的建设工程造价询问业务范围内其费用由询问人担当；在托付的建设工程造价询问业务范围以外经托付人认可其费用由托付人担当。第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。第三十一条除托付人书面同意外，询问人及询问专业人员不应接受建设工程造价询问合同约定以外的与工程造价询问项目有关的任何酬劳。询问人不得参加可能与合同规定的与托付人利益相冲突的任何活动。合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，托付人与询问人之间应当协商解决；如未能达成一样，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民____提起诉讼。第三部分建设工程造价询问合同专用条件其次条本合同适用的法律、法规及工程造价计价方法和规定：。第四条建设工程造价询问业务范围：。“建设工程造价询问业务”是指以下服务类别的询问业务：（a类）建设项目可行性探讨投资估算的编制、审核及项目经济评价；（b类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；（c类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；（d类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；（e类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和供应有关工程造价信息资料等。第八条双方约定的托付人应供应的建设工程造价询问材料及供应时间：。第九条托付人应在日内对询问人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。第十四条询问人在其责任期内假如失职，同意按以下方法担当因单方责任而造成的经济损失：赔偿金＝干脆经济损失×酬金比率（扣除税金）其次十四条托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付询问人的正常服务酬金：托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：。托付人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：。其次十七条双方同意用支付酬金，按汇率计付。第三十二条建设工程造价询问合同在履行过程中发生争议，托付人与询问人应刚好协商解决；如未能达成一样，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：1．提交仲裁委员会仲裁；2．依法向人民____起诉。附加协议条款：《建设工程造价询问合同》运用说明《标准条件》适用于各类建设工程项目造价询问托付，托付人和询问人都应当遵守。《专用条件》是依据建设工程项目特点和条件，由托付人和询问人协商一样后进行填写。双方假如认为须要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。《专用条件》的填写说明：《专用条件》应当对应《标准条件》的依次进行填写。例如：其次条要依据建设工程的详细状况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关方法和规定。第四条在协商和写明“建设工程造价询问业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所担当询问业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一样。其次应明确项目建设不同阶段如可行性探讨、设计，招投标阶段或全过程工程造价询问中投资估算、概算或预算的内容等。在填写建设工程造价询问酬金标准时应依据托付人托付的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付30％预付款元，当工作量完成70％时，预付70％的工程款元，剩余部分待询问结果定案时一次付清。假如由于托付人及第三人的阻碍或延误而使询问人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。假如经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必需是对等的。工程合同篇2托付方:承接方:甲方确定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺当完成，现签订合同如下。一、工程项目1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程2．工程地点：3．工程范围和内容：周界防越____系统及户内防盗____系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备选购 、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。（1）深化设计内容包括：①在根据甲方招标时所供应的设备平面布点图，在不变更设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（供应纸质文件一套、电子档一套）。②根据甲方招标时所供应的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后运用、维护的依据。深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（供应纸质文件一套、电子档一套）。③乙方的深化设计不得超过合同总价。优化过程中工程量如有削减，甲方可按合同单价在总价中削减。