分包工程协议书

分包工程协议书

分包工程协议书1

甲方(全称):上海市第五建筑有限公司

乙方(全称):

依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场治理条例》及有关法律,法规,遵循公平,自愿,公正和诚恳信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商全都,订立本合同.

第一条工程概况

1.1工程名称:.1.2工程地点:.

1.3承包范围及内容:.

1.4建筑面积:.

1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供给商.乙方应无条件承受,也不因此作为对其余工程合同单价和总价作出调整的理由.

1.6承包方式:本工程采纳“包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境爱护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等“的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.

其次条合同工期

2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场预备工作.

2.2合同工期:本工程于年月日开工,

至年月日竣工,共个日历天.

2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一

天,按本工程总价的计算,按天累计.

第三条质量

3.1本工程质量等级为.

3.2质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金

为.

3.3本工程质量必需通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.

3.4乙方必需严格按本工程的施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收标准,标准和规定要求组织施工.随时承受甲方,监理,业主的检查检验,并为检查检验供应便利条件.

3.5乙方如达不到本合同商定的质量等级,甲方有权责成乙方进展返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额担当.如乙方达不到商定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额担当.

3.6乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建立单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必需按政府规定的处理方法进展处理,同时担当因此产生的责任.

3.7甲方为维护自身的声誉,品牌,形象,将对本工程质量进展不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必需在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额担当,乙方必需在罚款单上签字承受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效.

第四条环境安全标化

4.1本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并到达“上海市标化工地“标准要求,并担当安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用.如达不到以上标准,甲方将对乙方进展合同总价%的罚款.

分包工程协议书2

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循公平、自愿、公开和诚恳信用的原则并结合工程的实际状况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商全都，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

四、工期：开工日期：________年____月____日

竣工日期：________年____月____日工期：天

五、合同价款：本工程采纳（）方式计价，每吨（）元/吨。

合同总价款为

六、质量要求：

本工程质量到达标准，如达不到本标准，应按甲方要求进展返工自理，并担当由此发生的一切费用。

七、双方责任：

1、甲方责任：

⑴负责技术交底工作，对施工现场进展质量检查。

⑵负责向乙方供应施工图一式（）份。

⑶准时供给合同规定的材料。

⑷准时办理工程结算。

2、乙方责任：

⑴严格按施工标准要求及国家质量标准施工。

⑵必需按图纸施工。

⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。

⑷负责向甲方供应工程结算值同等金额的发票或收据。

八、材料供给：

1、主材由（）方负责供应。

2、辅材由（）方负责供应。

九、材料消耗：

工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之（）计算，废料归（）方。

十、施工与验收：

1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时承受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

2、工程完工时组织相关部门验收。

十一、结算方式：

签订合同，甲方即向乙方交付（）元预付款，工程进展过半时甲方支付（）元，工程完工，甲方支付（）元工程款。

十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款（）%的损失费。

十三、其它：

1、本协议一式（）份，正本（）份，副本（）份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议完成后自行终止。

十四、补充条款：

甲方：

乙方：

法定代表或法人托付：

法定代表或法人托付：

托付人：

施工代表：

电话：

电话：

日期：

日期：

分包工程协议书3

甲方：(简称甲方)

乙方：(承包人身份证号：)(简称乙方)

为了确保蒙西建立集团有限公司、蒙西文化广场工程的顺当进展，明确总分包双方的责任权利，经双方协商达成全都，订立本分包协议。

一、分包范围：

1、蒙西文化广场工程工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容，以及土建的雨水管局部，及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋局部)、发电机安装、凹凸压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋局部)。

2、承包范围内自行预结算，资料、材料检测费。

二、工期：

1、开工日期：2022年

2、总日历工期：工期记

三、协议价款：

参照建立公司与开发公司主协议，在主协议结算前提下，下浮总价20%为结算依据。

四、收费标准：

1、乙方应向甲方缴纳总包治理费，按建立方审核后的安装工程总造价为依据，甲方合计收取以下条款总包治理费：

(1)甲方收取乙方总价的20%

甲方收取总包治理费后，不再计取其他费用，以上所收取的总包治理费均已含乙方施工过程中所发生的治理费和税金(材料发票由乙方自理)。

五、工程质量：

1、本工程质量确保。

2、本工程的安装用材料必需符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。

3、施工过程中甲乙双方严格根据施工标准及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

4、安装工程若达不到本条款第1条规定，按蒙西公司要求惩罚。

5、乙方为了确保本工程施工质量，佰万元，如达不到本条款第1条所规定，质量保证金没收，到达本条款第1条之规定，质量保证金按如下分期退还乙方，工程到六层退保证金肆拾万，十五层退叁拾万，工程封顶退保证金叁拾万。

