建筑施工合同专用条款的填写

/第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2．合同文件及说明依次合同文件组成及说明依次:按通用条款执行。3．语言文字和适用法律、标准及规范3．1本合同除运用汉语外，还运用不接受其它语言文字。3．2适用法律和法规须要明示的法律、行政法规:《建筑法》、《合同法》、《建设工程平安生产条例》、《建设工程质量管理条例》、以及其他国家和河南省相关法律法规和标准。3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称:执行国家、行业部门及河南省省现行相关工程设计、施工验收规范、标准及操作规定。发包人供应标准、规范的时间:由承包人自行准备，不另行供应。国内没有相应标准、规范时的约定:执行通用条款。4．图纸4．1发包人向承包人供应图纸日期和套数:合同签订后7日内，供应3套施工图。发包人对图纸的保密要求:执行通用条款。运用国外图纸的要求及费用担当:本条不接受二、双方一般权利和义务5．工程师5．2监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师发包人托付的职权:另行书面通知。须要取得发包人批准才能行使的职权:1、工程施工中全部涉及造价变更的签证、主要材料差价款；2、工程款的拨付和工程量的增加；3、工期的调整；重大质量事故的处理；工程的设计变更等。5．3发包人派驻的工程师1名姓名:职务:现场工程师职权:代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、平安文明施工、合同管理、信息管理和现场管理等进行监督和检查，协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量和现场签证进行确认。价格确认由发包人现场工程师报上级部门经理批精确认。7．项目经理姓名:职务:项目经理若项目经理不主动协作发包人派驻的工程师工作或在工作中实行不合作看法，发包人有权要求承包人无条件更换项目经理。若项目经理不长驻现场的（驻现场时间少于23天/月），一经发觉发包人将每次按履约保证金的1%对承包人进行罚款。8．发包人工作8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:工程开工前完成，满足施工要求。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程开工前3天接至现场红线边总配电箱，红线内由施工方自行解决，水、电、电讯运用费由施工方担当（3）施工场地和公共道路的通道开通时间和要求:工程开工前指定场地进出通道走向和位置，施工场地和公共道路的通道发包人已完成，运用中的修理费用由承包人担当，并在工程竣工时复原现状，发包人修理临时道路的费用在投标总报价中扣除。（4）工程地质资料和地下管线资料的供应时间:工程开工前供应。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的完成时间：开工前未办理完成的施工中由发包方帮助施工方办理。（6）水准点和座标限制点交验要求:开工前发包人派驻的工程师以书面形式通知承包人，并组织相关单位进行现场交验，同时作好交验记录。（7）图纸会审和设计交底时间:施工图提交后4日内。（8）协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱惜建筑）、古树名木的爱惜工作:由承包人负责解决，费用已列入投标报价中措施项目清单中。（9）双方约定发包人应做的其他工作:帮助承包人处理周边关系及环境爱惜事宜和其他必需须要发包人协调解决的问题。8．2发包人托付承包人办理的工作:办理施工许可证、以书面通知为准。9．承包人工作9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:不接受。（2）应供应支配、报表的名称及完成时间:①每月25日报送本月工程进度完成报表、次月工程进度支配表并作为每月结算的依据，一式肆份；②每周一提交施工周报，包括上周完成状况及本周支配，一式肆份；③全部报表要求按监理单位的管理方法执行。（3）担当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人自行解决。（4）向发包人供应的办公和生活房屋及设施的要求:承包人依据发包人派驻的工程师的要求，向发包人派驻的工程师和监理单位委派的工程师供应必要的办公和生活房屋及设施，如发包人已经自行解决的，其办公用房及设施开工时全部权交给承包人，费用由承包人支付给发包人。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:均由承包人自行负责办理，费用进入投标总价。（6）已完工程成品爱惜的特殊要求及费用担当:由承包人负责，费用进入投标总价。（7）施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱惜建筑）、古树名木的爱惜要求及费用担当:由承包人负责，费用进入投标总报价。（8）施工场地清洁卫生的要求:做到无大的尘土飞扬，由承包方负责，发生的费用已包含在合同价款中。（9）双方约定承包人应做的其他工作:9.1承包人如毁坏施工场地用地红线外的一切青苗、花木以及房屋、构筑物、管线等设施均由承包人自行负责。9.2承包人有义务协作全部相关施工单位的工作，费用包含在措施项目中。9.3承包人应负责解决因施工造成对道路沿线的交通、人流、生产、平安、公众日常工作和生活、建筑物、构筑物和各种设施等造成的不利影响，全部费用包含在措施项目中。9．4承包人应自行负责解决生产和生活垃圾以及施工余土的外运和倾倒，费用已包含在合同价格中。9.5承包人应自行解决影响后期其他市政工程或分项工程施工的障碍物，发生的费用由承包人担当。三、施工组织设计和工期10．进度支配10．1承包人供应施工组织设计（施工方案）和进度支配的时间:图纸会审交底后7个工作日内，向发包人供应完善的施工组织设计和进度支配。进度支配支配必需符合发包人对本工程总体进度支配的支配，按时提交其它专业施工所需工作面。工程师确认的时间:发包人收到施工组织设计和进度支配后14个工作日内审查确认，月进度支配收到后7个工作日内审查确认。10．2群体工程中有关进度支配的要求:乙方在每季度的前二十天和月度前五天向甲方供应季、月施工支配。乙方在每月二十五日前，向甲方报月统计报表一式三份。13．工期延误13．1双方约定工期顺延的其他状况:工期不得延误。四、质量和验收15、工程质量双方约定工程质量有争议时，由所在地工程质量监督站鉴定。17．隐藏工程和中间验收17．1双方约定中间验收部位:按相关规范分项、分部、单位工程竣工执行。19．工程试车19．5试车费用的担当:土建工程不接受五、平安施工平安文明施工费用已包含在合同价款中，依据国家标准执行。六、合同价款和支付23．合同价款及调整23．2本合同价款接受固定价款方式确定。（1）接受固定价格合同，合同价款中包括的风险范围:中标价为完成招标文件约定的工程范围内全部工作内容的费用，本合同接受的是固定总价加施工签证。（2）接受可调价格(总价)合同:不接受。

