泰安岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程二次

/泰安市岱岳区职业教化中心绿化苗木修剪工程（二次）自行选购 竞争性谈判文件项目编号：SDTADY2018-0836-00选购 人：泰安市岱岳区职业教化中心选购 代理机构：青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司日期：2018年12月

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章竞争性谈判公告 2其次章供应商须知 42.1总则 4第三章评审方法（比照最低评标价法） 53.1初步评审 53.2谈判 53.4确定成交供应商 5第四章合同条款和格式 74.1签订合同 84.2追加合同金额 84.3合同主要条款 9第五章工程量清单 17第六章响应文件格式 17

第一章竞争性谈判公告一、选购 人：泰安市岱岳区职业教化中心地

址：泰安市岱岳区满庄镇联系人：曹主任选购 代理机构：青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司地址：泰安市岱岳区财兴街东方集团楼五楼联系人：郭松岳联系方式：0538- 选购 项目名称：泰安市岱岳区职业教化中心绿化苗木修剪工程（二次）项目编号：SDTADY2018-0836-00选购 项目分包状况：包号工程服务名称数量供应商资格要求本包预算金额1泰安市岱岳区职业教化中心绿化苗木修剪工程（二次）详见谈判文件1.符合政府选购 法其次十二条规定的相关条件；2.在中华人民共和国境内注册，具有和本次选购 项目相应的经营范围，并在人员、设备、资金方面有相应的施工实力；；3.本项目不接受联合体报价；1.16万元三、获得谈判文件：详见自行选购 文件四、公告期限：2018年12月30日至2019年1月1日五、递交响应文件时间及地点：

1.时间：2019年1月3日8时30分至2018年12月29日9时30分（北京时间）2.地点：青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司（泰安市岱岳区财兴街东方集团楼五楼）

六、选购 项目联系方式联系人：郭松岳联系方式、选购 项目的用途、数量、简要技术要求等：详见竞争性谈判文件八、选购 项目须要落实的政府选购 政策：详见竞争性谈判文件

其次章供应商须知2.1总则供应商应细致阅读本谈判文件的全部内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），依据谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。本次政府选购 方式为竞争性谈判自行选购 ，指谈判小组和符合资格条件的供应商就选购 货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商依据谈判文件的要求递交响应文件和最终报价，谈判小组确定成交供应商的选购 方式。本谈判文件所称工程，是指建绿化苗木修剪等。2.1.1前附表序号条款名称内容及要求1选购 人泰安市岱岳区职业教化中心2项目名称泰安市岱岳区职业教化中心绿化苗木修剪工程（二次）3建设地点泰安市岱岳区职业教化中心4报价范围含税全包价，应包括为完成本项目工作要求而发生的全部费用，主要包括材料费、人工、机械、运输、保险、税金、招标代理费等合同明示或示意的全部责任、义务、风险及政策性文件规定的各项应有费用5支配工期7日历天6质量要求合格标准7响应文件份数纸质版：正本1份，副本2份响应文件电子版1份8开标时间及地点时间：2019年1月3日09:30地点：青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司开标室9付款方式本项目无预付款，施工完毕并经选购 人验收合格后付至合同价款的100％。10投标人资质资格要求的证明材料和状况说明响应文件递交截止前，供应商应按要求供应以下资格审查资料并将复印件附在响应文件中。1、营业执照；（须供应原件）2、税务登记证；（须供应原件，如三证合一可不供应）3、组织机构代码；（须供应原件，如三证合一可不供应）4、参加投标的如为法定代表人，则须供应法定代表人身份证明；如为授权托付人，则须供应授权托付人身份证明及法定代表人授权托付书；5、投标人基本账户开户许可证；（须供应原件）

第三章评审方法（比照最低评标价法）3.1初步评审3.1.1第一阶段：资格性审查3.1.1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对全部供应商的商务部分中的资格证明等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字确认。3.1.2其次阶段：符合性审查谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必需提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或无效报价裁定。3.1.3第三阶段：响应性审查依据谈判文件要求，审查供应商报价、工程量清单及其报价合理性等，对属于不合格或者报价无效的供应商，选购 小组应提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。3.2谈判3.2.1谈判小组全部成员集中和实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并赐予全部参加谈判的供应商同等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判依次。在谈判中，谈判的任何一方不得透露和谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。3.2.2谈判文件应详细列明选购 标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组应当要求全部接着参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。3.2.3谈判实行2轮报价法，第2轮报价为最终报价。供应商的公开唱价为第一轮报价（即首轮报价）。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。3.4确定成交供应商3.4.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以施工组织设计更优者为成交供应商。谈判小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内供应书面文件予以说明说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格，依据最终报价由低到高的依次排在后面的供应商递补，以此类推。成交供应商除因法定不行抗力外不得随意放弃成交资格，否则担当相应法律责任。成交供应商确因不行抗力不能履行政府选购 合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以废标，由选购 人依法重新组织选购 。