六、工程进度：

1、乙方严格根据甲方的总承包协议工期及工程中的施工进度规划执行。+0.00后按每月审计产值70%，扣除甲方20%治理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%，扣除20%治理费后支付。

2、乙方达不到总协议及工程部施工进度规划的要求，根据总包协议的相关条款执行。

3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有催促权。乙方在施工过

程中，若因乙方自身缘由施工进度影响总体施工进度，工程质量达不到甲方要求，满意不了这两项，甲方有权终止协议，按已完成工程量扣除治理费后的70%结算，其余视为违约金，不再结算。

七、工程安全生产，文明施工：

1、乙方在本工程施工过程中，严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

2、杜绝违章作业，违章施工。

3、乙方在施工过程中，因乙方责任所造成的安全事故，由乙方担当一切法律及经济责任。

4、乙方必需遵守甲方工程部的安全文明施工的治理制度及公司治理制度。

5、在施工过程中，乙方必需听从甲方的安全文明施工的治理监视，协作甲方到达文明工地评比的各项要求。

6、乙方的全部施工人员必需进展三级安全教育和培训。特别工种必需执证上岗，并将相关证件复印件上交甲方、工程部相关职能治理人员。

7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止协议的权利。

八、工程款的支付：

1、本协议范围内工作内容必需由乙方独家施工。甲方支付乙方全部工程款均须专款专用，详细参照与甲方签订的主协议。

2、协议价款的调整，协议价款在发生以下状况之一的可作调整：

1)、建立单位代表确认的工程量增减;

2)、建立单位代表确认的变更或工作洽谈;

3)、工程造价治理部门公布的价风格整;

4)、协议商定的其他增减或调整。

3、本协议履行过程中发生的会议纪要、签证、各种通知、文件、托付、证书等书面形式资料均应作为协议条款的补充内容，与协议条款同等。

九、材料

1、材料由乙方自主选购，在总包协议中明确的甲方材料由建立方供应，乙方根据施工图纸上报供货规划。

2、乙方所选购的全部材料均应符合施工图及国家、内蒙古、呼和浩特市的有关规定。

3、仓库及现场材料堆放应符合文明工地要求，并严格根据甲方施工总平面图规划的要求在指定地方堆放整齐。

4、材料进场应准时向监理报监，不得将未报监资料用于工程上，对由此造成的一切经济损失和工期损失由乙方担当。

十、施工人员治理：

全部进场人员均遵守甲方的人员治理制度。

十一、资料：

1、甲方向乙方供应工程施工图3份图纸。

2、乙方的全部资料均应准时整理完善，做到与工程同步，并准时汇总到甲方资料室。

3、在工程竣工验收前，乙方将全部资料及竣工图共五套移交给甲方。

4、乙方在施工前准时编制安装工程施工组织设计并报甲方、监理(建立方)审批。

十二、协作和协调：

1、甲方负责与外界一切工程手续及相关协调事宜，乙方负责.com协作甲方的工程协调。

2、甲方免费供应乙方办公室、仓库、材料堆放场地等临建立施及施工用水、电。临建立施和施工中的施工生活用水、用电的施工人员费用由乙方担当并施工，材料费由甲方担当。乙方需配备专业水、电工各一名，在24小时内听从甲方统一领导安排。甲方担心排乙方施工人员住宿及费用。

