2022-2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库检测试卷A卷附答案

2022-2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库检测试卷A卷附答案

单选题（共100题）1、下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工（停水、停电）增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间【答案】D2、根据《建设工程安全生产管理条例》。列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用施工单位应当用于（）。A.工程救护设施的建设和救护用具的采购B.施工现场环境改善和现场人员安全培训C.施工安全防护用具及设施的采购和更新D.工程现场安全事故应急预案的编制及演练【答案】C3、关于头颅体表定位线，不正确的是A.听眶线--人类学的基准线，外耳孔上缘与眼眶下缘的连线B.听眦线--外耳孔中点与眼外眦的连线C.听鼻线--外耳孔中点与鼻前棘的连线D.听眉线--外耳孔中点与眶下缘的连线E.眶下线--两眼眶下缘的连线【答案】D4、根据《建设项目工程施工合同（示范文本）》，合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交（）担保。A.支付B.预付款C.履约D.变更【答案】A5、承包人应在知道索赔事件发生后()天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.30【答案】C6、根据《民法典》，下列关于承诺的说法，正确的是（）。A.承诺期限自要约发出时开始计算B.承诺通知一经发出不得撤回C.承诺可对要约的内容做出实质性变更D.承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】D7、将探测器接收的信息转换为数字信号的是A.信号放大器B.探测器C.A/D转换器D.信号比较器E.后组探测器【答案】C8、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.研究试验费包括对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用【答案】C9、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】D10、施工企业管理人员工资是指其管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等，其属于（）。A.直接工程费B.人工费C.企业管理费D.现场施工费【答案】C11、蒙片与造影片配准不良，会产生A.金属伪影B.运动性伪影C.雪花噪声D.容积效应E.卷褶伪影【答案】B12、具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B13、下列有关X线管部件的描述，错误的为A.旋转阳极启动后，球管不应感到阳极靶盘有摆荡现象B.旋转阳极启动后出现周期性噪音是正常的C.旋转阳极的自然延滞时间越长越好D.灯丝导通时电阻<3ΩE.灯丝加热电压达到额定电压40%时，灯丝应全部点亮【答案】B14、关于工程设计阶段影响造价的因素，下列说法错误的是（）。A.对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大，单位面积造价越低B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数量越多越不经济C.建筑物形状越简单，越规则，单位，面积造价就越低D.在建筑面积不变的情况下，建筑物层高增加会引起各项费用的增加【答案】B15、根据民法典，下列选项中，属于无效合同的是（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同B.违反法律、行政法规的强制性规定C.因重大误解订立的合同D.限制民事行为能力订立的合同【答案】B16、关于腹部CT检查前的准备，正确的是A.先做腹部透视B.清洁灌肠C.早晨吃少渣食物D.口服1%～2%有机碘对比剂E.先做钡餐检查【答案】D17、对可疑肩锁关节脱位的患者，最适宜的体位是A.双手持重站立后前正位，并包括双侧肩锁关节B.肩关节正位C.锁骨正位D.肩关节斜位E.肩关节轴位【答案】A18、密度分辨率又称为A.密度函数B.密度可见度C.密度响应曲线D.低对比分辨率E.高对比分辨率【答案】D19、关于竣工决算，说法正确的是（）。A.建筑项目竣工决算应包括从筹建到竣工验收的全部实际费用B.建筑项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用C.新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象D.已具备竣工验收条件的项目【答案】A20、解决合同争议的常用的、有效的方式是（）。A.和解与调解B.调解和仲裁C.和解与仲裁D.调解和诉讼【答案】A21、28岁，女，有不洁性生活史。现孕5个月，于大阴唇出现圆形直径1～2cm边界清晰的皮疹，表面略高于皮肤，可见溃烂。A.结核B.硬下疳C.尖锐湿疣D.淋病E.外阴癌【答案】B22、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B23、性交后精子穿透力试验的最佳时间是下列哪项A.经静后3日B.月经来潮前3日C.预测排卵日D.两次月经中间E.非经期的任何时期【答案】C24、胸椎侧位片摄影时第1、2胸椎不易显示，其原因是A.双侧肩部的重叠B.纵隔的阻挡C.呼吸的影响D.心跳的影响E.肺门的阻挡【答案】A25、某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应（）。A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位承担【答案】B26、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》中规定的措施项目，不包括()。A.脚手架工程B.