水电安装施工合同范本合集五篇

第页共页水电安装施工合同范本合集五篇热门范文：水电安装施工合同范本合集五篇。水电安装施工合同(篇一)业主(以下简称甲方)：身份证：联络：承包人(以下简称乙方)：身份证：联络：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下合同一、工程概况工程地址：工程时间：工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。详细有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等二、价格甲方以人民币元的价格，将此工程承包给乙方。三、付款方式甲方按乙方施工完成量付款，分四个阶段(填写工序，收到款项需填签收条)1、第一阶段：完成付元2、第二阶段：完成付元3、第三阶段：完成付元4、第四阶段：工期完毕无遗留问题付清余款备注：开工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可拘留局部款项，待乙方处理完后付清余款。四、考前须知1.甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要到达认可。2.乙方开出准确的材料采购清单，甲方负责及时购置。3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具损耗。4.乙方应平安施工，施工中未做平安措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在门口(或指定地点)，甲方负责提供工具，垃圾搬运，及垃圾袋等耗品。6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法到达甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此合同。7.施工中，如需改变施工方案，在方案可行前提下，乙方需配合甲方施工，造成工程量变化，以市场价进展多退少补。8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。五、附加事项甲方：乙方：日期：水电安装施工合同(篇二)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。特定以下责任条款，望自觉遵照执行。一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。5、遇有雷雨时，要分开高压线2m以外，雨雪后施工时，应采取防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁继续高空作业。6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。7、进入现场工人必须正确佩戴平安帽如发现罚款50元。8、用电焊机要注意防火、防电。9、每天上班前必须对施工电线、电路进展检查，正常前方可上班。10、如由施工操作不合理，违章作业出现的平安事故由乙方负责。11、请按此责任书规定执行，否那么一切后果责任自负。五、协议一式两份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：水电安装施工合同(篇三)建立单位：设计单位：施工单位：合同编号：年月日建立单位：〔简称甲方〕地址：施工单位：〔简称乙方〕地址：兹有xxx工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺利完成的原那么。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：〔1〕甲方代表确认的工程量增减；〔2〕甲方代表确认的设计变更或工程洽商；〔3〕工程造价管理部门公布的价风格整；〔4〕甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；〔5〕合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日开工日期：年月日2.如遇以下情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。〔1〕甲方不能按合同约定提供开工条件，〔2〕工程量变化和设计变更；〔3〕非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停〔4〕工程款未按时支付；〔5〕不可抗力〔如地震台风火灾等〕3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款xxxx元，反之每提早一天奖励xxxxxx元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：〔1〕进场前3天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工答应证等有关手续；〔2〕负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；〔3〕按时支付工程款项；〔4〕协调施工现场内各穿插作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；〔5〕组织有关单位进展图纸会审，向乙方进展设计交底；〔6〕组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；〔7〕负责本工程涉及有关部门的联络和协调工作；〔8〕组织工程开工验收工作。2.乙方：〔1〕做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；〔2〕做好施工平安防范措施，确保施工平安；〔3〕负责做好材料、设备的采购和保管工作；〔4〕遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；〔5〕参加工程开工验收工作。第十条：保修保修期限：工程开工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第十一条：工程停建或缓建：1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承当。第十二条：其它1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证〔为合同附件〕工程开工验收后按实际工程量结算，否那么乙方有权回绝设计和施工。2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否那么因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和开工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式2份，其中：甲方1份，乙方1份，均具有同等法律效力。开户银行：开户银行：帐号：帐号：甲方盖章：乙方盖章：甲方签字：乙方签字：年月日水电安装施工合同(篇四)甲方：_______乙方：_______経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原那么，双方达成一致订立本合同。一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场平安文明标准，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;(3)避雷针焊接和预埋;(4)临时设施的水电。三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积_______元/㎡包干价计算。2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、平安消费与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承当其他任何费用。3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付根本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工标准施工，确保工程质量到达合格。服从甲方技术质量、平安人员的监视检查，抓好质量事前控制。