附：最终报价函（式样）最终报价函（式样）致：选购 人依据本次谈判状况和贵方的最终报价邀请，我方情愿供应最终承诺报价，为此，我方作如下慎重承诺：1．依据谈判状况，我方供应的（项目名称）的最终报价如下：人民币：（万元）大写：2．成交后，合同单价同比例下调。3．其它承诺事项：供应商：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：2019年1月3日

第四章合同条款和格式4.1签订合同4.1.1选购 人应当自成交通知书发出之日起三十日内，依据谈判文件和成交供应商响应文件的约定，和成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。4.1.2签订的合同以谈判文件合同条款为基础。选购 人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得和成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。4.1.3谈判文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府选购 合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府选购 合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。4.1.4成交供应商不得分包履行合同，否则将依法担当法律责任。当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不行抗力而不能履行合同的，由选购 人依法重新组织选购 。4.1.5选购 人应当自政府选购 合同签订之日起七个工作日内，将政府选购 合同副本报同级财政部门备案。4.1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。4.2追加合同金额政府选购 合同履行中，选购 人须要追加和合同标的相同的工程的，在不变更合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经选购 人报同级财政部门批准后，可和成交供应商协商签订补充合同，但全部补充合同的选购 金额不得超过原合同选购 金额的10%，且总额不得超出项目选购 预算，否则选购 人应重新组织选购 。政府选购 合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府选购 合同接着履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当担当赔偿责任，双方都有过错的，各自担当责任。4.3质量和验收招标文件中的服务满足国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求。如对服务以及质量有争议，招标人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成中标人担当全部责任。4.4合同主要条款甲方（选购 人）：乙方（中标人）：依据《中华人民共和国政府选购 法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就(项目名称：、项目编号：），经同等协商达成合同如下：一、合同文件本合同所附下列文件是构成本合同不行分割的部分，组成合同的各项文件应相互说明，互为说明，说明合同文件的优先依次如下：（一）合同格式以及合同条款（二）中标通知书（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（四）中标人投标文件（五）招标文件（六）本合同附件同一层次的合同文件规定有冲突的以较后时间制定的为准。二、合同的范围和条件本合同的范围和条件应和上述合同文件的规定相一样。三、工程项目本合同所供应的工程项目内容：本项目为泰安市岱岳区职业教化中心绿化苗木修剪工程，详细内容详见清单。四、合同金额合同金额为人民币万元，大写：。五、付款途径□甲方支付六、付款方式本项目无预付款，施工完毕并经选购 人验收合格后付至合同价款的100％。七、服务质量乙方供应的工程服务质量应符合国家（或行业）规定标准，详见后附清单。八、学问产权乙方应保证甲方所运用的服务成果免受第三方提出的侵扰其学问产权的诉讼。九、违约条款1、乙方延迟供应服务，每延迟1日，按合同金额的3‰支付违约金。2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后7日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要担当相应的法律责任。3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应担当因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。4、其它应担当的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。5、依据本合同规定应当偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后7日内，按银行规定或双方商定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。十、不行抗力条款因不行抗力致使一方不能刚好或完全履行合同的，应刚好通知招标代理机构及另一方，双方互不担当责任，并在3天内供应有关不行抗力的相应证明。合同未履行部分是否接着履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。十一、争议的解决方式合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以接受下列2方式解决：1、提交合同履约地仲裁委员会仲裁；2、向合同履约地人民法院诉讼。十二、补充协议合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议和本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府选购 监督管理部门备案。十三、合同保存本合同一式份，甲方份，乙方份，招标代理机构份。十四、其他须要补充的内容：1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺供应刚好、快速、优质的服务。2、其他服务内容：。甲方：乙方：单位名称(公章)：单位名称(公章)：法定代表人或其授权代表（签字）：法定代表人或其授权代表（签字）：开户银行：账号：联系电话：联系电话：签订日期：签订日期：