水平运输C.混凝土模板及支架(撑)D.超高施工增加【答案】B27、在人工定额的损失时间里，工人在工作班内消耗的工作时间属于人工损失时间的是（）。A.休息时间B.停工时间C.不可避免的中断时间D.准备与结束工作时间【答案】B28、已知砌筑1m3砖墙中砖净用量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量是（）m3。A.0.250B.0.253C.0.241D.0.243【答案】A29、关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B30、当发生不可抗力时，完全由承包人自己承担的费用是（）。A.承包人施工设备的损坏B.承包人按发包人要求清理和修复工程的费用C.发包人要求承包人赶工而发生的费用D.已运至现场的材料、工程设备的损坏【答案】A31、某工程项目施工合同约定竣工时间为2018年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格导致总工期延误了2个月，2019年1月项目所在地政府出台了新政策，导致承包人计入总造价的增值税增加了20万元，以下说法正确的是()。A.由承包人与发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人责任B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务C.由承包人承担，理由是承包人责任导致I期延期，进而导致增值税增加D.由发包人承担，承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任【答案】C32、下列选项中，（）是指在项目实施过程中，对影响项目成本的各项要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，采取一定措施进行监督、调节和控制，及时预防、发现和纠正偏差，保证项目成本目标的实现。A.成本核算B.成本控制C.成本分析D.成本测算【答案】B33、35岁女性，体健，3个女儿分别为13、9、7岁，第4胎怀孕8个月产下一体重低于正常的男婴．3个月大时死于肺炎合并巨滤泡性病毒感染A.宫内垂直传播B.羊水C.尿布D.软产道E.乳汁【答案】A34、费用定额规定，()不属于企业管理费的内容。A.办公费B.管理人员基本工资C.环境保护费D.固定资产使用费【答案】C35、关于DSA混合减影的叙述，错误的是A.它基于时间和能量两种物理变量B.先作能量减影C.后作时间减影D.先消除骨组织E.最后仅留下血管像【答案】D36、编制项目投资估算时我国国内不常见、但世界银行项目常采用的方法是（）。A.设备系数法B.比例估算法C.主体专业系数法D.朗格系数法【答案】D37、根据《招标投标法》相关内容，下列关于联合体的说法，不正确的是（）。A.联合体投标中标的，应有联合体牵头人与招标人签订合同B.联合体就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方以一个投标人的身份共同投标D.联合体应当将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人【答案】A38、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工()的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.3个月B.6个月C.9个月D.一年【答案】D39、对总概算投资超过批准投资估算（）以上的，应查明原因，重新上报审批。A.3%B.5%C.8%D.10%【答案】D40、下列摄影部位中，可显示所有鼻窦的是A.汤氏位B.柯氏位C.瓦氏位D.头颅侧位E.许氏位【答案】C41、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.研究试验费包括对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用【答案】C42、为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.重视工程设计多方案的选择B.明确造价控制者及其任务C.严格审查施工组织设计D.严格审核各项费用支出【答案】B43、设计概算的内容不包括（）。A.分部工程概算B.单位工程概算C.建设项目总概算D.单项工程综合概算【答案】A44、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为300天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为150元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.200B.260C.300D.450【答案】D45、膝关节正位摄影中心线应对准A.胫骨粗隆B.髌骨下缘C.髌骨中心D.腓骨小头E.胫骨内外侧髁联线中点【答案】B46、下列关于总包和分包单位责任的说法，错误的是()。A.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担按份责任D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【答案】C47、解决合同争议的常用的、有效的方式是（）。A.和解与调解B.调解和仲裁C.和解与仲裁D.调解和诉讼【答案】A48、法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。A.该代理行为一律无效B.该代理行为一律有效C.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为无效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为有效【答案】D49、26岁，初产妇，妊娠39周，规律宫缩18小时，肛查宫口8cm，先露0，胎膜未破，腹部触诊为头先露，宫缩时宫体部不硬，持续30秒，间隔5分钟，胎心率136次／分，B型超声检查示胎儿双顶径为9.0cm。A.产钳助娩B.立即剖宫产C.持续吸氧，等待宫口开全D.小剂量滴注催产素E.