2023年安装工程劳务合同（份范本）

2023年安装工程劳务合同（份范本）

书目

第1篇机电设备安装工程施工劳务合同

第2篇水电安装工程劳务分包合同

第3篇建筑安装工程施工劳务工人合同

第4篇水电安装工程劳务承包合同新

第5篇设备安装工程承包劳务合同

第6篇建设安装工程劳务承包合同

第7篇建筑安装工程施工劳务分包合同

第8篇水电安装工程劳务承包合同模板

第9篇安装工程劳务合同

第10篇小区安装工程劳务合同

第11篇火灾自动报警系统安装工程劳务分包合同书

第12篇设备安装工程劳务合同

第13篇水电安装工程劳务承包合同模板新

第14篇建筑安装工程劳务合同

第15篇机电安装工程劳务合同

第16篇建筑安装工程劳务合同范本

机电设备安装工程施工劳务合同

2023机电设备安装工程施工劳务甲方：_________

乙方：_________

经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，依据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程

二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里)

三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(协作主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等全部工作(详见安装工程量清单)。

四、工程价款及工程结算：

乙方的报价是依据甲方供应的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、平安措施费、工程保险费以及建安税金等全部费用。工程结算以施工图工程量为基础，依据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期及进度：

1、依据甲乙双方商定，乙方在_________年_________月_________日前进场施工，_________年_________月_________日前完成电站全部机电设备安装及调试工作。

2、在乙方安装过程中，如遇不行抗拒自然因素等非乙方缘由导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。

3、乙方必需满意甲方的总体支配，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。

六、付款方式：

1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并供应相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。

2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。

3、乙方在结算过程中担当“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。

七、双方责任：

甲方：

1、供应施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。

2、甲方供应乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

3、甲方帮助乙方做好现场平安保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

乙方：

1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度安排)，施工技术措施，质量保证措施和平安技术措施并上报甲方备案。

3、乙方在施工期间，做好平安生产、文明施工，敬重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切协助性工程，并担当相关费用。

5、负责帮助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保全部设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。

6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。

7、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

八、质量验收：

1、乙方在机电设备的安装过程中，严格根据设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

3、乙方在施工过程中，无条件听从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

4、由乙方自行选购 的设备材料，必需供应材质合格证，坚决杜绝运用不合格的材料。

5、乙方由于自身缘由无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件听从，并担当甲方一切损失责任。

九、平安管理：

1、乙方必需仔细贯彻国家的有关平安生产法规，坚固树立平安生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的平安管理机构，严格执行平安技术操作规程，加强平安管理工作，强化平安技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场对特别工种人员的平安管理工作，坚持持证上岗。

3、监理工程师和甲方在检查施工平安过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和马上整改。假如乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按平安法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的平安意识，保证施工现场平安。

4、对于从事高空作业的施工人员，必需设置必要的平安设施和配备防护用品，对于危急地段，设置必要的警示标记、平安哨和防护设施。

5、乙方必需重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生平安责任事故。假如施工中发生因乙方缘由的人员损害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不赐予经济补偿。由于乙方的缘由造成对第三者的损害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不担当任何责任。

十、违约、仲裁：

1、甲、乙各方不得无正值理由(除不行抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必需赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行惩罚。

2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方担当。

十一、其他：

1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1)设计图纸及招投标文件的技术要求。2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。3)设计变更通知等技术文件。

2、乙方必需对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行担当。

3、乙方在施工期间应加强内部职工的教化和管理，整治好生活设施和四周的环境卫生，敬重当地的民风民俗。当发生冲突时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十二、合同份数：

本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。

甲方：_________乙方：_________

法人代表(托付人)：_________法人代表(托付人)：_________

联系电话：_________联系电话：_________

_________年_________月_________日

水电安装工程劳务分包合同

2023水电安装工程劳务分包发包方：___________________(以下简称甲方)

承包方：___________________(以下简称乙方)

鉴于乙方对本工程的有关状况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公允和诚信原则，经仔细协商订立本合同，双方严格执行。

一、工程项目概况

工程名称：___________________

工程地址：___________________

二、承包范围

完成本工程的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项

目、甲方支配其它零星安装工程，详细详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水

电工作内容。

三、承包方式

承包方式：___________________

本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料(但包耗材)、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人平安爱护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

各项工程内容包括但不限于：

一)建筑电气

1、住宅及商业供电

住宅用电从电表箱(不含此箱)出线至以后各用电点。低压柜(不含此柜)的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点(含梯间照明)

