简单装修工程承包合同范本4000字

第页共页简单装修工程承包合同范本4000字简单装修工程承包合同范本4000字。简单装修工程承包合同范本篇1第一条工程概况1.1、工程名称：_________________________1.2、工程地点：_________________________1.3、工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)：_________________________装饰内容以图纸和预算为根据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减局部按实际结算。1.4、承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。a类为乙方包工、包全部材料;b类为乙方包工、包局部材料，甲方提供局部材料;c类为乙方包工、甲方包全部材料。1.5、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。双方确定合同额为_______________元，金额大写(人民币)。设计费为_______________元，金额大写(人民币)。1.6、工程期限：根据国家建立装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日开工。如遇以下情况，工期相应顺延。1.6.1、按施工准备规定，不能提供施工现场场地,电线路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工。1.6.2、不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进展而影响进度。1.6.3、在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。1.6.4、甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。1.6.5、因甲方材料供给不及时而影响施工。1.6.6、未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。1.6.7、因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。第二条工程质量标准工程质量标准：优良。按(GB50210—20xx)建筑装饰、装修工程质量标准验收标准执行。第三条甲方义务简单装修工程承包合同范本篇2委托方(甲方)_________承接方(乙方)_________工程工程：_________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条工程概况1.工程地址：_________2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。(1)_________室，计_________平方米;(2)_________厅，计_________平方米;(3)_________厨房，计_________平方米;(4)_________卫生间，计_________平方米;(5)_________阳台，计_________平方米;(6)_________过道，计_________平方米;(7)其他(注明部位)_________，计_________平方米。">广东省广州市中级人民法院民事判决书〔20xx〕穗中法少终字第1**号上诉人〔原审被告〕：陈生，住所地：广东省广州市天河区。委托代理人：刘生。被上诉人〔原审被告〕郭女，住所地：北京市大兴区。委托代理人：陈辉，广东达熙律师事务所律师。上诉人陈生因抚养权纠纷一案，不服广东省广州市天河区人民法院〔20xx〕穗天法少1**号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原审查明：郭、陈于20xx年8月*日登记结婚，双方于20xx年2月10日星育一妇名陈桐桐。双方在20xx年10月8日签署的《夫妻忠诚声明书》中曾约定“如有一方有违犯以上声明行为，表示出违犯方没有正确的婚姻道德观念和欺诈行为，不再合适进展教育下一代的工作，将无条件放弃女儿陈桐桐的抚养权”等内容。20xx年10月27日双方协议离婚，《离婚协议》载明：双方在长期共同生活中由于事业不顺，互相疑心，男方不时以冷嘲热讽、不理会对待女方，其后发现女方违犯《婚姻忠诚说明》，双方均认为夫妻感情破裂，无法弥合，男女双主自愿离婚；婚生女陈桐桐抚养权归男方，抚养费由双方支付，女方每季15号前将前一季的抚养费人民币3300元给男方，抚养费支付到小朋友成人〔18〕岁为止。期间假设发生有1000元以上数额的教育费和医疗费那么由双方等额分摊；女方有对陈桐桐的探视权，原那么上每周一天，如因路程过远不能实现，那么可累计完成。陈桐桐原在广州生活，自20xx年1月起随郭在北京生活，离婚后亦一直由郭携带抚养，并和郭的母亲共同生活，如今北京小学就读。陈生自20xx年9月起不定期向郭支付抚养费至20xx年8月2日，郭向原审法院起诉要求女儿由携带抚养。原审法院认为，《中华人民共和国婚姻法》第三十六条规定：“父母与子女间的关系，不因父母的离婚而消除。离婚后，子女无论由父或母直接抚养，仍是父母双方的子女。离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务”。第三十七条规定“离婚后，一方抚养的子女，另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成时，由人民法院判决”。1、郭、陈虽在《离婚协议》中约定女儿由陈抚养，但在《离婚协议》签订前，女儿即由郭携带抚养，说明郭携带女儿是双方从女儿成长的角度所做的较佳的选择，而陈亦未提供证据证实其在《离婚协议》签订后就郭继续抚养女儿提出异议，故双方对女儿由郭携带抚养的事实主观上予以认可。2、从未成年人的生活、学习的角度来看，女儿陈桐桐从20xx年在北京学习、生活，应当已熟悉了北京学习、生活，实然改变生活环境，易对其身心成长造成一定的影响，且由郭携带抚养，其外祖母可以协助照顾女儿的生活，因此郭携带抚养女儿较有利于女儿安康成长。3、离因身体原因此施行了绝育手术，因其丧失了生育才能，郭携带抚养女儿较符合人之常情。综上所述，原审法院认为，从维护未成年的合法权益的角度出发，为不影响女儿陈桐桐正常的生活和学习，确定婚生女陈桐桐由郭携带抚养。但郭应当为女儿付出更多的关爱，尤其应当抽出更多的时间陪伴女儿，给予其更多的母爱，并要关注女儿的学习情况，与学校老师保持良好的沟通，为女儿创造更合适其安康成长的学习和生活气氛。因离婚协议约定，每季的抚养费为3300元，即每月抚养费1100元。且双方均同意抚养费数额为1100元，故原审法院依法确定陈应承当陈桐桐的抚养费为每月1100元。《中华人民共和国婚姻法》第三十八条规定“离婚后，不直接抚养子女的父或母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。行使探望权利的方式、时间由当事人协议；协议不成时；由人民法院判决”，郭、陈均同意陈桐桐由任何一方携带抚养，另一方每周可探望陈桐桐一次。故原审法院确定陈每周探望陈桐桐一天。综上所述，原审法院按照《中华人民共和国婚姻法》第二十一条、第三十六条、第三十七条、第三十八条以及____《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的假设干详细意见》第三条第〔四〕项、第十一条的规定，于20xx年3月21日判决：一、郭与陈的婚生女儿陈桐桐由郭携带抚养；二、自本判决发生法律效力之日起，陈于每月10日前支付婚生女陈桐桐的抚养费人民币1100元，至陈桐桐年满十八周岁止；三、自本判决书发生法律效力之日起，陈每周可探望婚生女儿陈桐桐一天。判后，上诉人陈不服，向本院提起上诉称：略。二审庭审时，上诉人陈表示为了保持女儿陈桐桐生活和学习环境的稳定，愿意留在北京抚养女儿。本院认为，虽然陈与郭离婚约定女儿由陈携带抚养，但自20xx年1月起，陈桐桐实际上是跟随郭在北京生活，且离婚后，陈桐桐也一直是由郭携带抚养，目前陈桐桐在郭的安排下已在北京就读小学。