2023年监理工程师《水利工程目标控制》重点考试题库点睛提升题

地区:_________________编号:_________________姓名:_________________学校:_________________ 密封线 地区:_________________编号:_________________姓名:_________________学校:_________________ 密封线 密封线 2023年水利工程目标控制题库题号一二三四五六阅卷人总分得分注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、地区、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。A卷（第I卷）第I卷（考试时间:120分钟）一、单选题1、下列关于横道图表示建设工程进度计划的特点说法不正确的是（）。A.能够明确表示各项工作的开始时间B.一目了然.易于理解C.能够反映各项工作之间的相互关系D.不能反映各项工作的机动时间答案：C本题解析：本题考查的是进度计划的表示方法。选项C错误，不能明确地反映出各项工作之间的相互关系。在计划执行过程中，某些工作的进度提前或拖延时，不便于分析其对其他工作及总工期的影响程度。2、跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人答案：A本题解析：2021教材P43知识点：施工阶段质量控制概述。跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由承包人承担。3、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖答案：B本题解析：开挖应自上而下进行，高度较大的边坡，应分梯段开挖，河床部位开挖深度较大时，应采用分层开挖方法，梯段（或分层）的高度应根据爆破方式（如预裂爆破或光面爆破）、施工机械性能及开挖区布置等因素确定。垂直边坡梯段高度一般不大于10m，严禁采取自下而上的开挖方式。4、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14答案：D本题解析：承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理机构。5、在工程实施中发现进度拖后时（）采取赶工措施，保证计划如期完成。A.监理人B.承包人C.发包人D.设计人答案：B本题解析：监理人进度控制的主要工作监督、检查施工进度，发现进度拖后时指示承包人采取赶工措施，保证计划如期完成。6、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性答案：B本题解析：本题考查的是质量控制基本概念。由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的实践性和指导性。7、下列属于既有法人用于项目资本金的内部资金来源的是（）。A.企业产权转让B.国家预算内投资C.企业增资扩股D.优先股答案：A本题解析：本题考查的是项目资金筹措。内部资金来源主要包括：企业的现金．未来生产经营中获得的可用于项目的资金．企业资产变现．企业产权转让等。8、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进答案：D本题解析：质量管理体系的试运行完成后，进入正常运行状态。质量管理体系在运行过程中，有正常运行、可能异常、出现异常和需要改进等四种状态，应当根据过程运行的不同状态，分别实施必要的措施，确保每个过程实现预期结果，并通过采取内部审核、管理评审等手段，使质量管理体系得以保持并不断改进完善。9、按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（）承担。A.发包人B.承包单位C.监理人D.试验室答案：A本题解析：平行检测的费用由发包人承担。10、沉井运输质量控制要点中，采用浮船或支架平台制作浮运沉井时，浮船和支架平台工作面允许承载力应大于施工图纸规定允许承载力的（）倍。A.一B.两C.四D.五答案：B本题解析：采用浮船或支架平台制作浮运沉井时，浮船和支架平台工作面允许承载力应大于施工图纸规定允许承载力的两倍。11、工程施工中发生生产安全事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般答案：B本题解析：2021版教材P206知识点：生产安全事故调查与处理。重大事故，是指造成10人（包括10人）以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。12、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间答案：A本题解析：本题考查的是计划评审技术（PERT）。所谓工作历时的三点估算法，就是在项目已有勘查、观测、试验资料基础上，参照过去实践经验，客观地估计出下列三种情况下的可能完成时间：（1）乐观估计时间；（2）悲观估计时间；（3）最可能估计时间。13、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展答案：C本题解析：本题考查的是质量控制基本概念。GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是实现体系持续改进。14、公式A=P（A/P，i，n）中的P应发生在（）。A.第一年年初B.最后一年年末C.第一年年末D.任意时刻答案：A本题解析：知识点：资金等值计算的基本公式。等额资金回收公式的含义是：期初一次投资数额为P，欲在年内将投资全部收回，则在利率为/的情况下，求每年应等额回收的资金。15、为了达到质量要求所采取的作业技术和活动是（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系答案：C本题解析：质量控制是使产品或服务达到质量要求而采取的技术措施和管理措施的活动。16、不承重的侧面模板，混凝土强度达到（）MPa以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。A.1.5B.15C.2.5D.25答案：C本题解析：不承重的侧面模板，混凝土强度达到2.5MPa以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。17、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性答案：B本题解析：本题考查的是质量控制基本概念。由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的实践性和指导性。18、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（）。A.其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算B.其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算C.根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算D.可以按经审核的委托单位专项概算数列入答案：B本题解析：本题考查的是水利工程设计概算编制及审查。铁路工程，指水利工程的铁路工程，其投资应按设计提供的里程（km）乘以工程所在地的造价指标估算，或根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算。同样，也可以按经审核的委托单位专项概算数列入。