商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。

设备供电

消防(风机、水泵、防火卷帘等)、通风设备：双回路电源箱(含此箱)至低压配电柜(不含此柜)的出线。

电梯：电表箱下桩(含双电源切换箱)至电梯机房，电梯电源箱(含此箱)。

发电机配电

发电机低压配电柜(不含此柜)前端电缆出线至双电源切换箱(含此箱)。

电气安装

±及以下(不含户内地下室、户内半地下室)的开关、插座、面板、灯具(含消防应急灯、出口指示灯)、配电箱、电线、管线等的安装。

设备房(电梯机房、水泵房等)内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。

甲方独立分包项目

各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。

电表箱;±以上(不含设备房)、户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。

发电机安装、凹凸压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。

二)给排水工程

室内给水工程

室外各建筑单元水表表后(含此表)至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。

室外给水工程

项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。

项目市政总水表表后至地下室水泵房、消防水池(含消防水池)和生活水池/水箱(含进消防水池、生活水池/水箱前的各种管道、阀门和配件)。

生活水池/水箱的出水管至各栋阀门，进出不锈钢水箱的全部管线及管线的安装。

室内排水工程

室内(含户内、公共空间等全部室内区域)各排水口至出户第一个砂井的排水干、支、横、立管。阳台、卫生间的地漏安装。

潜水泵系统至室外出户第一个砂井。

室外排水工程

从户内各排水口施工至室外出户第一个砂井。排入市政管道前的砂井(室外出户第一个砂井除外)、接市政管前的砂井间的排水、排污管等，由甲方依据实际状况确定是否由乙方施工。按合同约定的市政工程结算方式结算。

化粪池(按土建工程计价)。

甲方独立分包项目

变频水泵及加压设备的供货及安装

不锈钢生活水箱的供货及安装。

户内给水龙头、角阀;洁具

三)防雷工程

预埋件及管线

人防预埋件：除人防门、人防门门框、人防给排水管和防爆地漏外的各种人防预埋件、预埋套管、人防门吊环预埋等按图纸施工。

b、建筑电气工程：全部室内预埋管线(不含智能化、电视、电话管线)、底盒，其中须要穿线的预埋管需穿铁线。

c、全部预埋套管(含消防套管)。

注：以上水电施工范围之技术要求均需符合施工图纸、施工规范、图集及相关要求，包含但不限于图纸范围内的套管、洞口的预留预埋及封堵、管道试压、冲洗及消毒等工作内容。

四)公共项

a、建筑材料及机具在该小区施工范围内的运输(包括水平运输、二次运输);

b、因工序搭接和夜间施工造成的工效损失，各种因素造成的停工、窝工;

c、施工承包范围内全部室内外管与检查井接驳、施工图全部供水、排水及天沟排水、供电的穿梁、穿板孔洞预留及套管的制作安装，若未能在结构装修施工前完成相应工作，由此造成的返工费用由乙方担当;

d、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方支配他人完成时，所发生的费用或损失由乙方担当;

e、必需做到工完场清、料净(如由其它班组完成则扣除相应费用);

f、全部水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更;

g、施工完成后帮助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等;

h、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必需在甲乙双方协商的完工的期限内完成，否则甲方有权对乙方处以增加修改工程造价2倍的违约金，由此造成的工期延误亦由分包人担当;

i、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好;如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。

本工程承包范围不包括下列内容：

a、消防系统，包括消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统、火灾通讯、防火卷帘、防排烟设备等。

b、水泵房加压设备选购 及安装工程

c、外水、外电工程

d、园林工程、小区市政工程、燃气工程

e、人防设备安装工程不做，由业主分包。(预埋件及预留孔要做)

三、承包单价及工作内容

该承包单价按建筑面积以平米单价包干，包干单价按元/m2计(大写：每平方米元)包干内容详见第三条承包方式及第三条第2款工作内容所述，该单价包括但不限于工程费、措施费、管理费、规费(社会保险费、意外损害保险费等)、平安文明施工费、利润等费用。

消防火灾报警按建筑面积单价：元/m2。

智能化按建筑面积单价：元/m2。

增加或削减工程及合同外签证部分按年《省安装工程综合定额》抽取人工、机械费，人工、机械费套相应单价(若有价差按市同期价格文件及相关规定调整)乘以85%，其它费用不计。

无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工元/工日，一般工元/工日(若该项目可计算工程量并有匹配定额的，不得签证时工，否则不予计取)。

