监理工程师之交通工程目标控制优选试题带答案二A4排版

监理工程师之交通工程目标控制优选试题带答案二A4排版

单选题（共100题）1、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A2、下列选项中，属于冬季施工的有（）。A.昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上B.昼夜平均温度在0℃以下且连续10d以上C.昼夜平均温度虽在-2℃以上但冻土没有完全融化时D.昼夜平均温度虽在0℃以上但冻土没有完全融化时【答案】A3、下列不需要抽检的是（）。A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸C.施工单位自制的工程构配件D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】C4、关于交工验收阶段安全监理中检测作业，道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（）km/h时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌，或按规定设置安全警戒区。A.20B.30C.50D.80【答案】C5、按照工程款支付时间的先后划分，费用支付可分为（）A.五种B.四种C.三种D.二种【答案】A6、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算【答案】A7、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C8、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C9、强夯的计量单位的是（）。A.平方米B.立方米C.延米D.次数【答案】A10、开挖掌子面距离高风险断层（）之前，应开始实施超前地质钻探。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B11、下列关于模板、支架和拱架的卸落的说法错误的是（）。A.非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa，且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时，方可拆除B.芯模和预留孔道的内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷或裂缝现象时，方可拆除C.承重模板、拱架和支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除D.侧模及底模应在结构建立预应力后方可拆除【答案】D12、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（），三级、四级公路，压实度应不小（）。A.95%，90%B.90%，85%C.85%，80%D.80%，75%【答案】B13、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（）。A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制B.跟踪监理属于前馈控制C.跟踪监理是一种日常的监理D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响.以起到监理的作用【答案】C14、价值工程中的技术指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】D15、某施工单位年度施工产值为2.5亿元，应配置（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】D16、关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在单代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】C17、投资项目决策分析与评价中一般仅进行（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.线性盈亏平衡分析D.非线性盈亏平衡分析【答案】C18、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B19、沥青和水泥应以（）为单位计量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A20、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.发包人C.承包人D.设计单位【答案】A21、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】C22、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B23、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同条款约定的估价原则，按合同条款的规定商定或确定变更价格，并报发包人批准。A.7B.14C.28D.42【答案】B24、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】C25、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）。A.1倍B.1.5倍C.2倍D.3倍【答案】C26、关于加固土桩施工的说法不正确的是（）。A.加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥B.生石灰应采用磨细I级生石灰C.水泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥D.加固土桩施工前应进行成桩试验，桩数宜不少于3根【答案】D27、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。A.9.548B.9.652C.10.692D.19.668【答案】A28、公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。A.2%B.1.5%C.9%D.7.42%【答案】B29、在水泥混凝土路面施工中，横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A30、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】C31、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】B32、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】C33、（）是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求。A.执行合同条款B.执行计价规则C.遵守支付期限D.保持公正立场【答案】D34、提高产品的价值可以通过（）。A.在降低产品功能的同时，又提高产品成本B.在产品成本不变的条件下，降低产品的功能C.保持产品功能不变的前提下，提高产品的寿命周期成本D.产品功能大幅度提高，产品成本略有增加【答案】D35、监理机构应审批施工单位提交的进度计划，总体进度计划由（）审批。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】A36、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（）。