严密观察产程，等待自然分娩【答案】B50、属于其他项目费的（）。A.二次搬运B.工程定位及测量C.脚手架工程费D.总承包服务费【答案】D51、有关胎儿各系统的发育，以下正确的是A.在整个妊娠期胎儿红细胞均为胎儿血红蛋白B.足月新生儿的红细胞数与成人相同C.胎儿脑脊髓和脑干神经根的髓鞘形成主要发生在出生后1年内D.胎儿甲状腺对碘的蓄积低于母亲甲状腺，孕期补碘安全E.若胚胎细胞含Y染色体，由于缺乏副中肾管抑制物质使副中肾管系统发育，形成男性生殖系统【答案】C52、竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案的是（）。A.发包人B.承包人C.1D.2【答案】A53、关于合同价款的期中支付，下列说法不正确的是（）。A.合同价款的期中支付是指发包人在合同工程施工过程中，按照合同约定对付款周期内承包人完成的合同价款给予支付的款项B.合同价款的期中支付是工程进度款的预付C.发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款D.进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致【答案】B54、观察骰骨和相邻的关节及第4、5跖骨基底部的投照体位应选择A.足前后位B.足内斜位C.足外斜位D.足侧位E.足负重侧位【答案】B55、因探测器灵敏度不一致、采样系统故障造成的伪影形态是A.条纹伪影B.杯状伪影C.环状伪影D.帽状伪影E.放射状伪影【答案】C56、正常上肢骨提携角的角度是A.5°B.5°～10°C.10°D.10°～15°E.15°～20°【答案】D57、关于可行性研究对工程造价确定与控制的影响，下列说法不正确的是（）。A.项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提B.项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础C.工程造价高低、投资多少影响可行性研究结论D.工程造价的控制效果影响可行性研究的深度，也影响投资估算的精确度【答案】D58、依据建立工程规模的大小，竣工决算分为()。A.大型建立工程竣工决算和中、小型建立工程竣工决算两大类B.大、中型建立工程竣工决算和小型建立工程竣工决算两大类C.重点建立工程竣工决算和一般建立工程竣工决算两大类D.大型建立工程竣工决算、中型建立工程竣工决算和小型建立工程竣工决算三大类【答案】B59、一般住宅建筑平面多为矩形。既有利于施工又比较经济的设计选型是（）A.2~3个住宅单元、房屋长度40m~60mB.3~4个住宅单元、房屋长度60m~80mC.2~3个住宅单元、房屋长度60m~80mD.3~4个住宅单元、房屋长度80m~100m【答案】B60、薄层扫描是指扫描层厚小于或等于A.10mmB.5mmC.3mmD.2mmE.1mm【答案】B61、高压短路现象不包括A.千伏表上冲B.毫安表指针上冲C.高压变压器出现噪音，保险丝熔化D.高压电缆击穿E.高压部件有放电声【答案】A62、自动冲洗机显影温度在A.20～23℃B.24～26℃C.27～32℃D.33～35℃E.36～40℃【答案】D63、确认小脑扁桃体延髓联合畸形，一般认为扁桃体低于枕大孔：()A.10mmB.7.5mmC.6.0mmD.5.0mmE.4.0mm【答案】D64、三同时是指主体工程与环保措施工程要()。A.同时设计、同时施工、同时验收B.同时审批、同时施工、同时验收C.同时设计、向时施工、同时投入运行D.同时施工、同时验收、同时投入运行【答案】C65、厚壁空洞的洞壁厚度超过：()A.3mmB.5mmC.7mmD.9mmE.10mm【答案】A66、红外激光胶片和氦氖激光胶片的吸收光谱值分别是A.633nm和550nmB.633nm和360nmC.633nm和980nmD.820nm和633nmE.820nm和430nm【答案】D67、在X线摄影中，光电效应的负面影响是A.产生射线B.产生灰雾C.增加X线对比度D.使病人接受的照射量多E.以上四项都是【答案】D68、通过出让方式获取国有土地使用权的具体方式不包括（）。A.招标B.协议C.拍卖D.划拨【答案】D69、X线管内高速电子的动能取决于A.X线管灯丝加热电压B.两极间的管电压C.物质的原子序数D.管电流E.阴极灯丝焦点大小【答案】B70、观察少量胸腔积液，首选的摄片体位是A.胸部后前位B.胸部侧位C.胸部半坐前后位D.胸部侧卧后前位E.胸部仰卧侧位【答案】D71、手后前斜位片，掌骨投影重叠较多的是A.1、2掌骨B.2、3掌骨C.3、4掌骨D.4、5掌骨E.1～5掌骨【答案】D72、增感屏的增感率是指A.在照片上产生同等密度0.5时，无屏与有屏所需照射量之比B.在照片上产生同等密度0.5时，有屏与无屏所需照射量之比C.在照片上产生同等密度1.0时，无屏与有屏所需照射量之比D.在照片上产生同等密度1.0时，有屏与无屏所需照射量之比E.在照片上产生同等密度2.0时，有屏与无屏所需照射量之比【答案】C73、新增固定资产价值是建设项目竣工投产后所增加的固定资产的价值，它是以（）形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标。A.时间B.期货C.货币D.价值【答案】D74、下面哪项不是颅脑扫描技术A.平扫B.脑血流灌注C.脑池碘水造影D.增强扫描E.脑血管造影【答案】C75、BIM技术在施工过程中的应用包括（）。A.高效准确地估算出规划项目的总投资额B.通过BIM技术对设计方案优选或限额设计C.进行工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单D.通过建筑信息模型确定不同时间节点的施工进度与施工成本【答案】D76、胶片特性曲线中，胶片密度与曝光量成正比的部分是A.全部B.直线部C.足部D.肩部E.反转部【答案】B77、根据《建设工程施工合同》规定，为了不错失索赔权利，承包人应在发出索赔意向通知书后（）日内，向监理提交正式索赔报告。A.7B.14C.28D.56【答案】C78、不用计入人工日工资单价的费用是（）。A.劳动保险费B.津贴补贴C.劳动竞赛奖D.特殊情况下支付的工资【答案】A79、下列组合，错误的是A.听眦线-听眶线约呈20°B.听眦线-听眶线约呈12°C.听鼻线-听眦线约呈25°D.听口线-听眦线约呈35°E.