监理工程师之交通工程目标控制题库+答案（基础题）

监理工程师之交通工程目标控制题库+答案（基础题）

单选题（共100题）1、对于（），事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治理。A.一般事故隐患B.较大事故隐患C.重大事故隐患D.特大事故隐患【答案】A2、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C3、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。A.柔性B.刚性C.半刚性D.半柔性【答案】C4、生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷的是指（）。A.安全生产隐患B.安全生产缺陷C.安全生产不安全状态D.安全生产不安全行为【答案】A5、关键项目（除机电工程）的合格率不应低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C6、作业面与水平安全网之间的高差不得超过（）。A.1.0mB.2.0mC.3.0mD.4.0m【答案】C7、《招标投标法实施条例》关于标底的规定说法正确的是（）。A.招标人必须编制标底B.一个招标项目可以有多个标底C.在开标后标底必须保密D.一个招标合同包只能有一个标底【答案】D8、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验【答案】D9、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】D10、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A11、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D12、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（）组织的竣工验收，提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。A.建设单位B.施工总承包单位C.城建档案馆D.工程质量监督机构【答案】A13、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】B14、沥青和水泥应以（）为单位计量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A15、根据《必须招标的工程项目规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B.监理服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C.重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的【答案】B16、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B17、建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位等共同为质量服务体现了（）。A.全方位质量管理B.全面质量管理C.全过程质量管理D.全员参与质量管理【答案】B18、当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到（）以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】C19、安全管理制度的中心是（）A.安全生产责任制B.安全教育培训制度C.安全生产技术交底制度D.安全生产事故隐患排查治理制度【答案】A20、对于梁式桥标准跨径是指（）A.桥跨结构相邻两支座中心之间的距离B.相邻两个桥墩中心之间的距离C.相邻桥墩（台）间净距D.梁板的长度【答案】B21、喷射混凝土预防措施中，混凝土终凝（）后应喷水养生，经常保持其表面湿润，养生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】B22、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】A23、钻孔灌注桩在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在（）。A.1~5mB.2~6mC.3~7mD.4~8m【答案】B24、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B25、（），安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。A.分包工程开工前B.总体工程开工前C.分部工程开工前D.分项工程开工前【答案】A26、竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）报出。A.28天内B.两个月内C.三个月内D.五个月内【答案】C27、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A28、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D29、填石路堤施工中，路床底面以下（）mm范围内，填料最大粒径不得大于（）mm，其中小于5mm的细料含量应不小于（）%。A.400；150；30B.400；100；40C.500；150；30D.400；100；40【答案】A30、下列（）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性A.钻孔抽芯法B.高应变法C.静载试验法D.动测法【答案】B31、下列监理工作方式中，不属于主动控制的是（）。A.编制监理计划B.旁站监理C.监理指令单D.工程计量【答案】C32、（）是指供人、车辆、渠道、管线等跨越河流、山谷或其他交通线路的架空构筑物。A.桥梁B.隧道C.道路D.附属物【答案】A33、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A34、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A35、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C36、栈桥两侧和栈桥码头四周应设置高度不低于（）的防护栏杆。防护栏杆上杆任何部位应能承受（）的外力。A.1.1m、800NB.1.1m、1000NC.1.2m、800ND.1.2m、1000N【答案】D37、施工组织往往以（）为最基本对象。A.动作B.操作C.工序D.施工过程【答案】C38、关于签认安全生产专项费用清单中，安全生产专项费用计量支付的工作职责，施工单位提交计量申请后（）天内完成审查、审批工作。A.3B.5C.7D.14【答案】C39、控制是一个大系统，下列内容属于控制目标分系统的是（）。A.组织机构B.各类科学方法C.进度质量费用D.组织技术经济合同【答案】C40、细粒土，颗粒的最大粒径小于10mm，且其中小于2mm的颗粒含量不少于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】D41、下列不属于混凝土下部结构的是（）。A.桥台混凝土B.