2023年监理工程师之水利工程目标控制题库与答案

2023年监理工程师之水利工程目标控制题库与答案

单选题（共80题）1、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D2、零星工作项目清单中的计日工项目费用由（）支付，不列入合同总价中。A.措施金额B.其他金额C.暂列金额D.暂估价【答案】C3、某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.5B.7C.10D.13【答案】D4、作业分类码相关描述正确的是（）。A.只能是某一EPS节点B.可以是特定项目的数据C.只能是全局的数据D.只能是某个项目的数据【答案】B5、下列关于双代号时标网络计划一般规定说法错误的是（）。A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间B.当工作有总时差时，用波形表示C.节点中心必须对准相应的时标位置D.宜按最早时间编制【答案】B6、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，对具有连续影响的索赔事件，承包人应在索赔事件影响结束后（）天内，提交最终索赔通知书。A.14B.28C.30D.54【答案】B7、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D8、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A9、弧形闸门安装中，埋件的止水座基面至弧形闸门外弧面的间隙公差应不大于（）mm。A.2B.3C.4D.6【答案】B10、由于工程项目质量具有（）特点，工程质量控制应以预防为主，防患于未然。A.形成过程的复杂性B.波动性大C.质量隐蔽性D.终检的局限性【答案】D11、承包人按批准的技术方案组织施工，实施期间如需变更，则（）。A.重新报批B.内部审核C.专家论证D.平行检验【答案】A12、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（）。A.进度偏差为正值时，表示进度提前B.进度偏差为负值时，表示进度拖延C.投资偏差为正值时，表示投资超支D.投资偏差为正值时，表示投资节约【答案】C13、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施仅包括质量方针和质量目标C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B14、监理机构按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A15、关于水利工程缺陷责任期，下列说法不正确的是（）。A.水利工程缺陷责任期从通过合同工程完工验收之日算起B.缺陷责任期内的质量问题由原施工单位承担保修C.特殊要求的工程，其保修期可以在合同中另行约定D.水利工程缺陷责任期最长不超过1年【答案】D16、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。A.共同设计B.全员参与C.共同决策D.全员投资【答案】B17、缺陷责任期终止证书应由（）签发。A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人D.工程质量监督机构【答案】C18、施工单位进行施工准备和指导现场施工的规划性．指导性的文件是（）。A.设计文件B.监理规划C.施工方案D.施工组织设计【答案】D19、水利竣工验收时，监理单位以（）身份在竣工验收鉴定书上签字。A.验收单位B.被验收单位C.监督单位D.委派单位【答案】B20、水利工程发生质量事故后由项目法人提出处理方案的是（）。A.一般事故、较大事故和重大事故B.较大事故、重大事故和特大事故C.重大事故和特大事故D.一般事故、较大事故、重大事故和特大事故【答案】D21、要求参与项目实施与管理人员树立质量第一，用户第一的观点的保证体系为（）。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.辅助工作过程保证子体系D.使用过程保证子体系【答案】A22、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D23、下列合同形式中，主要由发包人承担风险的是（）。A.总价合同B.单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】D24、正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。A.95.0%B.95.4%C.99.7%D.68.3%【答案】C25、岩石地基开挖,要求开挖面无明显爆破裂限，声波降低事小于（）或符合设计要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D26、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C27、某一建设工程拟采购一部进口设备，该设备按人民币计算的离岸价为2200万元，国外运费200万元，国外运输保险费8万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2200B.2400C.2408D.2416【答案】C28、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B29、全面质量管理的思想基础为（）。A.用户至上B.质量第一C.质量是检验出来的D.一切用数据说话【答案】B30、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A.5B.14C.28D.30【答案】C31、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C32、不属于导流工程里程碑节点的是（）。A.围堰填筑开始和完成B.河床截流C.围堰拆除D.下闸蓄水【答案】D33、填筑材料开挖时宜采用（）方法，以获得满足设计级配要求的坝料，并做到“计划开挖、分类堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】C34、在工程实施中发现进度拖后时（）采取赶工措施，保证计划如期完成。A.监理人B.承包人C.发包人D.设计人【答案】B35、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B36、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C37、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】D38、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），跟踪检测时，混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）A.3％B.5％C.7％D.10％【答案】C39、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间【答案】C40、进行土方明挖时，监理机构应对开挖过程进行（）监督检查，对开挖质量进行控制。A.连续的B.间断的C.巡视D.见证取样【答案】A41、在质量管理中，施工单位的施工组织设计由监理单位相关人员应在约定时间内，组织（）进行审查。A.项目法人B.施工单位负责人C.总监理工程师D.监理工程师【答案】D42、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C43、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C44、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C45、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。