监理工程师之交通工程目标控制题库与答案

监理工程师之交通工程目标控制题库与答案

单选题（共100题）1、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位D.监理，施工单位【答案】D2、发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，需要将（）列入合同价格。A.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等B.经监理工程师确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金C.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金D.承包人所报告的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金【答案】A3、根据《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018），机械台班定额费用组成中，属于不变费用的是（）。A.动力燃料费B.机上人员人工费C.检修费D.车船税【答案】C4、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别【答案】A5、根据质量数据的修约规则，5.665，保留两位小数为（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C6、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B7、工程材料、设备预付款的预付比例，一般不低于（），按照合同工程项目的专用合同条款的约定执行。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】B8、公路工程施工阶段监理时间范围是（）。A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程交工验收之日D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日【答案】B9、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D10、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.平衡压重填土C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡D.严格禁止超量装药【答案】B11、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，（）应制定本项目隐患排查治理的验收销号标准。当有完善有效的防范措施时可验收，但应确保无隐患或施工完工方可销号。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A12、下列情形属于I级事故的是（）。A.55人重伤B.经济损失1.1亿元C.危及55人生命安全D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】C13、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（）。A.打梅花桩B.用铁丝笼柔性结构防护C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护D.加大截面尺寸【答案】D14、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D15、若甲路段沥青混凝土面层的摩擦系数算术平均值为55.2（摆值），标准偏差为4.13（摆值）；乙路段的摩擦系数算术平均值为60.8（摆值），标准偏差为4.27（摆值）。则这两个路段面层抗滑稳定性比较结果，正确的是（）。A.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段好B.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段差C.甲路段面层抗滑稳定性与乙路段相同D.无法比较这两路段面层抗滑稳定性的优劣【答案】B16、开挖整体稳定性好的硬质岩石边坡时，宜采用光面爆破或（）。A.钻孔爆破B.药壶爆破C.预裂爆破D.深孔爆破【答案】C17、钢绞线每一个检验批不超过（）t。A.50B.60C.65D.70【答案】B18、钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。A.400B.500C.600D.700【答案】C19、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A20、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（）。A.要求施工单位整改B.施工单位暂时停止施工C.及时报告建设单位D.及时向有关主管部门报告【答案】A21、路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D22、全面辨识应每年不少于（），专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识后形成风险清单。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C23、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A24、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D25、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C26、工程项目的（）是用来指导工程全局的，是工程从开工一直到竣工位置，各个主要环节的总的进度安排。A.年度进度计划B.月度进度计划C.季度进度计划D.总体进度计划【答案】D27、某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天，1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是（）天。A.8B.9C.10D.13【答案】A28、在路基边坡塌方中，（）是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落。主要原因是岩体风化破碎，边坡较高。A.剥落B.碎落C.滑塌D.崩塌【答案】D29、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D30、在坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.20％B.30％C.40％D.50％【答案】C31、提高产品的价值可以通过（）。A.在降低产品功能的同时，又提高产品成本B.在产品成本不变的条件下，降低产品的功能C.保持产品功能不变的前提下，提高产品的寿命周期成本D.产品功能大幅度提高，产品成本略有增加【答案】D32、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C33、调值公式计算时固定要素比重为0.5，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】B34、以下将出现项目永久私有化的融资模式是（）。A.PPP模式B.BOT模式C.BOO模式D.BOOT模式【答案】C35、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C36、在费用支付中，应由（）负责编制支付证书并报送建设单位核准支付。