3、在施工过程中，乙方随时安排人员对施工现场的用水、用电进展检查、维护、修理，人工费用由乙方担当(二级箱以下跟乙方无关的局部除外)。

4、乙方应对临时用电、用水作出整体规划，并编制专项施工组织设计。

5、工程停、缓建：执行国务院颁发的《建筑安装工程承包协议条例》有关规定。

6、违约、索赔

7、乙方无条件协作甲方文明工地评比的整改工作。

8、本工程在施工过程中的落手清工作由乙方担当。

9、乙方委派同志为现场安装负责人，实施对安装过程的全面治理，甲方委派同志对本工程进展全面治理。十三、其他：

1、本协议未列条款参照甲方蒙西建立集团有限公司与建立单位蒙西房地产开发有限公司所签订的总包协议中相应的甲乙双方责任权利执行。

2、在乙方未进场前，托付其它班组施工临电临水人工费拾万元，由乙方支付。

3、对本协议有争议处，由双方协商解决，签订补充协议。

4、本协议一式四份，双方各执两份，甲乙双方签字后生效，本协议来往账目结清完毕保修期满后自动失效。

甲方：乙方：

甲方负责人：乙方负责人：

年月日

分包工程协议书4

甲方：________________

乙方：________________

甲、乙双方本着精诚合作、公平互利的原则，经友好协商，就相关合作事宜，达成如下，双方共同遵守：

第一条：分包工程范围

甲方将_葡北6号转油站及所辖计量间综合修理工程_所属工程工程施工承包乙方。

乙方负责完成_葡北6号转油站及所辖计量间综合修理工程_全部工程施工。

其次条：分包期限

分包期限自甲乙双方协议签订即日起至工程竣工止。

第三条：付款及结算方式

1、工程进度款：工程进度到达60%以上，以施工总合同价款的30%拨付工程进度款。

2、结算方式：甲方以油田公司最终审定工程结算后，按工程定额直接费中人工费总造价乘以1.55%结算。

第四条、施工质量及竣工验收

1、保证施工质量到达相应的质量验收标准，到达合格等级

2、本工程质保期为贰年。

3、甲方根据最终审定结算金额的直接费中人工费的50%预留质量保证金，质量保证期满后，一次性付清给乙方。

第五条：甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责供应本项工程所需的材料及大型机械设备。

2、双方签署合同之日起，甲方将其所属工程托付乙方。

3、负责协调本项工程中发生相关的一切事宜。

4、甲方应按商定如期向乙方支付施工费用，愈期3天无故不支付，则按每天5％的标准向乙方支付滞纳金。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方治理及工作人员在施工期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的规章制度，协作甲方治理人员的安排。

2、乙方必需依据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。

3、甲方有权依据乙方施工内容及质量提出合理建议，乙方需积极与甲方进展协商，并依据协商结果作相应调整。

4、乙方应负责施工期间的全部材料的看护及设备保管维护。

5、乙方负责担当因该工程施工期间发生的全部安全事故，及一切后果。

6、乙方负责处理工程质保期期间发生施工质量问题。

第六条：违约责任

1、乙方未能按施工合同规定时间如期完成工程施工，则均属违约，应赐予甲方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。

2、若甲方未能够按期付款，则按合同法规定给乙方5％滞纳金。

3、本协议托付内容确定以及费用总额、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方。

第七条：其它

1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。

2、本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充协议。

3、本协议自签定之日起生效。

甲方：乙方：

身份号码：身份号码：

本合同于____年____月____日签订于____

分包工程协议书5

发包单位（以下简称甲方）：

分包单位（以下简称乙方）：

甲方将以包工形式予以乙方承包。为保质保量完成施工任务。特拟如下条款共同遵守执行：

（一）工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、约22023m2（最终以实际施工接触面积结算）

（二）承包方式

甲方以包人工、包质量、包工期方式分包给乙方。

（三）承包范围

本工程建施、结施，图纸设计中全部模板、模板撤除、收捡，不包括堆码及全部材料损耗。

（四）工期要求

1、总工期为天，开工日期为年月日。

完工日期为年月日。

（五）合同价款

1、按接触面积计算：S01按每平米75元/平米计算，SY03、S04按每平米70元计算，SY02-1、SY02按每平米65元计算，其它几栋楼都按60元/平米计算，（最终面积以实际完成量结算为准），此单价包括承包方式及承包范围内全部的款项。