听眉线-听眦线约呈10°【答案】A80、月经来潮后，子宫内膜再生来自下列哪项A.基底层B.功能层C.致密层D.海绵层E.蜕膜层【答案】B81、根据《政府釆购法实施条例》相关内容，政府采购合同后，中标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】A82、施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用应计入（）。A.材料费B.企业管理费C.人工费D.措施项目费【答案】B83、建设期贷款利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按（）考虑。A.当年借款、上年借款均按半年计息B.当年借款、上年借款均按全年计息C.当年借款按全年计息，上年借款按半年计息D.当年借款按半年计息，上年借款按全年计息【答案】D84、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）。A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出预备费的国家重大政策性调整【答案】B85、确认小脑扁桃体延髓联合畸形，一般认为扁桃体低于枕大孔：()A.10mmB.7.5mmC.6.0mmD.5.0mmE.4.0mm【答案】D86、根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是（）。A.在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B.在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告C.对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证D.对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新申请办理施工许可证【答案】A87、红外激光胶片和氦氖激光胶片的吸收光谱值分别是A.633nm和550nmB.633nm和360nmC.633nm和980nmD.820nm和633nmE.820nm和430nm【答案】D88、根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》规费的内容包括社会保障保险、住房公积金和()。A.教育费附加B.地方教育附加C.危险作业意外伤害保险D.城市维护建设税【答案】C89、项目融资PPP模式的物有所值定性评价中，采用的补充评价指标是（）。A.可融资性B.潜在竞争程度C.绩效导向与鼓励创新D.全寿命期成本测算准确性【答案】D90、城镇市政基础设施工程在开工前，由（）项（）申请领取施工许可证。A.建设单位，工程所在地县级以上人民政府建设主管部门B.施工单位，工程所在地市级以上人民政府建设主管部门C.建设单位，国务院建设主管部门D.施工单位，工程所在地乡镇以上人民政府建设主管部门【答案】A91、概算定额的编制步骤不包括()。A.准备工作阶段B.编制初稿阶段C.编制定额项目表D.审查定稿阶段【答案】C92、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，需要编制专项施工方案，组织专家进行论证审查的是（）。A.脚手架工程B.爆破工程C.起重吊装工程D.高大模板工程【答案】D93、根据我国《合同法》，要约生效的时间为（）。A.合同签订之日B.要约送达到受约人之日C.双方约定的时间D.合同管理部门确定的时间【答案】B94、根据《中华人民共和国民事诉讼法》,建设工程施工合同争议的人民法院管辖属地是（）。A.合同签订地B.工程所在地C.承包人住所地D.发包人住所地【答案】B95、根据《民法典》，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人【答案】C96、根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，不正确的有（）。A.工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核B.对工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的裁决【答案】D97、建筑工程中必须消耗的材料不包括()。A.直接用于构成建筑工程实体的材料B.不可避免的施工废料C.不可避免的场外运输材料损耗D.不可避免的施工操作损耗材料【答案】C98、眼眶常规CT扫描不能显示的是A.眼内异物大小B.眶内软组织C.眼动脉走行D.眶壁骨性结构E.眼球内部结构【答案】C99、关于乳腺摄影，错误的是A.采用近距离摄影，使用高分辨率胶片B.常规摄取内外斜位和头尾位C.因乳腺均为软组织，故不需加压D.必要时进行放大摄影提高分辨率E.乳腺皮肤应平坦，乳头呈切线位【答案】C100、工程计价中企业治理费的计算根底可以是分项直接工程费，也可以是()。A.人工费B.材料费C.机械费D.利润【答案】A多选题（共80题）1、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资及其各项费用的经济指标C.投资估算指标是一种计价定额D.投资估算指标主要用于编制投资估算E.投资估算指标只能反映建设项目、单项工程、单位工程的相应费用指标【答案】BCD2、根据《中华人民共和国合同法》，属于不得撤销要约的情况有（）。A.要约人确定了承诺期限B.要约已经达到受要约人C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备E.要约已经发生了法律效力【答案】ACD3、编写工程清单中的工程特证时，以下内容属于必需描述的有()。A.外运土的详细运距B.混凝土的种类和强度等级C.金属构件的材质D.抹灰面油漆的基层类型E.混凝土拌合料使用的石子粒径【答案】BCD4、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。A.材料费=材料净重×每吨材料综合价B.加工费=设备总重量×设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E.