监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案

监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共100题）1、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C2、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D3、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B4、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【答案】D5、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容【答案】A6、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】D7、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】C8、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体【答案】A9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天B.提交工程竣工验收报告后28大C.移交工程后14天D.通过工程竣工验收后14天【答案】A10、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】D11、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】A12、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。A.由丙承担保证责任B.处分乙抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】B13、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A14、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】A15、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。A.赤小豆B.大豆C.芝麻D.玉米【答案】B16、（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D17、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。A.抵押B.抵押权C.质押D.质权【答案】D18、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度【答案】A19、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。A.直接代理B.间接代理C.法定代理D.指定代理【答案】C20、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（）。A.通用合同条款B.专用合同条款C.合同附件格式D.合同协议书【答案】D21、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】D22、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C23、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】D24、建设工程设计合同的有效期限为()A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】A25、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B26、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】D27、蛋白质营养评价的方法包括（）。A.蛋白质生物价B.氨基酸评分模式C.蛋白质功效比值D.氨基酸评分E.蛋白质净利用率【答案】A28、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用【答案】D29、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。A.3B.4C.2D.1【答案】A30、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B31、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A.未经发包人批准，监理人无权修改合同B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】C32、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任【答案】C33、在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金【答案】A34、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】D35、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。A.开始进行竣工检验日B.发包人组织竣工验收日C.验收组通过竣工验收日D.承包人提交竣工验收报告日【答案】D36、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.抵押合同成立B.建筑工程竣工C.抵押合同生效D.抵押登记【答案】D37、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书【答案】B38、某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A.4月6日B.4月15日C.4月20日D.4月25日【答案】A39、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.投标竞争不激烈【答案】D40、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误【答案】D41、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。A.指定代理B.表见代理C.委托代理D.法定代理【答案】C42、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】A43、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A44、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D45、根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说法正确的是（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期【答案】A46、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和签约合同价分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C47、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C48、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】C49、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C50、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构【答案】A51、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差【答案】D52、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过【答案】D53、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。A.上传投标文件开始时间B.实际传输完成时间C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】D54、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大【答案】A55、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D56、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。A.按照承包人完成的实际工程进行计量B.只对承包人完成的合格工程进行计量C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】B57、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时【答案】A58、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同【答案】B59、建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（）。A.即时买卖合同B.非即时买卖合同C.材料采购合同D.自由买卖合同【答案】B60、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】A61、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D62、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】D63、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B64、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。A.78B.14C.90D.30【答案】C65、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】B66、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。A.设计人延误完成设计任务B.因设计人原因要求解除合同C.设计错误D.审批工作的延误【答案】D67、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【答案】A68、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A69、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。A.提供勘察资料B.对勘察资料准确性、可靠性负责C.协调提供位于本工程区域内的临时占地D.申请市政设施内的临时占地【答案】D70、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】C71、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通知监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】C72、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。A.7B.14C.24D.28【答案】D73、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】C74、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【答案】C75、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船【答案】C76、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（）。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】A77、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。A.负责施工现场的安全保卫B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作C.审查施工实施方案D.