五、工期要求：从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，假设单方原因影响工程进度衔接必须承当每天_______元的罚款。如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的消费指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从消费指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工工程，承当工料损失费用，且不延长工期。3、每完成一道施工工序后，甲方进展检验，假设达不到合同质量要求标准，乙方应立即整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。4、食宿费均由乙方自理。5、按文明施工要求，设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时去除干净，做到工完场清，不另计费。乙方不去除时,甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除。6、必须按合同完成承包工程施工，无特殊原因中途退场属违约行为，必须承当所包工程30%罚款。7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的工程进展全过程管理，分开工地必须向工程经理请假，并指明代理人员负责临时管理，允许后才能分开。8、在施工中除了承受甲方管理人员和现场监理人员外，未经甲方答应，不得与建立方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。七、甲方的义务和责任1、为确保施工质量，向乙方提供相应的技术图纸和技术资料，并进展技术交底，提供技术指导、效劳和监视。2、工程管理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进展冒险和危害身体安康的作业。3、负责与建立方、监理、设计及有关部门联络，协调现场施工关系。4、按合同详细条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费。5、及时向乙方提供合格材料，保证工程施工的需要。八、平安施工及文明施工(1)、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓平安消费，加强对所辖职工的平安教育和管理。(2)、遵守平安纪律和操作标准，防止和杜绝触电事故。上岗时必须戴平安帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋，打赤膊上岗，遵守文明工地管理制度;不准擅自乱拉乱接用电，现场不准生明火。凡施工期间发生平安事故，均由乙方承当一切责任。(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴，凡违背规定，出现一次罚款_______元，情节严重的交当地派出所处理，并由乙方承当一切责任。九、其他本合同附表是合同的不可分割的局部。未尽事宜，双方协商解决，补充协议作为本合同的组成局部。本合同壹式肆份，甲方两份，乙方贰份，具有同等的法律效力。此合同双方盖章签字生效。工程工程完工验收合格、款项付清后自行作废。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______甲方代表(签字)_______乙方代表(签字)______________年_______月_______日水电安装施工合同(篇五)发包方〔甲方〕：__________________分包方〔乙方〕：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着互相信任、互相尊重、平等互利、友好合作原那么，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。第四条：承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。第五条：结算方式：以建筑面积为准。第六条：工期总工期按建立方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建构造同步。第七条：工程质量合格，到达设计和国家现行质量验收的标准要求；第八条：工程款支付按甲方和建立方签订的主合同工程款支付方式执行。第九条：设备材料供给1、工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。2、乙方提早十天提出材料方案。第十条：文明施工1、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的平安消费管理方法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。2、甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包消费和工程中的平安规定，坚持承包消费必须承包平安的原那么。甲方应向乙方人员进展入场平安教育，并就平安技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。3、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册，并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案，对承包的劳务工程乙方应制定出详细的平安技术措施方案，确定专人负责平安工作。4、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关平安消费规章制度。甲方在检查消费和平安时发现不平安因素。应立即向乙方代表提出，监视整改。5、凡有不适应高处作业者〔心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等〕以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。第十一条：乙方职责1、乙方必须服从甲方的质量、消费进度和平安等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图〔含设计变更通知单、技术变更核定单〕和技术交底要求进展施工。对现场管理人员和监理人员、建立单位提出的整改意见认真落实整改。2、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创造条件。3、乙方有责任配合甲方施工现场的平安文明施工和现场各种材料的管理工作。4、乙方必须保证所承当的工程工程的质量符合国家施工验收标准和质量检验标准。5、乙方负责和建立单位办理乙方承当工程的结算工作。6、乙方负责完善所承当工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。第十三条：工伤甲、乙双方应严格遵守承包消费必须承包平安的原那么。乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承当由此造成的一切责任。第十四条：治安、防火1、甲、乙双方分别确定甲方，乙方为治安防范负责人、防火负责人。2、乙方入场一周内，必须向所属人员进展遵纪守法和遵守甲方工程部治安管理有关制度的宣传教育。3、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故，由乙方负责查办，如涉及甲方人员，那么必须派员与甲方配合查处。4、甲方工程部有权对乙方进展防火平安检查、催促，查处防火违法行为，乙方人员因违章引起火警、火灾，除对责任人员依法查处外，发生一次未遂火警，罚款100元，一般火灾事故，罚款300~800元。第十五条：在合同履行中假设发生争议，解决方式：1、双方协商解决。2、向市建立仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。第十五条：其它本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。