19、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书答案：B本题解析：本题考查的是工程验收。竣工验收鉴定书是项目法人完成工程建设任务的凭据。20、2019年某工程施工中发生生产安全事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般答案：B本题解析：2021版教材P206知识点：生产安全事故调查与处理。3人死亡的事故属于较大事故；45人重伤属于较大事故；直接经济损失6000万的事故属于重大事故，故该事故属于重大事故。21、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程答案：D本题解析：单元（工序）工程是进行日常考核和质量评定的基本单位。22、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批答案：A本题解析：2021教材P122知识点：抽样检验原理。选项B错误，QL≥kL且QU≥kU，则接收该批；选项C、D错误，QL＜kL或QU＜kU，则拒收该批。23、不属于导流工程里程碑节点的是（）。A.围堰填筑开始和完成B.河床截流C.围堰拆除D.下闸蓄水答案：D本题解析：导流工程里程碑节点一般包括围堰填筑开始和完成．河床截流．围堰拆除。24、为保护生产方利益，同时保护使用方利益，预先限制生产方风险a的大小而制定的抽样方案是（）。A.标准型抽样方案B.挑选型抽样方案C.调整型抽样方案D.比例型抽样方案答案：A本题解析：本题考查的是抽样检验原理。标准型抽样方案：为保护生产方利益，同时保护使用方利益，预先限制生产方风险a的大小而制定的抽样方案。25、在水利工程质量控制的依据中，（）是施工单位进行施工准备和指导现场施工的规划性、指导性文件。A.设计图纸B.施工组织设计C.监理规划D.监理大纲答案：B本题解析：施工组织设计是施工单位进行施工准备和指导现场施工的规划性、指导性文件26、下列关于时标网络计划的间接绘制法的说法，错误的是（）。A.需要先根据无时标的网络计划草图计算各节点的最早时间B.在绘制时应先将所有节点按其最迟时间定位在时标网络计划表中的相应位置C.当某些工作箭线的长度不足以到达该工作的完成节点时，须用波形线补足D.自左至右确定各节点的位置答案：B本题解析：本题考查的是双代号时标网络计划及新横道图。选项B错误，间接绘制法，是指先根据无时标网络计划草图计算各节点的最早时间，然后将各节点按其最早时间定位在时标网络计划表中的相应位置。27、某常规技术方案，FNPV（16%）=160万元，FNPV（18%）=-80万元，则方案的FIRR最可能为（）。A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%答案：C本题解析：暂无解析28、当财务内部收益率（）所设定的基准收益率时，项目方案在财务上是不可行的。A.大于或等于B.小于或等于C.大于D.小于答案：D本题解析：当财务内部收益率大于或等于所设定的基准收益率时，即认为其盈利能力已满足最低要求，项目在财务上是可行的；若财务内部收益率小于所设定的基准收益率时，则项目在财务上不可行。29、资金时间价值通常用利息和（）两个指标表示。A.利润B.收益C.收益率D.利率答案：D本题解析：资金时间价值是以利息、利润和收益的形式来反映的，通常以利息和利率两个指标表示。利息是衡量资金时间价值的绝对尺度，利率是衡量资金时间价值的相对尺度。30、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施仅包括质量方针和质量目标C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分答案：B本题解析：2021教材P7知识点：质量控制基本概念。质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系归结为：（1）质量管理包括质量方针的制定与实施，是个大的概念。它具体包括质量方针、质量目标、质量管理体系、质量控制和质量保证。（2）实施质量管理依靠质量管理体系。（3）质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的。（4）质量保证是质量管理体系的一部分。31、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.项目划分C.时间进度D.专业工程答案：B本题解析：按项目组成分解的资金使用计划：把项目总投资分解到单项工程和单位工程中。32、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作答案：B本题解析：工作的总时差和自由时差均为2周，该工作实际进度拖后1周，未超过总时差和自由时差，所以对后续工作及总工期均无影响。33、编制水利工程后评价报告的单位是（）。A.水利部B.评价机构C.监理人D.项目法人答案：B本题解析：受委托的后评价机构应按照有关规定和要求完成项目后评价工作，并按国家现行的有关标准和规定，依据水利部颁发的《水利工程建设项目后评价报告编制规程》（SL489—2010）编制项目后评价报告。34、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期答案：C本题解析：本题考查的是施工危险源风险评价及重大危险源控制。安全检查表法适用于施工期评价。35、以下不属于施工危险源辨识方法中定性分析方法的是（）。A.安全检查表B.预先危险性分析C.因果分析图D.直方图答案：D本题解析：定性分析是指对危险源只进行可能性的分析或做出事故是否可能发生的感性判断。定性分析方法主要有安全检查表、预先危险性分析、作业危害分析、因果分析图等。36、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作答案：D本题解析：本题考查的是工程款支付。监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。37、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间答案：A本题解析：本题考查的是计划评审技术（PERT）。所谓工作历时的三点估算法，就是在项目已有勘查、观测、试验资料基础上，参照过去实践经验，客观地估计出下列三种情况下的可能完成时间：（1）乐观估计时间；（2）悲观估计时间；（3）最可能估计时间。38、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60答案：C本题解析：缺陷责任期满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但缺陷责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。39、（）应组织制定建设项目重大危险源事故应急预。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.政府安全管理机构答案：C本题解析：施工单位应组织制定建设项目重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员、必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。40、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同答案：A本题解析：费用比选法包括费用现值比较法和费用年值比较法。此比较法适用于寿命期相同、收益相同的多个互斥方案间的比较，其步骤是先计算各个方案的总费用现值或费用年值，然后从中选择总费用现值最低或费用年值最低的方案，即为最优方案。