住宅楼岩土勘察合同

XXXXXX建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：xxxxxx小区七栋住宅楼工程地点：xxx合同编号：2009技012（由勘察人编填）勘察证书等级：xxxxxxxx发包人：勘察人：xxxxxx勘察设计所签订日期：2009年03月13日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人xxxxxx勘察设计所发包人委托勘察人承担：台湖镇回迁房小区东区4栋、西区3栋住宅楼******岩土工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。在第一条：煎工程概况掀1.挑1黑工程名称脑：式查xxxxxx弃小区七栋住宅枕楼思稳灯1丈工程建设地点屿：居台湖恶村强茂瞒罢妙3羽工程规模、特抖征：摊西区骂：茎3琴栋屿活调地冰上扬9居层、无地下才室畅娱东区乏：先2局栋玩扇感地指上除1斤4犬层、地彻下馅1站层鼠草扬还拾如姨东区专：关2死栋拳映哄地龟上裳6补—肝9躺层、无地下翠室英蓄柜老候裹缓4坟工程勘察任务才委托文号、日驴期：掩2009鉴年黎抬03仁月盼晋13即日管5锈工程勘察任务沙（内容）与技牺术要求：薯按照下列规范且执搅行训薪：咸球撒式役誉者荷暑国家标准《岩荷土工程勘察规柱范瓜》惭GB5002鸭1-2001亩过逆抛袍国家标准《建霜筑抗震设计规纵范挖》欠GB5001稻1-2001胳酒糠依古国家标准《建夕筑地基基础设滩计规范果》奏GB5000隐7-2002辛牌打退津国家标准《建久筑地基处理技捎术规范仙》趴JGJ79-瓜2002崇辉江坑责北京地方标准背《北京地区建冻筑地基基础勘首察设计规范逆》三DBJ01-皆501-92犁怕6雁承接方式践养：沸岩土工程勘察您总承包铜7丢预计勘察工作隶量：击申钻震孔挥6尾0跪个稻，哪浑进蜜尺收1114宅捐米狮。按军享血疫编放屈搜集资料，编神写报告，验槽晕，验桩，验收闯。升潜咱谎沈隔第二条：凤发包人应及时呈向勘察人提供替下列文件资料慢，并对其准确沉性、可靠性负征责。葱1逆提供本工程批且准文件（复印杰件），以及用影地（附红线范怎围）、施工、乡勘察许可等批阀件（复印件）劣。事2.2威提供工程勘察事任务委托书、修技术要求和工烧作范围的地形茧图、建筑总平豆面布置图。味2.3阳提供勘察工作手范围已有的技用术资料及工程刷所需的坐标与付标高资料。鲁2袋.4您提供勘察工作紧范围地下已有涉埋藏物的资料惩（如电力、电悲讯电缆、各种屿管道、人防设膛施、洞室等）隙及具体位置分乞布图。宜2.5茅发包人不能提捡供上述资料，予由勘察人收集线的，发包人需阻向勘察人支付胡相应费用。帆第三条：撤勘察人向发包伶人提交勘察成挎果资料并对其炒质量负责。瑞勘察人负责向鞋发包人提交勘酷察成果资料四丑份，发包人要僚求增加的份数煌另行收费。义勘察成果资料吊在勘察人的住刺所交接。迷第四条：各开工及提交勘饺察成果资料的殖时间和收费标烛准及付费方式路4.1作开工及提交勘说察成果资料时锄间理4付.1.1饺本工程的勘察冷工作定牙于水仅2009然康年哀03充月日开工，锁2009剩年盐03往月日提交报告渗，发包人完成睁必要手续后，滩勘察人负责勘痒察报告审查工壳作。由于发包扒人或勘察人的救原因未能按期予开工或提交令成果资料时，蛋按本合同第六席条规定办理。开勘察工作有效稠期限以发包人厉下达的开工通定知书或合同规组定的时间为准旦，如遇特殊情艳况（设计变更尖、工作量变化输、不可抗力影炼响以及非勘察氏人原因造成的傻停、窝工等）榜时，工期顺延哀。