根据法律规定，子女抚养问题，应从有利于子女的安康，保障子女的合法权益出发，结合双方的抚养才能和抚养条件等详细情况妥善解决。综合考虑上述因素，本院认为女儿陈桐桐宜随郭生活，理由如下：1、陈桐桐自20xx年1月起随郭在北京生活、学习，并在郭的安抚下入读幼儿园和小学，成绩优异，陈桐桐目前的生活、学习环境相对稳定。2、陈桐桐到北京生活后，一直与外婆共同生活，在一审时也明确表示愿意协助照顾陈桐桐，祖孙俩感情深沉，根据____《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的假设干详细意见》第四条的规定，郭具有优先抚养的条件。3、从郭提供的劳动合同、工资收入、房屋买卖合同、机动车____等材料显示，郭的工作相对稳定、经济相对宽松。而陈在一、二审中已揭底三份劳动合同，其如今入职名下的工作，居住相对不稳定。4、虽然郭在一审诉讼期间才施行绝育手术，有应付诉讼之嫌，但其已做绝育手术丧失生育才能却是不争的事实，根据____《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的假设干详细意见》第三条的规定，可优先考虑由郭携带抚养陈桐桐。5、陈虽提出郭阻挠其携带女儿，但自离婚后陈却一直按时支付抚养费用，在一定程度上说明陈对女儿实际由郭携带抚养的事实是予以认可的。因此，双方当事人虽然在离婚协议上约定女儿陈桐桐随陈生活，但郭有正当理由要求变更抚养关系，应予支持。同时，本字需强调指出的是，陈桐桐系陈、郭双方的孩子，陈、郭虽因感情破裂离婚，但双方为使孩子安康、快乐成长的主观愿望应是一致的。陈在行使探望权利时，郭应主动协助、配合陈探望孩子，使孩子得到应有的父爱。当然陈在行使探望时也应视孩子当时的详细情况慎重行之，双方应加强沟通，共同努力，以保证孩子在各方面均能安康成长，双方切不要因为探视孩子的争议而给孩子带来心灵上的创伤。综上所述，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第〔一〕项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审受理费100元，由上诉人陈负担。本判决为终审讯决。后记，本案代理过程中，紧抓原告有利的事实，结合婚姻法及相关的司法解释，实现了原告从不利到诉讼目的的完美实现，一、二审法官在释法的过程中很是完善，所述法律条文，正是代理人当初设下的目的，从而得以诉讼目的的顺利实现。看似简单的婚姻案件，顺理成章的推理过程，彰显办案经历运用的功底。ideng_f;">委托方(简称甲方)：被委托方(简称已方)：甲方现有住房/会所/写字楼壹套，委托________________进展室内装修设计并施工。按照《中华人民共和国合同法》和建立部《家庭居室装饰装修管理试行方法》的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：家庭装修2.工程地点：3.工程内容：以报价表所列工程为准4.工程施工方式：a.单包工b.包工包辅料c.包工包料5.工程工期：工程自年月日开工，于年月日开工6.合同价款(人民币大写)元二、甲方责任1、工程开工前向乙方确认该工程的装修设计及施工说明，并在图纸及报价单上签字认可;去除影响施工的障碍物，对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施;向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用考前须知;办理施工所涉及的各种批件手续并交纳物业公司费用及装修押金。2、负责审定双方协议的变更、增改工程，并按进度支付变更增改工程工程款项。3、如确定需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续并交纳相关费用;假设甲方未办理任何手续，擅自同意或要求乙方拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故由甲方负责并承当。4、协调乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，协调邻里关系。5、由于甲方原因造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，由甲方负责修复和赔偿。6、甲方所购材料质量需由甲方、乙方共同验收认可，否那么因此造成经济损失由甲方负责。材料进场日期必须符合乙方施工进度要求，如因此误时误工所造成的损失由甲方负责承当。甲方所购材料之工程，由甲方承当保修费用。7、甲方指派为驻施工现场代表，负责合同履行，对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、登记手续和其他事宜。8、甲方直接发包的工程，乙方有义务配合其他施工方施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。三、乙方责任1、协助甲方对装修设计及施工说明确实定，拟定施工进度方案交甲方审定。所采购的装饰用主材，事先经甲方审定、认可;协助甲方办理入场手续，按照深圳市人民政府“第90号令“规定向物业交纳装修押金及工人出入证费用。2、指派为乙方驻施工现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸及施工说明进展施工，对施工进程中的工程变更事先交甲方审定、认可前方可施工。参加开工验收、编制工程结算单。4、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫、垃圾处理等工作，同时协调好由于施工带来的扰民问题。5、施工中未经甲方同意或者有关部门批准，不得随意拆毁原建筑物构造及各种设备管线，否那么，承当由此造成的一切后果。6、对由于乙方原因造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，由乙方负责修复和赔偿。7、工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和施工成品进展保护。8、乙方为甲方验房，验房通过即说明乙方已认可甲方房屋质量，在乙方施工过程中出现水、电、空鼓等质量问题，不应将责任推卸给甲方，应自行解决或者与物业管理处协商解决。9、所有与此合同有关的劳开工具由乙方提供。10、乙方应至少提早三天提出工程进度，及甲方所需购置物件和甲方需提供的配合效劳，包括现场评估和监视等。四、工程质量、工期、保修及违约责任1、本工程以施工图纸、报价单、工程增改单和《建筑装饰工程施工及验收标准》(JGJ73-91)或“深圳市家装工程质量标准”等国家制定的施工及验收标准为质量评定验收标准。2、因甲方未按合同规定履行义务而影响工期，或因甲方提供的材料、设备质量不合格，以及因甲方临时更改图纸而影响工程质量、延误工期，其返工费用由甲方承当且工期顺延，以“工程增改单”为准。3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。4、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素的影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。5、由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付款额的%支付滞纳金。6、由于乙方原因延期开工，每延期一天，乙方支付甲方100元违约金。假设合同期内甲方要求提早开工，除支付赶工费外，每提早一天甲方支付乙方100元作为奖励。7、未办理验收手续，甲方提早使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。8、因单方原因合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9、工程完工自验收合格当日起两年内，乙方实行质量保修。