甲方〔签章〕：_________乙方〔签章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年_________月_________日_________年_________月_________日水电施工合同【篇一】甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的根底上签订如下协议：一工程概况工程名称工程地点建筑面积构造形式工程工期开工日期质量目的开工日期二承包方式：包工包料〔含所有辅助材料〕、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包平安消费和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。三工程承包范围1．承包范围：水、电、暖气安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。2．详细工作内容：①材料场内运输、装卸。②施工图纸中安装内容：根据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款〔包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等〕及一切配合和设计变更等工作内容。③所需的构造预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。④施工标准及常规要求。⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。⑥成品保护、设备调试、开工交验。⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。⑧与其它工种的配合施工。⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌〔假设甲方施工那么扣除乙方该局部工作的相应费用〕。四施工用具管理：①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电箱。②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。五质量要求1．按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工标准和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。2.乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在获得文字变更洽商手续前方可继续施工。3.乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方假设回绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处分，乙方须无条件服从。六双方职责与权限㈠甲方：1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、平安消费和文明施工及清洁卫生进展检查验收和监视管理。2.实在解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进展。3.提供住宿方便〔住房及水电费由乙方自行解决〕。4.制定施工方案。5.进展技术交底、平安交底。6.提供水电暖完好完好图纸2套〔开工图一套〕。㈡乙方：1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进展施工。2.乙方组织有资质证的技术人员、纯熟工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否那么甲方有权对乙方进展处分，乙方不得有任何异议。3.乙方应保管好自己的材料，预防丧失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。七合同价款1.乙方承包栋楼的建筑面积约万平方米，合同预算价暂定为：万元，每平方米为元，最终按实际工程量以实结算，工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。2.工程量结算按20xx年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以工程结算总造价下浮１５%作为甲方的综合管理费用〔含税，除此之外,乙方不在支付其它任何费用)。八付款方式1.主体施工；一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％支付乙方工程价款。二；以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的３０％的８０％支付乙方工程价款。2.安装阶段：一、水；每施工完十层按乙方承包每平方米总价的１０％的８０％，甲方支付给乙方工程款。二、电；每施工完五层按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％，甲方支付给乙方工程价款。三、暖；每施工完五层按乙方承包每平方米总价３０％的８０％，甲方支付给乙方工程价款。3.工程开工验收合格后，甲方按河南省20xx年建筑安装工程定额和有关的文件规定及所完成的工程量〔工程总造价下浮１５%〕结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价〔下浮１５%后〕的95%，留5%作为工程质量保修金。4.乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金〔无利息〕给乙方。5.乙方承包的本安装工程在开工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进展修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。6.订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金,乙方进场交万元工程履约保证金，主体构造至1０层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的`全部履约保证金。7.以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。8．如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。附注：每平方米承包总价的分项比例为：１、主体３０％２、水１０％３、电３０％４、暖３０％。九平安责任乙方必须平安消费，文明施工，在施工过程中出现的一切平安事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。十本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程开工后此协议作废。十一未尽事宜，甲乙双方协商解决。甲方：乙方：代表人：代表人：联络：联络：xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日水电施工合同【篇二】发包方(甲方)：__________承接方(乙方)：__________身份证号：__________本合同明确双方的权利和义务，经甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、老实信誉的原那么订立本合同。本合同依法订立即具有法律约束力，双方必须严格履行本合同规定的义务。一、施工地点：__________二、施工内容及质量要求：__________进场人数每天不少于_____人。与_____年_____月_____日进场施工。价格：按投影面积计算，每平方__________元1、零时用电布置，铁管布线，强弱电布置(照明，空调，音响，监控，点钟，电视)给水管PPR，排水管PVC,开孔但不封孔。2、灯具洁具安装。三、甲方责任和义务：1.负责与被施工单位、业主、监理的联络和协调工作。2.派住现场管理员，监视乙方施工质量、现场管理、原材料使用。3.协助乙方办理进场手续。4.保障施工现场的用水用电及照明设备。5.协调施工用料的运输及配送。6.乙方在施工完成三个月以内甲方付清乙方施工工费80%，剩余20%待验收合格后全部付完。四、乙方责任和义务：1.乙方按时上下工，上下工在路上骑车或开车平安自己负责。2.施工所需工具由乙方自己提供。3.乙方在施工过程中，必须制定出严密的平安防范措施，消除事故隐患，加强对人员驻地、施工现场的平安管理。确保人员、设备、物资、工程的平安，承当因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。