（2）各子系统所必需实现的功能及措施：①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在____系统得到____信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够刚好视察____点及其旁边的实时环境。周界防越系统、视频监控系统的室外设备的防雷设备和措施费用已经包括在合同价内。乙方需根据国家标准进行实施而不作其他费用增补。②中心机房弱电核心设备的防雷接地须单独配置，不接入楼宇的接地系统，所需的包括室外接地系统，以及各凡接入中心机房的线缆、设备所需配备的防雷器等均由承揽方供应。（3）乙方可托付具有二级以上设计与施工资质的单位进行本工程的设计与施工。4．工程造价：工程固定总造价人民币元（含税），大写：。合同总价明细及弱电各系统价格明细____见附件一～九（乙方投标报价清单）。(以下简称“甲方”)(以下简称“乙方”)（1）智能化工程总价包括施工图设计、供货、安装、调试、验收、保修期内维保、税金、风险费等全部费用。（2）合同价是根据甲方供应的设备清单和完成该部分设备安装、系统调试所需的材料费、人工费和税及利润。（3）各子系统中需由建设工程当地主管部门审批，从系统设计、施工至竣工验收均须由当地相关的____管理部门审核、批准，乙方应按甲方要求负责办理一切手续、按时投入运用，并担当全部费用。5．合同文件组成及说明依次：（1）本合同协议书（2）招标文件（3）本合同专用条款（4）本合同通用条款（5）技术图纸以及国家规定有关规范和标准。（6）设计图纸（7）投标书及其附件（8）工程报价单或预算书清单在实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和说明的，但如有模棱两可或相互冲突之处，以上面所列依次在前者为准。二、工程期限1．协作甲方工程进度并依据甲方要求（正式通电两个月内）竣工、验收通过并交付甲方，因承揽方缘由导致系统未刚好通过相关主管部门验收，而影响到甲方楼盘销售，乙方需担当因此而造成的包括但不限于经济损失，同时须担当以经济损失金额10%的罚款。2．在施工时如遇到下列状况，可顺延工期。顺延的期限，应由甲方当时确认后方能作为工期顺延的依据。（1）由于不行抗力，而被迫停工者；（2）因甲方变更安排，而不能接着施工者。三、承包方式包工、包料、包质量、包验收（合同所含工程范围及内容）。四、甲乙双方的权利与义务1．甲方责权（1）明确工程内容、项目及要求，供应施工所需的水电接口及材料堆放地。（2）按合同约定刚好付款。（3）甲方有权要求乙方无条件撤换甲方认为不合格的乙方工地代表或施工班组。2．乙方责权（1）根据合同约定工期保质保量地完成工程项目。（2）乙方必需主动协调好与工地现场各施工单位的各种关系。乙方在竣工、验收通过、移交甲方前，负责其全部的产品保管和成品爱护等工作。（3）乙方应符合工程当地____部门的各项规定（例如：弱电工程设计资质、弱电施工资质、安装许可证、工人暂住证等）。（4）乙方按相关规定和标准，编制好需移交的各相关技术资料、竣工资料等材料。（5）保证施工现场及四周的环境卫生及文明施工。水电挂表施工，按实结算。（6）工程所用材料、设备须经甲方认可，并向甲方供应相应的合格证明，并有生产厂家的授权证明书和质保书。（7）依据甲方要求制作相应图纸，并供应有利于节约成本的建议。（8）竣工之后交付完整的竣工资料。（9）负责本工程的乙方项目经理，必需是经过建设主管部门考核通过的机电专业二级以上的建立师，并供应无其它在手项目证明；进场施工期间必需做到每天到现场，刚好到业主现场办公室签到，按时参与例会。如不到场，发觉一次罚款500元。并更换其它符合要求的项目经理进行后续工作。（10）施工人员必需听从甲方的现场管理。施工过程中乙方人员的人身、财产平安及因乙方施工造成第三方的人身、财产的侵害，均由乙方自行担当。五、工程价款的结算及支付方式1．工程价款竣工结算方式合同实施过程中，合同价款可以调整的条件仅限于：（1）甲方提出承包范围改变，且该改变导致单项清单子目及其连带子目总价（不累计）改变在1000元（含）以内的总价不再调整；1000元以上的部分（即扣除1千元）按实际发生工程量调整（若合同中有相应单项，单价不变；若合同中没有相同的单项，按乙方投标书中的单价组成____方法、材料单价、取费及实惠率计算，并经甲方批准后执行）。（2）由于工程质量问题或不满意招标人要求标准导致的改变不作任何调整。（3）由于投标前，承揽方未仔细进行现场查勘而导致的超过招标文件设备清单的材料增补，相关费用不得进行增补。2．工程价款支付方式（1）合同签订生效后一周内预付合同总价30%的工程款；（2）设备进场前付至合同总价的40%。（3）竣工并验收合格，由甲方进行项目审计。审计完毕，付至审计总额的95%，其余作为质保金。（4）质保期间乙方能按本合同要求做好修理、保养；竣工验收二年期满，经物业公司和甲方确认无质量问题后，可结清余额。（5）每次付款前，乙方必需供应相应的____工程建安发票。3．结算条件：工程竣工、验收通过后，承揽方在1个月内供应完整的工程结算资料，经总包、监理审核后，报业主审核。业主应在1个月内审核完毕。要求报送的结算资料如下：（1）经甲方工程部确认的竣工验收证明；（2）经甲方工程部签字确认后的竣工图纸；（3）经甲方工程部签字确认后的变更签证单和各种奖罚单（如有）；（4）经甲方工程部签字确认后的工期延误证明（如发生延误）；（5）依据竣工图纸和变更签证计算的工程量计算书和结算报价书；乙方必需支配特地人员亲密协作甲方进行结算核对，并在规定时间内完成结算审核。六、工程质量及要求1．本工程的质量必需达到优良。若达不到约定质量标准的，承揽方负责免-费返修，直至达到要求。2．承揽方在设备进场及运用时，需根据规范要求供应每个设备的原厂合格证书、检测报告等文件，作为设备进场报验单的附件。3．承揽方不得私自更改所供设备的品牌、型号、规格，如有违反，承揽方除需将设备更换成合同约定的设备外，仍须担当该部分设备价20%的金额作为不诚信罚款。