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位【答案】B37、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上只有一条【答案】A38、甲公司因缺乏资金将所开发的商品房向银行进行抵押并办理了抵押登记。双方约定，一旦甲公司连续3个月不能偿还借款利息，银行即可行使抵押权。后来，甲公司将其中一套商品房以100万元的价格卖给吴某，吴某付清了全部价款，但甲公司未告知吴某房屋抵押的事实。下列说法正确的有（）。A.吴某可以要求解除合同B.吴某只能要求解除合同C.吴某可以要求甲公司赔偿损失D.吴某只能要求甲公司办理房产过户E.吴某可以要求甲公司双倍返还购房款【答案】A39、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上浇筑说法不正确的是（）。A.跨度较小的拱圈或拱肋，应全宽度自两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑B.分段的位置，应以拱架受力对称、均匀和变形小为原则，且宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点处C.各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为0.5－1.0mD.拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计要求或设计强度等级的80%方可浇筑【答案】D40、（）是安全生产方针的原则和目标。A.安全生产B.安全第一C.预防为主D.综合治理【答案】B41、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.有关主管部门B.建设单位C.总监理工程师D.第三方监管机构【答案】A42、根据《公路工程施工安全技术规范》的规定，不属于危险性较大的分部分项工程是（）。A.高度18m的土质边坡处理B.水深15m的围堰工程C.深度7m的挡墙基础D.高瓦斯隧道【答案】A43、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D44、填方分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填路段应按（）坡度分层留台阶；如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1：1－1：1.5，1mB.1：1－1：1.5，2mC.1：1－1：2，2mD.1：1－1：2，1m【答案】C45、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C46、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A47、某公司从银行借款5000万元，年复利率i=10%，试问5年后一次需支付本利和（）万元。A.6052.56B.7320.50C.7551.65D.8052.55【答案】D48、粉煤灰可用于（）。A.各级公路路堤填筑B.高速公路下路床C.一级公路下路床D.二级公路的上路床【答案】A49、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C50、下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。A.通车试运营2年以上B.监理单位对工程质量评定合格C.各参建单位完成工作总结报告D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告【答案】B51、重大危险源防控措施的审查应在（）进行。A.重大危险源清单收悉后3天内B.重大危险源清单收悉后5天内C.重大危险源清单收悉后7天内D.合同段工程开工之后【答案】C52、铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（）A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线【答案】D53、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%【答案】C54、关于路面基层（底基层）试验路段的说法，不正确的是（）。A.基层和底基层正式施工前，均应铺筑试验段B.试验段应设置在生产路段上，长度宜为200－300mC.试验段开工前，提交完整的目标配合比报告和生产配合比报告D.对非整体性材料结构层，试验段铺筑完成后应及时进行承载板试验，按车道每100m一点【答案】D55、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B56、工程项目的（）是用来指导工程全局的，是工程从开工一直到竣工位置，各个主要环节的总的进度安排。A.年度进度计划B.月度进度计划C.季度进度计划D.总体进度计划【答案】D57、矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌，称为（）A.片帮B.冒顶C.透水D.放炮【答案】A58、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B59、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】D60、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工总承包单位【答案】A61、下列有关路床填料的表述中，不正确的是（）。A.高速、一级公路路床宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料B.高速、一级公路路床可采用级配好的碎石土，砾石土等C.当粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土作为高速、一级公路路床的填料D.砂性土、粉质土可用作高速和一级公路路床的填料【答案】D62、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D63、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（）。A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性C.评价质量管理体系对环境的适应性D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A64、工程量计算的副本应提交给（）并由（）保存。A.监理人，发包人B.发包人，监理人C.监理人，监理人D.发包人，监理人【答案】C65、焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过（）月，应重新考核。A.3个B.5个C.6个D.9个【答案】C66、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层混合料的压实，（）应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）。A.初压B.复压C.终压D.以上均是【答案】A67、下列费用属于价差预备费的是（）。A.人工费因政策原因上涨费用B.设备规格型号改变增加的费用C.材料货源变更增加的费用D.运输距离改变增加的费用【答案】A68、填石路堤施工中，路床底面以下（）mm范围内，填料最大粒径不得大于（）mm，其中小于5mm的细料含量应不小于（）%。