41、《水利工程设计概（估）算编制规定》，材料运杂费指材料从指定（）至工地分仓库所发生的全部费用。A.施工现场B.交货地点C.买方地点D.材料堆放场答案：B本题解析：运杂费，指材料从指定交货地点至工地分仓库或相当于工地分仓库（材料堆放场）所发生的全部费用，包括运输费、装卸费、调车费及其他杂费。42、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力D.标底可以作为废标的唯一直接依据答案：C本题解析：标底与最高投标限价（招标控制价）的区别包括：①约束范围不同。《中华人民共和国招标投标法》没有规定招标必须设有标底，但也没有禁止设置标底。工程量清单计价规范提出“国有资金投资”的工程应当实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价。招标控制价对招投标双方具有一定的约束力；②保密要求不同。标底要开标前保密，在开标时宣布。招标控制价应在招标文件中公开；③编制作用不同。在评标中，标底可以用来比较分析投标报价，具有参考作用，但不能作为中标或废标的唯一直接依据。招标控制价可以有效防止抬标，超过招标控制价的投标报价即成为废标。43、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后答案：B本题解析：本题考查的是机电及金属结构设备安装质量控制。闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，试验前应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。44、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务答案：A本题解析：监理单位不得转让工程监理业务。45、在水利勘察合同中，发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在（）中指明。A.监理大纲B.监理规划C.专用合同条款D.通用合同条款答案：C本题解析：监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。46、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4答案：A本题解析：《水利工程建设项目验收管理规定》第二十八条规定，竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。不能按期进行竣工验收的．经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过6个月。逾期仍不能进行竣工验收的，项目法人应当向竣工验收主持单位作出专题报告。47、关于施工危险源辨识方法选择的说法，错误的是（）。A.危险源辨识应必须采用直接判定法B.安全检查表和因果分析图的适用范围广、简便，易于掌握和建设工程的标准、规范相一致，容易为现场管理人员和操作人员接受C.预先危险性分析适合用于对新材料、新结构、新工艺存在的危险性进行预先分析D.事件树分析和事故树分析可以进行定量分析，适用于大型施工企业对复杂的施工项目进行危险源辨识答案：A本题解析：危险源辨识应先采用直接判定法，不能用直接判定法辨识的，可采用其他方法进行判定。当本工程区域内出现符合《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函[2018]1693号）（附件2）中《水利水电工程施工重大危险源清单》的任何一条要素的，可直接判定为重大危险源。48、当起点节点为多项工作的开始节点或终点节点为多项工作的完成节点时，可用（）绘图。A.母线法B.S曲线法C.单代号法D.双代号法答案：A本题解析：当起点节点为多项工作的开始节点或终点节点为多项工作的完成节点时，对起点节点和终点节点可使用母线法绘图。49、某工程某月实际完成工程价款100万元，价格调整用调值公式。调值公式中的固定系数为0.2。本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（）万元。A.108B.114C.106D.104答案：A本题解析：本月实际应结算的工程款为：100*（0.2+0.8*0.5*1.2+0.8*0.5）=108万元。50、（）是影响工程项目质量的决定性环节A.项目决策阶段B.工程施工阶段C.工程设计阶段D.工程验收阶段答案：C本题解析：工程项目设计阶段是根据己确定的质量目标和水平，通过工程设计使其具体化。设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否安全可靠等，都将决定着工程项目建成后的使用价值和功能。因此，设计阶段是影响工程项目质量的决定性环节。51、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21答案：B本题解析：发包人应在材料和工程设备到货7d前通知承包人。52、《水利工程设计概（估）算编制规定》，材料运杂费指材料从指定（）至工地分仓库所发生的全部费用。A.施工现场B.交货地点C.买方地点D.材料堆放场答案：B本题解析：运杂费，指材料从指定交货地点至工地分仓库或相当于工地分仓库（材料堆放场）所发生的全部费用，包括运输费、装卸费、调车费及其他杂费。53、对承包人提出的新工艺，监理机构应提请项目法人组织()及有关专家对工艺试验成果进行评审认定。A.检测单位B.监督单位C.设计单位D.勘察单位答案：C本题解析：本题考查的是施工准备的质量控制。对承包人提出的新工艺，监理机构应提请项目法人组织设计单位及有关专家对工艺试验成果进行评审认定。54、较大质量事故由（）组织调查组进行调查。A.项目法人B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部答案：B本题解析：较大质量事故由项目主管部门组织调查组进行调查。55、（）指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程答案：B本题解析：2021教材P93知识点：工程质量评定。分部工程指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单位工程的部分。56、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。A.安装单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位答案：A本题解析：埋件安装后混凝土浇筑之前的检查签证：一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经安装单位自检合格后。在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。57、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。A.旁站B.专检C.监测D.协调答案：B本题解析：监理工程师对施工现场监督检查的方式主要包括旁站、巡视检查、监测、现场记录和文件发布和协调。58、按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（）承担。A.发包人B.承包单位C.监理人D.试验室答案：A本题解析：平行检测的费用由发包人承担。59、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。A.遵循有无対比的原则B.正确识别和调整转移支付，统一对待C.