工程合同篇一-1

第页共页工程合同篇一工程合同篇一。发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点：该工程为工程，地点在。二、承包方式与要求：该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容：劳务承包合同范本经双方协商，该工程按元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理等内容。甲方付款前，乙方应提早向甲方提供相应发票。四、工程质量与平安：根据甲要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必须确保优良，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的`一切经济损失由乙方承当，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《平安操作规程》，为使工人增强平安意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进展平安交底教育，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责，甲方不承当任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚：乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发如今分清责任后给予罚款。同时，乙方严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。六、付款方式与工期：本工程劳务人工费的所有工程价格均已包括，不再另立工程，假设有，现场根据实际情况确定。该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，工程开场前付劳务费的%.工程开工付劳务费的%.办完工程结算付至劳务费的%.留%待保修期满后一个月内付清。乙方工期时间为：年月日起至年月日止。七、双方权利与义务(一)甲方：1、甲方有权对乙方进展资格审查，对乙方违背合同条款内容施行处分，经济赔偿及辞退的权利。2、甲方根据工程要求，安排乙方施行工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3、甲方提供应乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。(二)乙方1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承当合同内容的全部工作，确保工程质量。2、乙主必须按甲方的要求进展平安消费、乙方不得擅自违背平安操作规程，对于违背平安操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承当全部责任，甲方概不负责。3、乙方有权回绝甲方不符合平安消费要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员、身份证。5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、____、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违背或造成工程停工，必须追究违约方责任。2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承当。4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效，具有同等法律效益。5、因本合同产生纠纷双方协商解决，解决不成时，交人民法院管辖。甲方：负责人：受权代表：签约日期：乙方：负责人：受权代表：签约日期：合同编号：建园合[20xx]第003号工程名称：XX苑天台花园〔样板房〕景观绿化工程建立单位：〔甲方公章〕施工单位：〔乙方公章〕法人代表：法人代表：工地代表：经办人：开户行帐号：户行帐号：中国银行XX支行签定日期：20xx年月日园林绿化工程施工合同甲方：河市XX集团房地产开发乙方：珠海市XX园林工程甲方委托乙方承当XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。一、承包范围乙方按照珠海市XX园林工程设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进展承建，包括绿化施工、绿化养护工程工程,承包范围如甲方另有增减，须补充合同。二、承包方式本工程采取包工包料，包质量、包工期的方式进展承包。三、合同工期施工工期为〔移交场地后〕个日历天；详细施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为天。本工程在施工过程中有以下情况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等，致使施工不能正常进展。4、设计变更和工程量增加。5、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，使工程不能正常进展。四、双方责任〔一〕、甲方责任1、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的撤除搬迁等工作。2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。3、及时组织交工验收。4、协助乙方办理夜间施工答应等有关手续。5、检查和监视乙方的施工进度、质量、平安消费和工程款的使用情况。6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。〔二〕、乙方责任1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进展施工。3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。4、搞好施工组织，制订本专业施工细那么，加强施工管理，加快施工进度，确保按时交工。5、甲方和现场监理工程师提供详细工程和各道工序施行性进度方案，向甲方和现场监理工程师提交控制措施〔包括组织措施、技术措施、信息管理措施〕经甲方审查认可后作为检查控制进度的根据。6、如实填报工程进度，及时编制开工结算，送监理工程师和甲方审核。7、服从甲方和监理单位的管理，承受主管部门和质监部门的检查监视，平安消费，文明施工。8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监视提供方便。9、认真搞好资料管理，及时整理完善开工资料。10、减少污染，注意环境卫生，保护施工现场的整洁，并做到文明施工。11、负责施工平安，由乙方造成的平安事故由乙方承当。五、工程质量1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进展施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100%成活。六、交工验收及养护1、工程开工后，甲方应根据乙方的开工报告，会同有关部门，按照图纸要求进展工程验收，评定工程质量，并在"开工验收证明书"上签章。2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否那么，作甲方同意验收处理。3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责撤除。4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。七、预结算及付款1、本工程的造价为：人民币元，每户按元/户包干。2、施工中的增加工程结算方法：由乙方向甲方上报增加工程的预算报价，按双方协商计价结算〔以监理或甲方现场签证为根据〕。3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30%作施工前的备料费用。4、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70%。5、工程开工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。八、违约责任〔一〕甲方违约：1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。天台花园〔样板房〕景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承当XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务6、由于甲方原因此终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。〔二〕乙方违约：由于乙方原因有如下情况之一者，甲方有权收回局部工程另行安排施工队伍直至终止合同。1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。2、违背平安消费规程，不文明施工，造成严重不良影响者。3、不服从甲方、监理协调、检查和监视管理者。九、其它1、在施工和养护过程中，假设施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可防止地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署意见，否那么视为不按时3、甲方委派乙方委派为常驻工地代表，经常联络解决工程事宜。3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，开工验收及价款结清后自行失效。〔本条款后无正式条款〕。甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及其相关法律法规，双方本着平等互利，协商一致的原那么，为了明确双方的权利、义务和责任，现就管道及反响釜等设备保温工程事宜，达成如下协议条款，共同遵照执行。一、平安文明施工：1、必须按照国家规定，落实各项平安技术措施，确保施工现场平安消费和文明施工，在施工过程中由乙方造成的事故由乙负责。2、乙方施工人员进入厂区服从甲方管理，遵照厂方的一切规章制度。3、乙方所需劳保用品由乙方负责。二、工程概况：1、工程名称：厂区内管道保温和设备保温。2、工程地点：江苏盛邦化工厂区内。3、承包方式：包工包料。三、保温工艺及价格：1、热设备保温：用岩棉板5公分，铁丝、铁丝网收紧外用2、热管道保温：用岩棉管壳5公分，外用彩钢皮Φ32每米36元Φ45每米43元Φ57每米49元Φ76每米49元Φ89每米53元3、冷管道保温：用PEF板5公分中间防霜纸外用彩钢皮Φ32每米45元Φ45每米52元Φ57每米58元Φ76每米65元Φ89每米72元4、冷设备保温：用PEF板5公分外用铁丝铁丝网收紧水泥石沙粉面，每平方85元。5、盐水箱底用聚胺脂发泡，每立方1350.00元注：彩钢皮厚0。376岩棉溶重70kg/m3聚本乙稀板16克四、保温数量：工程完毕按实际数量为准。五、付款方式：工程开工，材料、人员进场付4万元，工程完毕验收合格付总程款的80%，余款在x年12月30日结清。六、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。七、合同争议的解决方式：双方约定，在履行合同的过程中产生争议时，由双方当事人协商解决。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日甲方：xx乙方：xx鉴于甲乙双方于20xx年1月1日签订为期1年的承包合同，由于条件发生变化，经双方协商同意提早解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币壹佰零捌万肆仟伍佰叁拾元整〔1084530.00元〕2.甲方同意乙方于20xx年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的正式发票后于20xx年10月8日一次性支付工程尾款。或者，在此前期间客观原因未开出地税发票，乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款20xx年10月8日当日一次性付清。3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议，于承包合同具有同等法律效力。5.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：xx受权代表：日期：乙方：xx受权代表：日期：甲方全称：乙方：甲方防水工程委托乙方使用防水材料进展防水处理(整个教学楼面)，总造价5000.00元，(1)承包方式：由乙方包工包料，甲方负责质量验收。(2)质量要求：乙方按防水标准组织施工，以屋面不渗水为准。(3)施工期限：从签订合同之日起20日内完工。(4)乙方进入