即两年内因乙方施工或所购材料造成质量问题，由乙方负责免费维修;两年内因甲方使用不当或所购材料造成的问题，那么由甲方负责维修材料的购置费用，乙方免人工费进展维修。五、附那么1、本合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2、本合同自签订之日起生效，至工程开工/交付使用之日起，三年保修期满，合同自行终止。3、以下附件为合同之不可分割组成局部(与合同同时生效)①、施工图纸②、工程工程报价单③、工程增改单④、双方书面认可的附件六、特别约定甲、乙双方同意：1、进场前查水、电，进场后不能打坏水、电，打坏后由乙方负责。2、不能在房内做饭，出了事由乙方负责。3、电的管内不能有接头，管与管的交接处不能有接头，从上一接线盒处找接头。4、乙方施工完成后，交付甲方水电施工图1份或水电改造图片。5、防水经甲方验收后，才可以贴瓷片。6、插座右边火线，左边零线7、火线用红颜色，零线用黑色，地线绿黄相间的8、工程结算价按开工实际工程量核算，多退少补。9、水电工程保修三年。10、由甲方购置的材料，乙方须在使用前三天内以书面的形式向甲方提出清单。11、合同签定后，乙方不得单方面增减工程工程。12、合同签定后，在不变更工程的情况下，乙方不得以任何理由进步工程价格。七、备注事项1、本合同未涉或未详局部，以政府或有关行业主管部门的规定为准。2、凡本合同或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成，可提交深圳仲裁委员会按该会现行有效的仲裁规那么进展仲裁，裁决是终局的，对双方均具有约束力。3、合同之未尽事宜，双方另行协商。另议所形成的书面文件，为合同之补充局部，与本合同具有同等效力。八、工程款付款方式的约定甲方付给乙方工程款分以下五次完成：签合同后，甲方预付总工程款的10%，作为装修定金(定金将打入工程款);开工，水电改造完毕后付总工程款的40%，作为第一批材料款;木工完工，油漆工进场付总工程款的30%，作为第二批材料款;施工完工，验收合格后付总工程款的15%;验收合格一个月内，甲方将余款5%一次性付清。甲方：乙方：身份证号：身份证号：电话：电话：电子邮箱：电子邮箱：地址：地址：年月日年月日简单装修工程承包合同范本篇31、甲方应向乙方做平安、技术质量书面交底。2、甲方组织对进场人员进展平安教育，乙方给予配合。3、甲方应对乙方提出的实际困难积极协调予以解决。4、乙方人员应严格遵守工程部的各项规章制度及劳动纪律，服从甲方调配指挥，文明施工，不损坏甲方的荣誉和形象。5、在施工场地、生活区范围内，因乙方原因造成的火灾、盗窃、打架等平安事故，造成的损失由乙方自负。6、乙方所有进场材料及安装均要符合图纸设计及标准要求，包括门窗验收、检测产生的费用均由乙方承当。7、乙方应对甲方提供一切于本工程所关的门窗资料包括门窗指定安装厂家资质、门窗五金配件合格证、所有玻璃合格证、门窗三性试验报告。8、由于门窗所产生的一切费用均由乙方自行承当，甲方不承当任何责任。9、因乙方自身原因违章作业、不服从指挥发生的平安质量事故，责任由乙方自负。10、工期按甲方工期进度确保质量完成，如耽误工期，责任由乙方承当。11、工程开工后，乙方对自己承包的工程保修二年，假如乙方的原因发生质量问题，由乙方无偿维修，造成的一切费用由乙方负责。12、工程安装。通过对文章的阅读，相信大家对于简单装修工程承包合同范本篇4合同编号发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程详细情况，双方达成如下协议,共同守约。第一条工程概况1.1工程名称：地点：1.2工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)装饰内容以图纸和预算为根据，实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减局部按实际结算。1.3承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。a类为包工包料b类为包工不包料1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。双方确定合同额为元，金额大写(人民币)。设计费为元，金额大写(人民币)。1.5施工期限:根据国家建立装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日开工。1.6如遇以下情况,工期相应顺延。1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电线路未能接通,障碍物未能去除，影响进场施工。1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进展而影响进度。1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。1.6.5因甲方材料供给不及时而影响施工。1.6.6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。第二条工程监理假设本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条甲方义务3.1开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进展24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为开工验收根据。3.2不拆动原建筑承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。3.3做好及时供给工作，发现材料缺乏时需立即补足。3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程开工验收。第四条乙方义务4.1施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质保量完成工程。4.2保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。第五条工程变更工程工程或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。第六条工程验收6.1隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进展检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为开工验修根据。6.2工程开工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。第七条工程款交付方式7.1第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。7.2第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。7.3第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。7.4工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。第八条违约责任8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。8.2未办理验收移交手续，甲方提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。8.3因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。8.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。8.5由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。8.6由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。