事故均由乙方自行负责处理并承当费用，甲方不承当任何费用及连带责任。4.4.乙方需按甲方施工内容及质量要求去做，如没按甲方要求施工产生的后果由乙方承当。5.乙方在施工过程中不能做有损甲方公司形象的事，不能与客户议论施工相关事情，假如对甲方造成损失需向甲方提供经济赔偿。6.乙方需按甲方规定的工期完成施工，如没有按工期完成，造成的经济损失由乙方负责。7.乙方不从现场带走任何甲方或业主提供的材料，一经发现，人赃并获，罚款一万元，并且扭送公安机关。五、本合同一经签约，甲乙双方严格按照以上条款履行自己的责任和义务，如有违约所发生的后果违约方自己承当。六、本合同的生效1、本合同经甲方法定代表人或者受权代理人及乙方签字，并加盖甲方公章或乙方指纹印后生效。2、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙方双方各执一份，双方应妥善保管。甲方(签字盖章)：_______________年_____月_____日乙方(签字指模)：_______________年_____月_____日水电施工合同【篇三】甲方：______乙方：______(以下简称乙方)根据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。一、工程工程1、工程名称：______2、工程地点：______3、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建立方与甲方签订施工合同全部安装局部约定的除材料外所有室内水电安装施工)4、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建立单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)二、承包方式及质量要求2.1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包平安，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位开工验收并业主入伙验收，包保修。2.2、包质量要求：所有施工内容应到达国家相关标准要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进展验收，质量标准为合格。三、乙方负责：3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进展施工，乙方承诺无条件退场，已施工局部按已完成量的70%结算无异议。3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电挪动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电平安标准;3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工标准等相关资料施工完成。四、承包价格：______4.1、本工程室内安装的工程量计算根据按照______房地产开发给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。4.3、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，假设有分开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，平安质量事务。4.4、乙方所需要的施工用料须提早七天以书面的形式一式三份报工程经理审批后，一份留底，一份交工程经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料方案而造成材料供给不及时造成延误工期由乙方承当责任。4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，假设乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费0.5元/㎡;4.6、如有设计修改，乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。4.7、按实际完成上述各项工程量结算，如建立单位发文取消该工程，该项工程量同样扣除。五、结算方式、进度款支付：______5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。5.2、按工程部每次在建立单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方工程部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。5.3、工程完成经质检站、监理公司、建立单位(碧桂园)及有关单位开工验收，在一个月内再支付工程进度款20%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进展维修，如不及时建立单位派维修队工人进展维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。5.4、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的根据。5.6、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。六、工程工期6.1、安装工程进度和工期无条件满足建立方及甲方之各节点工期要求。6.2、甲方根据本工程建立单位的工期要求，提供乙方总进度方案和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度方案及甲方的指令组织施工并承受甲方对进度的检查、监视、考核。假设过程中进度有调整，以调整后的进度方案为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周方案及月方案，假设由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进展处分。6.3、节点进度工期完成确实认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐前方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进展扣减。6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织消费，参加甲方组织的.消费例会，并按甲方方案的进度节点要求按时或提早完成施工任务，承受甲方对进度的检查、监视。6.5、本工程保修期限以甲方与建立单位签订的总承包合同约定的期限为准。七、图纸施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。八、管理人员要求水电班组必须装备每个标段不少于一名专职专业负责人。九、材料管理9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支局部材料费用由乙方全部承当，并处超支局部价款的五倍罚款。9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料方案进展限额领料控制。乙方必须提早一周向甲方报送下周物资需用方案。9.3、如发现乙方盗窃甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。十、双方承当的责任和义务10.1、甲方责任：______10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。10.1.3、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度方案，负责对工程技术及有关内容进展交底。10.1.4、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进展平安消费三级教育，明确公司、工程部各项平安消费规章制度。乙方人员必须逐个在平安三级教育表上签上个人姓名。工程实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进展登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的平安帽上进展工种、人员编号标记，一人一号。