A.400；150；30B.400；100；40C.500；150；30D.400；100；40【答案】A69、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B70、BOT模式的具体含义为（）。A.政府和社会资本合作B.建造——经营——移交C.私营主动融资D.以资产担保的证券化【答案】B71、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C72、矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌，称为（）A.片帮B.冒顶C.透水D.放炮【答案】A73、下列桥梁中，不需开展施工安全风险评估的是（）。A.跨径大于50m的石拱桥B.跨径大于200m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C74、（）的专项施工方案，施工单位可以不组织专家进行论证、审查。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.防腐工程【答案】D75、施工过程中，由于施工人员不遵守操作规程所造成的质量波动为（）。A.环境性波动B.正常波动C.工艺性波动D.异常波动【答案】D76、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B77、混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层的前后浇筑距离应保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C78、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A79、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D80、（）是以施工专业化为基础将不同工程对象的同一施工工序交给对应专业施工队（组）执行，各专业队（组）在统一计划安排下，依次在各个作业面上完成指定的操作。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.混合作业法【答案】C81、在车辆荷载作用下，水泥混凝土结构层处于板体工作状态，（）。A.抗弯拉强度高，竖向弯沉较大B.抗弯拉强度低，竖向弯沉较大C.抗弯拉强度高，竖向弯沉较小D.抗弯拉强度低，竖向弯沉较小【答案】C82、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】A83、喷射混凝土质量问题，预防措施不符合规定的是（）。A.喷射混凝土，宜采用普通硅酸盐早强水泥且等级不低于32.5级B.混凝土终凝4h后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于10dC.为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工D.对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理，个别突出的地方应予凿除【答案】B84、下列不属于路基沉陷的原因的是（）A.碾压遍数过多B.路基填料不当C.填筑方法不合理D.压实不足【答案】A85、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D86、隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的双车道隧道，宜采用（）。A.全断面法B.短台阶法C.中隔壁法D.双侧壁导坑法【答案】A87、下列不属于施工组织设计的内容是（）。A.工程概况B.施工进度计划C.施工成本计划D.施工平面布置【答案】C88、隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（）。A.二等B.三等C.四等D.一级【答案】A89、以下应当列入基本农田保护区的耕地有.A.农业科研、教学试验田B.市级人民政府批准确定的粮棉生产基地.内的耕地C.需要退耕还林的耕地D.蔬菜生产基地E.有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田【答案】A90、（）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。A.施工单位B.发包人C.监理单位D.设计单位【答案】A91、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B92、要求施工单位进行项目分解，编制符合进度目标要求的进度计划，并将工作任务落实到施工班组，督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作。属于（）。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施【答案】A93、地质预报等级最强的是（）。A.A级B.B级C.C级D.D级【答案】A94、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币360万Ｄ.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万【答案】A95、施工前应由（）对控制性桩点进行现场交桩，并应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，建立施工测量控制网。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】C96、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】A97、调值公式计算时固定要素比重为0.5，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】B98、对多个施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加资源的情况下，达到缩短工期的目的。A.合理分配施工资源B.找到一个最佳的施工顺序C.提高工程所需材料的质量D.全部由一家单位进行施工【答案】B99、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.25C.28D.42【答案】C100、同步碎石封层施工，选择代表性路段作为试验路段，长度应不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B多选题（共40题）1、填方路基的碾压原则包括（）。A.先压边缘后压中间B.先慢后快C.先静压后振动D.由弱振至强振E.由内向外【答案】ABCD2、公路交通主要标志按其作用，可分为（）。A.警告标志B.禁令标志C.指示标志D.辅助标志E.指路标志【答案】ABC3、在安全生产总目标管理过程中，应对分项目标的实施情况加强检查、考核与评价，并提出下一阶段的分项目标及措施。每次检查、考核、验收和讲评，应紧紧围绕有关薄弱环节，利用通报或隐患整改指令的方式，按照“三定一落实”（）落实整改的原则组织缺陷整改。A.定人B.定时C.定措施D.定量E.定点【答案】ABC4、填石路堤的实测项目包括（）。A.压实B.纵断高程C.弯沉D.中线偏位E.厚度【答案】ABCD5、公路隧道机电工程的质量监理过程中，对于风机的检验，下列说法正确的有（）。A.风机运抵现场后，保持包装和密封良好B.风机安装前应认真进行外观清理检查，并做好记录C.进.出风口应敞开D.搬运设备应有专人指挥，使用的工具及绳索必须符合安全要求。E.轴流风机还应进行液压油油位检査【答案】ABD6、施工进度计划的实施保证，从内容上可概括为（）。