桥墩混凝土C.台帽混凝土D.基础混凝土【答案】D42、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D43、我国安全生产工作的基本方针是（）。A.安全生产重于泰山B.安全第一，以人为本，综合治理C.安全第一，重在预防D.安全第一，预防为主，综合治理【答案】D44、安全生产管理的原则描述错误的是（）A.一岗一责B.三管三必须C.三同时D.安全生产动态管理【答案】A45、某桥梁施工过程中，由于违法施工造成现场3人死亡，该事故属于（）事故。A.较大B.一般C.重大D.特大【答案】A46、掺灰处理膨胀土时，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉处置，掺石灰宜分两次进行。拌和深度应达到该层底部，拌和后的土块粒径应小于（）mm。A.35B.36.5C.37.5D.38【答案】C47、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A48、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D49、滑模摊铺机在路面基层上行走时，基层侧边缘到滑模摊铺面层边缘的宽度不宜小于（）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】B50、下列情形属于较大事故的是（）。A.58人重伤B.直接经济损失1200万元C.造成2人死亡D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】B51、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。A.三级及三级以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基【答案】A52、发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，需要将（）列入合同价格。A.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等B.经监理工程师确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金C.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金D.承包人所报告的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金【答案】A53、双车道施工便道的宽度宜不小于（）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（）m，并宜设置错车道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C54、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D55、凡在坠落高度基准面（）以上时，有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B56、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。A.一级公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】D57、适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是（）。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】C58、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.有关主管部门B.建设单位C.总监理工程师D.第三方监管机构【答案】A59、关于虚工作的说法，正确的是（）。A.虚工作只在单代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】C60、拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（）。A.平面位移监测B.稳定性监测C.地面隆起监测D.土体深层水平位移【答案】B61、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】D62、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（）。A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内的取芯孔和声测管预留孔应处理密实B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】B63、下列项目应单独计量的是（）。A.模板B.脚手架C.垫圈D.箍筋【答案】D64、适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是（）。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】C65、以下关于工程量清单计量规则的说明，错误的是（）A.凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上B.搭接接头、接头套筒，焊接材料，下脚料和固定、定位架立钢筋等，单独另行计量C.对于面积在1m2以下的固定物（如检查井等）不予扣除D.土方体积可采用平均断面面积法计算B选项，搭接接头、接头套筒，焊接材料，下脚料和固定、定位架立钢筋等,不予另行计量。【答案】B66、对于非生产性建设项目而言，公路工程建设项目总投资由（）组成。A.固定资产投资和流动资产投资两部分B.建设投资和建设期利息两部分C.工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分D.工程费用、工程建设其他费用两部分【答案】B67、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】B68、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】D69、从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。A.工程变更B.价格调整C.工期调整D.进度款结算【答案】B70、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（）。A.使用功能和美学功能B.使用功能和美学功能C.基本功能和辅助功能D.过剩功能和不足功能【答案】C71、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D72、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书。A.14B.28C.30D.42【答案】B73、现金流量的三要素不包括的是（）A.现金数额B.现金流入或流出C.现金发生的时间点D.