（七）付款方式

每月按完成工程量的80%付款，工程完工后七天付完90%工程款，剩余10%在6个月内全部付清。

（八）甲方责任

1、甲方应给乙方供应住宅及生活区场所，协作乙方办理有关暂住证手续，费用由甲方担当。

2、甲方应给乙方办理工伤事故保险手续，工伤费和误工费，由甲方负责，500元以下由乙方自负

3、甲方供应乙方施工中必要的安全防护设备和消防设施。

4、甲方现场供应垂直运输设备。

5、甲方现场供应施工用电、用水。

6、甲方供应电焊工，费用由甲方负担。

7、甲方在现场配置技术、治理人员、解答乙方在施工中遇到的技术疑点，协作乙方施工治理。

（九）特别缘由

因建立单位、总承包单位及不行抗拒的缘由发生停工时，超过七天，甲乙双方协商解决。

（十）劳动争议

双方发生劳动争议时，由企业劳动争议调解委员会进展调解。

本合同自双方代表签字后生效；工程竣工，工程结算后款项付清自动失效。本合同壹式两份，其中甲方壹份，乙方壹份。

甲方代表：乙方代表：

身份证号：身份证号：

家庭住址：家庭住址：

签定日期：签定日期：

生效日期：20xx年月日

分包工程协议书6

甲方：乙方：

身份证：

手机号：

甲方将

工程以《包工不包料》的形式承包给乙方，为使双方明确经济责任关弟，保质保量，多快好省地完成该工程，在公平互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：

第一条木工工程承包范围及工作内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：天花、墙身、茶几、机柜、效劳台、收银台、门扇、超市水吧木工局部，不含其它活动家具。

4、承包方式：包人工、包机械、不包全部木工材料。

5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。

其次条油漆工程承包范围及工作内容

1、承包范围：天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。

2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。

3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。

4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料，只负责辅料。

第三条水电工程承包范围及工作内容

1、承包范围：主配电箱及各包房配电箱。

2、辅设强电、弱电、水安装，含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等配件，灯饰及五金洁具、开关、插座，（不含消防弱）

第四条泥工部份

1、承包范围：砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。

2、承包方式：砌墙包工包料，其他工程只包水泥、沙。

第五条其它补充说明

1、工期，工人进场后45天完成二层（）如其它施工班组影响进度，且工期随延。

2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方供应材料，乙方负责安装。

3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点，清运。

4、如有子工程，乙方施工完成后，甲方再作修改，甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。

5、报价以外项，按增项另计。

第六条甲方责任

1、向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明书，并向乙方进展现场安全和技术交底。

2、按进度供应所需的材料、配件、成品爱护。

3、对安装质量、安全消防、文明生产进展监视检查。

4、积极协调，保证施工正常动作。

5、供应现场办公室、库房搭设材料。

6、按进度准时人工费支付，以现金方式支付，工程完工后按100%方式支付。

7、负责协调现场各方面工作，保证施工顺当进展。

第七条乙方责任

1、自备全部施工机具设备，安全事故由乙方全权负责。

2、听从甲方领导,并听从工程部的工作指导及协作其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象，如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作，要礼貌对待。对严峻违反施工纪律的人员，甲方有权示其退出施工现场。

3、积极帮助甲方及工程部做好现场治理工作，仔细协作其它施工单位的施工，努力制造条件，保证工程按总体施工方案如期完成。

4、图纸没有的工程及其它隐藏工程现场共同协商，以变更签证的方式结算。

5、乙方需严格按图施工，遵照甲方制定各项操作规程。

6、为确保工程如期完成，施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的治理。

第八条合同价款及价款的支付

1、二层KTV装饰工程部价为：万，小写：元（本报价除部份指定材料费用外，均由甲方供应）。

2、付款方式

（1）、合同签订后人工进场前，支付合同总价的15%；

（2）、本工程施工完成40%，支付合同总价的20%；

（3）、本工程施工完成60%，支付合同总价的20%；

（4）、本工程施工完成80%，支付合同总价的20%；

（5）、本工程施工完成100%，支付合同总价的20%；

（6）、工程验收后，甲方应当在三个月内付清合同总价的5%；

（7）、甲方假如不按合同付款，乙方有权停工，且工期随延。附件一：工程报价表（报价以外工程另计）

本协议一式份，甲方执份，乙方执份。

甲方代表签名：乙方代表签名：

日期：年月日日期：年月日

分包工程协议书7

总承包单位（甲方）：————————————公司

专业分包单位（乙方）：————————————————公司

为了仔细贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚固树立“以人为本”的安全治理理念，切实把《建立工程安全生产治理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全治理，削减伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。

一、工程名称：

分包内容：

二、责任期限：自年月日至年月日

三、甲方责任

1、仔细贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监视分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。