正确识别正面和负面外部效果D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度答案：B本题解析：本题考查的是水利建设项目经济评价。项目经济效益和费用的识别应符合下列要求：①遵循有无対比的原则；②对项目所涉及的所有成员及群体的费用和效益做全面分析；③正确识别正面和负面外部效果，防止误算、漏算或重复计算；④合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度；⑤正确识别和调整转移支付，根据不同情况区别对待。60、在混凝土大坝施工中，裂缝的出现常会重复发生，此现象属于工程质量事故特点的（）。A.复杂性B.可变性C.多发性D.严重性答案：C本题解析：事故的多发性有两层意思:一是有些事故像"常见病""多发病"一样经常发生，而成为质量通病，例如混凝土、砂浆强度不足，混凝土的蜂窝、麻面等；二是有些同类事故一再重复发生，例如，在混凝土大坝施工中，裂缝的出现常会重复发生。61、建设项目的投资控制和进度控制必须以一定的（）为前提，确保建设项目能全面满足各项要求。A.质量水平B.科技水平C.技术水平D.安全水平答案：A本题解析：2021教材P1知识点：质量控制基本概念。建设项目的投资控制和进度控制必须以一定的质量水平为前提，确保建设项目能全面满足各项要求。62、（）是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。A.资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算答案：B本题解析：本题考查的是水利工程设计概算编制及审查。设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。63、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.项目划分C.时间进度D.专业工程答案：B本题解析：按项目组成分解的资金使用计划：把项目总投资分解到单项工程和单位工程中。64、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定答案：A本题解析：2021教材P67知识点：工艺试验及工序的质量控制。监理机构的检查和验收，不免除承包人按合同约定应负的责任。65、发包人应在监理人出具完工付款证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。发包人若不按期支付，应按合同的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。A.7B.14C.21D.28答案：B本题解析：本题考查的是合同结算管理。按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人若不按期支付，应按合同的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。66、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，适用（）。A.系统随机抽样B.单纯随机抽样C.两级随机抽样D.分层随机抽样答案：A本题解析：2021教材P118知识点：抽样检验原理。当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用一定间隔进行抽取的抽样方法称为系统抽样。67、在落实全过程质量检测的基本要求时，检测方案由（）提出编写原则及要求。A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.检测单位答案：B本题解析：检测方案由项目法人提出编写原则及要求，受委托的检测单位负责编写，最后由项目法人认定，报质量监督机构备案。68、参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格，评定组人数应不少于（）人。A.3B.5C.7D.10答案：B本题解析：单位工程完工后，项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组，现场进行工程外观质量检验评定，并将评定结论报工程质量监督机构核备。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数应不少于5人，大型工程不宜少于7人。69、在单位工程外观质量评定中，参加评定的人员必须具有（B）。A.助理工程师以上技术职称B.中级以上技术职称C.高级以上技术职称D.监理人资格证答案：B本题解析：参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数应不少于5人，大型工程不宜少于7人。70、外购砂石料预算价格（不包含增值税进项税额）超过（）时，应按基价计入工程单价参加取费，预算价格与基价的差额以材料补差的形式进行计算，材料补差列入单价表中并计取税金。A.60元/m3B.70元/m3C.80元/m3D.100元/m3答案：B本题解析：外购砂石料预算价格（不包含增值税进项税额）超过70元/m3时，应按基价70元/m3计入工程单价参加取费，预算价格与基价的差额以材料补差的形式进行计算，材料补差列入单价表中并计取税金。71、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1年。A.单位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工验收之日D.工程竣工答案：C本题解析：合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接工作。工程缺陷责任期从通过单项合同工程完工验收之日算起，缺陷责任期限按合同约定执行。72、在双代号网络图中，自由时差是指在不影响其紧后工作（）和有关时限的前提下，一项工作可以利用的机动时间。A.最迟完成B.最迟开始C.最早完成D.最早开始答案：D本题解析：自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始和有关时限的前提下，一项工作可以利用的机动时间。73、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.安全管理部门答案：A本题解析：项目法人应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。明确各级负责人、各部门、各岗位事故隐患排查治理职责范围和工作要求；明确事故隐患排查治理内容、方法、工作程序、排查周期和治理方案编制要求等；明确隐患信息通报、报送和台账管理等相关要求，按有关规定建立资金使用专项制度。74、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（）。A.进度偏差为正值时，表示进度提前B.进度偏差为负值时，表示进度拖延C.投资偏差为正值时，表示投资超支D.投资偏差为正值时，表示投资节约答案：C本题解析：投资偏差指投资的实际值与计划值的差值，投资偏差为正表示投资超支，结果为负表示投资节约。进度偏差结果为正值，表示工期拖后；进度偏差结果为负值，表示工期提前。75、某单位工程有7个分部工程，其中3个评为合格，4个评为优良，主要分部工程为优良，该施工质量检验工程资料基本齐全，外观得分率为87%，该单位工程可评为（）。A.优良B.合格C.不合格D.基本优良答案：B本题解析：2021教材P96知识点：工程质量评定。单位工程施工质量同时满足下列标准时，其质量评为优良。1）所含分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故。