A.两侧开挖B.两侧初期支护C.下部核心土开挖D.仰拱初期支护【答案】C37、下列情形属于I级事故的是（）。A.55人重伤B.经济损失1.1亿元C.危及55人生命安全D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】C38、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C39、路堤填前压实质量控制标准中，三级、四级公路，压实度应不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D40、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.35B.36C.37D.38【答案】D41、下列不属于施工进度分析步骤的是（）。A.工程进度分析前的准备B.找出工程完成情况差的原因C.进行因素分析，找出影响最重要的因素D.提出建议和结论【答案】A42、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】A43、价值工程的工作程序一般分为准备、分析、（）、实施与评价四个阶段。A.讨论B.沟通C.创新D.协调【答案】C44、公路工程质量检验评定中分项工程，机电工程质量检验关键项目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D45、质量管理体系审核由（）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。A.企业内胜任的管理人员B.行业认可的审核人员C.企业领导D.外审专家【答案】A46、工程参建单位应落实（）要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。A.三管三必须B.一岗双责C.三同时D.师傅带徒弟【答案】B47、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】B48、项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B49、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C50、下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是（）A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法【答案】B51、事故致因系统要素（4M要素），不包括（）。A.人B.设备C.机器D.管理【答案】B52、某工程项目直接费1500万元，定额直接费1200万元，设备购置费200万元，措施费为150万元，企业管理费为100万元，规费为80万元，利润率按7.42%计取，税金按9%计取。则该工程的税金为（）万元。A.107.59B.129.85C.165.38D.192.38【答案】D53、关于模板、支架拆除说法错误的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.简支梁结构模板宜从支座向跨中方向依次循环卸落C.悬臂梁结构模板宜从悬臂端开始顺序卸落D.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落【答案】B54、下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是（）。A.冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费C.一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费D.冬季施工增加费以各类工程的定额直接费之和为基数，按工程所在地气温区的费率计算【答案】D55、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B56、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B57、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（）。A.常规支付、违约支付B.常规支付、合同解除支付C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付【答案】C58、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D59、路面结构层次中，（）主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力。并扩散到下面的功能层和土基中去。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B60、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C61、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A62、危险性较大分部分项工程开工前，专项方案编制人员会同（），向参加施工的全体管理人员、作业人员交底。A.总监理工程师B.施工单位项目负责人C.监理工程师D.施工员【答案】D63、建设单位从银行贷款500万元。贷款期3年，年利率5%，按复利每半年计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.4.16%B.4.21%C.5.06%D.5.23%【答案】C64、根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（）。A.自颁发勘查许可证之日起满2年B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源C.完成规定的最低勘查投入D.探矿权属有争议E.尚未缴纳探矿权使用费.探矿权价款【答案】A65、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A66、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【答案】B67、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A68、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B69、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】B70、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（）。A.多根钢筋张拉时，其初应力要保持一致B.张拉程序一般为：0→初应力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（锚固）C.张拉力方向与预应力钢材在一条直线上D.同一构件内断筋数量不得超过1％【答案】D71、投资项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资中的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金【答案】C72、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B73、自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析。