10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料方案向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进展平安培训，并采取适当的方式进展法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、平安帽等防护用品，乙方承当其费用。10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、平安防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。10.1.9、甲方负责统一购置乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。10.2、乙方责任：______10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或分开工地2天以上，必须向工程经理请假。10.2.2、组建素质良好的施工队伍，并装备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进展管理。10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好平安帽，否那么一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承当。10.2.4、自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查，听从指挥;承受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丧失需按价赔偿。10.2.6、进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度方案要求，根据甲方的施工进度方案合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条关于工期的处分标准进展处分。10.2.7、质量：______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收标准规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，实在做好自检工作，详细质量要求。10.2.8、平安及文明施工：______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关平安标准、规程以及业主和本工程部的所有平安消费和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大平安事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及工程部的平安和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。假设乙方不能按照要求进展平安和文明施工时，甲方派人进展乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的0.5元/㎡进展扣减。10.2.9、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承当由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚500元，班组罚1000元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和蔼后处理由乙方负责。十一、平安消费乙方在进场施工前由甲方组织进展平安、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场平安规章制度的学习。十二、施工验收12.1、乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进展验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建立方间的隐蔽工程验收结果或工程开工验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进展隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。12.3、保修期按甲方与建立单位签订的施工合同____的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。十三、违约责任13.1、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、平安、文明施工等任何方面要到达合同要求，否那么责任自负。13.2、乙方须按照甲方的管理细那么执行，假设乙方违约，按照甲方相关条款处分。十四、争议14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用以下第种方式解决争议：______双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;向被告人所在地人民法院起诉。14.2、发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：______单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;调解要求停顿合同工作，且为双方承受;仲裁机构要求停顿合同工作;法院要求停顿合同工作。十五、制止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给别人。否那么，乙方将依法承当责任。十六、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。十七、合同份数合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。十八、保修18.1、保修期以甲方与建立单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承当保修责任，无论工程是否通过验收，质量到达何种等级，乙方应对其承包范围内构造中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否那么甲方将另行安排人员进展处理，所发生的费用由乙方承当。十九、合同生效与失效本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程开工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。甲方：______代表：______身份证号：______签订时间：______年_____月_____日乙方：______代表：______身份证号：______签订时间：______年_____月_____日水电施工合同【篇四】甲方：xxxxxxx乙方：xxxxxxxxxx质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质开工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一、承包方法：1、承包形式：单包，即包工不包料。2、工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米xxx元。按图纸设计和甲方要求，不管中途是否变更，一次性包定。二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期xxx天，根底、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的消费小段进度方案如数完成，乙方如完不成消费任务，甲方有权采取小段罚款进展制约。三、质量上：工程部对该工程质量管理目的一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保开工验收顺利圆满。