风险费用的计算方法:不接受（3）接受成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定:不接受。23．3双方约定合同价款的其他调价因素:设计变更，钢筋、钢构材料、水泥价格变更超过正负5%合同价调整。24．工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:本工程不支付预付款。25．工程量确认25．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日向发包人报送当月已完工程量报表，工程师只对合同范围内合格的工程计量。26、工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在上级拨款到位的前提下按工程进度支付。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.1发包人供应的材料设备和一览表不符时，双方约定发包人担当责任如下:（1）材料设备单价和一览表不符:不接受。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级和一览表不符:不接受（3）承包人可代为调剂串换的材料:不接受（4）到货地点和一览表不符:不接受（5）供应数量和一览表不符:不接受（6）到货时间和一览表不符:不接受27．2发包人供应材料设备的结算方法:不接受28、承包人选购 材料设备28．1承包人选购 材料设备的约定:1、工程全部材料及设备均由承包人选购 ，承包人必需保证所接受的材料符合国家、地方现行规范标准，并满足设计图纸的要求。2、承包人负责选购 的材料设备，应在选购 前14日内将所选购 材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后14日内予以确认，经发包人认质、封样后承包人方可选购 进场。八、工程变更:1、发包人、承包人设计变更以设计院变更图为准按通用条款执行。2、施工中发生工程变更，承包人依据经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。3、增减工程结算方式：(1)增加工程1）工程变更及现场签证应依据双方议标达成的造价计算方法计算。2）新增工程应由承包人提出工程联系单并编制预算上报发包人，由发包人依据市场状况参照合同价计算方法核定预算作结算依据。(2)扣减工程1）工程预算中包含的内容依据中标人预算的相应内容参照合同价计算方法扣减。2）工程预算中未明确报价及表示的内容将依据定额计算并参照合同价计算方法从中标人合同价中扣除。九、竣工验收和结算:32、竣工验收32．1承包人供应竣工图的约定:工程竣工验收前，须向发包人供应经档案行政管理部门验收合格的竣工资料一式肆套。32．2竣工工程的范围和竣工时间:签订施工合同时确定。33、竣工结算:1、本工程结算方法:按招标文件约定进行。2、工程价款结算争议处理:发、承包人如对工程竣工结算报告有异议的，可对工程结算中有异议部分，向有关部门申请询问后协商处理，若不能达成一样的，则依据合同中约定的争议或纠纷解决程序办理。34、质量保修34.1发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，承包人在质量保修期内，依据有关法律、法规、规章的规定及双方约定，担当本工程质量保修责任。34.3工程质量保修范围和内容：（1）土建工程为二年，屋面防水工程为五年，电气管线上、下水管线安装工程为二年，室外的上、下水和小区道路、市政公用工程为二年。其他项目保修期自工程竣工验收合格之日起计算。（2）质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起7个工作日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可托付其他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立刻到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人担当。3、在国家规定的工程合理运用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的施工质量。因承包人缘由致使工程在合理运用期限内发生质量缺陷问题造成人身和财产损害的，承包人应担当损害赔偿责任。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。3）质量保修金的支付在工程质量保修金（施工合同价款的5%）中支付，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。十、违约、索赔和争议35、违约35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应担当的违约责任:本条不接受。本合同通用条款第26款约定发包人违约应担当的违约责任:按通用条款执行。本合同通用条款第33款约定发包人违约应担当的违约责任:按通用条款执行。35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应担当的违约责任：每延后一天，承包人应按每日人民币2000.00元向发包人支付工期违约金，但违约金总额不超过合同结算价款的10%。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应担当的违约责任:本工程必需每次（检验批、分项、分部、单位工程及整个项目验收）验收都达到合格标准，如不能一次验收达到合格标准，承包人除必需返修达到合格标准外，担当该项不合格工程合同价款1%的违约金。返修后仍不能合格，应接着返工，同时再担当工程合同价款2%的违约金，直到返修合格为止。双方约定的承包人其他违约责任:1、承包人未按经批准的进度支配组织施工，月实际进度和支配进度相比，延后20天以上时，可视为承包人违约，发包人可要求解除合同，并没收承包人全部履约保证金。承包人担当全部责任，并赔偿给发包人造成的一切损失。2、承包人应极力协作并听从发包人现场工程师关于整个工程施工程序的总体支配，不得以任何理由拒绝协作后期设备安装的相关工作。如造成影响的，将依据实际状况处以5000元以上的罚款。3、承包人应刚好缴纳各职能部门的各项行政性规费（已免交的费用除外），如因施工单位滞交或不交相关费用而造成该项目报建及施工进度的影响，将依据实际处以应缴纳规费等额的罚款，从工程款中干脆扣除。36、索赔:执行通用条款。37、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决:（一）提交/仲裁委员会仲裁；（二）依法向贵定县人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38．1本工程发包人同意承包人分包的工程:地基基础、混凝土浇筑、水电安装和防水、保温。分包施工单位为:业主方组织议标确定的有有效资质的分包单位。39、不行抗力39．1双方关于不行抗力的约定:按通用条款的规定，并执行当地政府的认定标准。40、保险40．6本工程双方约定投保内容如下:（1）发包人投保内容:按建设部门规定执行发包人托付承包人办理的保险事项:不接受（2