该条款的约束范围包括在设备进场、系统建设阶段、验收阶段及系统运用阶段。4．其它要求如下。（1）弱电各系统设备、材料、施工必需符合现行有效的国家以及行业的相关规范、标准、要求，且必需符合工程所在地有关____部门的相关规定、要求和招标文件的要求。（2）设备应有具体的中文运用说明书（如原厂商无中文运用说明书，在本工程竣工验收前乙方交付甲方的修理手册或运用手册中应含有该设备的中文具体操作说明和重点留意说明），电气设备还应附有线路图；实施生产许可证或运用产品质量认证标记的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限等。（3）乙方供应给甲方的全部设备、材料必需为全新、无缺损且未经运用过的产品，并符合合同约定的品牌、型号、规格。七、甲乙双方驻工地代表甲方驻工地代表：田爱军（电话。乙方驻工地代表：陆建（电话。八、施工及设计变更1．甲方如需变更设计，由甲方与原设计单位商定后，以书面形式通知乙方，乙方在接到甲方通知后，应当按甲方通知设计、施工。2．乙方设备清单中的设备品牌和型号，不得以任何借口降低档次。如因技术更新或其他缘由造成设备品牌的更换，须经甲方、监理审核认可，且所更换品牌型号的性能应均高于报价清单中的品牌型号。九、竣工验收及工程交付1．乙方应当在工程竣工之日前5个工作日内将验收日期以书面形式通知甲方及主管部门，进行综合验收。2．验收依据：包括但不限于招标文件所要求的规范、标准、建设主管部门看法、技防主管部门看法、建设监理看法、甲方主管部门看法等。3．在进行竣工工程验收中，如发觉工程质量不符合规定，乙方应按甲方规定期限刚好修理或返工，直至验收达到合同约定的标准。4．竣工工程验收，以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准、施工图、合同及相关文件为依据。在进行竣工验收时，乙方应当在验收前5个工作日内向甲方提交以下文件：（1）增减变更文件及其它洽谈记录；（2）工程竣工图肆套；（3）工程用材用料生产合格证与全部检测合格报告；（4）其它相关施工资料肆套。5．乙方应当在验收合格之日起2天向甲方交付工程。在交付之前，乙方应当将一切杂物及剩余材料清除干净，应免-费培训（含供应培训资料）甲方或物业管理有关的操作人员，直至其娴熟操作为止。6．工程完成时，乙方须供应相应的专用工具、完整的竣工资料，且必需为原件（书面资料及相同内容的电子档资料），主要包含正确的竣工图、往来文件、安装验收资料、调试验收报告、产品具体资料、系统及设备操作维护手册及国家/地方规定之竣工资料。7．操作及维护手册：乙方应供应至少二份中文操作及维护手册及具有相同内容的电子文档，格式最小为A4尺寸活页夹装。十、保修条款1、乙方保证所出售之标的具有合同约定及法律规定之品质。2、乙方供应的免-费质量保修期和工程维保期，自竣工、验收合格之日起算，设备为1年、系统为2年。各系统、设备、材料的品质保证期执行相关的国家、行业标准。如各系统、设备、材料的原生产厂商供应高于相关的国家、行业标准之品质保证期，则按原生产厂商的品质保证期执行。保修金为总工程款的5％，且为总工程的一部分。3．在免-费质量保修期和工程维保期内，乙方供应免-费运行保养。如出现问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内赶到现场修理，并应在2天内免-费修复或更换出现缺陷或品质不符的部分与设备。如不能在规定时间内完成，甲方有权从质保金中扣除因此而造成的相关损失。5．在免-费质量保修期内，甲方或用户未经乙方事先同意进行改变而引起的设备、线路损坏，或因误操作引起的人为损坏、不行抗力引起的损坏，乙方应按本条第3款的约定进行保修，可收取适当的修理成本费用。6．质量保修期和工程维保期满后，修理中止。如甲方须要乙方接着供应修理服务，则另行签定维护保养合同。十一、违约责任1．因乙方责任未按合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方合同总价千分之五的逾期违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，就不足部分，乙方还应予以赔偿。2．乙方如有以下状况发生，甲方有权单方解除合同并要求支付违约金（违约金为合同总价的20％）及经济损失。（1）乙方延迟竣工达10天。（2）乙方伪造或冒用他人营业执照、资质等。（3）乙方有贿赂甲方行为的。（4）乙方在项目实施过程中，施工进度明显低于项目要求，并影响到其它工种的正常实施的。（5）设备材料的品牌、质量不符合本合同要求，或运用贴牌和假冒伪劣产品的。工程合同篇3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）兹因甲方托付乙方承接下述工程，为明确双方权利和义务，加强协作，相互协作，经双方协商，订立本合同，共同遵守。一、工程项目名称：外墙涂料分项工程。二、工程项目地点：。三、工程内容：腻子找平施工、底漆涂饰、面漆涂饰、爱护与清理等工作。四、工程量工程量约㎡，最终以实际施工部位的绽开面积计算。五、单价：单价为元/㎡，以施工部位的绽开面积计算。六、工程预算造价：约元，完工后以实际施工工程量结算。七、承包方式：包工包料。八、工程期限：自年月日起先计算工期，总工期12天。如遇下雨雪、停水停电或其它非乙方缘由造成的工期延误则相应顺延。九、材料品牌：材料品牌：海派克（HIPAC），底漆型号为ISD—300，面漆型号为ITW—100，颜色以发包方认可的为准。材料颜色：墙面，35B—1P;线条24B—4D;顶棚，白色。十、付款方式：1。乙方进场施工/天内，甲方按工程预算造价的/%向乙方支付材料预备;2。当底漆基本施工完成，涂刷中涂时，甲方按工程预算造价的/%向乙方支付进度款;3。当面漆施工基本完成，拆除脚手架后/天内，甲方按工程预算造价的向乙方支付完工退场款;4。