2）质量事故已按要求进行处理。3）外观质量得分率达到85%以上。4）单位工程施工质量检验与评定资料齐全。5）工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。76、缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年答案：C本题解析：由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。77、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理答案：B本题解析：本题考查的是基本概念。PDCA循环包括的四个阶段是计划、实施、检查、处理。78、按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的（）天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后（）天内审核完毕。A.7，7B.14，7C.7，14D.14，14答案：D本题解析：本题考查的是完工结算与最终结清。按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后14天内审核完毕。79、因承包人原因造成工程严重缺陷的，发包人有权要求延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.3C.5D.2答案：D本题解析：2021教材P107知识点：缺陷责任期质量控制。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。80、投标人在（）前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。A.出售招标文件截止时间B.施工准备时间C.投标截止时间D.工程决算时间答案：C本题解析：投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。81、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量答案：D本题解析：经济净现值是指将项目在整个计算期内各年经济净效益流量用社会折现率折算到建设期初的现值之和。82、质量控制的对象是（）。A.过程B.建筑主体C.材料构件D.节点答案：A本题解析：质量控制的对象是过程，结果是能使被控制对象达到规定的质量要求。质量控制应贯穿于质量形成的全过程。83、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.5B.10C.20D.30答案：D本题解析：2021版教材P207知识点：生产安全事故调查与处理。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。84、土料摊铺检验时，铺料时应在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜大于（）cm，机械铺料宜大于（）cm。A.15，20B.10，20C.15，30D.10，30答案：D本题解析：2021教材P125知识点：常见水利工程质量检验实例。土料摊铺检验时，铺料时应在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜大于10cm，机械铺料宜大于30cm。85、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理答案：B本题解析：本题考查的是基本概念。PDCA循环包括的四个阶段是计划、实施、检查、处理。86、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。A.共同设计B.全员参与C.共同决策D.全员投资答案：B本题解析：全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。全面质量管理是一种现代的质量管理。它重视人的因素，强调全员参加、全过程控制、全企业实施的质量管理。87、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录答案：B本题解析：勘察、设计招标质量控制，首先是评审勘察、设计单位投标文件内容的完整性，然后评审质量控制要件是否满足招标文件的要求。88、下列关于堆石体填筑说法不正确的是（）。A.每一层填筑应在前一层填筑层验收合格后使用B.填料厚度可以超量10%C.要求填料大粒径无较大面积集中情况D.材料的纵向和横向结合部位应符合要求答案：B本题解析：2021教材P89知识点：土石方回填质量控制。选项B，按选定的碾压参数进行施工；铺筑厚度不得超厚。89、控制性进度计划由（）编制。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.设计单位答案：B本题解析：项目进度计划分为两类：一类是项目发包人组织编制的总体控制性进度计划；另一类是设计、施工、设备釆购等单位编制的实施性进度计划。90、某常规技术方案，FNPV（16%）=160万元，FNPV（18%）=-80万元，则方案的FIRR最可能为（）。A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%答案：C本题解析：暂无解析91、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人答案：C本题解析：设计变更文件审查批准后，由项目法人负责组织实施。92、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价答案：C本题解析：2021教材P63知识点：工艺试验及工序的质量控制。工序分析就是找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动。93、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位答案：B本题解析：承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。94、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。A.共同设计B.全员参与C.共同决策D.全员投资答案：B本题解析：全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。全面质量管理是一种现代的质量管理。它重视人的因素，强调全员参加、全过程控制、全企业实施的质量管理。95、实施监理工作开工条件的控制不包括（）。A.签发开工通知B.分项工程开工C.单元工程开工D.混凝土工程开仓答案：B本题解析：2021教材P44～46知识点：施工质量控制程序。合同工程质量控制程序；分部工程质量控制程序；工序或单元工程质量控制程序；混凝土浇筑开仓。96、水利工程施工进度计划WBS分解中建设工程中一般按（）分解。A.工程资源分配B.项目形成过程C.项目逻辑关系D.项目的组成答案：D本题解析：建设工程中一般按项目的组成分解，或两种方法结合起来。97、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程答案：C本题解析：本题考查的是工程质量责任体系。承包人不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包。98、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。