组织设计交底【答案】C78、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D79、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】D80、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B81、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）A.询价方式B.直接订购C.招标D.以上均不适用【答案】A82、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B83、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。A.12B.24C.36D.48【答案】B84、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行【答案】C85、下列关于定金的表述中，错误的是（）。A.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】A86、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B.合同签字之日起至竣工之日止的期间C.开工之日起至结清单生效之日止的期间D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间【答案】D87、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。A.开始使用之日前28天B.开始使用之日C.计划颁发接收证书之日D.实际颁发接收证书之日【答案】B88、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中【答案】C89、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。A.履约担保B.预付款担保C.合同协议书D.投标保证金【答案】D90、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【答案】B91、下列属于响应性评审内容的是（）。A.投标人的资质B.财务状况C.类似项目业绩D.投标保证金【答案】D92、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行【答案】C93、关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】B94、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书【答案】A95、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计方案符合城乡规划、城市设计C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求D.项目解读、设计构思【答案】D96、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】D97、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A98、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】D99、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。A.继续停工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的报告C.自行复工D.向发包人提交请求复工的报告【答案】C100、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由运输部门负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【答案】B多选题（共40题）1、合同法律关系客体中的行为包括（）。A.建筑物B.施工C.专利权D.安装E.建筑材料【答案】BD2、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，业主应对资料中（）的正确性负责。A.不可预见的困难情况B.施工进度计划C.对工程的预期目标的说明D.放线数据E.工程竣工的试验和性能的标准【答案】C3、招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有()A.招标工作范围B.对投标人的资质要求C.招标公告D.资格预审条件E.招标项目的前期准备工作的完成情况【答案】AB4、关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。A.CM承包商在设计阶段为业主提供咨询服务B.CM承包商参与设计阶段合同履行的管理C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.业主不得参与分包合同的谈判E.总包与分包合同之间的差价归CM承包商【答案】AC5、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）。A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同【答案】AB6、在保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额【答案】A7、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有（）。A.工程项目管理规定B.设计完成时间C.缺陷责任期服务要求D.合同价格清单E.设计标准和规范【答案】ABC8、招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有()。A.招标工作范围B.对投标人的资质要求C.招标公告D.资格预审条件E.招标方式和计划工期【答案】AB9、下列关于IPD合同模式的说法中，错误的是（）。A.IPD模式，即集成项目交付模式，亦称为综合项目交付模式或一体化项目交付模式B.参与项目各方充分利用自身的技能与知识，通过项目全寿命周期各阶段的通力合作，使项目效益最大化，为业主创造更大价值并减少浪费C.由业主、承包商（还可包括供应商、分包商）共同签署一份合同形成多方合同型IPD模式D.在报酬激励方面，参与各方共同商定项目目标实现的报酬金额，若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作为激励报酬E.在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔【答案】C10、发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中的规定包括（）。A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式C.由承包人包工包料承包，发包人提供工程材料和设备D.发包人负责提供主材料和工程设备的包料承包方式E.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式【答案】AB11、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失不足部分由承包人承担E.临时工程损失由发包人承担【答案】AC12、某施工项目招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。A.甲B.乙C.丙D.丁E.戊【答案】BCD13、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC14、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。A.预付款B.交货款C.进度款D.验收款E.结清款【答案】AC15、（2020年真题）组成施工招标文件有（）。A.投标人须知B.发包人要求C.工程量清单D.合同条款及格式E.技术标准和要求【答案】ACD16、勘察设计招标投标中，具体提供的资格审查资料包括有（）。A.投标人基本情况表B.近年财务状况表C.近年完成的类似勘察设计项目情况表D.近年发生的诉讼及仲裁情况E.财务要求【答案】ABCD17、下列关于FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件的说法中，错误的是（）。A.银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作，实现合同目标B.银皮书的合同文件组成中不包括中标通知书C.如业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于28天前将替换人员的姓名、地址、职责，权力及任命日期通知给承包商D.由业主代表及其助理人员根据授权做出的批准、证明、同意、检查等，其效力低于业主做出的E.比较而言，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权【答案】CD18、依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是（）。A.保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得保证人的书面同意D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月E.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任【答案】ABD19、材料采购合同履行中，合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（）等违约责任。A.继续履行B.终止合同C.采取补救措施D.赔偿损失E.刑事责任【答案】ACD20、代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。A.代理期间届满或者代理事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者代理人的法人终止E.监护关系消灭【答案】ABCD21、下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有()。A.合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同B.合同解除后，承包人应撤离施工场地C.合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同D.合同解除后，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担E.合同解除后，因未及时退货造成的损失由责任方承担【答案】ABC22、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD23、在勘察设计招标中，有关投标保证金和现场踏勘的说法，不正确的是（）。A.勘察设计招标应当提交投标保证金B.勘察设计招标应当组织现场踏勘C.设计投标保证金最高不超过10万元D.联合体投标应当由各成员各自提交投标保证金E.投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期贷款利息【答案】ABD24、关于合同中格式条款的说法，正确的有()A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款【答案】AC25、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设计和工程保险的（）。A.投保时间B.投保险种C.保险范围D.保险期限E.投保对象【答案】BCD26、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的完整性和准确性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅E.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】CD27、根据施工合同履行管理的规定，关于承包人违约的说法正确的是（）。A.未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的，发包人可通知承包人立即解除合同B.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工C.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施D.发包人的扣留行为可以免除承包人应承担的违约责任E.因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】BC28、发生发包