2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产治理进展监视检查。

四、乙方责任

1、仔细履行安全生产职责，自觉承受甲方对安全生产的监视治理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关治理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，听从甲方的安全生产治理，对本分包工程工程的`安全工作负责。

2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进展现场监视，准时消退施工过程中的担心全因素。

3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程工程特点进展再教育，提高从业人员的安全素养及自我防护意识，严格根据安全标准组织施工，消退事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必需持证上岗。

4、依据本分包工程工程的特点，负责编制专项安全施工方案，实行必要的安全防护措施，并依据施工进度有针对性地进展安全技术交底。交底要交到全部作业人员，并严格履行签字手续。

5、供应的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。

6、对甲方的安全防护设施不得随便撤除，需撤除的必需书面报甲方批准。

7、必需使用甲方推举的安全防护用品、劳动爱护用品及安全设施，严禁购置假冒伪劣产品；并监视、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动爱护用品。

8、执行甲方的职业安康安全制度，为现场从业人员供应符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和削减职业危害，加强对女职工的劳动爱护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。

9、施工现场生产安全事故发生后，应当马上上报甲方并按有关规定组织调查处理。

10、因乙方安全治理不善、不听从治理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方担当。

五、生产安全事故责任裁定

生产安全事故的责任裁定由甲方安全治理部或当地建立行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

六、其他：（依据分包工程特点商定）

甲方：（章）乙方：（章）

代表人：代表人：

签订日期：年月日

分包工程协议书8

总包方：____(以下简称甲方)

分包方：____(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建立部《建筑安装工程总分包实施方法》和××市政府〔1984〕×号文件的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，并严厉履行。

第一条工程工程

一、工程名称：____

二、工程地点：____

三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____

四、分包工程范围及工程量(附预算书)

五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。

六、分包工程人工费用____元。

七、乙方投入工种及人数人。

其次条工程结算

按分包工程工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进展中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条工程质量

甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条安全生产

一、甲方对乙方担当的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进展监视检查，乙方必需仔细贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方供应的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用规划，甲方帮助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条生活治理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量供应。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供应便利，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条分包工程人工费单价

一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平方人工费包干，每平方米元。

二、单项内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为元。到达合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。

三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元。

四、清工每工日为元。

五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为元。

六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包)为元。

七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。

八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)。

第七条材料供给治理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根据甲方供应的质量要求和材料协作比施工。乙方施工中用料铺张及不合理的超出限额局部，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场干净。

第八条施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手持操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供给的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条现场治理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项治理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关规划进度、材料供给等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进展。

二、乙方应对施工人员进展遵纪守法和安全生产，爱惜财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场治理制度和不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条违约责任

一、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失状况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随便变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工规划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。

第十一条附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应准时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门进展调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。

三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政治理局进展鉴证或到公证处公证。

四、双方商定的其他条款：

1.

2.

3.

4.

第十二条合同附件及有效期

一、合同附件：

1.工程预算书;

2.

3.

二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

本合同签订日期年月日

分包工程协议书9

x

甲方：XXX

乙方：XXX

经协商，双方在已经签订的工程分包合同框架范围内，另签订本安全生产治理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。

第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建立工程安全生产治理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、标准。

其次条双方共同遵守中建总公司、中建三局、中建三局三公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业安康安全和环境治理体系（治理体系要求为：全员参加、遵纪守法、效劳顾客、工程创优、防治污染、节能降耗、关爱员工生命、安全文明施工、持续改良、杜绝安全事故）。

第三条甲方的安全责任、权利和义务

1、对乙方施工生产安全进展监视、治理、检查。

2、定期对乙方进展安全生产法律法规、方针政策、标准标准、规章制度的教育，对乙方人员进展安全生产三级教育。

3、安排乙方施工生产任务的同时，对根据规定程序审批的施工组织设计书面进展安全技术交底。

4、工程安全防护、文明施工措施费用由甲方统一掌握收支。根据工程分包合同商定供应安全防护设施。

5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济惩罚。

6、有权对安全素养差、不听从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。

7、根据规定要求对乙方选购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备劳动防护用品进展安全生产监视检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。

8、假如乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止分包工程合同责令乙方限期退场。乙方的安全生产条件被评价为不合格的，甲方有权责令乙方限期退场。