在工程完工退场后10天内办理完成结算，并付至结算额的97%，剩余3%作为质保金，在工程完工后一年期满如无乙方责任的质量问题时付清。十一、甲方责任：1、工地用水、电、堆放材料仓库、工人吃住宿场所由甲方解决。2、确认乙方的施工工序、完工时间、工程结算额及质量责任等内容。3、对工程内容以外的施工内容赐予办理签证，并赐予结算。4、负责协调____管理部门、邻居的干扰。十二、乙方责任：1、乙方按国家有关规范同甲方对基层进行验收，如验收不合格，乙方提出方案经甲方认可后按方案执行。2、乙方接受甲方对施工中的监督与检查，并听从甲方监理人员的监督及指导。3、维护现场的施工秩序和卫生秩序，按甲方的要求有序开展施工。十三、违约责任：1、甲方应按合同规定按时支付工程款，乙方在施工期间按合同规定定期向甲方提出付款申请，甲方应在收到申请2日内刚好支付工程款，因逾期付款影响的工程进展由甲方担当。若因甲方缘由造成的停工超过7天，甲方应对已施工工程做验收结算。2、乙方如出现质量问题必需返工，直到达到质量要求为止。3、不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排支配造成的经济损失;如由甲方中途解除合同，应赔偿乙方因订购施工材料及支配施工安排等造成的经济损失。十四、合同及有效期：1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。2、本合同自双方签字之日起生效，至全部工程验收完毕，工程款项结清后失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日工程合同篇4发包人(全称)：(甲方)承包人(全称)：(乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一样，订立本合同。第一条：工程概况工程名称：工程地点：其次条：甲方式、合同价款及承包范围2.1甲方式：2.2合同价款：2.3承包范围：第三条：合同价款支付：3.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：3.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：3.3、付款采纳银行汇票或电汇。3.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的改变而发生变更。第四条工期详细开工时间：日期：第五条工程质量及技术要求5.1乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。5.2拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的平安。5.3拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。第六条施工平安6.1乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，制定平安生产施工措施，严格按平安标准组织施工。并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。6.2乙方必需设置足够的专职平安员，负责施工现场平安生产的监督检查工作。6.3乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。6.4乙方应做好垃圾运输过程中沿途的平安防护工作，严防旁边农夫在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等平安事故，如因此发生平安事故，一切损失和责任由乙方担当。6.5乙方在拆除过程中应做好平安防护工作，确保甲方的设备、人员的平安，如因乙方的平安防护措施不当，造成的一切损失由乙方担当。6.6拆除的整个过程的平安要求严格按本合同所附双方签订平安协议执行。第七条甲、乙双方责任7.1甲方职责：7.1.1甲方供应拆除场地。7.1.2甲方负责审核乙方施工组织设计、平安技术措施及进度____图。7.1.3甲方负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。7.2乙方职责7.2.1乙方必需拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。7.2.2乙方施工现场的管理人员必需统一着装。7.2.3乙方负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方担当责任。7.2.4乙方在施工过程中拆除的材料不得随意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，刚好外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天刚好清理干净。全部的垃圾清理干净后，方可验收。7.2.5乙方负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的平安防护及消防工作。7.2.6乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。7.2.7乙方因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应听从甲方现场的协调管理，严格根据甲方划定的范围和规定的拆除依次施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的平安运行。7.2.8乙方必需给其全部人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。7.2.9乙方拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的平安。