四、平安上：必须保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必须装备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，服从现场平安管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的平安由乙方〔承包人〕负责，甲方不承当任何责任。五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。六、文明卫生1、现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。2、职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天清扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜制止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。七、罚款制度施工不带平安帽罚款50元人次；帽带不扣罚款20元人次；赤膊穿拖鞋施工罚款50元人次；悬空抛物罚款100元人次；井字架吊篮乘人罚款100元人次；宿舍内私拉电线罚款50元次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收；点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200—500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款20元；在新建楼内大便罚款100元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。八、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久回绝支付。九、由甲方负责一定的用电费用〔30度月〕，超过规定用电量，由乙方自己负责。十、付款方式平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到开工验收后按总承包金付足70%，余30%在开工验收后x年内付清。十一、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律根据。甲方：xxxxxxxxx乙方：xxxxxxxxxxxx日期：20xx年x月x日水电施工合同【篇五】发包方：______________〔以下简称甲方〕承包方：______________〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和老实信誉的原那么并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条承包范围：______________第四条开工日期：_______年_______月_______日开工日期：年月日工期：_______天第五条、合同价款：本工程采用方式计价。室外工程另外计算合同总价款为______________第六条、双方责任1、甲方责任：〔1〕负责技术交底工作，对施工现场进展质量检查。〔2〕负责向乙方提供施工图一式_____份。〔3〕及时供给合同规定的材料〔包工不包材料时〕。〔4〕提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用〔5〕及时办理工程结算。2、乙方责任：〔1〕严格按施工标准要求及国家质量标准施工。〔2〕必须按图纸施工。〔3〕应保证工期要求，确保工程如期完成。第七条、材料供给1、主材：由甲方负责提供。2、辅材：由甲方负责提供。第八条、材料消耗工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。第九条、施工与验收1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时承受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。2、工程完工时组织相关部门验收。第十条、结算方式工程款支付，每月按进度实际工程量支付_____，工程完工自检能到达验收要求支付_____，余款待该工程开工验收合格后_____天内支付总工程款，〔含已付工程款在内〕，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。第十一条、其它1、本协议一式份，正本份，副本份。2、本协议自双方盖章签字之日起生效。3、本协议待工程款付清以后自行终止。第十二条、补充条款1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，假如乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承当，如乙方没有到达技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。2、附加工程〔临时工程〕甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。甲方〔签章〕__________乙方〔签章〕_________________年_____月_____日_______年_____月_____日水电施工合同【篇六】(甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：上营变电站引水工程。2、工程地点：上营村。3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程开工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监视工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程完毕后及时清理清扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进展施工，工程质量到达国家相关验收标准的标准。2、工程开工验收后到达建立局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程完毕付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司开户行：禄丰农行营业室账号：309801040003724七、工期延误假设甲方原因那么工期顺延，假设乙方原因那么按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承当乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、平安施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违背合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进展赔偿。假设甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停顿供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进展裁决。十二、合同份数本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，十三、假设有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方：乙方：法人代表：法人代表：委托代表：委托代表：年月日水电施工合同【篇七】甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲方全面实行工程法施工，推行企业管理层和劳务层别离的经营管理形式，经过甲乙双方互相考察，甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方同意在甲方的工程管理下承当施工工作。双方根据平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就本工程的施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工面积：平方米〔按实际施工面积计算〕。二、工程承包范围承包范围：三、合作方式：包工、包料、按实际发生量结算。1、上交甲方公司和管理费及其他费用，共计?个点〔不包括税收〕。