四、结算方式

甲方依据乙方工作内容，结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的施工图纸建筑面积，乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作。工程量以gb/t50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范》为依据计算。

进度款按以下节点支付：

乙方前期自行垫付各种材料费用及工人生活费用二个月，第三个月按上个月实际完成的工作量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的进度、质量、平安、文明施工标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的75%向乙方支付当月进度款(其中预埋部分按总价的40%，安装部分按总价的60%计，其中后期安装部分按电气占50%，给水占20%，排水占30%为比例进行划分)，工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整资料且在甲方确认后(30天内)的15天内，工程款可付至工程合同造价的90%。经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续(包括材料结算)后30天内付至95%。剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

进度款申报时，乙方应向甲方申报工程进度款资料，并是在达到本合同约定的进度、质量、平安、文明施工标准的前提下。

增加及合同外签证可按当月实际发生量进行进度款申报，增加工程量进度款支付比例为75%，合同外签证工程量进度款支付比例为100%。

乙方应按上述其次点向甲方提出进度款支付申请，并填写“施工任务完成状况确认单”，报甲方有关部门签字确认。甲方应在收到乙方进度款申请在15个工作日内审核完毕，并支付进度款。支付工程款时扣除该节点工人生活费借支、办理各种证件的工本费(胸卡、出入证、平安卡等)、甲供材料、违约索赔、代工费、生活水电费等各款项(对违约索赔单拒不签字者，即视作违约索赔生效)。

乙方在按合同节点向甲方申请进度款时，必需填写“建筑工人工资核算单”二份交公司财务部，实际应支付的人工费总额必需与实际工资表上的工资总额相符合，工资表必需由工人签字按手印，并附工资发放照片或录像，如乙方工资表不符合以上要求，甲方有权拒绝发放。

未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用。如项目部另行支配的计时工按技术工元/工日、普工元/工日计(每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按个工时计)

如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可依据工程须要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。

乙方工作人员办理各种证件的工本费自行担当。如甲方垫付，在结算时扣除。

五、工程质量

乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底及作业指导书，现行施工与验收规范及行业标准作为检查、抽检或验收的依据和标准。

乙方必需听从甲方管理人员的指挥，严格做好工人技术交底，严格根据以上约定的标准进行施工;因乙方缘由施工出现质量问题，乙方必需无条件、无偿实行相关补救措施，直至消退质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救状况确定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方实行补救措施，干脆解除合同，由乙方担当补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失。

乙方应在自检合格后提前4小时通知甲方办理隐藏工程、中间工程的检查和验收手续，未阅历收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应担当相应责任。

分项工程施工完毕之后，乙方必需进行自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，可发出限期整改通知，要求乙方在限期内整改完毕并重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方其次次验收仍不合格的，甲方有权对乙方通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。

若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范/技术规格说明书要求的质量/技术要求，并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准，甲方有权削减乙方的施工范围工作内容或终止分包合同，全部返工或甲方托付修改施工发生的费用加15%管理费由乙方担当，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。

乙方要加强对工人的质量、平安、文明施工教化，提高工人的质量、平安、文明施工意识。

乙方应严格根据甲方每周形象进度要求组织施工并签署《工作任务单》，须要加班时加班或加人时加人，乙方应主动协作，不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期，甲方有权处1000～5000元的违约索赔。

六、工程工期

工期：

1)本工程总承包工期：部分暂定总工期约个日历天，开工日期初定为年月日;高层部分暂定总工期约个日历天，开工日期初定为年月日，详细以甲方工程部指令为准。竣工每拖延一天，甲方对乙方处以单位工程总造价5‰违约金，按双方确认进度安排延误合计超过5天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方担当。

2)乙方在甲方指定的工期内以保证满意施工要求为原则，自行支配人员的增减，如遇下述状况，乙方应在24小时内提出工期顺延申请，经甲方认可后，工期按实际顺延，否则按拖延工期奖罚条款的要求进行惩罚。

开工前甲方不能按时交出场地，接通水电;

甲方、建设单位重大设计变更影响，及其它甲方或不行抗拒的缘由连续超过三天。

进度安排：

1)乙方必需按甲方/监理单位批准的进度安排组织施工，接受甲方/监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度安排不符时，乙方应按甲方/监理单位的要求实行改进措施，实行改进措施而增加的费用由乙方自行担当;

2)若乙方工程工期与安排进度明显不符，甲方可要求乙方赶工。若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无实力担当工程任务，甲方有权增派或改派其它施工班组，由此造价的承包价差由乙方担当，在乙方工程款中扣除，如经实行相应措施仍不能满意施工要求，甲方有权解除与乙方的合同关系。