当期销项税额=销售额×适用增值税率【答案】BC5、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是（）。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E.按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】BD6、我国现行的工程价款结算方式主要有（）。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按工作量结算E.按分部分项工程结算【答案】ABC7、关于联合体投标，下列说法中正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】ABCD8、设备安装工程费概算的编制方法有()。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.类似工程预算法E.综合吨位指标法【答案】ABC9、建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。A.合理确定定额水平B.按社会先进水平确定C.简明适用性D.合理确定计量单位E.定性与定量相结合【答案】AC10、施工仪器仪表台班单价的组成包括（）。A.折旧费B.安拆费及场外运费C.检修费D.校验费E.维护费【答案】AD11、竣工决算反映了（），反映了概算总投资和实际的建设成本，同时还反映了所达到的主要技术经济指标。A.建设工期B.竣工项目计划C.工程施工进度D.实际的建设规模E.设计和实际的生产能力【答案】ABD12、根据《招标投标法实施条例》，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地【答案】BC13、根据《中华人民共和国民法典》，属于不得撤销要约的情况有（）。A.要约人确定了承诺期限B.要约已经达到受要约人C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备E.要约已经发生了法律效力【答案】ACD14、根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的（）时，政府应当建立听证会制度。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格【答案】ABC15、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有()。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过划拨转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】AD16、在无形资产的计价原则中，企业接受捐赠的无形资产，按照（）作价。A.开发过程中的实际支出B.发票账单所载金额C.实际支付的价款D.合同协议约定的金额E.同类无形资产市场价【答案】B17、基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的（）。A.调制砂浆的用工B.砌砖的用工C.运砖的用工D.筛沙子的用工E.淋石灰膏的用工【答案】ABC18、关于工程质量保证金的使用及返还，叙述正确的有（）。A.如果承包人没有认真履行合同约定的保修责任，则发包人可以按照合同约定扣除保证金，并要求承包人赔偿相应的损失B.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实C.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包商的返还保证金申请D.发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，按照合同约定的争议和纠纷解决程序处理E.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金【答案】ACD19、经营者定价应当遵循（）的原则。A.公开B.公正C.公平D.诚实信用E.合法【答案】CD20、招标公告或投标邀请书应当载明()以及获取招标文件的办法等事项。A.招标人的名称和地址B.竣工时间C.招标项目的性质D.招标项目的数量E.招标项目的实施地点和时间【答案】ACD21、下列选项中，属于建筑安装工程费用中规费的有（）。A.危险作业意外伤害保险B.财产保险费C.住房公积金D.人工费E.社会保障费【答案】C22、投资估算的审核主要从（）方面进行。A.审核和分析投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性B.审核选用的投资估算方法的科学性与适用性C.审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性D.审核投资估算的费用项目、费用数额的真实性E.审核投资估算的费用计算的系统性【答案】ABCD23、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】BD24、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业资质标准包括（）。A.企业注册资本不少于人民币30万元B.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人C.企业人均办公建筑面积不少于10平方米D.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元E.技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全【答案】BC25、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（）。A.逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收B.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户【答案】AD26、根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有（）。