现金支付方式【答案】D74、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B75、沥青路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】B76、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.2【答案】B77、某工程合同价为500万元，合同价的60％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长10％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。A.610.00B.543.50C.511.25D.500.00【答案】B78、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】C79、（）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.双重预防B.三重预防C.多重预防D.手段结合预防【答案】A80、当连续五昼夜实测地面沉降小于（），地基固结度已达到设计要求的80%时，经验收，即可终止抽真空。A.0.5mm/dB.0.3mm/dC.0.2mm/dD.0.1mm/d【答案】A81、商品房现售应符合的条件包括（）。A.现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书B.取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件C.持有建设工程规划许可证和施工许可证D.拆迁安置已经落实E.物业管理方案尚未落实【答案】A82、填土路堤施工过程中，每填筑高（）m宜检测路线中线和宽度。A.2B.3C.4D.5【答案】A83、下列关于招标控制价的说法中，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，必须编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B84、单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF＝2天。该工作的最早开始时间是第（）天。A.6B.0C.3D.5【答案】A85、以下安全责任中，不属于监理单位的安全生产责任的是（）。A.审查专项施工方案B.向施工单位提供场地及地下管线资料C.对建设工程安全生产承担监理责任D.应按照法律法规、规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任【答案】B86、质量管理体系审核由（）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。A.企业内胜任的管理人员B.行业认可的审核人员C.企业领导D.外审专家【答案】A87、某桥梁灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度，二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加了1.5m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师应（）。A.给予计量B.不予计量C.计量所增混凝土量的一半D.和承包人协商后予以计量【答案】B88、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任【答案】B89、某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天，1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是（）天。A.8B.9C.10D.13【答案】A90、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D91、提高产品的价值可以通过（）。A.在降低产品功能的同时，又提高产品成本B.在产品成本不变的条件下，降低产品的功能C.保持产品功能不变的前提下，提高产品的寿命周期成本D.产品功能大幅度提高，产品成本略有增加【答案】D92、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用的天然砂质量标准不应低于（）要求。A.I级B.II级C.III级D.IV级【答案】B93、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括（）。A.拉伸试验B.抗剪试验C.抗折试验D.弯曲试验【答案】C94、工程进度S曲线表也称为工程进度表是（）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】C95、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A96、项目管理公司与项目发包人签订项目管理承包合同，代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同属于哪一种模式（）。A.项目管理承包型B.项目管理咨询型C.代建型D.项目总承包型【答案】A97、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C98、以下应当列入基本农田保护区的耕地有.A.农业科研、教学试验田B.市级人民政府批准确定的粮棉生产基地.内的耕地C.需要退耕还林的耕地D.蔬菜生产基地E.有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田【答案】A99、下列事故报告中，属于漏报的是（）。A.快报表报送超过规定时限B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的【答案】B100、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（）单位原因造成工程进度延误，且在监理机构签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理机构应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。A.施工B.监理C.建设D.设计【答案】A多选题（共40题）1、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责包括（）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度.操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.组织新员工参与本单位应急救援演练D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施E.每年检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议【答案】ABD2、公路工程施工监理阶段划分为哪些阶段（）。A.施工前准备B.施工准备C.施工D.施工验收E.交工验收与缺陷责任期【答案】BC3、下列选项中，应开展施工安全风险评估的桥梁工程有（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程D.跨径大于1000m的悬索桥E.跨径大于240m的斜拉桥【答案】ABCD4、下列属于植物防护的是（）。A.