8.7由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。第九条保修9.1本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。9.2乙方提供终身维修效劳，保修期外的维修费用由甲方负责。9.3人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。第十条纠纷解决方式本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。第十一条其它工程详细规定11.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)11.2工程开工决算以实际工程量计算为准。11.3增减工程由双方协商，双方签证为根据。第十二条附那么12.1本合同经甲、乙双方签字后生效。12.2甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。12.3本合同在工程开工验收和款项结清后自动终止。12.4本合同实行当事人自愿签证原那么，可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进展签证，以保护合同双方当事人的合法权益。12.5合同的其它附件。附件一：装饰装修工程预算书附件二：装饰装修工程设计图纸附件三：装饰装修工程变更单附件四：装饰装修工程验收单附件五：工程结算单附件六：工程保修单第十三条其它约定条款发包单位承包单位：(盖章)(盖章)地址：地址：委托代理人：委托代理人：章国鹏联络：联络：签约地点：签约地点：签约时间：签约时间：ideng_f;">委托方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________工程工程：_________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.工程地址：_________2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。(1)_________室，计_________平方米;(2)_________厅，计_________平方米;(3)_________厨房，计_________平方米;(4)_________卫生间，计_________平方米;(5)_________阳台，计_________平方米;(6)_________过道，计_________平方米;(7)其他(注明部位)_________，计_________平方米。4.委托方式：_________5.工程总天数：_________天工程开工日期：_________年_________月_________日工程开工日期：_________年_________月_________日第二条工程价款工程价款(金额大写)_________元。(1)材料款_________元;(2)人工费_________元;(3)设计费_________元;(4)施工清运费_________元;(5)搬卸费_________元;(6)管理费_________元;(7)税金_________元;(8)其他费用(注明内容)_________元。第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。家庭装潢工程材料决算清单》。2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。3.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.质量检查监视部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条材料供给1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责采购供给的材料、设备，《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程开工验收后结算。甲方付清工程价款，《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，《家庭装潢工程工程质量保修卡》。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2.工程施工中如有工程增减或需要变动，《家庭装潢工程工程工程变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条工程工期1.假如因乙方原因此延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4.施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条工程验收1.工程质量验收，《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。第八条其他事项1.甲方(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。(2)二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。(3)如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。2.乙方(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。(2)指派(姓名)_________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。(3)负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。(4)严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。(5)在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为_________个月。第九条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十条争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_________仲裁委员会申请仲裁，或向_________人民法院提起诉讼(二者只能选择一种)。第十一条合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条合同生效1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式_________份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主)(盖章)：_________乙方(盖章)：_________住所地址：_________企业地址：_________邮政编码：_________邮政编码：_________工作单位：_________法人代表(签字)：_________委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________：_________：__________________年____月____日_________年____月____日简单装修工程承包合同范本篇5乙方：签约日期：年月日装饰装修工程施工承包合同条款甲方：四川上诚装饰工程单位地址：成都市武侯区晋阳路41号5层联络方：单位地址：联络：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方的下述装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成以下条款：第一条：工程概况1.1工程地点：成都及周边县市，以乙方指定为准;1.2造价：￥800元/米，大写：捌佰元整(构造见施工图纸，施工图纸双方签字后生效)注：(假设要变更施工内容、变更材料，工程造价按实结算)1.3工程承包方式：乙方包工、包全部材料、包运费;第二条：施工图纸双方商定施工图纸采取以下第种方式提供：2.1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为：年月日，图纸一式两份，甲方、乙方各持一份(见附件：设计图);2.2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式两份，甲方、乙方各执一份(见附件：设计图)，设计费由方支付(此费用在工程价款内);2.3施工图纸双方签字后生效。