A.7B.14C.21D.28【答案】D46、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定，下列关于工程进度付款修正的说法中，正确的是（）。A.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，发包人有权予以修正B.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现重复项的，监理人无需修正C.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，承包人也有权提出修正申请D.经双方复核同意的修正，应在下次进度付款中支付或扣除【答案】C47、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】A48、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A49、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A50、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：①编制基础单价；②计算概算工程量；③编制各分部工程概算；④编制建筑、安装工程单价；⑤计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；⑥计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B51、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A52、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.资源有限条件下的最短工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排【答案】A53、关于时标网络计划中的时间参数，下列选项中说法正确的是（）。A.每条箭线的箭尾节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间B.工作箭线中存在波形线时，其箭头节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.工作箭线中不存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间D.计算工期的判定，时标网络计划的计算工期，应为计算坐标体系中终点节点与起点节点所在位置的时标值之差【答案】D54、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】D55、某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350元/m3。在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。该混凝土工程实际结算工程款为（）万元。A.36.2250B.39.3750C.39.8475D.40.2500【答案】C56、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B57、新设项目法人项目资本金通常以（）的方式投入。A.注册资本B.资本公积C.公司现金D.增资扩股【答案】A58、平行检测费用由（）承担。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D59、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C60、要保证技术方案生产运营期有足够资金支付到期利息，方案的利息备付率最低不要低于（）。A.0.5B.1C.3D.5【答案】B61、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最早完成时间的最大值D.最早完成时间的最小值【答案】C62、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于（）m，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。A.0.5，1.5B.1.0，2.0C.0.5，2.0D.1.0，1.5【答案】A63、质量检验的目的不含（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合规定要求或设计标准B.判定工序是否正常C.评定质量检验人员（包括操作者自我检查）的工作准确性程度D.保证施工进度的正常进行【答案】D64、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人【答案】C65、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C66、地下洞室按照洞轴线与水平面的夹角可划分为平洞、斜井、竖井三种类型，其中平洞的倾角为（）。A.小于6度B.6~48度C.48~75度D.大于75度【答案】A67、提出对整个拟建项目的总体构想，是项目建设阶段最初阶段的工作是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】A68、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D69、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A70、单元（工序）工程质量在施工单位自评合格后，报（）复核。A.业主B.建设单位C.监理单位D.质量管理部门【答案】C71、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A72、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。A.不变价格B.市场价格C.可变价格D.影子价格【答案】B73、混凝土构件吊装设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B74、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（）。A.3％B.5％C.10％D.12％【答案】C75、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C76、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。A.不变价格B.市场价格C.可变价格D.影子价格【答案】B77、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】D78、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工后【答案】D79、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B80、全面质量管理必须强调从检验把关变为工序控制，从管质量结果变为管质量因素，防检结合，防患于未然。这是全面质量管理的（）观点的体现。A.质量第一B.预防为主C.全面管理D.用数据说话【答案】B多选题（共40题）1、下列哪一个选项的表述不能成立？（）A.《立法法》第48条规定，提出法律案应当同时提出法律草案文本及其说明B.依照法律规定，全国人大代表30人以上或1个代表团可以提出法律议案C.法律草案要经过全国人大的全体代表或全国人大常委会全体组成人员的过半数通过D.《立法法》规定列人常务委员会会议议程的法律案，一般应当经两次常务委员会会议审议后再交付表决【答案】D2、下列哪项是广义的国际经济法所调整的关系？（）A.专属经济区的法律问题B.甲国籍人A与乙国籍人B之间的婚姻关系C.甲国家与乙国家间的双边投资保护协定D.