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。7.2.10在每个单位工程拆除前，乙方应提前72小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。7.2.11除由于法律或事实上不行能接着履行合同义务的状况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满足的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应听从甲方在施工现场的统一管理，根据甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。7.2.12乙方应制订施工措施、平安措施、进度安排____图报甲方审批。7.2.13在开工前乙方应供应其特种作业人员的有效证件。7.2.14乙方在拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应实行专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。7.2.15施工时发觉不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当马上暂停施工，实行必要的应急措施，并刚好向甲方报告，经甲方处置完毕后方可复原施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。第八条违约责任8.1乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方担当，或因乙方缘由发生其它使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任。8.2除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方担当违约责任后应接着履行合同。8.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。8.4因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。8.5根据乙方的.施工进度支配，假如甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度支配工作，甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方担当违约责任，甲方有权解除合同。8.6乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未刚好清理的，乙方应负违约责任。8.7争议解决方法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向____提起诉讼。第九条不行抗力9.1不行抗力是指：严峻的自然灾难和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和____等)、斗争(不论是否宣战)、叛乱、____等等。合同双方中的任何一方，由于不行抗力事务而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不行抗力事务影响的时间，但是不能因为不行抗力的延迟而调整合同价格。9.2受到不行抗力影响的一方应在不行抗力事故发生后，尽快将所发生的不行抗力事务的状况以传真通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方批阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不行抗力的影响消退后，应将此状况马上通知对方。9.3如双方对不行抗力事务的影响估计将持续到60天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。第十条其它10.1本合同所包括的附件，是本合同不行分割的一部分，具有同等的法律效力。假如合同正文与附件有不一样或模糊时，以合同正文为准。假如不同时间的文件有不一样或模糊时，以时间后者为准。10.2合同双方担当的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。10.3本合同列明白双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不担当本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。10.4双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。10.5本合同项下双方相互供应的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得供应给与“拆除物资”和相关工程无关的第三方。10.6本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，未尽事宜由双方共同另行协商。甲方(公章)：乙方(公章)：20xx年2月20日工程合同篇5发包人：（全称）承包人：xx环境科技工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程立项批准文号：5、资金自筹。二、工程承包范围。承包范围：三、合同工期：1、开工日期：2、竣工日期：3、合同工期总日历天数：天四、质量标准：1、工程质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。2、合同价款金额（人民币）：￥：五、组成合同的文件：（一）组成本合同的文件包括：1、本合同协议书。