A.组织保证B.质量保证C.技术保证D.合同保证E.安全保证【答案】ACD7、关于施工准备阶段的环境保护监理工作，说法正确的有（）。A.增加设计交底，熟悉环评报告和设计文件，了解工程建设项目的具体环保目标B.审查建设单位的施工组织设计和开工报告，对环保实施方案提出审查意见C.审查建设单位的临时用地方案是否符合环保要求，临时用地的恢复计划是否可行D.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确E.参加第一次工地会议，对工程建设项目的环保目标和环保措施提出要求【答案】AD8、施工辅助费中检验试验费包含（）的费用。A.施工企业对建筑材料的鉴定B.施工企业技术革新和研究试验费C.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料D.新结构、新材料的试验费E.建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行检验【答案】ABC9、钢丝进行检验的项目包括（）。A.抗拉强度B.抗压强度C.弯曲D.伸长率E.表面质量【答案】ACD10、童童系一9岁儿童，玩耍中将同学小明的左眼捅瞎，其父林某代其进行诉讼，被法院判决赔偿对方医药费等30万元。执行开始后，林某拒不履行，并欲带童童出国定居。此种情况下：A.法院可以依职权采取限制出境措施B.对方可书面申请法院采取限制出境措施C.童童提供充分、有效的担保或者小明父亲同意的，可以解除限制出境措施D.法院可以限制林某高消费，包括购买生活用车辆【答案】ABCD11、公路机电工程包括（）。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施E.公路消防设施【答案】ABCD12、网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.仅可用于控制项目施工进度【答案】ABCD13、合同约定计量的项目包括（）。A.清单外的工程细目B.清单中的工程细目C.合同文件中约定的项目D.工程变更项目E.合同文件外约定的项目【答案】BCD14、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.施工单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计【答案】BC15、下列桥梁布置和结构有关的术语，说法正确的是（）。A.净跨径是：对于梁式桥，是设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距B.计算跨径：对于有支座的桥梁，指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离C.标准跨径：对于梁式桥，是指两相邻桥墩中线之间的距离D.总跨径：多孔桥梁中各孔标准跨径的总和E.设计洪水位：桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位【答案】ABC16、新奥法采用的支护体系是复合式衬砌，由（）组合而成。A.初期支护B.超前支护C.防水层D.管棚支护E.二次衬砌【答案】AC17、A市机械进出口公司向中国A市中级人民法院起诉，要求美国某贸易公司承担其销售不合格机械设备的违约责任。在诉讼过程中，由于美国该贸易公司在中国没有住所，为了诉讼的便利，于是聘请中国陈律师代为进行诉讼。在这种情况下，美国某贸易公司从美国向中国A市中级人民法院寄交的对陈律师的授权委托书，需要履行下列哪种手续才视为有效？()A.经中国驻美国使、领馆证明B.经美国公证机关证明，并经中国驻美国使、领馆认证C.履行中国与美国订立的有关条约中规定的证明手续D.由中国驻美国的爱国华侨团体证明【答案】BC18、下列选项中，属于每日进度检查记录内容的是（）。A.监理人员对施工现场巡视检查的情况B.实际参加施工的人力、机械数量及生产效率C.施工停滞的人力、机械数量及其原因D.承包人的主要技术及管理人员到达现场的情况E.当日发生的影响工程进度的特殊事件及原因【答案】BCD19、施工辅助费包括（）。A.生活用家具购置费B.检验试验费C.工程定位复测D.工程点交E.场地清理【答案】BCD20、对于路面基层（底基层）施工准备阶段的质量控制，以下说法正确的有（）。A.混合料拌和场的位置.拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求B.混合料配合比设计试验报告，检查原材料的试验结果及混合料的击实试验.承载比.抗压强度的试验结果C.在正式开工前至少一个月，承包人应在监理工程师批准的地点自费铺筑一段面积为400～600m2的基层（底基层）试验路段D.检验承包人提出施工方案和施工方法的适用性E.承包人应提供用于试验路段的原材料.混合料组成设计，以及备料.拌和.摊铺.碾压.养生设备一览表和施工程序.施工工艺及操作计划等详细书面说明，并报总监理工程师审核批准【答案】ABD21、费用监理的方法，从监理措施采取的时间不同分类，可以将费用监理分为（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理E.监督检查【答案】ABC22、关于机电工程施工中监控系统的外场设备基础施工，说法正确的有（）。A.基坑开挖放坡宽度必须小于土质自然破裂线宽度B.开挖深度1.5m以上，且无条件放坡的，必须设置固壁支撑，固壁支撑应经过安全验算并随挖深增加C.模板必须有足够的强度、刚度和稳定度、无缝隙和孔洞，浇筑混凝土后不得产生变形D.混凝土浇筑倾落高度在5m以上时，应采用漏斗或斜槽的方法浇筑E.混凝土浇筑时必须进行分层次振捣，捣固应密实，不得出现跑模、漏浆等现象。【答案】C23、既有公路的干湿类型，可以根据路基的（）来划分。A.液限B.相对含水率C.塑限D.分界稠度E.天然含水率【答案】BD24、平安工地建设管理主要包括（）。A.工程开工前的安全生产条件审核B.施工前的安全生产条件核查C.施工过程中的平安工地建设、考核评价D.交工期间的安全考核E.缺陷责任期的安全考核【答案】ABC25、关于水下灌注混凝土桩的说法正确的是（）。A.水下混凝土宜采用钢导管灌注，导管的内径宜为200～350mmB.导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁采用压气试压C.进行水密试验的水压应不小于孔内水深1.5倍的压力D.首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要E.在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在2～6m【答案】ABD26、关于施工准备阶段安全监理，审查施工单位安全生产管理体系的说法，正确的有（）。A.将检查结果向建设单位报备B.在施工单位提交交底核查申请后7天内完成检查工作C.检查施工现场各种安全标志和临时设施的设置D.检查、督促施工单位与分包单位之间签订施工安全生产协议书E.检查施工单位安全技术措施或文明施工措施费用的使用计划【答案】ACD27、关于沥青混合料的拌和说法正确的有（）。A.粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料可一起堆放B.每个料源的材料应进行抽样试验，并经监理工程师批准C.拌和应将集料包括矿粉充分地烘干D.沥青的加热温度、石料加热温度、混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应满足规范要求E.材料的规格或配合比发生改变时，都应根据设计文件中配合比进行试拌【答案】BCD28、根据监理措施采取的时间进行分类，则费用监理分类包括（）。A.纵向监理B.前馈监理C.过程监理D.反馈监理E.横向监理【答案】BCD29、以下关于级别管辖说法正确的是：A.海事海商案件由中级人民法院管辖B.著作权民事纠纷案件由中级