（）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。A.事后B.事中C.事前D.验收时答案：C本题解析：本题考查的是施工实施阶段影响因素的质量控制。影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。事前有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键，也是监理机构进行质量控制过程中的主要任务之一。99、发包人应在合同双方签订合同协议书后（）天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。A.7B.14C.20D.30答案：B本题解析：发包人应在合同双方签订合同协议书后14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。100、下列各项中，属于不确定性分析的是（）。A.价值分析B.盈亏平衡分析C.风险分析D.概率树答案：B本题解析：不确定性分析是通过对拟建项目具有较大影响的不确定性因素进行分析，计算基本变量的增减变化引起项目财务或经济效益指标的影响，找出最敏感的因素及其临界点，预测项目可能承担的风险，分析项目在财务和经济上的可靠性。不确定性分析主要包括盈亏平衡分析和敏感性分析。101、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量答案：D本题解析：2021教材P100知识点：工程质量评定。A错误，Cv代表混凝土抗压强度的离差系数；B错误，Rn代表统计周期内n组试件强度的平均值；C错误，Sn代表混凝土强度的标准差。102、下列关于工程计量说法不正确的是（）A.工程计量时确属于项目和施工项目的已完部分，监理人才能进行计量和审核确认B.所计量项目的质量合格是工程计量的最重要前提C.质量检验和计量支付是监理过程中的两个阶段D.工程计量时施工单位和监理单位可采用各自认为合适的方法进行计量答案：D本题解析：知识点：工程计量的原则。在工程的设计和施工中，对工程量的计算原则和方法一般都有统一规定。计量方法的—致性主要是指，如果在工程量清单中和技术条款中规定采用什么计算方法，在测量实际完成的工程量时必须采用同一方法。103、在设计交底中，负责解释施工单位对设计图纸疑问的单位是（）。A.监理单位B.项目法人C.设计单位D.设计批准单位答案：C本题解析：设计交底是在设计文件完成后，设计单位先将设计图纸交建设单位，由建设单位（监理单位）发施工单位后，再由设计单位将设计的意图，特殊的工艺要求，以及建筑、结构、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题等向施工单位作统一说明，并负责解释施工单位对设计图纸的疑问。104、控制性进度计划由（）编制。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.设计单位答案：B本题解析：项目进度计划分为两类：一类是项目发包人组织编制的总体控制性进度计划；另一类是设计、施工、设备釆购等单位编制的实施性进度计划。105、监理人在进行费用控制中遇到较多的赔（补）偿计量是对（）提出的索赔的计量。A.发包人B.供应商C.承包人D.监理人答案：C本题解析：本题考查的是工程计量与计价控制。费用控制中遇到较多的赔（补）偿计量是对承包人提出的索赔的计量。106、金属结构设备埋件的二期混凝土强度，达到（）以后方可拆模，拆模后应对埋件进行复测，并做好记录。A.70%B.80%C.90%D.100%答案：A本题解析：本题考查的是机电及金属结构设备安装质量控制。埋件的二期混凝土强度达到70%以后方可拆模，拆模后应对埋件进行复测，并做好记录107、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.30D.42答案：D本题解析：本题考查的是监理人施工进度控制的内容与权限。监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后42天内将索赔处理结果答复承包人。108、有抗冻要求的混凝土必须加入（）.A.引气剂B.早强剂C.防冻剂D.缓凝剂答案：A本题解析：2021教材P76知识点：混凝土工程质量控制。有抗冻要求的混凝土必须掺用引气剂，并严格限制水灰比。109、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达（）。A.单位时间内的资源需求量B.各项工作的持续时间C.各项工作之间的逻辑关系D.各项工作之间的搭接时间答案：C本题解析：本题考查的是网络进度计划。网络计划能够准确表示工作之间的逻辑关系，明确给出控制工期的关键工作并确定出非关键工作机动时间的大小。在计划实施过程中，可以准确判断出工作进度提前或拖延对工程工期及后续工作的影响。110、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48答案：C本题解析：监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。111、下列合同形式中，主要由发包人承担风险的是（）。A.总价合同B.单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同答案：D本题解析：本题考查的是施工合同的类型。成本加酬金合同则主要由发包人承担风险。112、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定，下列关于工程进度付款修正的说法中，正确的是（）。A.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，发包人有权予以修正B.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现重复项的，监理人无需修正C.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，承包人也有权提出修正申请D.经双方复核同意的修正，应在下次进度付款中支付或扣除答案：C本题解析：本题考查的是工程款支付。选项A．B错误，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错．漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请；选项D错误，经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除而不是下次。113、由发包人采购的工程设备运至现场并验收合格后，应由（）负责保管。A.发包人B.监理机构C.供货方D.承包人答案：D本题解析：发包人提供的材料和工程设备运至验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。114、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定，（）可自行决定是否编制标底。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门答案：B本题解析：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定，招标人可自行决定是否编制标底。115、下列关于时标网络计划的编制方法，说法错误的是()。A.时标网络计划宜按各项工作的最迟开始时间编制B.无论哪一种箭线均应在其末端绘出箭头C.在编制时标网络计划之前，应先按已经确定的时间单位绘制时标网络计划表D.必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下加注日历时间答案：A本题解析：本题考查的是网络计划技术基本知识。