七、施工平安

人员进场必需做好平安教化工作，刚好做好书面平安交底及平安措施工作，严格根据现行有关平安操作规程施工，执行公司和工地有关平安生产制度(惩罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

施工现场乙方必需有专人负责平安管理和监控工作，刚好做好平安自检与整改工作。

平安事故元以内的因乙方管理不善造成的，由乙方独立负责;平安事故元以上的甲方负责50%，乙方负责50%。

严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者，发觉每人次罚款100元整，从工程款中扣除。

乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利等费用。

特别工种施工人员必需持有效证件上岗，如电焊工等。

八、甲方权利与义务

组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作。甲方现场代表为：，电话:。

负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它分包人之间的交叉协作，确保分包方根据经批准的施工组织设计进行施工。甲方对乙方施工质量进行监督抽查，并提出整改要求。

编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制总、月、周、日施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工等方面的限制、监督、检查和验收。

供应测量限制轴线及标高点、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收。

统筹支配、协调解决非乙方独立运用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。

按时供应图纸及设计变更，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工须要。

乙方工人进入施工现场时，甲方应对其进行遵纪遵守法律、平安消防及企业内部管理制度等方面的教化工作，并进行监督、检查。

负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

甲方向乙方供应间板房供乙方住宿，每间房居住标准为2k×3k型板房住9人、2k×4k型板房住13人。每间板房每月免费供应生活用电100度，超出部分电费乙方自理，并从下次进度款中扣回。乙方在签订本合同前应依据自身工人人数充分考虑此笔费用，以做到节约用电。甲方在工人生活区设工人食堂，伙食费由乙方自理。

甲方负责供应现有塔吊、施工电梯等大型机械设备的协作。

甲方向乙方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

如因甲方或业主缘由造成的停工(不包括政府等相关部门或地震、海啸等自然灾难等缘由停工，此部分停工将不作补偿)如一个月内之内不超过3天，则甲方不对乙方进行经济补偿;超过3天的，超过部分的天数甲方按每人每天元标准进行补偿(补偿天数=实际停工天数-3天);超过15天的，甲乙双方可协商结算退场，乙方不得索要退场费、误工费等任何额外补偿。

九、乙方权利与义务

对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，听从甲方管理，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;乙方必需持有劳务公司或企业有效证件，如：营业执照、资质证书、法人授权托付书等，自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度。

乙方在施工过程中，必需听从甲方、监理、业主代表对质量、进度、平安等全方位的管理，各项施工管理应严格根据甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的管理质量和力度，如因乙方人员违反平安操作规程和文明施工规定等非因甲方缘由所造成的一切责任事故，乙方应自行担当全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。全部损失甲方自行在工程款中扣除。

乙方现场代表为：____________电话:_____________，乙方现场代表必需常驻现场，刚好解决在施工中出现的各种问题，并按时参与甲方的工程会议、质量平安文明检查等，迟到或早退按200元/次、无故未到按500元/次进行违约索赔，未经甲方批准不得擅自离岗，否则按500～1000元/次进行违约索赔。甲方工程会议记录(含生产会、专题会等会议)作为合同的有效部分对双方具有约束力。

乙方进场施工时，需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份，并供应工人有效身份证逐一查验。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间，严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地，花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。乙方中途增减工人，应马上向甲方供应人员变更花名册，否则未办相关手续的乙方人员，甲方有权拒付工资。

若甲方为乙方供应统一的平安帽(黄色)、平安带、工作服等，费用按实从乙方当期工程款中扣除。

乙方人员进场前须办理“托付书”一份交与甲方存档，如乙方工人有不办理者，甲方可认为该工人不在本工地工作，工资不予发放，托付书为本合同的组成部分。

如乙方违约或中途退场，不管何种缘由中途退场，不得以任何理由索取退场费用及补偿，对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方，另50%作为违约索赔处理。未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。

乙方进入工地肯定不准打架、斗殴，否则甲方有权对打架、斗殴双方各处以不少于10000元的违约索赔;乙方不得以工程款支付不刚好等任何理由而停工、拉闸断电、攀爬塔吊、围堵道路、建设单位、政府机关等场所，若出现上述状况之一，将予以不少于10000元的惩罚，并担当由此引起的一切责任及经济损失。甲方只对乙方签约者负责，不同工人发生任何经济方面关系，如乙方管理不善，造成工人闹事到甲方，每发生一次违约索赔1000～10000元，如发生严峻后果，乙方应负一切责任。