坡面植物防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土骨架防护D.坡面喷浆E.重力式挡土墙【答案】ABC5、关于浆砌块石及混凝土预制块墩台施工质量的片石砌体，以下说法不正确的有（）。A.片石应分层砌筑，宜以2～3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝应大致找平B.各工作层竖缝应相互贯通C.砌缝宽度一般不应大于4cm，用小石子混凝土砌筑时，可为3～7cmD.较大的砌块应使用于下层，安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除E.竖缝较宽时，应在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小片石支垫【答案】BC6、属于人民检察机关抗诉的法定情形的有：A.对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的B.原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的C.发现调解书损害国家利益、社会公共利益的D.违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的【答案】ABCD7、质量体系文件按其作用可分为（）A.法规性文件B.见证性文件C.合格性文件D.判断性文件E.支持性文件【答案】AB8、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】ABCD9、根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版）通用合同条款的约定，反索赔可以分为（）。A.工程提前反索赔B.工程拖期反索赔C.施工缺陷反索赔D.施工事故反索赔E.其他损失反索赔【答案】BC10、路面的粗糙度用（）表示。A.路面纵向凹凸量的偏差值B.路面与轮胎的摩擦系数C.路表纹理深度D.表面性能E.耐久性【答案】BC11、路面的粗糙度用（）表示。A.路面纵向凹凸量的偏差值B.路面与轮胎的摩擦系数C.路表纹理深度D.表面性能E.耐久性【答案】BC12、人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，从适用的审判程序来看，下列做法正确的有：A.如果是上级人民法院提审的案件,应当依照第二审程序进行审判B.如果原来是第一审案件,应当依照第一审程序进行审判C.如果原来是第二审案件，应当依照第二审程序进行审判D.一律由上级人民法院依照第二审程序进行审判【答案】ABC13、隐患治理工作应坚持（）的原则。A.单位负责B.行业监管C.分级管理D.社会监督E.内部执行【答案】ABCD14、下列选项属于工程费用监理人员的素质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】ABD15、在进行沥青路面工程材料选择时，下列说法正确的是（）。A.宜优先选择A级沥青B.面层的上层采用较稀的沥青，下层或黏结层采用较稠的沥青C.矿渣及软质集料不得用于防滑表层D.用于拌制沥青混合料的细集料，可以采用天然砂、人工砂或石屑。E.现场制作的改性沥青宜随配随用【答案】ACD16、某市中级人民法院对某甲诉某乙返还其出租于乙的房屋一案作出二审判决，责令乙在判决生效之日起10日内向甲返还房屋，并承担该案的诉讼费。10日后，乙向人民法院缴纳了诉讼费，而未向甲返还房屋，甲向人民法院申请强制执行。下列说法正确的是：A.可由执行员强制某乙迁出房屋或退出土地B.某乙拒不到场的，不影响执行C.执行员将强制执行笔录口头宣读即可D.执行员可以拘留被执行人【答案】AB17、关于雨期填筑路堤的说法，正确的有（）。A.路堤应分层填筑，并及时碾压B.每一填筑层表面应做成1%~2%双向路拱横坡，以利于排水C.填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石渣和砂类土等D.雨期填筑路堤旁不得设置取土坑E.利用挖方土作填料，含水率符合要求时，应随挖随填，及时压实【答案】AC18、隧道工程施工中，特殊地质地段包括（）。A.滑坡B.高应力C.膨胀地层D.软弱黄土地层E.断层【答案】CD19、下列属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的均衡性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性E.施工过程的差异性【答案】ABD20、按引发的原因不同，工程变更的情况一般可归纳为（）。A.因设计不合理而引起的工程变更B.为满足地方政府的要求而不得不进行的工程变更C.为优化设计方案而出现的工程变更D.因承包人风险原因而引起的工程变更E.因承包人的施工质量事故而引起的工程变更【答案】ABC21、施工阶段的施工保护监理工作要点包括（）。A.对工地进行巡视监理B.向施工单位发出环保工作指令C.检查环境保护措施和成果D.协助环保主管部门和建设单位处理突发环保事件E.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确、切实有效【答案】ABCD22、在公示催告的公告中，应当包括以下内容：()A.公示催告申请人的姓名或者名称B.票据的种类、票面金额、发票人、持票人、背书人C.申报权利的期间D.在公示催告期间转让票据权利、利害关系人不申报权利的法律后果【答案】ABCD23、施工企业的三类安全人员是指（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术负责人E.项目安全总监【答案】ABC24、下列选项属于安全监理计划编制内容的有（）。A.工程概况B.安全监理人员安排及分工C.监理依据D.安全监理工作制度建设E.安全监理工作计划【答案】ACD25、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序的发生。下列关于该诉讼的说法，正确的是：()A.诉讼期间对于争议的款项，应当予以提存B.异议人应当在收到反对意见通知的15日进行起诉C.案件管辖法院为被告住所地法院D.案件管辖法院为执行法院【答案】ABD26、土地使用及拆迁补偿费包含（）。A.建设项目管理费B.永久占地费C.临时占地费D.拆迁补偿费E.水土保持补偿费【答案】BCD27、下列选项中，属于总体施工进度计划内容的有（）。A.工程项目的合同工期B.不同季节及气温条件下各项工程的时间安排C.完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期D.各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算E.各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量【答案】ACD28、《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)中规定，关于各龄期、各类型水泥强度说法正确的有（）。A.强度等级42.5型号3d抗压强度17MPaB.强度等级42.5R型号3d抗压强度17MPaC.强度等级52.5型号3d抗压强度23MPaD.强度等级52.5R型号3d抗压强度23MPaE.强度等级52.5型号28d抗压强度52.5MPa【答案】AC29、公路水运工程从业单位应当按要求制订相应的（），并定期组织演练。A.项目综合应急预案B.施工合同段的