选项A错误，时标网络计划宜按最早时间编制。116、招标人可以自行决定是否编制（）。A.招标控制价B.招标底价C.标底D.招标限价答案：C本题解析：本题考查的是工程建设项目招标的相关规定。招标人可以自行决定是否编制标底。117、下列关于混凝土浇筑振捣说法正确的是（）。A.混凝土浇筑可以用振捣代替平仓B.振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，开始泛浆为准，避免欠振、过振或漏振动C.振捣棒只能垂直插入混凝土中D.浇筑过程中如果混凝土和易性差可在仓面加水答案：B本题解析：2021教材P80知识点：混凝土工程质量控制。选项A，混凝土浇筑应先平仓后振捣，严禁以振捣代替平仓；选项C，振捣棒组应垂直插入混凝土中，如略有倾斜，则倾斜方向应保持一致，以免漏振；选项D，混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水，混凝土和易性较差时，必须采取加强振捣等措施。118、（）的暂停施工，承包人可以提出延长工期的要求。A.为保证安全所必须B.由于不可抗力引起C.为工程的合理施工所必须D.因承包人自供的材料供应中断引起答案：B本题解析：2021教材P131知识点：建设项目施工阶段进度控制。由于不可抗力引起的暂停施工，承包人可以提出延长工期的要求。119、在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早开始时间分别为第17天、第20天、第18天。则该工作的自由时差为（）天。A.10B.11C.0D.8答案：C本题解析：2021教材P34双代号网络计划时间参数的计算。对于有多项紧后工作的工作，其自由时差等于本工作的紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差。17-（7+10）=0天。120、某水利工程竣工验收后达到设计标准并在一定时间内保持正常应有的正常水平为该产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性答案：B本题解析：2021教材P2知识点：质量和建设工程质量。可靠性是指工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度。符合设计质量要求的工程，不仅要求在竣工验收时要达到规定的标淮，而且在一定的时间内要保持应有的正常功能。时间性：筑坝材料的老化，水库淤积使大坝正常发挥规定功能的工作时间是有一定限制的。121、地下洞室按照洞轴线与水平面的夹角可划分为平洞、斜井、竖井三种类型，其中平洞的倾角为（）。A.小于6度B.6~48度C.48~75度D.大于75度答案：A本题解析：小于6度为平洞。122、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计答案：A本题解析：2021教材P106知识点：工程验收。选项B，竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段；选项C，大型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定；选项D，竣工财务决算应当由竣工验收主持单位组织审查和审计。123、施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是（）。A.已由监理人发出变更指令的工程变更项目B.工程量清单中的全部项目C.监理人现场确认并批准同意的项目D.擅自超出施工图纸施工的工程答案：D本题解析：应计量的项目只包括以下内容：（1）工程量清单中的全部项目。（2）已由监理人发出变更指令的工程变更项目。（3）合同文件中规定应由监理人现场确认的，并已获得监理人批准同意的项目。124、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理答案：A本题解析：本题考查的是质量控制基本概念。“质量第一”是推行全面质量管理的思想基础。125、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式答案：C本题解析：监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用书面形式答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施，是否需要修改。如果需要修改，承包人应对施工组织设计和技术措施进行修改后提出新的施工组织设计和技术措施，再次提请监理机构审查，直至批准为止。126、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4答案：A本题解析：《水利工程建设项目验收管理规定》第二十八条规定，竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。不能按期进行竣工验收的．经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过6个月。逾期仍不能进行竣工验收的，项目法人应当向竣工验收主持单位作出专题报告。127、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（）。A.1.5mB.2mC.2.5mD.3m答案：B本题解析：特殊部位开挖保护层厚度不宜小于2m。128、按合同依据不同，施工索赔可分为（）。A.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔B.合同内索赔和合同外索赔C.工程延期索赔和工程加速索赔D.工期索赔和费用索赔答案：A本题解析：本题考查的是索赔费用管理。按索赔的合同依据分类，工程索赔可分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。129、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价答案：C本题解析：2021教材P63知识点：工艺试验及工序的质量控制。工序分析就是找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动。130、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为零答案：B本题解析：单代号搭接网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。从网络的起点到终点均为关键工作，且所有工作的时间间隔均为零的路线为关键路线。131、以下不属于初步设计内容的是（）。A.主要工程量B.主要设备和材料表C.完整的施工图D.工程概算书答案：C本题解析：初步设计是对项目各项技术经济指标进行全面规划的重要环节，初步设计一般包括设计说明书、主要工程量、主要设备和材料表、工程概算书及完整的初步设计阶段图纸等内容。132、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.3%C.20%D.10%答案：B本题解析：发包人应按照合同约定方式预留质晕保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%133、水工隧洞混凝士衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束7d后进行。A.50%B.70%C.75%D.100%答案：B本题解析：回填灌浆应在衬砌混凝土达到70%设计强度后进行。