甲方所供应乙方运用的大型机械，如不是正常运用的损坏，而是乙方人为损坏，按修理费用加15%管理费从乙方劳务费中扣除。

如乙方现场人员不听从甲方管理人员指挥，甲方有权对乙方进行1000～10000元/次的违约索赔。情节严峻者，甲方有权终止合同，所完成的工作量按50%结算。

乙方应按工程进度向甲方供应材料安排，材料进场后由乙方刚好领用并按甲方要求堆放、保管，不得随意堆放;未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。对甲方所供材料，乙方应限额领用妥当保管，节约运用，甲方定期对乙方所用材料进行核算(加定额损耗)，超出部分加15%管理费从乙方工程款中扣除，节约部分予以嘉奖。

乙方负责对自身完成的全部成品及半成品进行必要的爱护，但不另外记取费用。

竣工交付及其他工序完成后，发觉本分包工程发生施工质量问题时，乙方应刚好派人修改、处理，所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准时，甲方有权托付他人完成修改工作，发生的费用根据双倍标准在分包工程款中扣除。

乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区，不得在生活区留宿家属及无关人员，肯定不能入住儿童。否则一经发觉，对乙方每留宿一人一天(或一人一次)违约索赔100～1000元/次。

乙方不得擅自由现场、生活区开火做饭，擅自由宿舍接驳电线，否则一经发觉，违约索赔200～1000元/次，并没收炊具、灶具及大功率用电电器。

十、合同有效期

本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章(或代表人按手印)之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止;

十一、解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采纳以下第种方式：(1)向仲裁委员会提请仲裁，(2)甲方所在地人民法院提起诉讼，(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。

甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________

甲方代表签字：___________________乙方代表签字：___________________

日期：___________________日期:___________________

建筑安装工程施工劳务工人合同

2023建筑安装工程施工劳务工人甲方：合同编号：

合同签约地：

乙方：合同签定日：年月日

依据《中华人民共和国经济民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》，双方经友好协商，本着同等互利、协商一样的原则双方就有关事项达成以下协议：

一、工程概况

第l条工程名称：

第2条工程地点：

第3条本分包合同承包范围：

第4条承包方式：

第5条施工工艺：

第6条分项工程质量要求：优良

第7条工期安排：合同施工总工期天，开工日期：年月日，竣工日期：年月日;乙方应严格按甲方施工进度安排施工，保证每区段工作和整个分包工程按时完工，任一区段工作的延误都应被视为工期延误。

第8条合同价款：本工程合同价为：元人民币，工程量计算方法：;本分包合同单价为完整价，即包含完成本分包合同工程的全部干脆、间接费用和其它有关费用。

二、甲方责任：

第9条甲方应负责联系乙方在现场的施工用房、工人临时住房以及临水临电支持(不允许电灶做饭)。

第10条监督检查乙方施工质量、进度、料耗，施工现场管理、平安及文明施工等跟工程施工相关的事项。对现场出现的问题及工程不合格项目提出整改看法，并视状况进行100~1000元的经济惩罚，甲方相关人员开出相关单据后干脆从工程款中扣除。

三、乙方责任：

第11条乙方驻工地代表(项目经理)：

乙方驻工地代表姓名：电话：身份证号：乙方驻工地平安员姓名：电话：身份证号：乙方驻工地质检员姓名：电话：身份证号：

乙方现场负责人职责：按总包方和甲方代表批准的作业安排、施工组织设计、工期限制安排、质量目标和甲方依据合同发出的指令，并有效组织施工，履行分包合同中约定的其它权力义务;合同一经签订，乙方不得擅自转包或违反合同其他约定。如有违反，甲方视情节有权对其进行经济惩罚，干脆从所支付的工程款中扣除;情节严峻的，勒令退场，甲方不予乙方进行任何方式的结算和补偿、乙方也不得提出任何方式的结算和补偿，甲方保留进一步索赔的权利。

第12条乙方应具备施工队自我管理实力，按甲方要求配备现场负责人、质检员、平安员、材料员等，且满员全勤常驻工地管理、中途不得更换，进施工现场前一天向甲方驻工地代表提交管理人员名单及有效通讯联系方式及能证明与其工作职责相对称的相关证件复印峻。

