装修合作协议书电子版8篇

第页共页装修合作协议书电子版8篇装修合作协议书电子版8篇。以下“装修合作协议书电子版”由合同范本网编辑为大家搜集整理。随着人们越来越相信法律的处理方式，合同无效或被撤销的，自始无效，即自成立以后都无效。签订合同当事人名称必须真实一致。请阅读，或许对你有所帮助！装修合作协议书电子版篇1订立协议双方：_______建筑工程公司(甲方)_______装修设计公司(乙方)为发挥双方的优势，共谋开展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。一、建立亲密的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。三、为保证设计的质量，甲方将毫无保存地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织施行。施工期间，乙方派出高级工程师监视施工，以保证工程的质量。五、甲方按装修工程总费用的千分之______向乙方支付设计费。六、本协议自签订之日起生效。七、本协议书一式两份，双方各执一份。附件：《_______建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。甲方_______建筑工程公司(盖章)乙方_______装修设计公司(盖章)_______年_______月_______日装修合作协议书电子版篇2甲方：地址：：乙方：地址：：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。理论中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为了促进双方的业务开展，甲乙双方本着平等互利的原那么，达成如下合作协议：第一批工程款的____日内按合同额的______%向乙方支付信息费。第二条：为保证甲方能及时参与客户的装饰设计工作，乙方在客户签约后应及时通知甲方，由甲方联络客户提供相关效劳；乙方也可向客户推荐甲方的产品及效劳；由乙方推荐时甲方应向客户提供优惠价格。第三条：甲方应向客户按约定提供相应的质量保证及售后效劳，如出现问题，甲方不得推卸责任，并立即解决，客户付款与否不影响甲方向乙方支付信息费。第四条：如客户未能终止与乙方签约，乙方也告知甲方由甲方自行跟进，甲方在签约后仍按约定向乙方支付信息费.第五条：乙方在甲方如期提供相关产品效劳后应即刻予以验收，不得以任何理由拖延验收，否那么视为验收合格，并按相关约定支付货款。第六条：甲方可提供产品为：办公家具、酒店家具、定制衣柜、橱柜等，对所提供的产品甲方应保证质量。风险提示：应约定保密及竞业制止义务，特别是针对工程所涉及的技术、客户资，以免出现合作一方在工程外以此牟利或从事其他损害工程权益的活动。第七条：乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容工程下的任何信息。第八条：本协议有效期为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方那么可以以此作为追偿根据。第九条：甲乙双方中任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任。第十条：本协议一式______份，双方各执_____份，均具同等法律效力。第十一条：如双方在合作时产生纠纷，应本着友好协商的态度解决，协商不有解决的提交_______仲裁委决定，裁定是终局的，双方都必须承受。甲方〔签字〕：________年____月____日乙方〔签字〕：________年____月____日装修合作协议书电子版篇3甲方:乙方:本协议本着互惠互利的原那么,经双方共同协商,就工程合作监理事项达成一致意见,特订立本协议,为了明确双方职责、权利及义务,以利双方共同遵守。一、本工程以甲方名义商签工程监理合同。二、甲方负责开具发票并承担国家规定的有关税费(个人所得税除外)。乙方必须提供相应的发票给甲方。三、监理费的分配：业主付款必须付至甲方指定帐户，甲方收取整个工程工程监理费的%作为管理费〔根据本工程监理合同监理费支付进度收取〕。四、乙方根据工作需要,可自行选聘使用有关专业工程技术人员,并负责支付所聘人员工资费用。乙方不得将甲方公司人员相关证书抵押。五、乙方承受甲方的指导和监视,重大问题应向甲方及时汇报,甲方应为乙方进展正常工作提供各种便利。六、乙方必须按照甲方对工程的管理制度和监理程序保证监理工作质量,平安消费,遵守国家、地方法规及监理合同规定，杜绝责任事故发生。如乙方不能保证工作的质量,不能按照甲方对工程监理的管理制度和监理程序做好监理工作,甲方有权不支付相应本应给予乙方的监理费用。七、假如因乙方工作原因导致甲方被行政主管部门通报批评，甲方有权对乙方停顿合作并给予一定的经济处分，直至解除本次合作监理协议。因工程质量和平安事故导致监理应当承担的责任和相关经济损失支出均由乙方承担。如因事故通报导致甲方不能参加招标投工作，乙方要全力配合甲方解决故事原因，尽快恢复招投标工作，并向甲方支付经济损失：金额：大写小写：￥元。如乙方责任导致重特大事故发生，使甲方经济声誉受损造成不可挽回的损失，乙方要承担全部责任，包括为处理事故所需要的全部费用外，还应向甲方支付经济损失：金额：大写小写：￥元。八、乙方负责对所发生的工作业务资料进展统一编号〔按照甲方资料要求归档〕，建立资料挡案，以备上级主管部门检查，工程完成后，乙方负责向甲方提供监理开工验收报告、业务手册。九、本协议自起正式生效，直至本工程开工验收后本协议自动失效。十、在本协议期间,如遇国家或行业主管部门政策性变更及双方公司重大变化等原因,致使本合同无法履行,本协议那么自行解除,但甲乙双方必须处理好本协议书规定的经济利益等问题.十一、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，期满及财务手续结清后自行失效，未尽事宜由双方另行协商。十二、双方假设有重大争议,可由上级主管部门进展协商处理。十三、本工程如有延期增加监理费，另行计算延期局部的监理费。甲方代表签字:乙方代表签字:甲方盖章:乙方盖章:日期:年月日日期:年月日装修合作协议书电子版篇4甲方(供方)：乙方(需方)：甲乙双方根本信息甲方(供方)：地点：：乙方(需方)：地点：：负责联络人：手机：甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、老实、互惠互利的原那么，就甲方与乙方所经营的产品等合作事宜达成如下协议：一、甲方权利、义务第1条甲方有义务将甲方产品信息、营销方案、市场信息提早与乙方进展沟通，以便维护乙方的第一知情权和优先选择权。第2条甲方有义务采取有效措施，杜绝其工作人员以公司或私人名义向乙方工作人员(包括工程经理和设计师)私下直接或间接给予返利、赠送礼金、贵重礼品、有价证券，或采取其他变相手段提供不当利益。假如乙方人员私下向甲方或甲方业务人员索贿如：礼金、贵重礼品、有价证券等，甲方有义务回绝支付并向乙方进展投诉。第3条甲方有权对乙方营业场所及其产品的销售方式提出改良建议。第4条甲方应协助乙方进展各种与甲方提供产品有关的促销活动。