A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年B.技术负责人从事工程造价专业工作10年以上C.专职从事工程造价专业工作的人员不少于16人D.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元E.人均办公建筑面积不少于10㎡【答案】AD27、发、承包双方在工程质量保修书中约定的建设工程的保修范围包括（）。A.地基基础工程B.主体结构工程C.自行装修装饰工程D.供热与供冷系统E.设备安装和装修工程【答案】ABD28、根据《建设工程施工合同示范文本》中的合同条款，签约合同价包含的内容有。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价【答案】B29、根据《价格法》，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的有（）。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价【答案】ABD30、材料储备定额天数由当地材料供应的（）等因素决定。A.在途天数B.加工天数C.整理天数D.保险天数E.市场行情【答案】ABCD31、关于电子招标投标的说法，正确的是（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等的法律效力C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】ABD32、投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件，投标人应特别注意其中的()。A.招标工程的范围和详细内容B.招标人的职责权利C.施工技术说明D.投标文件的组成E.重要的时间安排【答案】AD33、根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的义务有（）。A.发起设立工程造价咨询企业B.保管和使用本人的注册证书C.保证执业活动成果的质量D.执行工程造价计价标准和计价方法E.保守执业中知悉的商业秘密【答案】CD34、在投标报价时，企业要根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况按价可适当高一些的工程有()。A.施工条件差的工程B.工期要求特别紧的工程C.支付条件不理想的工程D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长E.技术含量不高且一般公司都可以做的工程【答案】ABCD35、初步评审后，导致投标被否决的情况包括（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致的C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件【答案】ACD36、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有()。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可以经济建筑物的平面布置C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】AB37、关于施工成本控制中材料用量控制及其方法的说法，正确的有（）。A.对于有消耗定额的材料，适合由作业者包干控制B.指标控制是以消耗定额为依据，实行限额发料制度C.对于部分小型及零星材料，在规定限额内分期分批领用D.计量控制包括材料物资的收发计量检查和投料计量检查E.对于没有消耗定额的材料，应制定领用材料指标，据以控制发料【答案】D38、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】AB39、承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请，支付申请包括内容有（）A.累计已完成的合同价款B.本周期合计完成的台同价款C.本周期合计应扣减的金额D.本周期实际应支付的合同价款E.预计下期将完成的合同价款【答案】ABCD40、根据《招标投标法实施条例》，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标入采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地【答案】BC41、工程量清单计价中，措施项目的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（）等费用组成。A.人工费、材料费和设备费、施工机具使用费B.管理费C.规费D.利润E.税金【答案】ABD42、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的是()。A.生产准备及开办费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程保险费E.办公和生活家具购置费【答案】BCD43、符合乙级工程造价咨询企业资质标准的有（）。A.专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历B.企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄C.企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的40%，且其出资额不低于注册资本总额的40%D.技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上E.专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理【答案】ABD44、下列关于建设项目投资估算的说法，正确的有()。A.投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据B.投资估算是建设工程设计招标的重要依据C.