第13条乙方进场第一天现场负责人向甲方代表提交施工人员的花名册(有姓名、性别、工种、年龄、身份证号码、及具体的家庭住址)，并保证所供应的信息的真实和精确性。

第14条乙方全面负责所担当工程项目的全面事务管理，直至工程验收及验收后工程修理等事务。

第15条乙方工地负责人应与发包方、开发商、监理保持良好的关系，刚好发觉问题并妥当解决。由自身管理、施工不善而造成的总包罚款及其他事项都由乙方担当，对甲方造成影响和损失的由乙方担当。

第16条乙方现场负责人应常驻工地现场随时检查工程进度及施工状况，发觉问题刚好解决，重要问题上报甲方主管领导并备案，协调解决，乙方现场负责人常驻工地负责履行合同条款、监督施工平安、工序质量、施工进度、文明施工等，从工作属性上讲对总包是以甲方的名义施工，必需维护甲方的形象和利益。

第17条乙方对甲方所供应材料应妥当保管，不得有露天存放、曝晒、受冻、偷盗等可能导致材料性能改变或丢失的一切奢侈行为，否则，造成的一切损失由乙方担当。

第18条乙方必需接受甲方的不定期抽检。对于施工过程中出现影响施工质量、进度、平安的各种现象，甲方抽检人员有权向乙方提出现场指责并填写《工程整改通知书》要求改正，同时处以罚款。

第19条乙方负责分包工程的成品爱护工作，并保证不损坏其它施工方的已完项目。

第20条乙方在工地现场负责施工材料的装卸、搬运、保管，以及甲方管理人员指派的零工，全部发生费用已经包含在合同单价内。

第21条乙方必需是以公司的名义与甲方签订合同，并把所属公司的相关资质、执照等相关证明文件的复印峻(加盖公章并注明原件存放处及授权范围)、以及乙方公司法人开具给乙方代表的授权托付书等相关文件。

第22条乙方保证项目工程在施人员无违法在逃人员、不得包庇和容留一切施工现场违法违规现象和行为。否则后果乙方全部自行担当，甲方不担当连带责任，并赔偿给甲方造成的损失。

第23条乙方负责全部工程施工所需的施工机械、工具的购置、保管和运用，所使机械必需符合相关要求，如有丢失及损坏，应由乙方负责。乙方自行担当施工人员生活费及其他与工程施工相关费用等。

第24条施工质量不合格，乙方应负责无偿返工补修。由此造成的工期延误及材料损失，由乙方负责。

四、进场景竣工验收

第25条根据双方约定，乙方保证在年月日前所需人员及设备进入施工现场，做到开工前的打算工作。

第26条乙方必需在年月日前完成全部施工;工程竣工后，乙方必需向甲方供应监理、总包签发及盖公章的工程竣工验收单，并保证签名及盖章为真实有效。乙方有义务在甲方的要求和帮助下与总包核对实际施工面积及项目。只有合同工程项目质量验收通过及最终施工面积确认后，才能视为合同工程项目完工。

五、工期约定

第27条施工过程中，如遇下列状况应顺延工期：由于人力不行抗拒、设计重大变更引起的工艺或工程量改变、非乙方缘由造成的其他状况，但必需在工期顺延的当天，由乙方提出书面申请，甲方签字认可。

第28条因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。延期一天扣除总施工费的5%。

六、付款方式

第29条工程开工后根据工程进度及完成的工程量支付生活费，完成施工总量的30%支付合同价款的20%，即元;完成施工总量的60%支付合同价款的30%，即工程完工未结算支付至合同价款的70%，即元;工程完工结算后，支付至工程实际总价款的95%，剩余总价款的5%作为保修抵押金，一年保修期内未发生质量问题，甲方将在保修满后一月内结清。

说明：乙方施工人员(工头、班组长及工人)不得来甲方办公地点索要工程款，否则视为乙方违约，甲方有权扣除总工程5%的违约金。

第30条付款事宜参照《施工队生活费支取规定》执行。

七、平安及文明施工

第31条乙方应按有关规定，对其施工人员进行平安教化及平安交底，实行严格的平安防护措施。担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第32条甲方给乙方签订的合同价款已包含乙方每人六十万元的人身意外险费用。乙方必需给全部在甲方工地现场的人员上工伤、人身意外保险等相关险种。