第5条甲方提供给乙方的宣传资料应真实可靠，假设存在虚假宣传或进犯别人知识产权的，甲方承担一切责任及经济损失。第6条甲方对乙方提供信息负有保密责任。二、乙方权利、义务第1条乙方应按合同规定向甲方收取提成。第2条乙方有权对甲方产品信息、营销方案、市场信息具有第一知情权和优先选择权;在合同约定条件内及市场同等交易、合作条件下，乙方有优先选择权，对于甲方消费或经销的新产品，甲方同意给予乙方享有首销权或同期销售权。第3条乙方有义务第一时间向甲方____，并在其客户群中对甲方产品进展宣传。第4条工程经理及相关专业人员第一时间配合甲方做好技术交底工作。第5条负责甲方施工的监理与协调工作。第6条乙方有义务和责任对甲方产品进展优先推荐权及唯一推荐权，不可推销与甲方一样相似产品。三、合作方式及结算方法第1条合作方式1)由乙方提供信息(姓名、、楼盘、面积、户型图纸、特殊需求)，甲方人员负责联络，并将其信息归档报备。2)由乙方提早向客户推荐甲方相应产品，并通知甲方，甲方自主会谈签约，并将其合同文本与乙方报备。3)甲方可以派技术合作人员(设计师、工程经理)身份配合销售。第2条返点比例1)中央空调：成交价格的5%提成;2)新风系统：成交价格的10%提成;3)净水系统：成交价格的10%提成;4)中央除尘系统：成交价格的10%提成。第3条结算方法1)甲方签约的客户：自收到客户的第一笔款项(合同金额的70%)，即将总金额的返点返还于乙方。2)假设乙方与客户交易报价高于甲方报价，多余局部金额扣除税金后返还于乙方。四、以上事项未尽事宜，双方友好协商解决。甲方单位(盖章)：乙方单位(盖章)：甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：签约日期：签约日期：装修合作协议书电子版篇5甲方：重庆市创达装饰工程乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的根底上，本着互利互惠、共同开展的原那么，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的工程进展的相关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点:天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室。1.2工程内容以甲方批准。1.3工程承包方式：〔1〕包工、包全部材料及窗帘；〔2〕开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。1.4工程期限天。开工日期年月日。开工日期年月日。1.5合同价款：本合同工程造价为〔人民币〕元，金额大写：。第二条合作方式3.1甲乙双方各承担开发工程25%的费用元。〔因有四家合作，所以每家按25%承担〕3.2甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。3.3乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用〔须本钱价〕，计入本钱核算，如不够，另行补费。3.4恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。第三条利润分配4.1利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。4.2分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。〔因有四家合作，所以每家按25%分成〕第四条免责如因第三方原因或不可抗拒因素，导致工程终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。第五条违约责任5.1本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或解除合同，否那么违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。5.2因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。5.3因合同双方当事人中的任一方在该工程进展中违背国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。第六条工程价款支付方式6.1工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。6.2本样板房本钱价：(1)A栋804室以万元作为本工程的本钱价；(2)C栋802室以万元作为本工程的本钱价；(3)C栋604室以万元作为本工程的本钱价；6.3在此期间，(1)假设开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；(2)假设售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；(3)假设开发商未售出或售出价格低于9.2约定本钱价，那么开发商按9.2约定本钱价支付款项。(4)甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购置权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购置样板房方须付清合作方所承担的装修费用。第七条透明化详细合作工程进展期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进展或在对方知晓的前提下进展。第八条其它未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。第九条附那么9.1本合同经甲、乙双方签字〔盖章〕后生效。9.2甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。9.3本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。单位名称：重庆市创达装饰工程单位名称：〔公章〕〔公章〕法人代表：刘洋法人代表：年月日年月日装修合作协议书电子版篇6甲方：乙方：甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同开展的精神，按《民法典》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供给装饰装修材料(以下简称材料)，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：一、合作材料：_______________。二、合作期限为:_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。