9、根据规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外损害保险。

10、根据治理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。

第四条乙方的安全责任、权利和义务

1、根据规定要求取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。依据法律法规要求和自身特点，建立健全安全治理体系，制定本单位安全生产责任制和安全生产规章制度。

2、根据规定配备专职安全治理人员：作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50人-200人的，设2名专职安全员；200人以上的，应依据所担当的分局部项工程施工危急实际状况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进展安全监视检查。安全治理人员必需持证上岗，且素养符合规定要求，名单报甲方备案。

3、负责本单位特种作业人员的培训、考核和取证，特种作业人员持证上岗。

4、根据甲方要求对施工班组进展安全技术交底（交底记录报甲方备案），合理安排身体素养、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。

5、对本单位员工进展安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动。

6、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对甲方供应的安全设施不能保证安全施工时，准时提出整改要求并可以拒绝施工和拒绝甲方违章指挥。

7、根据工程分包合同商定供应安全防护设施，确保选购、发放和使用的劳动防护用品符合规定要求。

8、为施工人员供应符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监视、教育施工人员根据使用规章佩戴、使用。

9、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、制止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。

10、根据治理要求收取3000元安全保证金，施工过程中未发生重伤以上安全事故，工程完工后，退还所交安全保证金。

第五条事故调查处理

1、发生因工重伤或死亡事故，由甲方牵头，甲乙双方参与，根据规定报告有关部门进展调查，查清事故缘由，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

2、甲方违章指挥、不根据要求健全安全防护设施、不按规定进展安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，依据事故调查结果担当相应后果和责任。

3、乙方不听从甲方安全生产治理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进展安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，担当相应后果和责任。

4、由于甲方主要责任造成的伤亡事故，乙方有权要求甲方进展经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故，甲方有权要求乙方担当违约责任。

第六条甲乙双方安全生产治理备案资料

1、工程安全治理网络图注：甲方安装分公司安全治理网络图见工程部网络图

2、甲乙双方工程安全生产治理第一责任人、安全治理负责人和安全治理人员名单

甲方：XXXXXXX

乙方：XXXXXXX

3、工程专项安全生产治理制度参照：《安装分公司安全生产治理方法》

第七条其他

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：XXX

乙方代表（签字）：XXX

签约时间：20xx年X月XX日

签约地点：武汉关山一路552号

分包工程协议书10

甲方：

立协单位：以下简称

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，依据国家和上级有关法规、规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，就施工过程中甲乙双方安全责任问题，签定劳务发包工程安全协议书。

本协议为施工合同的帮助协议，在签订合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应仔细履行。

一、甲、乙双方共同遵守的条款

1、仔细贯彻执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律、法规与安全标准标准，执行企业的有关安全治理的规章制度。

2、严格履行“协议书”各条款，如有争议，由甲乙双方协调解决，如协议不成，由地方仲裁机构仲裁。

二、双方各自应履行的条款

甲方

1、甲方有权对乙方执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律法规与安全标准标准，企业的有关安全治理的规章制度进展监视检查。

2、对乙方特种作业人员持证上岗作业状况应予以检查、查验证件。

3、对乙方施工中的安全生产予以催促检查；发觉违章作业，违章指挥以及安全隐患有权停顿乙方作业，并根据公司相关的奖罚制度进展惩罚，催促按要求准时整改。

4、对乙方进展相关的安全教育，和技术交底，按合同商定为乙方供应必要的劳动防护用品和防护措施。

乙方

1、乙方必需具备施工资质证书、安全生产许可证。

2、安全教育

2.1负责对本单位参加施工的职工进展入场安全教育，做好进场职工安全教育档案资料和施工安全技术交底，并保证特种作业人员持证上岗到达100%。

2.2乙方保证安全生产，必需遵守国家安全生产法律法规，遵守企业各项规章制度。无重伤、死亡事故；严格执行甲方下发的各项安全生产责任制，根据国家、省市建立主管部门的相关规定及甲方的安全生产治理制度执行。

3、安全监视，文明施工治理

3.1根据甲方下达的文明施工的规定要求进展施工，严格根据五标准一标准要求施工。

3.2因乙方缘由导致工程安全评价不合格或施工现场达不到安全作业环境要求的，造成不能吸取安全施工费用，并且建立单位在工程竣工结算时扣除原已预付的安全施工费，乙方单位负全部责任。