2、根据本合同取费结算，材料按市场价；3、甲方提供材料仓库及现场加工场地，材料仓库由乙方搭建；4、甲方提供总包合同一份。四、工程工期开工日期：根据总包合同。开工日期：根据总包合同。五、质量标准：承包范围内确保符合总包合同要求。乙方按照国家《建筑安装工程施工及验收范围》施工，验收执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。六、水电暖合同价款：工程造价按20xx年版《山西省建筑工程消耗量定额》、《山西省安装工程量定额》、《山西省建筑工程20xx年价目表》及其应配套的最新的工程量计算规那么、费用工程计算规那么、价目表、补充解释及省、市建立行政主管部门颁发的有关文件，山西省定额人工-元／日，按规定的类别计取。其余材料执行《忻州市工程建立标准造价管理》参考价格。如《标准造价管理》中不包括的材料均由甲方根据市场调查确定价格。七、图纸甲方向乙方提供本施工范围内的有关施工图叁套八、甲方驻现场代表为：九、乙方驻现场代表为：十、甲方工作：10．1甲方组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行同施工单位签订的施工承包合同；10．2向乙方提供临时设施，由乙方搭建加工场地，施工用电、用水等配套设施，费用由乙方负责；10．3对乙方施工的工程进展全面管理，主要有：施工现场、工程质量、平安防护、计量检测、试验化验、文明施工等，随时检查，办理工程中间检查隐蔽等。提出改良意见，限期改正落实，进展验收。10．4组织审定乙方编制的每月统计报表等，办理工程拨款。十一、乙方工作乙方应按甲方编制的施工组织设计，精心组织施工，对本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包和分包。服从甲方工程部的领导，遵守甲方制定的工程施工管理等一切制度。11．1按照施工组织设计做好各项施工准备工作，及时组织成建制的劳务队伍，按进度方案组织施行，并负责做好本工程的所有资料报表，确保工期按期完成。11．2严格按照施工图纸及会审纪要，设计变更和施工标准、规程及有关技术要求进展施工，确保工程质量。11．3按时向甲方提交工作业进度方案表、规定区域内的施工平面布置、隐蔽工程验收通知、工程事故报告；每月日提交当月工程量完成统计报表和下月方案报表一式两份，并附下月施工作业方案。11．4按照施工组织设计和平安操作规程及地方的有关规定要求，做好平安防护工作，承受甲方和政府主管部门的平安监视管理和检查，如平安不符合要求造成罚款，由乙方承当负责平安施工，杜绝重大伤亡事故的发生，施工过程中出现的一切平安事故由乙方责任方负责。甲方概不负任何法律及经济责任。11．5按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，由乙方负责施工范围内已完成工程的成品保护，并清理好现场。注：乙方在进入施工场地，在准备正式施工前，必须把所要施工的图纸面积所需的材料一次性进场方可施工，否那么，甲方有权不允许乙方进入施工场地。11．6在合同规定的保修期内，对属于施工责任的工程质量问题进展承当维修。注：乙方未按时到达维修场地，甲方派人维修，维修费用在质保金中扣除。十二、施工进度乙方必须按工期要求及批准的进度方案组织施工，承受甲方代表对进度的检查验收。如因乙方原因未能按期完成，经甲方要求限期整改无效时，甲方可采取一切措施，直至终止合同，由此发生的费用、损失和后果均由乙方负责。注：因乙方等各种原因造成停工或误工，甲方只付乙方实际施工的工程量%的工程款，余下工程款及质量、平安保证金一并扣除，用于赔偿甲方经济损失。十三、质量与验收13．1乙方应认真按照标准、标准、规程和设计要求以及甲方代表根据合同发出的指令施工，随时承受甲方代表的检查检验，并按甲方代表的要求返工、修改，由乙方原因导致的质量事故及返工、修改，那么由乙方承当责任及损失费用。承包范围内确保质量到达国家合格工程验收标准。13．2隐蔽工程和中间验收，乙方应在白检合格后通知甲方进展检查验收，未经检验不得自行隐蔽，甲方代表在验收记录上签字前方可进展隐蔽和继续施工。13．3开工验收按《建筑安装工程质量检验评定标准》验收，经甲方初验到达规定的质量标准后填写开工验收报告，报请业主，由业主邀请当地建筑安装工程质量监视站及有关单位评定质量等级，开工验收后一个月内乙方提供开工图纸叁套。十四、平安施工14．1乙方应采取严格的平安防护措施，承当由于平安措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，如发生平安事故，由责任方负全部责任。14．2发生重大伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表，发现有隐瞒不报的，那么按地方及甲方内部双方规定给予经济处分，并承当由此造成的一切后果。十五、合同价款结算与支付15．1结算方式：1、正负零以上乙方完成框架，甲方于?日内支付乙方已完工程量的-%的款，以后每?层进度付已完成工程量的％的款，验收合格后?日内付至工程总造价的%的款，审计完成后两个月内完成工程总造价款的％的款，余%作为质保金，按国家规定返还。15．1．1执行本合同15．1．2结算标准：施工图纸、现场签证、设计变更。以及山西省及忻州市相关造价文件。15．2现场签证及价格必须由甲方代表签字后为结算根据，否那么不予认可。15．3乙方己上交给甲方的工程保证金万元，其退还方式：甲方两次付款时付清。15．4工程付款执行本合同的同等付款条件。15．5甲方向乙方工程款支付方式为现金支付，乙方向甲方提供材料发票及人工工资单，差额局部不提供发票十六、材料、设备、机具供给16．1材料由乙方提供，各种材料名称、规格，经甲方审核后供到现场，因供料不及时影响工程进度，分清责任，由责任方承当责任和费用。十七、工程保修工程质量保修期为二年，由乙方施工质量造成的返工维修均在保修内容范围内。保修期内，前半年乙方应在工地设立维修办公室，随时为住户提供及维修，其后乙方在街道维修通知后三日内派人维修，否那么甲方委托别人维费从保修金中扣除。十八、争议与违约18．1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，假设协商不成那么报请双方上级高度重视部门地行调节，调解不成可在甲方总公司注册所在地，地方法院起诉。18．2一方违约所造成的损失由责任方负责。十九、其他19．1甲乙双方所有经济行政关系往来，一律采用书面形式，双方及时办理签收。19．2乙方积极配合甲方做好科技开展工作，科技试验的推广利益共享。19．3甲、乙双方投保内容双方各按规定二十、本合同一式两份，具有同等法律效力，其中双方各执二份，自甲、乙双方签字盖章之后有效，开工结算办理完毕并余款付清，除保修条款仍然生效外其他条款即告终止，开工后，结清并付完保修款后保修条款终止。二十一、本合同质量平安保证金万元人民币，合同当日付万元合同定金，余下保证金进场日内付清。保证金全部打入甲方指定帐户内，此合同生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：地址：地址：水电施工合同【篇八】甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原那么，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工详细事项达成如下协议条款：第一条：劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。3、甲方供给材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程根据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工平安。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进展免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。第三条：工程质量平安1、乙方应按照设计图的要求及施工标准进展平安施工。2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，平安文明施工，注意人身平安第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。(二)乙方责任：1、提早及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的工程，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。