中国甲公司与中国乙公司之间的采购合同关系【答案】C3、依相关司法解释,关于涉外民事送达的方式，下列哪些选项是正确的？（）A.在任何情况下均可以采取邮寄送达的方式B.公告送达的内容应在国内外公开发行的报刊上刊登C.可通过传真、电子邮件等能够确认收悉的其他适当方式向受送达人送达D.在任何情况下均可适用留置送达的方式【答案】BC4、下列关于使用行灯应遵守的规定，正确的有（）。A.电源电压不超过24VB.灯头与灯体结合牢固，灯头有开关C.灯头外部有金属保护网D.反光罩固定在灯具的绝缘部位上E.电源电压不超过36V【答案】CD5、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。A.使用工程的单位和个人B.监理人是用户C.质量监督机构是用户D.设计单位也是用户E.下道工序是上道工序的用户【答案】A6、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。A.可行性研究B.工程设计C.工程施工D.竣工验收E.生产运营【答案】ABCD7、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD8、在工程网络计划中，关键路线是（）。A.长度最长的路线B.时标网络计划中无波形线的路线C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的路线D.双代号网络计划中由关键节点组成的路线E.双代号网络计划中无虚工作的路线【答案】AB9、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC10、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC11、检察院在对甲绑架案审查起诉时，发现该案还有同案犯乙，但乙目前在逃，另外还发现，甲2年前实施过抢劫，抢劫事实清楚，证据确实、充分。对此，检察院的正确做法是：A.应当将案件退回侦查机关补充侦查B.应当要求侦查机关补充移送审查起诉C.应当要求侦查机关补充移送审查起诉，在乙到案后，再将甲和乙共同实施的绑架案与乙抢劫案并案移送审查起诉D.对于乙，应当要求侦查机关在其到案后再移送审查起诉，对于甲另案实施的抢劫，可以直接提起公诉【答案】D12、工程质量要求主要包括（）。A.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】ACD13、下列关于地基及基础工程计量与支付的说法正确的是（）。A.承包人按合同要求完成振冲试验所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用支付C.承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付D.承包人按合同要求完成理设孔口装置、造孔、清孔、护壁等工作所需的包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中费用，不另行支付E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用应另行支付【答案】ACD14、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合要求B.判定工序是否正常C.取得检验数据，作为质量评定依据D.制定检测方案E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABC15、关于我国刑法中的数罪并罚的理解，说法错误的一项是：A.甲犯A罪判处管制1年，犯B罪判处拘役5个月，犯C罪判处有期徒刑3年，数罪并罚的结果是，先执行3年的有期徒刑，再执行1年的管制B.甲犯A罪判处有期徒刑2年，缓刑3年。缓刑1年后，发现甲在一审判决前尚犯有B罪，应判处3年有期徒刑。对此，应首先撤销缓刑，将A罪的2年与B罪的3年，在3年以上5年以下确定最终的宣告刑C.甲犯A罪判处没收财产，犯B罪判处罚金，对甲只判处没收财产，罚金刑被吸收D.甲犯A罪判处5年有期徒刑，服刑2年后又实施了B罪，被判处3年有期徒刑。对此，应在3年以上6年以下确定最终的宣告刑【答案】C16、可行性研究的具体任务包括（）。A.项目建设的必要性研究B.技术路线可行性研究C.利润最大化研究D.项目实施计划研究E.社会价值研究【答案】ABD17、下列关于自首、立功的说法，错误的一项是：A.单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代犯罪事实的，或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代犯罪事实的，认定为单位犯罪的自首B.甲向国家工作人员李某行贿后，主动投案，向检察机关交代了自己的行贿事实与李某受贿的事实，甲的行为同时成立自首与立功，应认定其中最有利于甲的情节C.乙因受贿被羁押，羁押期间，主动交代因受贿而滥用职权的事实，对乙可以认定为自首D.丙是海关的缉毒警察，因受贿被羁押。羁押期间，丙将自己查办犯罪职务活动中掌握的他人犯罪线索予以检举揭发的，不认定为立功【答案】C18、依据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），当事人因现场签证费用发生争议，鉴定人应做到（）。A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程总价适当上浮动计算B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算C.现场签证明确了人、机、材数量及其价袼的，按签证的数量和价格计算D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照市场平均价格计算【答案】BC19、对工程质量进行评定的依据包括（）等。A.监理通知B.合同要求C.施工规程D.技术标准E.经批准的设计文件【答案】BCD20、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC21、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务B.规划了标准体制改革的方向C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】ABD22、在查获可能隐藏受贿罪证的某省教育厅部门负责人陈某（女）住处和人身时，侦查机关采取了搜查措施，下列关于搜查说法正确的是：A.搜查陈某人身时，应当由女工作人员或医生进行B.侦查机关搜查时必须出示搜查证C.搜查陈某住处时，应当有陈某或他的家属，陈某邻居或其他见证人在场D.搜查证应当由公安机关负责人签发【答案】C23、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD24、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC25、项目建议书的主要内容包括（）。A.论证项目建设的必要性B.进行环境影响预测评价C.编制投资估算D.提出资金筹措方案E.确定消防设计方案和主要设施【答案】ACD26、某市民政局以某慈善基金会擅自改变捐赠财产用途为由给予该基金会负责人刘某15万元罚款。刘某向市政府申请复议。市政府将罚款额改为5万元。刘某仍不服向法院起诉。该法院安排助理审判员丁某一人审理。下列说法不成立的是：A.本案可以调解B.本案由丁某一人审理，应经本案当事人同意C.本案一审对象是5万元罚款D.本案可由市民政局所在地基层法院管辖【答案】D27、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC28、下列说法中，哪一项不符合西方自然法理论关于法的概念的观点？（）A.在定义法的概念时，道德因素被包括在内B.以内容的正确性作为法的概念的一个必要的定义要素C.“法是什么”仅仅依赖于“什么已经被制定”和(或）“什么具有社会实效"D.法的概念中不排除社会实效性要素和权威性制定要素【答案】C29、工程质量评定等级分为（）。A.完全合格B.基本合格C.优秀D.合格E.优