134、某岩石边坡开挖单元工程质量评定表如下图所示，图中的A代表（）。A.监理单位B.分项工程名称C.分部工程名称D.项目法人答案：C本题解析：135、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批答案：A本题解析：本题考查的是抽样检验原理。B错误，QL≥kL且QU≥kU，则接收该批；C、D错误，QL＜kL或QU＜kU，则拒收该批。136、某项目年设计生产能力8万台，年固定成本1000万元，预计产品单台售价500元，单台产品可变成本275元，单台产品销售中税金及附加为销售单价的5%，则项目盈亏平衡点产量为（）万台。A.4.44B.5.00C.6.40D.6.74答案：B本题解析：做盈亏平衡题目，首先要记住这个收入-成本=（PQ-TUQ）-（CF+CUQ）=利润万能公式，然后分析题目已知量，未知量。题目求盈亏平衡的产销量，意味着利润=0求Q，套入公式（500Q-500*5%Q）-（10000000+275Q）=0,求出Q=50000（台）=5万台。137、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样答案：A本题解析：简单随机抽样包括随机数表法和随机骰子法。138、监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的（）天内作出变更指示。A.3B.7C.14D.21答案：C本题解析：监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。139、施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）年。A.5B.3C.2D.1答案：B本题解析：施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。140、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期答案：B本题解析：本题考查的是工期延误的计算。工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其工作总时差。141、工程计量方法中，措施项目的计量方法是（）。A.按单据计量B.按设计图纸计量C.按总价项目计量D.按仪表测算计量答案：C本题解析：6．总价项目的计量在水利工程施工固定单价合同中，有一些项目由于种种原因不宜采用单价结算，而采用总价结算，主要是措施项目等。142、对于分解对象描述正确的是（）。A.对于高层次的分解对象可粗略分解B.逐级往下，层次越低，宜分解越粗C.一般对持续时间和资源容易估算准确的简单工作内容，分解应细致D.对于高层次的分解对象，只需考虑分解后工作的持续时间的准确性答案：A本题解析：选项B，逐级往下，层次越低，宜分解越细；选项C，一般对持续时间和资源容易估算准确的简单工作内容，可以适当分解粗一点；选项D，对于高层次的分解对象，还应考虑到分解后工作的持续时间．资源等估算的准确性。143、由不同班组生产的同一种产品组成一个批，在这种情况下，考虑各班组生产的产品质量可能有波动，为了取得有代表性的样本，应采用（）检验方法。A.分层随机抽样B.系统随机抽样C.完全随机抽样D.多阶段抽样答案：A本题解析：分层随机抽样是将总体分割成互不重叠的子总体（层），在每层中按独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。例如，由不同班组生产的同一种产品组成一个批，在这种情况下，考虑各班组生产的产品质量可能有波动，为了取得有代表性的样本，可将整批产品分为若干层。144、下列不是监理工程师进度控制的权限是（）。A.发布开工令B.施工进度审定C.下达开工令和复工令D.制定工程总进度计划答案：D本题解析：2021教材P130知识点：建设项目施工阶段进度控制。应由承包人编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。145、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位答案：A本题解析：2021教材P64知识点：工艺试验及工序的质量控制。承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经监理人审核批准后方可实施。146、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。A.灌溉工程B.堤防工程C.河湖整治工程D.水电站答案：D本题解析：本题考查的是建设项目投资。水电站属于枢纽工程。147、平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5答案：D本题解析：二期混凝土一次浇筑高度不宜超过5m148、建立质量第一，用户第一的观点属于（）体系。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.工作保证子体系D.劳动保证子体系答案：A本题解析：2021教材P6知识点：全面质量管理。思想保证子体系。要求参与项目实施和管理的全体人员树立“质量第一、用户第一”及“下道工序是用户”“服务对象是用户”的观点，并掌握全面质量管理的基本思想、基本观点和基本方法。149、质量控制的对象是（）。A.过程B.建筑主体C.材料构件D.节点答案：A本题解析：质量控制的对象是过程，结果是能使被控制对象达到规定的质量要求。质量控制应贯穿于质量形成的全过程。150、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。A.3％B.5％C.7％D.11％答案：C本题解析：根据《水利工程施工监理规范》（SL288），跟踪检测的项目和数量（比例）应在监理合同中约定。其中，混凝土试样应不少于承包人检测数量的7％，土方试样应不少于承包人检测数量的10％，施工过程中，监理机构可根据工程质量控制工作需要和工程质量状况等确定跟踪检测的频次分布，但应对所有见证取样进行跟踪。二、多选题151、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审答案：C本题解析：强制医疗程序的分为两种启动模式，一是检察院申请法院决定；二是法院自行启动。按照《刑事诉讼法》第285条、《高法解释》第532条、534条的规定，法院在审理案件过程中发现被告人符合强制医疗条件的，可以作出强制医疗的决定。二审法院审理案件中发现的，既可作出强制医疗决定，也可以发回重审。所以，A、D表述错误。按照《刑事诉讼法》第285条，在法院决定强制医疗前，公安机关可以采取临时的保护性约束措施，可见，B表述错误。按照《高法解释》第529条规定，应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外。故此，C表述正确。152、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求答案：A、C、D、E本题解析：本题考查的是质量控制基本概念。建立质量管理体系的主要目的是为了管理好企业内部的质量工作，使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心，使影响产品质量的各种因素都处于受控状态，以最经济的方式实现产品的质量要求。153、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标答案：A、B、C、D本题解析：本题考查的是安全生产目标管理。选项E错误，应该为安全生产投入目标。154、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大