第33条乙方负责所承包工程施工的平安防护工作，配备平安员，对操作工人的平安生产负责。

第34条其他未尽事宜参照《平安协议》执行。

八、违约责任

第35条以上合同内容经签字确认生效后，任何不遵守或违反合同内容规定的都视为违约。乙方如属自身缘由在施工过程中不能履约或被总包、监理、甲方勒令退场景其它任何不能正常履约行为的。乙方无条件退场，甲方不支付乙方任何费用(即施工工程量视为零)。乙方行为或结果对甲方造成损失的，乙方必需全额赔偿甲方全部损失。

九、其他

第36条甲方与乙方签定的《平安协议》、《材料协议》、《施工队管理条例》、《施工队生活费支取规定》等与施工生产活动有关的管理规定、补充文件及协议都视为本合同附件与合同具有同等效力。

第37条发生争议，双方协商解决。

第38条合同生效与终止：本合同自双方签字之日起生效;合同在双方完成约定工作内容，价款结清，保修期满后即告终止，中途无故不得终止。

第39条合同份数：本合同正副本共叁份，甲方持两份，乙方壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

水电安装工程劳务承包合同新

水电安装工程劳务承包合同范文篇一

甲方：乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》《民法典》、《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

依据同等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构型式：

4、建筑风格：

5、工程规模：

二、承包范围：

1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行刚好整改并担当由此产生的一切费用;

7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查须要协作的系列工作;

9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

10、依据该项目实际状况，员工的住宿由甲方统一支配。

三、施工工期：

1、乙方必需在甲方要求的时间进场，并根据甲方要求开工。必需在甲方制定的施工进度安排规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因甲方缘由可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必需按发包方要求加快施工进度或暂停施工并主动妥当地做好相关工作。为此，甲方担当因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求：

1、执行标准：

工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2023年版)

建筑工程施工质量验收统一标准》gbj50300-2023

建筑施工平安检查标准》jgj59-99

建设工程施工现场供用电平安规范》gb50194-93

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50212-2023

建筑电气工程施工质量验收规范》gb50300-2023

建筑安装工程施工工艺操作规程》db/00p01001-88(四川省地方标准)

2、质量体系要求

(1)该项工程质量交验合格工程。

(2)施工过程中，每道工序在完成后，必需经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应根据施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方缘由造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方修理通知三天内未派人修理，甲方有权另请他人修理，修理费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

4、乙方人员在施工现场，必需随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

六、工程款的结算及支付方法：

1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。

2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省2023清单定额比照本工程施工图纸进行计算。

如增加、变更、零星用工：甲方若支配乙方人员担当乙方人员担当该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

水电安装分项工程由甲方供应的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料奢侈，乙方应按其选购 价进行赔偿。

3、因乙方自身缘由导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方担当。

4、费用的组成：

(1)主体预留到三层起先付款。主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用：/m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

七、文明施工

1、施工现场场貌、平安文明施工要求应根据甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清晰。每处施工完成后必需做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格根据甲方编制的《施工现场平安文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行限制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必需是身体健康者，禁止运用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方供应作业人员身份证复印件。

3、乙方必需严格根据甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

八、平安事项

乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额担当;超出5000元由甲乙双方协商担当费用。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

5、材料的领用：各班组必需由组长指定专人领取。未收捡干净。

6、本合同签约地点：

甲方：乙方

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签约时间：年月日签约时间：年月日

水电安装工程劳务承包合同范文篇二

发包人：(以下称甲方)

承包人：(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

一工程概况

1.工程名称：望城才子城。

2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

3.建筑面积:(b地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

住宅建筑面积176287.16平方米

住宅商业建筑面积20372.91平方米

地下室面积27336.3平方米

二承包方式及承包内容

1.承包方式：实行包工，包水电安装。

2.承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三施工工期

总日历天数为天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。

四承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五工程质量

1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。

2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。

4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

六工程付款方式

1.工程造价计算方法：

依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七结算及付款方式

1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

八双方职责

1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。

2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

4.乙方自行供应必要的劳保用品。

5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。

6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。

7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。

8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。

9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。

10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。

11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。

12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。

13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。

14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。

十工伤事故责任分担

1.3000元以内平安事故，由乙方担当。

2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。

十一一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。

十二争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方：乙方：

年月日年月日

水电安装工程劳务承包合同范文篇三

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一：工程名称：克拉中心

二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

三、工程承包范围

工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)

(1)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

(2)排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;全部空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

(5)防雷接地安装;

(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

四、工期要求

乙方必需在年月日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必需达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式：

本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。

七、合同价款

本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

(一)甲方工程款支付：

1、施工过程中，采纳借支元/工人/月。

2、工程进度款支付节点：

2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

3、工程结算款支付：

经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，一般工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