三、合作方式(详见附件一)：1、甲、乙双方总部直接签署合作协议，建立合作关系;2、甲方受权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议;四、产品价格：1、甲方向乙方提供材料的价格为装饰公司统一供货价、材料现行市场最低限价及市场标价(详见附件三);2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，否那么视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负;3、甲方保存对向乙方供给材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的最新价格提供给乙方。五、结算方式(详见附件二)：主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算，而后甲方及时将结算情况回执乙方，并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单，以便进一步办理相关手续。六、甲方权利、义务：1、权利：(1)对于乙方违背甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议;(2)对于乙方擅自违约的行为，甲方有权扣除局部利润作为对甲方的补偿;(3)对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔;(4)对于乙方攻击、贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议;造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任;(5)如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。2、义务：(1)甲方应向乙方提供营业执照复印件、产品目录、产品说明书、技术标准、检验检测报告、价格表等文件、资料;甲方应指定专人与乙方进展接洽(详见附件一);(2)甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准;(3)甲方在产品装卸、运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求;(4)甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。七、乙方权利、义务1、权利：(1)乙方可以指定下属分公司(分店)与甲方指定的专卖店进展合作;(2)乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔;(3)乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定，提出赔偿。2、义务：(1)乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品;(2)乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜;(3)乙方按终端用户需求，应提早七天向甲方或甲方受权装饰公司会员店订购所需产品，按甲方制定的标准文本进展填写，注明所订产品的名称、规格、数量、交货时间、地点、联络及收取的订金金额(订金金额不得高于贰佰元人民币)等;(4)乙方应受权指定专人(含分部)与甲方进展接洽，代表乙方行使权利并对行为负责(详见附件一);如被受权人发生变故(调离岗位、离任等)，乙方必须及时书面通知甲方;如因乙方未能及时通知甲方所引起的后果，甲方不承担任何责任;(5)乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。八、合同的解除：1、本协议规定终止之日前30日，双方协商续约事宜;2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除;3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除;甲方：乙方：_____年_____月____日_____年_____月____日装修合作协议书电子版篇7〔甲方〕：___________________________〔乙方〕：___________________________为发挥双方的优势，共谋开展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。1、建立亲密的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。2、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。3、为保证设计的质量，甲方将毫无保存地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。4、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织施行。施工期间，乙方派出高级工程师监视施工，以保证工程的质量。5、甲方按装修工程总费用的千分之×向乙方支付设计费。6、本协议自签订之日起生效。7、本协议书一式两份，双方各执一份。附件：《____建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。〔甲方〕：_____________________〔乙方〕：_________________________________年_______月_______日_________年_______月_______日装修合作协议书电子版篇8甲方：(以下简称甲方)________________________________乙方：(以下简称乙方)________________________________按照《中华人民共和国经济合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：第一条、工程概况及承包方式1、工程名称：________________________________2、工程地点：________________________________3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积_________平方米第二条、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程第三条、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为根据;工程造价为：￥____________元(以甲方认定的单价为准，工程量开工后以审计为准)第四条、工程期限工程开工日期：_______年_____月_____日工程开工日期：_______年_____月_____日第五条、质量要求按国家建立部行业标准_______《建筑装饰工程施工验收标准》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量