3.3建立工地安全领导治理体系，配备特地的专职安全治理人员，安全负责人要参加甲方组织的安全会议和安全活动。

3.4承受甲方对安全生产的监视检查，对检查发觉的违章行为和安全隐患要积极进展整改，不得推诿。

3.5乙方在甲方施工区域内施工作业时应遵守甲方的安全规章制度，没经允许不得擅自动用甲方的施工机具、设备、消防器材等，不得私自搭设电器线路，否则发生安全事故，除负责全部责任外，还应赔偿给甲方造成的经济损失。

4、证件要求

乙方必需配备本行业所要求的各种操作证。

5、安全事故处理

5.1施工过程中发生等级安全事故的，乙方要按行业事故处理程序准时上报准时通知甲方，并同时上报有关部门。

5.2乙方分包人应遵守工程安全生产的有关规定，严格按安全标准进展施工，并随时承受业内安全人员的监视检查，实行必要的安全防护措施，因乙方缘由造成的安全事故，事故责任和因此发生的费用由乙方担当，同时担当给甲方带来的社会影响方面的损失。

5.3发生重大伤亡事故时，甲乙双方如有争议，应按有关部门的相关规定进展处理。

6、风险保证金

乙方承包的工程时交纳肯定数额的安全险抵押金，根据工程造价的‰交纳，工程竣工结算时，如未发生安全事故和违章作业罚款，甲方应将抵押金如数退还。若发生事故和违章罚款时，根据甲方的相关奖罚制度的有关规定进展扣除。

本协议书填写一式三份，报甲方公司安监部门备查。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人：法定代表人：

年月日

分包工程协议书11

为贯彻《中华人民共和国治安治理惩罚条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将治安保卫工作落到实处，确保不发生治安责任事故，制定本协议。

劳务分包队伍在施工现场及生活区应履行如下条款：

1．仔细落实《中华人民共和国治安治理惩罚条例》，劳务分包队伍保卫部门应对所负责施工现场治安保卫工作负全责，保证明现无重大治安责任事故。

2．承受总包单位对治安保卫工作的监视，承受公安机关的监视检查，对指出存在的治安方面的隐患，须准时进展整改，不得拖延。

3．劳务分包队伍须制定相应的安全制度和措施，并指定专人负责治安保卫工作．结合本单位实际状况，进展常常性检查，确保安全。

4．劳务分包队伍应定期将所属外来务工人员状况向地区派出所申报，准时办理暂住证件，并将有关材料上报总包单位保存备查。凡在施工现场施工的劳务工人必需三证齐全，未经允许不得随便调换劳务工人。

5．进入施工现场必需佩带出入证、戴好安全帽、严禁在施工现场内吸烟。

6．在施工中必需严格按现场规定做，不得无故制造噪声，无事不得随便到居民区走动。

7．劳务工人宿舍实行挂牌治理，指定专人负责宿舍的治安、消防、卫生治理。劳务工人宿舍严禁私接乱拉电线，不得使用电热器具。

8．加强宿舍卫生治理，爱护公共财产，门前实行三包，不得私留外人住宿；严禁进展任何形式的，不准酗酒滋事；严禁打架斗殴，如有发生，双方队长罚款贰百元。

凡违反上述纪律者，视情节轻重赐予相应惩罚。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：乙方代表：

盖章：盖章：

年月日

分包工程协议书12

为贯彻《中华人民共和国治安治理惩罚条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将治安保卫工作落到实处，确保不发生治安责任事故，制定本协议。

分包单位应履行如下条款：

1．仔细落实《中华人民共和国治安治理惩罚条例》分包、外协单位保卫部门应对施工现场治安保卫工作负全责，保证明现无重大治安责任事故。

2．承受总包单位对治安保卫工作的监视，承受公安机关的监视检查，对指出存在的治安方面的隐患，须准时进展整改，不得拖延。

3．分包、外协单位须制定相应的安全制度和措施，并指定专人负责治安保卫工作．结合本单位实际状况，进展常常性检查，确保安全。

4．分包、外协单位应对所属人员进展必要的上岗前有关治安法规等方面的安全教育，避开违章行为，杜绝事故发生。

5．分包、外协单位应定期将所属外来务工人员状况向地区派出所申报，准时办理暂住证件，并将有关材料上报总包单位保存备查。

6．分包、外协单位所属施工队伍必需与总包单位签订《劳务分包队伍治安保卫协议书》并监视执行。

总包单位应履行以下条款：

1．在上级公安机关的指导下，帮助分包、外协单位保卫部门做好治安防范工作，负责监视本协议详细实施，共同做好治安保卫工作。

2．对在联合检查中发觉的治安方面担心全隐患，有权提出整改意见，保证安全。

3．对违反治安条例等问题造成不良后果的有权建议赐予批判教育、经济惩罚直至追究法律责任。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：