第三条：甲方义务3.1开工前天，为乙方入场施工创造条件，全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的陈设应采取保护措施，以不影响施工为原那么。对甲方施工现场的物品甲、乙双方应认真清点及保护，并且双方签定《物品清单》;3.2开工前应向乙方提供施工期间的水、电并说明使用考前须知;3.3制止拆动室内承重构造，如确需拆、改建筑的承重、非承重构造或设备管线，应负责到有关部门办理相关的审批手续，根据有关部门规定，甲方无权要求乙方挪动或改造暖气、燃气管线。3.4参与对工程质量、施工进度的监视及对材料进场、工程开工的验收;3.5工程所在的物业管理部门所收的施工押金及各项物业管理费用由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物管所需相关资料。第四条：乙方义务4.1施工中严格执行国家对装饰装修工程的施工标准，保证工程质量，按期完成工程;4.2在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，严禁改动建筑主体、承重构造、暖气及燃气管线等，否那么应承当相应责任;4.3严格执行当地有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;4.4保证施工现场内上、下管道的畅通;4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场;4.6因乙方在施工中违背管理部门的规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承当;第五条：工程变更5.1为确保工程质量、工期、平安及保修效劳，合同签订后如有工程工程或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效。5.2合同签订后，假设因甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;假设甲方要求减少的施工工程已施工，甲方需支付乙方该工程的施工费、材料费、管理费和撤除费。第六条：材料供给6.1由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求(见附件：甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并提早通知乙方，双方共同验收并办理交接手续，假设甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承当。6.2由乙方提供的材料、设备的(见附件：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应将材料、设备运到施工现场的时间提早通知甲方，双方共同验收，假设乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权回绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承当。6.3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的(见附件：甲方提供装饰装修材料明细表)，在材料运至施工现场并经甲方验收认定前方可使用。乙方收到甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的%)+材料运输费(根据实际情况确定);假设施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承当责任。第七条：工期延误7.1对以下原因造成的开工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;1)工程量变化或设计变更;2)不可抗力;3)甲方同意工期顺延的其他情况;7.2因甲方未按合同约定完成相应负责的工作而影响工期的，工期顺延;7.3因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，返工费由甲方承当，工期顺延;7.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延;7.5因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。第八条：质量标准8.1双方约定本工程施工质量按以下第项标准执行：(1)《GB50210-xx建筑装饰装修工程质量验收范》(2)《成都市家庭房屋装饰装修工程质量验收标准》(1)其他规定：8.2施工过程中双方对工程质量发生争议时：(1)可向成都市建筑装饰协会投诉进展调解;(2)如不服调解，由甲乙双方同意的工程检测机构签定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方均有责任，由双方根据其责任分别承当。第九条：工程验收和保修9.1双方在施工过程中分以下三个阶段对工程质量进展验收;(1)水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程的验收(2)油漆、面层涂料施工前验收(3)开工验收乙方应提早二天通知甲方参加各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单(见附件：工程验收单)。9.2工程开工验收合格后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单(见附件)。第十条：工程款支付方式10.1合同签订后，双方约定按以下方式支付工程款：方式一：(1)甲方于年月日向乙方支付第一笔工程款，占工程总额的%，即人民币;(小写：元);(2)甲方于年月日向乙方支付第____工程款，占工程总额的%，即人民币;(小写：元);(3)甲方于年月日向乙方支付第三笔工程款，占工程总额的%，即人民币;(小写：元);(4)甲方于年月日向乙方支付第四笔工程款，占工程总额的%，即人民币;(小写：元);(5)开工验收合格后，甲方在三天内支付工程全部尾款，占工程总额的5%，即人民币;(小写：元)。方式二：10.2工程验收合格后日内，乙方应向甲方提供工程结算单，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后2日内未有异议，双方应在工程结算单(见附件：工程结算单)上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。10.3甲方应将工程款直接交乙方财务部门。工程款全部结清后，乙方应向甲方开具收款发票。假设因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方负责。第十一条：违约责任11.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价1%的违约金;假设因此造成损失的，违约方应予以赔偿。