附件1：平安施工合同为在泰安市岱岳区职业教化中心绿化苗木修剪工程施工合同的实施过程中创建平安、高效的施工环境，切实搞好本项目的平安管理工作，本项目业主泰安市岱岳区职业教化中心(以下简称“甲方”)和承包人(以下简称“乙方”)特此签订平安生产合同：一、甲方职责1．严格遵守国家有关平安生产的法律法规，细致执行工程承包合同中的有关平安要求。2．依据“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原则进行平安生产管理，做到生产和平安工作同时支配、布置、检查、总结和评比。3．重要的平安设施必需坚持和主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入运用。4．定期召开平安生产调度会，刚好传达中心及地方有关平安生产的精神。5．组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方刚好处理发觉的各种平安隐患。二、乙方职责1．严格遵守国家有关平安生产的法律法规及相关规定，细致执行工程承包合同中的有关平安要求。2．坚持“平安第一、预防为主”和“管生产必需管平安”的原则，加强平安生产宣扬教化，增加全员平安生产意识，建立健全各项平安生产的管理机构和平安生产管理制度，配备专职及兼职平安检查人员，有组织有领导地开展平安生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和详细操作人员，必需熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产和平安工作同时支配、布置、检查、总结和评比。3．建立健全平安生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的平安生产管理系统必需做到纵向原委，一环不漏；各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是平安生产的第一责任人。现场设置的平安机构，应按施工人员的1％—3％配备平安员，专职负责全部员工的平安和治安保卫工作及预防事故的发生。平安机构人员，有权按有关规定发布指令，并实行爱惜性措施防止事故发生。4．乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。5．乙方必需具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书，参加施工的人员，必需接受平安技术教化，熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《平安操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必需担当管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应特地妥当保管之外，还应配备有足够的消防设施，全部施工人员都应熟悉消防设备的性能和运用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物赐予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品。施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴状况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.全部施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动爱惜用品严禁运用。9.施工中接受新技术、新工艺、新设备、新材料时，必需制定相应的平安技术措施，施工现场必需具有相关的平安标记牌。10.乙方必需依据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案；假如发生平安事故，应依据《国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，刚好上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，肃穆处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成平安事故，将依法追究责任，费用由责任方自行担当。本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份，选购 代理机构份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：托付授权代理人（签字）：托付授权代理人（签字）：地址：地址：电话：电话：日期：日期：附件1：工程质量保修书发包人（全称）：泰安市岱岳区职业教化中心承包人（全称）：发包人和承包人依据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一样就泰安市岱岳区职业教化中心绿化苗木修剪工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，依据有关法律规定和合同约定，担当工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热和供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：执行设计文件及有关国家及地方标准。二、质量保修期依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理运用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热和供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：按国家及当地有关规定执行质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立刻到达事故现场抢修。3．对于涉及结构平安的质量问题，应当依据《建设工程质量管理条例》的规定，立刻向当地建设行政主管部门和有关部门报告，实行平安防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：授权代表(签字)：授权代表(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行:账号：账号：邮政编码：邮政编码：

第五章工程量清单5.1工程量清单报价表序号苗木名称

修剪高度单位数量单价合价1柳树3-5m棵212柳树5-7m棵313柳树7-9m棵584总计

第六章响应文件格式

【正（副）本】项目自行选购 竞争性谈判响应文件项目名称：项目编号：供应商全称：日期：二〇年月日注：本文件为响应文件正本一份，副本肆份。

6.1自行选购 供应商报价表项目编号项目名称总报价小写：元，大写：工期（日历日）谈判文件认同程度法定代表人或其授权代表（签字）：联系电话供应商名称（盖章）：报价日期年月日

6.2报价明细表项目名称：序号项目名称单位数量单价（元）合价（元）备注12345合计供应商名称（公章）：法定代表人或其授权代表（签字）：日期：年月日

6.3法定代表人身份证明供应商名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证明供应商：（盖单位章）年月日

6.4授权托付书（选购 人名称）：我（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权托付我公司的（姓名、职务或职称）为我公司本次（项目名称）的授权代表，代表我方办理本次报价、自行选购 、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。托付期限：90日。被授权人签署的全部文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。授权代表无权转让托付权。特此授权。本授权托付书自2018年月