乙方代表：

盖章：

盖章：

年月日

更多资讯

分包工程协议书13

甲方：____________

乙方：____________

甲、乙双方在业主的同意下经友好协商，在公正、公正、诚恳互信的条件下签订本合同。

一、工程名称：全椒县襄河镇杨桥工业园根底设施BT工程工程

二、工程地点：襄河镇杨桥工业园

三、分包范围：全椒县襄河镇杨桥工业园根底设施BT工程工程中附属的撇水沟护坡工程。

四、工期：约五个月。

五、承包方式：包工包料，发生在撇水沟护坡工程中的一切人、料、机费用乙方自理，乙方自负盈亏。需扣除公司治理费、税金等，且必需供应本钱发票。

六、安全生产：一切与乙方有关的安全、质量事故乙方自行解决与甲方无关。

七、施工与验收：

1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时承受业主、监理、检测、甲方等有关部门的检查、检验。

2、乙方工程完工报甲方后自行组织相关部门验收。

3、乙方工程验收合格后需供应工程试验、原材检测报告，工序报验，施工日记等工程资料一式三份且装订成册。

八、计量与计价：

1、乙方已完成工程量，阅历收合格后，再按工程实际量结算。若未通过业主单位验收，乙方必需无条件返工，甲方不支付乙方任何费用。

2、单价按甲方与襄河镇签定的全椒县襄河镇杨桥工业园根底设施BT工程工程《协议书》、《土地保证协议》全都。

九、甲乙双方未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自签定之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包工程协议书14

为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全治理规定》、《**市消防条例》，本着谁主管、谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。

分包单位应履行如下条款：

一、仔细落实公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全治理规定》、《**市消防条例》，分包、外协单位保卫部门应对施工现场防火工作负全责，保证明现无重大火险火灾责任事故。

二、承受总包单位对防火工作的监视，承受公安消防机关的监视检查，对指出存在的消防方面的隐患，须准时进展整改，不得拖延。

三、分包、外协单位须制定相应的防火安全制度和措施，并指定专人负责防火工作．结合本单位实际状况，进展常常性检查，确保安全。

四、分包、外协单位应对所属人员进展必要的上岗前有关防火学问方面的安全教育，避开违章行为，杜绝事故发生。

五、分包、外协单位应自行备齐相应的灭火器材并保证器材完好，处于灵敏有效状态。

六、分包、外协单位所属施工队伍必需与总包单位签订《外施队治安保卫协议书》并监视执行。

总包单位应履行以下条款：

一、在上级公安消防机关的指导下，帮助分包单位保卫部门做好火灾防范工作，负责监视本协议详细实施，共同做好防火工作。

二、对在联合检查中发觉的防火方面担心全隐患，有权提出整改意见，保证安全。

三、对违反防火规定问题造成不良后果的，有权建议赐予批判教育、经济惩罚直至追究法律责任。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：乙方代表：

盖章：盖章：

二零年月日

分包工程协议书15

合同编号：

甲方(总包方)：乙方(分包方)：

甲方托付乙方担当的施工，为明确双方职责，保证该工程按甲方与业主所签订的总承包合同的正常履行，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程分包范围及工程量：（工程量可另附页）

二、分包方式：

三、分包协议价款与支付

1、合同价款：按实际洽商填写总额及单价（可另附页）

2、付款方式：

（1）预付款：按实际洽商填写

（2）进度款：按实际洽商填写

a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸、甲方与业主签订的合同。对工程量确实认，必需由甲方有关技术人员、工程部

经理及工程经理共同签字后作为结算依据。乙方必需严格按设计及甲方的要求施工，因乙方缘由造成的额外工程量增加，甲方不予认可，并按相应工程的甲供材数量扣回相应的费用。

b、乙方在每月日以前，必需向