直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过（）。A.2mB.5mC.7mD.10m【答案】A74、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B75、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C76、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A77、根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018），直接费中人工费是指用于支付（）的各项费用。A.施工现场所有人员B.从事建筑安装工程施工生产的管理人员C.材料采购及保管人员D.从事建筑安装工程施工的生产工人【答案】D78、某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B79、某简支空心板梁桥桥面高21.75m，板厚60cm，桥面铺装厚12cm，设计洪水位标高16.5m，施工水位标高12.25m，低水位标高7.8m，则该桥梁高度为（）m。A.5.25B.9.5C.13.23D.13.95【答案】D80、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C81、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B82、根据《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018），机械台班定额费用组成中，属于不变费用的是（）。A.动力燃料费B.机上人员人工费C.检修费D.车船税【答案】C83、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C84、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同【答案】B85、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.40B.43C.45D.48【答案】B86、在品质工程评价标准中，不设分值的是（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】D87、某桥梁在施工过程中，发生一起质量事故，该质量事故造成直接经济损失6500万元，则该工程属于（）A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】B88、路基挖至路床顶面以上（）时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C89、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）A.5%B.3%C.2%D.1%【答案】A90、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（）。A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正C.控制是针对被控系统而言的D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性【答案】D91、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C92、对多个施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加资源的情况下，达到缩短工期的目的。A.合理分配施工资源B.找到一个最佳的施工顺序C.提高工程所需材料的质量D.全部由一家单位进行施工【答案】B93、关于价格调整的合同规定，说法不正确的是（）。A.价格调整公式中各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定B.价格指数应首先采用国家或省（自治区、直辖市）价格部门或统计部门提供的价格指数C.在计算调整差额日才得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算D.合同中各可调因子的权重不能调整【答案】D94、关于模板、支架拆除说法错误的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.简支梁结构模板宜从支座向跨中方向依次循环卸落C.悬臂梁结构模板宜从悬臂端开始顺序卸落D.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落【答案】B95、某桥梁施工过程中，由于违法施工造成现场3人死亡，该事故属于（）事故。A.较大B.一般C.重大D.特大【答案】A96、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算,大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年左右进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C97、下列不属于监理工程师在审查施工单位的工程进度计划时应注意的事项的是（）。A.工期和时间安排的合理性B.年度资金的估算情况C.施工准备的可靠性D.计划目标与施工能力的适应性【答案】B98、路面应具有下述一系列性能，以下描述正确的是（）。A.强度和刚度：指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能B.稳定性：指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能C.耐久性：指路面在日光、大气、温度、湿度等自然因素影响之下，其整体强度不致迅速降低的性能D.粗糙度则用路面纵向凹凸量的偏差值表示【答案】A99、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B100、根据《公路工程施工安全技术规范》的规定，不属于危险性较大的分部分项工程是（）。A.高度18m的土质边坡处理B.水深15m的围堰工程C.深度7m的挡墙基础D.高瓦斯隧道【答案】A多选题（共40题）1、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】ACD2、林武取得一张北京大同有限公司开出的可背书转让汇票，该票据承兑行是上海虹口区工商银行。林武到青岛出差时不慎将该汇票丢失，立即向法院申请公示催告。法院经审查后发出催告，公告期为70天。到第80天，仍无人申报权利，该法院于是判决除去原票据上的权利，终结公示催告程序。关于本案的叙述，正确的有：A.林武应当向上海虹口区人民法院申请公示催告B.本案公示催告的期间超过了民事诉讼法规定的60日，因此期间违法C.本案中林武应在催告期间届满后1个月内向上海虹口区人民法院申请除权判决D.本案中法院不待当事人申请，自行作出除权判决的做法是错误的【答案】ACD3、关于特殊地域管辖，下列说法错误的有：A.原告就被告是民事诉讼管辖的基本原则，因此所有特殊地域管辖的法律规定都列明被告住所地是有权管辖的法院地之一B.因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖，当然，票据载明付款地是票据支付地明确存在的前提C.铁路运输合同纠纷由铁路运输法院管辖，只是涉及铁路运输的一般侵权纠纷则应由一般人民法院管辖D.