4、保修金支付：

剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1本合同工程全部用于水电主材均由甲方选购 供应，全部辅料由乙方自行负责。

2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方供应的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。

(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。

(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内全部的水电、及弱电预埋安装工程。

(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。

(9)乙方现场负责人：

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务。

(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。十三、平安文明施工

1乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。

3乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。

5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。十四、其它管理制度

1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

身份证号码：身份证号码：

联系电话：联系电话：

设备安装工程承包劳务合同

2023设备安装工程承包劳务最新甲方：______________

厂法定代表人：_________________

厂长乙方：_________________

甲方因业务须要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

一、安装的项目名称和地点：_________________

二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装酬劳：

名称：_________________

规格：_________________

型号：_________________

数量：_________________

安装：_________________

合计：_________________

三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安装的质量要求：_________________

五、安装的平安责任：乙方确保规范、平安地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行担当全部责任或者损失，与甲方无关;

六、安装酬劳的结算支付时间：_________________

七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金________元;甲方逾期付款的，根据每日万分之二点一赔偿利息损失;

八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_______________县人民法院裁判。

九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

甲方：______________厂

乙方：_________________

________年________月________日

建设安装工程劳务承包合同

2023建设安装工程劳务承包发包方：

承包方：依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：大清包，甲方供应材料，乙方以包工不包料的承包形式包工、包主体内协助材料、包工期、包质量、包平安文明施工。包括工程建筑施工所需的全部机具设备和一切施工任务。承包方式，其详细目标如下：

1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中全部用工。

2、包协助材料：本工程的一次性消耗材料(除甲方供应钢材、水泥、商品砼、砂、石子、机砖外)，其它全部一次性工程消耗用材由乙方选购 ，其费用包括在总承包价内。甲方供材料应按规定的用量进行运用，超用部分由乙方担当费用。

3、包周转材料，依据工程须要刚好供应周转材料。

4、包机械设备及其修理保养费用：负责本工程须要配置机械设备及配电箱柜、龙门吊、砼搅拌机等，负责施工期间正常保养及修理工作，保证设备及配电箱柜完好和运转正常。、包小型机具、工具及照明用具等费用：乙方自行负责本工程全部的小型机具及工具。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。

5、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发觉一次无人在场的长流水或长明灯赐予乙方元的惩罚。

6、包工期目标：乙方必需按总合同的工期进度要求，因乙方缘由造成工期不能满意甲方要求，应担当相应违约损失。

7、包平安文明施工目标：负责文明施工，保证施工现场及生活区清洁卫生。

8、包质量目标：确保工程一次交验合格。

四、施工工期：依据承包合同，合同工期为天。乙方进场日期由甲方通知，开工日期以乙方接到甲方通知为准。

五、质量要求：合格。

六、平安文明目标：杜绝重大伤亡等各种平安事故，工程施工中发生一切工伤事故及责任全部有乙方自负。

七、劳务承包范围及承包内容：

1、工程范围：在工程图纸范围内的基础土方开挖、清理及土方回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、装饰粉刷、室内外地坪及楼地面工程、脚手架工程及现场防护工作、施工现场的平安文明施工。

2、工作内容

3、施工打算工作

依据施工组织设计要求，进行场地平整、负责现场临时给排水设施、临时设施搭设的材料费、安装及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。基础土方开挖及回填工作内容

①清基：协作机械清理基坑土方，开挖及转运基础的土方(包括机械开挖土方以外的土方开挖和回填工作)。

②垫层：垫层的平整、夯实。

③负责土方回填，不负责土方外运，采纳人机协作施工。

④协作基础施工的其它部分工作。砼工程工作内容：模板工程(含木制工程)工作内容

①打算工作：熟识施工图纸，负责抄平放线，做好施工前打算工作。

②模板加工制作：选、配料;划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带;垫块及场内原材料、半成品分类堆放等全部操作过程。

③安装：架立模板、立支撑、拉杆、斜撑、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、钉卡子、安装加固、清理木屑及搭拆支模架、板。钢筋工程工作内容

①施工打算：熟识施工图纸，编制钢筋配料表，提前报甲方技术负责审核。供应精确的钢筋需用量安排，做好施工前的打算工作。

②制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。

③绑扎。()砌体工程工作内容

①施工打算：熟识施工图纸，编制砌体材料安排，报甲方技术负责审核。做好施工料具打算等砌体施工前的全部工作。

②材料打算：包括砂浆搅拌运输、砌体材料等全部工作内