2、中标通知书。3、投标书及其附件。4、本合同专用条款。5、本合同通用条款。6、标准、规范及有关技术文件。7、图纸。8、工程量清单。9、工程报价单或预算书。（二）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。六、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。七、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效。1、合同订立时间：年月日2、合同订立地点：3、本合同双方约定：经双方盖章、签字后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）居处：居处：法定____人：法定____人：托付____人：托付____人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：工程合同篇6发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方确定将园林景观工程发包给乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程承发包相关事宜经协商一样，订立本施工合同，以便双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：其次条承包范围及内容2.1园林景观施工范围（包括但不限于下列范围）：园林景观建筑工程，园林水、电系统与设备设施配套工程，园林景观小品与公共艺术配套设施工程、园林种植土回填及绿化工程（附范围图）及配套井盖的调整。（详见施工图纸）。2.2在施工过程中，甲方可依据建设工程的实际须要，对乙方承包范围内的工程进行变更或增减，乙方应予以协作并接受，其工程费用及工期按实际增减工程量作相应调整。第三条承包方式乙方包工、包工期、包质量、包文明施工、包运输及二次运输、包施工水电费、包苗木成活率、包税金、包维护等方式承包（材料甲方供应市场价格表由乙方选定是否甲供或者自行购买，由甲方选购 则以甲方的选购 单价增加10%作为乙方的管理费计入主材单价，其余计价方式均按20xx年市场定额相关专业进行计价）、。整个工程整体维护及养护为竣工验收日起计算12个月。第四条合同工期。第五条质量标准5.1乙方必需严格根据甲方确认的施工图纸及经甲方确认的施工组织设计方案，依照园林、装饰、安装、景观等相关施工规范进行施工，保证本工程达到国家及地方现行施工验收及施工平安技术规范包括但不仅限于《园林绿化技术规程（J10123）》、《园林树建植规程（DB33/T10090xx）》、《城市园林绿化工程施工及验收规范（CJJ/T829）》，《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗（CJ/T341）》、《园林植物养护管理技术规程（DB33/T1009.60xx）》标准。乙方保证本工程除必需达到前款规定外，还须达到甲方的下列技术要求：5.1.1草坪和色块苗木种植自通过验收后的成活率达到98%，其它苗木成活率必需达到100%（其中甲供植物进场须通过乙方验收同意后方可种植，并由承包人负责施工及正常养护）；5.1.2树坑各向需比植物土球规格大15cm，且深度需比土球底深20cm，加底肥种植；5.1.3较大乔木种植完毕需加三向木棒支扶。5.1.4.经过验收合格的工程，交工后的未成活植物、苗木、草皮，乙方必需刚好进行补栽和养护，直到成活，养护期为12个月。5．1．5质量标准为合格标准。第六条工程结算6.2工程结算根据实际工程量计取，工程结算计价按《20xx年____园林绿化工程消耗量定额》、《20xx年____建筑工程消耗量定额》、《20xx年____装饰装修工程消耗量定额》《20xx年____安装工程消耗量定额》《20xx年____市政工程消耗量定额》计算费用,套用二类工程取费,并按施工图纸、设计变更、施工现场签证计算工程量。按实结算。6.3平安防护、文明施工措施费用的详细内容以____地方文件文规定为准。6.4本合同计价方式计取的工程总价款包含了乙方自身完成工程建设从施工打算到竣工验收、绿化养护及保修期间所发生的费用。6.5.按国家及工程所在地____规定由乙方缴纳的各项税费包含在本合同价款内,由乙方自行向管理部门缴纳，或由甲方代扣代缴（规费由甲方缴纳）。6.6.现场签证6.6.1工程签证用于证明签证的事实并作为日后结算的依据。工程签证的结算应严格根据本合同规定办理。6.6.2对签证单完整性的要求:签证单应明确包括以下内容：(1)签证事实发生的时间和终止时间；(2)发生签证事实的依据(如设计变更、公司书面指令文件等)；(3)签证事实及完成状况简述；(4)涉及经济或工期索赔的数量及天数；(5)附相关施工图；(6)任何签证单一式六份，经双方授权的现场代表签字并加盖双方项目部____后生效(该项目部____应提交对方备案)。第七条支付方式7.1乙方工程完成全部工程量，在乙方供应已完成工程实际工程量报甲方审核无误，经检查合格后，10天内甲方支付到已完工程总量的总价款的80%；7.2工程竣工验收合格半年后,工程结算完毕，甲方付至工程结算价款的90%，工程验收合格15个月后，甲方付至工程结算款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期和保养期满(质保期及保养期均为一年)，经甲方及物业管理公司确认无质量问题后30个日历天内无息返还给乙方。7.3施工用水费、电费由甲方指定人员安装水电表,由甲方按实际耗用数代收代缴。乙方应在接到甲方书面通知之日起5个工作日内向甲方一次____付，否则，每逾期一天，按欠付款的1%向甲方支付滞纳金，由甲方在支付乙方工程进度款时予以扣除。第八条施工图纸及其变更8.1乙方应依据本工程的有关图纸、资料，并结合施工现场的实际状况，