析4.2谅收费标准及付鼠费方式界本工程勘察荡按国家规定的梢现行收费标准触往/点别共泼/中己崇计取费用；或或以颤“辛预算包干脑”尸、设“种中标价加签剩证络”牵、饱“孕实际完成工作亲量结否算弓”伙等成方式计取收费经。国家规定的旬收费标准中没昂有规定的收费筋项目，由发包桐人、勘察人另柿行议定。砌本工程勘察费释预算为：慕111400组闪元橡（大写堂场：拾壹万壹仟址肆佰元凉整尘贡），合同生效祖后括3帮天内，发包人室应向勘察人支颈付预算勘察费园的违20梢%漫作为定金，计历/构和元（本合同履幅行后，定金抵蛇作勘察费）；逮勘察规模大、债工期长的大型跳勘察工程，发避包人还应按实消际完成工程进聋度抱/桃劝%夕时，向勘察人天支付预算费用成的雨/汇县%耐的工程进度款孙，计腊/捧爽元；勘察工作舅外业结束后天害内，发包人向菜勘察人支付勘睛察费的系/援鬼%粉，计尺/岗良元；提交勘察粉成果资料狗后棕1斗0趣天内，发包人唇应一次付清全泥部工程费用。显4军.2.弃3息勘察费中包含钉勘察报告审查括费。刑第五条：赔发包人、勘察者人责任爆5.1证发包人责任逆发包人委托任会务时，必须以贱书面形式向勘驳察人明确勘察煤任务及技术要庆求，并按第二福条规定提供文灭件资料。计在勘察工作范婆围内，没有资诵料、图纸的地彻区（段），发铺包人应负责查暮清地下埋藏物惕，若因未提供博上述资料、图夕纸，或提供的盈资料图纸不可必靠、地下埋藏气物不清，致使倘勘察人在勘察热工作过程中发响生人身伤害或爬造成册经济损失时，粮由发包人承担屋民事责任。啦发包人应及时至为勘察人提供跳并解决勘察现欧场的工作条件户和出现的问题年（如：落实土党地征用、青苗凶树木赔偿、拆迁除地上地下障湿碍物、处理施坦工扰民及影响物施工正常进行恨的有关问题、咏平整施工现场祖、修好通行道牵路、接通电源场水源、挖好排沾水沟渠以及水版上作业用船等面），并承担其愧费用。艰若勘察现场需耕要看守，特别软是在有毒、有摘害等危险现场务作业时，发包任人应派人负责围安全保卫工作叛，按国家有关训规定，对从事足危险作业的现批场人员进行保贯健防护，并承捆担费用。摊工程勘察前，盒若发包人负责雄提供材料的，展应根据勘察人旦提出的工程用坝料计划，按时漂提供各种材料蔽及其产品合格融证明，并承担钩费用和运到现冲场，派人与勘玉察人的人员一苦起验收。钱勘察过程中的陶任何变更，经需办理正式变更情手续后，发包维人应按实际发肉生的工作量支衔付勘察费。燕为勘察人的工枯作人员提供必垮要的生产、生妇活条件，并承尾担费用；如不蜜能提供时，应女一次性付给勘延察人临时设施延费匹/近叔元。鹰由于发包人原虏因造成勘察人刻停、窝工，除乎工期顺延外，赔发包人应支付别停、窝工费（阁计算方法见弦6.1斑）；发包人若秋要求在合同规怎定时间内提前纤完工（或提交僵勘察成果资料侧）时，发包人捕应按每提前一邀天向勘察人支济付敏/脚元计算加班费肝。崭发包人应保护祖勘察人的投标次书、勘察方案惠、报告书、文值件、资料图纸万、数据、特殊臣工艺（方法）胡、专利技术和惩合理化建议，抄未经勘察人同唐意，发包人不弓得复制、不得脊泄露、不得擅嘴自修改、传送暴或向第三人转抬让或用于本合子同外的项目；止如发生上述情未况，发包人应旦负法律责任，蝴勘察人有权索桑赔。竟本合同有关条余款规定和补充裁协议中发包人蒙应负的其它责单任。越5.2脊勘察人责任连勘察人应按国黎家技术规范、侵标准、规程和涉发包人的任务益委托书及技术驴要求进行工程证勘察，按本合厚同规定的时间生提交质量合格喘的勘察成果资寿料，并对其负死责。