11.2工程未验收合格而未移交，甲方提早使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，因此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利;11.3由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修理，所需修理费用有乙方承当。11.4由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价2的违约金。第十二条：合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按以下第种方式解决(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉。第十三条：几项详细约定13.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到甲方规定的垃圾堆放点;由此产生的费用包括在工程款内);13.2施工期间，甲方将外屋门钥匙把，交给乙方施工负责人负责保管，工程开工移交后交还甲方;第十四条：附那么14.1本合同一式三份，双方签字(盖章)后生效，甲方持有两份，乙方持有一份;14.2合同履行完后自动终止;14.3合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第十五条：其他约定条款甲方(签字)：法人或委托代理人签字：签约日期：年月日乙方(盖章)：四川上诚装饰工程法人或委托代理人签字：签约日期：年月日简单装修工程承包合同范本篇6发包方(甲方)：_________________________承包方(乙方)：_________________________按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本市装饰装修的特点，遵循自愿、公平和老实、信誉的原那么，双方对本工程的施工事项协商一致，就乙方承接甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1、工程名称：_________________________1.2、工程地点：_________________________1.3、工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)：_________________________装饰内容以图纸和预算为根据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减局部按实际结算。1.4、承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。a类为乙方包工、包全部材料;b类为乙方包工、包局部材料，甲方提供局部材料;c类为乙方包工、甲方包全部材料。1.5、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。双方确定合同额为_______________元，金额大写(人民币)。设计费为_______________元，金额大写(人民币)。1.6、工程期限：根据国家建立装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日开工。如遇以下情况，工期相应顺延。1.6.1、按施工准备规定，不能提供施工现场场地,电线路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工。1.6.2、不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进展而影响进度。1.6.3、在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。1.6.4、甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。简单装修工程承包合同范本篇7发包方：(以下简称“甲方”)承包方：(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，为保证工程顺利进展，结合本工程的详细情况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。1.4工程承包方式：双方商定采取以下第______种承包方式。(1)乙方包工、包料。(2)乙方包工、局部包料，甲方提供局部材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。1.5工程期限_____历天，开工日期______年月日，开工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。1.6合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减工程的，由双方协商同意并签名确认后增减该局部费用。第二条施工图纸双方同意施工图纸采取以下第_______种方式提供：(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。第三条甲方义务3.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么;如甲方不采取必要保护而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。3.2负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用3.3负责提供施工所需的水、电;3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;3.5不拆动室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.6施工期间甲方仍需局部使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;3.7参与工程质量和施工进度的检查监视，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、开工验收。3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。第四条乙方义务4.1指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。4.2施工中严格执行平安文明施工操作标准、防火平安规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程;4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进展平安文明施工，做好各项质量检查和施工记录;4.4保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。4.6工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第五条工程变更工程工程及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减工程单)。第六条材料的提供6.1由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。6.2由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并承受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应制止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。第七条工期延误7.1对以下原因造成开工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他情况。7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延。