项目可行性研究阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据D.我国项目投资估算的初步可行性研究阶段要求估算精度控制在±10%以内E.投资估算文件一般由封面、签署页、编制说明、投资估算分析、总投资估算表、单位工程估算表等内容组成【答案】ABC45、施工中材料的消耗分为必须消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额消耗量时，必须消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的场内运输损耗材料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的施工过程中损耗材料【答案】AC46、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】BC47、下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有（）。A.工器具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表C.设备及安装工程取费表D.综合预算表E.总预算表【答案】BC48、建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素有（）等。A.设备方案B.建设地区及建设地点C.环境保护措施D.项目建设规模E.移民安置【答案】ABCD49、国产非标准设备原价的计算方法有（）。A.分部组合估价法B.成本计算估价法C.定额估价法D.系列设备插入估价法E.生产费用综合法【答案】ABCD50、根据《民法典》，下列各类合同中，属于无效合同的有（）。A.恶意串通损害第三人利益的合同B.一方以欺诈手段订立的合同C.一方乘人之危订立的合同D.损害社会公共利益的合同E.订立合同时显失公平的合同【答案】AD51、材料储备定额天数由当地材料供应的（）等因素决定。A.在途天数B.加工天数C.整理天数D.保险天数E.市场行情【答案】ABCD52、建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有（）。A.中标通知书B.施工合同C.施工组织计划D.专项施工方案E.监理合同【答案】ABC53、建设工程项目按项目的投资效益分为（）。A.公益性项目B.经营性项目C.竞争性项目D.基础性项目E.非经营性项目【答案】ACD54、建筑安装工程费按费用构成要素划分（）A.施工机具使用费B.材料费C.风险费用D.利润E.增值税【答案】ABD55、分部(分项)工程量清单应包括（）和工程量。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.项目内容E.计量单位【答案】ABC56、建筑安装工程费用定额的编制原则，包括()。A.合理确定定额水平的原则B.简明、适用性原则C.定性与定量分析相结合的原则D.标准化原则E.公平原则【答案】ABC57、工程索赔按索赔性质可划分为（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程延误索赔D.工程变更索赔E.意外风险索赔【答案】CD58、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的有（）A.市政公用设施费B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费D.专有技术使用费E.联合试运转费【答案】ABC59、安全文明施工费的内容（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.劳动保护费【答案】ABCD60、下列与项目建设有关的其他费用中，属于建设管理费的有（）。A.建设单位管理费B.引进技术和引进设备其他费C.工程监理费D.场地准备费E.工程总承包管理费【答案】AC61、《民法典》规定的无效合同条件包括（）。A.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B.损害社会公共利益C.在订立合同时显失公平D.恶意串通损害第三人利益E.违反行政法规的强制性规定【答案】ABD62、合同履行原则中，诚实信用原则要求合同当事人在履行合同约定的主义务的同时，还应履行的附随义务包括（）。A.及时通知义务B.提供必要条件的义务C.协助义务D.保密义务E.当面解释的义务【答案】ABCD63、我国现行投资估算中建设单位管理费应包括()等。A.工程招标费B.竣工验收费C.建设单位采购及保管费D.可行性研究费【答案】AB64、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】D65、在下列情形中，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以5000元以上2万元以下的罚款的是（）。A.未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的B.违反规定，新设立的分支机构不备案的C.以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争的D.违反规定跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的【答案】BD66、下列选项中，属于规费的是（）。A.劳动保险费B.养老保险费C.失业保险费D.工伤保险费E.医疗保险费【答案】BCD67、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有（）。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和领发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】BD68、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）。A.总承包单位向建设单位承担责任B.分包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包