第七条：补充事项甲方签字：乙方签字：年月日年月日水电安装施工合同新建立单位：设计单位：施工单位：合同编号：年月日建立单位：〔简称甲方〕地址：施工单位：〔简称乙方〕地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺利完成的原那么。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：〔1〕甲方代表确认的工程量增减；〔2〕甲方代表确认的设计变更或工程洽商；〔3〕工程造价管理部门公布的价风格整；〔4〕甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；〔5〕合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日开工日期：年月日2.如遇以下情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。〔1〕甲方不能按合同约定提供开工条件，〔2〕工程量变化和设计变更；〔3〕非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停〔4〕工程款未按时支付；〔5〕不可抗力〔如地震台风火灾等〕3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提早一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：〔1〕进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工答应证等有关手续；〔2〕负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；〔3〕按时支付工程款项；〔4〕协调施工现场内各穿插作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；〔5〕组织有关单位进展图纸会审，向乙方进展设计交底；〔6〕组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；〔7〕负责本工程涉及有关部门的联络和协调工作；〔8〕组织工程开工验收工作。2.乙方：〔1〕做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；〔2〕做好施工平安防范措施，确保施工平安；〔3〕负责做好材料、设备的采购和保管工作；〔4〕遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；〔5〕参加工程开工验收工作。第十条：保修保修期限：工程开工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第十一条：工程停建或缓建：1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承当。第十二条：其它1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证〔为合同附件〕工程开工验收后按实际工程量结算，否那么乙方有权回绝设计和施工。2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否那么因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和开工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式份，其中：甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。开户银行：开户银行：帐号：帐号：甲方盖章：乙方盖章：甲方签字：乙方签字：年月日食堂改造施工合同(篇1)按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的根底上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：1.2工程内容及做法(见附件清单)。1.3工程承包方式：双方商定采取以下第______种承包方式。(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、局部包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供局部材料(发包人提供装饰装修材料表);(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。1.4工程期限30天，开工日期20xx年____月____日，开工日期______年____月____日。1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元，小写：______________元(《家庭居室装饰装修工程报价单》)。第二条工程监理假设本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的'姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第______种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第四条发包人义务4.1开工前为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么;4.2提供施工期间的水、电;4.3参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、开工验收。第五条承包人义务5.1施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程;5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条：付款条件和付款方式6.1付款条件：装修完毕后检验合格付款;6.2付款方式：支票或电汇第七条：工程验收7.1.工程质量验收：待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。7.2.乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收。第八条：其他事项8.1.甲方(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。(2)二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。(3)如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先打好招呼。8.2.乙方(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。(2)负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。(3)严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。(4)在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十条：争议解决10.1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。10.2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止11.1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的___%交付违约金，并办理终止合同手续。11.2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效12.1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。12.2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。12.3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲乙双方各执壹份。甲方(业主)：_______________(签章)乙方：_____________(签章)住所地