7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加工程金额)的%，即元。第二次：进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加工程金额)的%，即元。第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加工程金额)的%，即元。第四次：工程完工及开工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加工程金额)的5%，即元。8.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。8.3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月第九条双方责任和工期延误处理9.1以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：(1)不能提供水、电;(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);(3)不能按期提供自购材料、设备;(4)不能按期支付工程款影响正常施工的;(5)因甲方原因变更设计、增加施工工程;(6)同意工期顺延的其他情况。(7)逾期验收或无故怠于验收;(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。9.2对以下原因造成工期延误，工期不顺延：(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延;(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承当，工期不顺延。(3)乙方施工过程中违背平安操作标准造成人员伤害的，由乙方负责;(4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;(5)乙方违背物业管理规定造成的损失，由乙方负责。(6)乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责，工期不予顺延。9.3合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.4未办理验收手续，甲方提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。9.5因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.6甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。9.5由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。第十条关于设计和施工及验收的约定10.1乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进展施工。10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进展施工(安装)。10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停顿施工或增减工程，应以书面形式通知乙方，列明停顿施工或增减工程的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。10.4隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以成认。10.5工程开工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否那么视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。10.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承当。第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。第十二条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十三条附那么13.1本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原那么协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。13.2本合同签订后工程不得转包。13.3本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。13.4合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、合同期限第一条，甲乙双方选择一下第种形式确定本合同期限。(一)固定期限：自年月日起至年月日止，完成双方商定的工作量为止。(二)无固定期限：自年月日起以完成施工任务为终止。二、工作内容和施工地址第二条，甲方招用乙方在(工程名称)工程中从事工种的施工内容，施工地址为。三、合同价格以单项单价或施工内容报价制四、工程款支付双方约定的进度款支付的方式和时间进展结算。五、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及分项报价及清单。3、乙方：在施工过程中应做到材料及本钱控制。六、事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、本工程报价外的工程或工程工程的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入开工决算追加当中。3、工程量发生变化时，按开工后工程审计的工程量计算为准。4、单项承包施工，材料甲供，乙方应做到合理控制材料损耗，在审计中发生损耗超出规定的，乙方应承当超出局部的材料款。甲方有权在工程款中扣除应承当局部。5、如乙方在施工过程中未按照图纸进展施工造成返工，乙方应承当返工的人工及材料损失，由现场工程经理开具返工单，甲方有权直接在工程款中扣除，返工造成的损失费用。6、乙方在施工过程中未按图纸或违背施工要求，造成质量问题，一切经济损失，由乙方负责，甲方有权终止合同。7、结算按照实际工作量进展核算，核算后进展结算。8、乙方在施工过程中应遵守平安、文明施工，造成事故及人员伤亡均由乙方承当一切责任。9、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。10、其它未尽事宜由双方协商解决。11、合同一式叁份，双方签字生效，各持壹份，公司备案壹份并具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日发包人：承包人：住所：住所：委托代理人：营业执照号：电话：委托代理人：：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的根底上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：_____________。1.2工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工工程预算表)。1.3工程承包方式：双方商定采取以下第______种承包方式。(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、局部包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供局部材料(发包人提供装饰装修材料表);(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。