债权人申请支付令的，由债务人住所地或者应支付财产所在地的基层人民法院管辖【答案】ABCD4、风沙地区路基施工中，以下说法错误的有（）。A.风积沙填料的最大干密度应采用轻型击实试验方法确定B.清表时不得破坏红线以外的植被和地表硬壳C.清表产生的草皮土、腐殖土应集中堆放D.应保护测量用控制桩和红线界桩，不需设置标志E.应采用高效、耐高温、具有防风沙性能的施工机械【答案】AD5、用来表示统计数据分布及其某些特性的特征量分为两类，一类表示数据的集中位置，例如（）。A.算术平均值B.中位数C.极差D.标准离差E.变异系数【答案】AB6、以下哪些情况应该适用《民事诉讼法》有关指定管辖的规定？A.石家庄市中级人民法院院长本人成为民事诉讼被告，法院审判委员会认为在其他法院审理比较适宜，遂请示河北省高级人民法院B.铁岭市人民法院遭洪水侵袭无法正常办公，遂请示辽宁省高级人民法院C.沈阳市人民法院和大连市人民法院为一桩巨额经济纠纷争抢不休，互不让步，遂请示辽宁省高级人民法院D.北京市高级人民法院与上海市高级人民法院都不认为自己有权管辖一起民事纠纷，遂请示最高人民法院【答案】ABCD7、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法正确的有（）。A.审批进场喷射混凝土的施工设备，可以使用干喷设备B.审批喷射混凝土配合比设计，承包人提出的配合比设计应使喷射混凝土具有必要的强度.耐久性.防水性.附着性以及良好的施工性C.每次喷射作业前或作业期间，检查水泥品种.强度等级.用量，检查砂石的含水率D.检查喷射机械配套情况和实际功效，进行必要的试喷E.检查喷射作业面是否存在欠挖.浮石，如有较大的浮石应清除【答案】BCD8、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段上可连续工作E.施工段之间可能有空闲时间【答案】BD9、根据我国法律的规定，下列案件中不适用调解的有哪些？()A.特别程序B.督促程序C.公示催告程序D.破产程序【答案】ABCD10、关于水下灌注混凝土桩的说法正确的是（）。A.水下混凝土宜采用钢导管灌注，导管的内径宜为200～350mmB.导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁采用压气试压C.进行水密试验的水压应不小于孔内水深1.5倍的压力D.首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要E.在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在2～6m【答案】ABD11、下列属于临时工程的有（）。A.工作便道B.汽车便道C.电力支线D.汽车便桥E.电信线路【答案】BD12、世界银行采购指南对合同价格的调整中，根据地方劳动力和规定的材料等基本价格与现行价格之差来进行调整，通常称之为（）。A.差值法B.价差法C.指数法D.票证法E.公式法【答案】BD13、关于网络计划中工作自由时差（FF）说法，正确的有（）。A.自由时差是在不影响工期的前提下，工作所具有的机动时间B.FFi=min{LAGij}（LAGij是本工作和紧后工作之间的间隔时间）C.FFij=min{ESjk－EFij}（ESjk是所有紧后工作的最早开始时间）D.自由时差是在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作所具有的机动时间E.时标网络计划中，自由时差是该工作与紧后工作间最短波形线的长度【答案】BCD14、在合同支付项目中，发包人先支付给承包人，在一定期间又要扣回的款项包括（）。A.索赔费用B.逾期付款违约金C.开工预付款D.质量保证金E.材料、设备预付款【答案】C15、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD16、可用于双车道公路隧道V级围岩地段的施工方法有（）。A.全断面法B.长台阶法C.环形开挖预留核心土法D.单侧壁导坑法E.中隔壁法【答案】CD17、沉井的组成包括（）。A.井壁B.刃脚C.隔墙D.井孔E.底板【答案】ABCD18、关于工作延误与工期延误的概念，正确的是（）。A.工作延误必然导致工期延误B.工作延误不一定导致工期延误C.产生工作延误一定是承包人的原因D.产生工作延误不一定是承包人的原因E.工作延误与工期延误没有关系【答案】BD19、下列关于围岩基本分级的说法中，正确的有（）。A.岩体的结构完整程度是影响围岩稳定性的主要因素B.硬质岩石耐风化能力强，暴露后1～2年尚不易风化C.凝灰岩等喷出岩类属于硬质岩石D.当风化作用使岩石成分改变、强度降低时，应按风化后的强度确定岩石等级E.围岩基本分级应由岩石坚硬程度和岩体完整程度两个因素确定【答案】ABD20、甲公司向乙公司购买了五万元的苹果，甲公司以乙公司提供的苹果不符合约定为由拒绝付款。为此，乙公司向法院申请支付令，要求甲公司支付货款。在支付令异议期间，甲公司既不提出异议又不履行义务，而是向另一法院提起诉讼，要求退货。下列说法中哪些是不正确的？A.甲公司的起诉行为使支付令失去效力B.甲公司的起诉行为不能阻止支付令的效力C.甲公司的起诉行为产生债务人异议的法律后果D.甲公司起诉后，受理支付令申请的法院应裁定终结督促程序【答案】ACD21、桥梁基础常用的基础类型有（）。A.浅基础B.桩基础C.独立基础D.条形基础E.沉井基础【答案】AB22、以下属于修筑面层材料的有（）。A.水泥混凝土B.沥青混凝土C.沥青碎石混合料D.砾石E.碎石【答案】ABC23、在关键线路中选择被压缩的各项工作必须满足的要求是（）。A.被压缩的工作是关键线路上的工作B.被压缩的工作成本较高C.被压缩工作资源供给条件较差D.被压缩工作的持续时间不短于最短工期，工期可进行压缩E.被压缩工作的费用斜率是关键线路上可压缩工作中最小的工作【答案】AD24、在民事诉讼中，当事人对下列哪些判决、裁定不能提起上诉？()A.一审人民法院驳回起诉的裁定B.一审人民法院终结执行的裁定C.不准许撤诉的裁定D.人民法院对某失踪人宣告死亡的判决【答案】BCD25、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.在编制工程预算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用符合安全事故要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD26、在公路工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B.增加工作面，组织更多的专业施工队C.改善劳动条件和外部配套条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.改进施工工艺并实施强有力的调度【答案】BD27、对施加预应力所用的机具设备及仪表应重新进行标定的情况有（）。A.使用时间超过6个月B.张拉次数超过300次C.温度低于0℃D.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况E.千斤顶检修或更换配件后【答案】ABD28、下列选项属于安全监理计划编制内容的有（）。A.工程概况B.安全监理人员安排及分工C.监理依据D.安全监理工作制度建设E.安全监理工作计划【答案】ACD29、修筑功能层（垫层）的材料特点包括（）。A.强度要求高B.强度要求不一定高C.水稳定性好D.承载能力强E.隔温性能好【答案】BC30、投标报价的编制原则包括（）。A.投标人的投标报价不得低于工程成本B.投标人必须按招标人提供的工程量清单填报单价C.企业定额、类似工程的成本核算资料D.投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分E.报价方法要科学严谨，简明适用【答案】ABD31、公路水运工程从业单位应当按要求