孕由于勘察人提旺供的勘察成果哪资料质量不合师格，勘察人应类负责无偿给予宿补充完善使其院达到质量合格址；若勘察人无练力补充完善，滋需另委托其他兴单位时，勘察菊人应承担全部序勘察费用；或超因勘察质量造良成重大经济损投失或工程事故架时，勘察人除颜应负法律责任挥和免收直接受危损失部分的勘秘察费外，并根贵据损失程度向跌发包人支付赔考偿金，赔偿金甘由发包人、勘峰察人商定为实退际损失的鼓10畏匪%燥详。悠在工程勘察前磁，提出勘察纲念要或勘察组织渡设计，派人与得发包人的人员扬一起验收发包察人提供的材料馋。鹿勘察过程中，固根据工程的岩妹土工程条件（蛋或工作现场地拨形地貌、地质弓和水文地质条模件）及技术规池范要求，向发猫包人提出增减画工作量或修改羞勘察工作的意捞见，并办理正西式变更手续。遇在现场工作的迟勘察人的人员佣，应遵守发包列人的安全保卫先及其它有关的村规章制度，承诵担其有关资料捧保密义务。岩本合同有关条拾款规定和补充疼协议中勘察人魄应负的其它责归任。村第六条：殖违约责任爆6.1心由于发包人未肤给勘察人提供阴必要的工作生旋活条件而造成病停、窝工或来不回进出场地，辆发包人除应付便给勘察人停、冠窝工费（金额扫按预算的平均屿工日产值计算勿），工期按实侨际工日顺延外滋，还应付给勘假察人来回进出园场费和调遣费拥。蜻6.2倒由于勘察人原巩因造成勘察成票果资料质量不栽合格，不能满廉足技术要求时饰，其返工勘察团费用由勘察人舍承担。芝6.3蛋合同履行期间银，由于工程停元建而终止合同桑或发包人要求艰解除合同时，窝勘察人未进行部勘察工作的，激不退还发包人甚已付定金；已恶进行勘察工作穿的，完成的工锡作量孔在朗50杨%玻以内时，发包悄人应向勘察人著支付预算屈额剃50培%擦的勘察费计元破；完成的工作水量超史过营50推%放时，则应向勘物察人支付预算塑额小100资%六的勘察费。孕6.4爪发包人未按合影同规定时间（脂日期）拨付勘直察费，每超过晃一日，应偿付恒未支付勘察费炭的千分之一逾句期违约金。佣6.5嘉由于勘察人原级因未按合同规额定时间（日期借）提交勘察成检果资料，每超夕过一日，应减殃收勘察费千分轮之一。弹6.6朋本合同签订后按，发包人不履孤行合同时，无外权要求返还定旬金；勘察人不槐履行合同时，影双倍返还定金遥。赛第七条：绍本合同未尽事垒宜，经发包人花与勘察人协商置一致，签订补广充协议，补充泪协议与本合同身具有同等效力谢。汇第八条：引其它约定事项刚：五第九条：汽本合同在履行毒工程中发生的孕争议，由双方寻当事人协商解堪决，协商不成尸的按下列第累2贼种方式解决：赌（一）提交腔绵/趁报仲裁委员会仲睬裁；肢（二）依法向锹人民法院起诉彻。吨第十条：判本合同自发包乓人、勘察人签填字盖章后生效方；按规定到省尤级建设行政主闯管部门规定的死审查部门备案惠；发包人、勘速察人认为必要析时，到项累目所在地工商棒行政管理部门辽申请鉴证。发愚包人、勘察人撑履行完合同规年定的义务后，奶本合同终止。姨本合同一式狮穷承四订呜份，发包人凉毛颠二馆主份、勘察人久驳福二泊嫂份。消总墓本合同勘察费认预算为：求111400虑元，（大写金痕额伍：拾壹万壹仟辟肆佰元整升）盈发包人名称举：圆暮杂裙谣吗勘察人名称：叼扔淋（盖章至）师粥尖帽咱奖衫（盖章）陡法定代表人：霸（签字撤）义畏陶粥咏法定代表人：浊（签字）权委托代理人：像（签字醉）典森今些秩委托代理人：烟（签字）伞住陈宏耀所握：糠适栋原奉绿住医左蹲所：