1.4工程期限________天，开工日期________年____月____日，开工日期______年____月____日。1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：__________元，小写：______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。第二条工程监理假设本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第______种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第四条发包人义务4.1开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么;4.2提供施工期间的水、电;4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4不拆室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5施工期间发包人仍需局部使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、开工验收。第五条承包人义务5.1施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程;5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程工程及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更工程预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天，安装工程5-10天)。第七条材料的提供7.1由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;7.2由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并承受发包人检验。第八条工期延误8.1对以下原因造成开工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承当，工期顺延。8.3发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出详细整改方案的，返工费用由承包人承当，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延。第九条质量标准：双方约定本工程施工质量标准：住宅装饰装修工程施工标准GB50327-20_，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承当;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承当。第十条工程验收和保修10.1双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收：(1)水电施工改造完工，开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;(2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工;(3)木工吊顶，木制品完工;(4)油漆工程完工;(5)全部工程完工。承包人应提早两天通知发包人进展验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。10.2工程开工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的工程，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程工程收费维修。第十一条工程款支付方式11.1双方约定按以下____方式支付工程款：(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后，发包人按约定直接向承包人支付増加工程后的追加款，油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款，即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元。(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款，按第10.1条分屡次(5%-20%)付款，水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元，全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清，即每次支付5-20%工程款+变更工程差额。(3)其他支付方式：________________________.11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。第十二条违约责任12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2未办理验收手续，发包人提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元，十五天后乙方可中止合约。12.5由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第________种方式解决：(一)提交武汉市装饰协会或_________________仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项详细规定14.1程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。14.2施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程开工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。第十五条其他约定事项：_______________________.第十六条附那么16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。16.2本合同签订后工程不得转包。16.3本合同一式________份，双方各执________份。16.4合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日装修工程承包合同装修工程承包合同委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：2.居室规格：房型层(式)室厅厨卫1、室，计平方米;2、厅，计平方米;3、厨房，计平方米;4、卫生间，计平方米;5、阳台，计平方米;6、过道，计平方米;7、其他(注明部位),计平方米。总计：施工面积平方米。3.施工内容：见预算书和施工图。4.委托方式：5.工程开工日期：年月日6.工程开工日期：年月日工程总天数：天第二条：工程价款工程价款(金额大写)元，详见本合同附件(二)《预算书》。1、材料款元;2、人工费元;3、设计费元;4、施工清运费元;5、搬卸费元;6、管理费元;7、其他费用(注明内容)元。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《工程材料决算清单》。2.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3.质量检查监视部门：佛山市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供给1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方提供的材料、设备如不