监理工程师之合同管理复习试题带答案A4排版

监理工程师之合同管理复习试题带答案A4排版

单选题（共100题）1、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容【答案】A2、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除【答案】C3、下列不属于申请人须知总则的是（）。A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】A4、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作【答案】C5、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是()。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D6、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%【答案】B7、关于保险合同的表述中，不正确的是（）。A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人【答案】A8、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届满【答案】B9、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时【答案】A10、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】D11、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。A.由承包人和发包人分工办理相应的保险B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险【答案】B12、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】C13、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D14、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【答案】B15、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】D16、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。A.担保发包人能够按期支付工程进度款B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C.表明发包人与承包人合作的诚意D.防止承包人擅自变更、终止施工合同【答案】B17、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B18、下列属于个人健康档案基本资料的是（）。A.膳食史B.基本情况C.家庭疾患史D.个人疾病史E.体育锻炼情况【答案】A19、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）A.质押担保B.抵押担保C.保证担保D.留置担保【答案】C20、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】D21、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。A.提交履约保证B.签订合同之日C.中标之日D.投标有效期【答案】A22、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。A.由丙承担保证责任B.处分乙抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】B23、勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。A.1B.2C.3D.5【答案】C24、关于要约撤销的说法，正确的是()A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】B25、某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的贷款额度，下列表述中正确的有（）。A.该抵押属一般房地产抵押B.该抵押可以不经登记即产生合同效力C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元【答案】D26、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】A27、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的一人至三人组成C.成员可以包括业主代表和承包商代表D.做出的决定具有强制约束力【答案】A28、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通知监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】C29、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。A.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.发包人与发包人代表承担连带责任D.施工企业决定责任承担人【答案】A30、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标【答案】C31、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止【答案】D32、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C33、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C34、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解【答案】A35、工程总承包合同履行中，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）。A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作【答案】C36、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日【答案】B37、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D38、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】C39、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】D40、关于承诺的说法，正确的是()A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺B.承诺可以对要约的数量作出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【答案】D41、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】C42、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商【答案】B43、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】D44、下列选项中，不可以作为抵押物的是（）A.土地所有权B.建设用地使用权C.交通运输工具D.海域使用权【答案】A45、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。A.建筑师行业内部使用的文件B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件C.合同和办公管理中使用的文件D.建筑师企业与项目管理中使用的文件【答案】A46、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】C47、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元【答案】B48、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】D49、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。A.PDCAAS=AAS×n%B.PDCAAS=AAS×真消化率C.PDCAAS=AAS×表观消化率D.PDCAAS=AAS×氮吸收量【答案】B50、主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】A51、与邀请招标相比，公开招标的特点是()A.竞争程度低B.评标工作量小C.招标时间长D.费用低【答案】C52、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【答案】D53、代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A.指定代理B.法定代理C.委托代理D.意定代理【答案】B54、承包商应从（）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（）止，这时工程照管责任应移交给业主。A.开工日期，颁发工程接收证书之日B.开工日期，工程竣工结算之日C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日【答案】A55、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试【答案】A56、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。A.由抵押人清偿B.由债务人清偿C.由抵押人和债务人共同清偿D.不再清偿【答案】B57、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D58、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。A.承包人可以自行修正B.承包人无权提出修正申请C.监理人与承包人均有权进行修正D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请【答案】D59、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。A.视投标书不符合评审标准，否决其投标B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】B60、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C61、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】B62、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人不属于发包人一方人员C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系【答案】D63、建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务D.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】B64、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】A65、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】C66、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】D67、采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()的日期。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提交竣工验收报告C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【答案】B68、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A69、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。A.实际完成的工作量B.固定单价C.可调单价D.可调总价【答案】A70、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。A.应收账款可用于抵押B.抵押物应当移交债权人C.抵押物只能由第三人提供D.扣押的财产不得抵押【答案】D71、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构【答案】A72、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】C73、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为（）。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A74、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A75、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A76、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B77、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】B78、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A.被代理人自行承担全部责任B.代理人自行承担全部责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任【答案】C79、担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人【答案】B80、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C.工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】B81、根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.列明“通用合同条款”B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【答案】B82、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.应事先征得发包人同意，并通知监理人B.应事先征得监理人同意，并通知发包人C.直接与保险人协商一致后，通知发包人D.直接与保险人协商一致后，通过监理人【答案】A83、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.澄清要求【答案】C84、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费【答案】A85、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【答案】C86、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B87、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】D88、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。A.7天，90天B.7天，30天C.14天，90天D.14天，30天【答案】A89、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】A90、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。A.共同责任B.按份责任C.平均责任D.连带责任【答案】D91、（）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。A.重量损失因子（WLF）B.重量保留常数（WRC）C.重量损失系数（WLI）D.重量保留因子（WRF）【答案】D92、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定【答案】B93、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（）。A.迟交合同设备价格×0.5%×3B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7C.迟交合同设备价格×0.5%D.合同价格×0.5%【答案】C94、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【答案】D95、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】A96、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D97、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B98、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D99、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。A.价格清单B.发包人要求C.承包人建议书D.通用合同条款【答案】B100、关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明B.实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外【答案】C多选题（共40题）1、发生暂停施工的紧急情况时，承包人、监理人的行为不正确的是（）。A.承包人不得先行暂停施工B.承包人应及时提出暂停施工的书面请求，等待监理人指示C.监理人应在接到书面请求后12小时内予以答复D.监理人逾期未答复视为拒绝E.暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】ABCD2、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（），供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。（）。A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.调查打分法D.计划评审技术法E.敏感性分析法【答案】AB3、材料设备采购从合同性质上可以分为（）。A.买卖合同B.租赁合同C.劳务合同D.加工承揽合同E.融资租赁合同【答案】AD4、（2018年真题）在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任【答案】AC5、监理人对分包合同的管理工作包括()A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量【答案】AD6、根据《招标投标法实施条例》，可以不进行招标的情景有（）。A.涉及国家不适宜进行招标B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的D.采购人可以自行勘察、设计E.利用扶贫资金以工代赈不适宜进行招标【答案】AD7、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人可以是联合体B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C.联合体协议为总承包合同的附件D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容【答案】ACD8、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从收到该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同生效之日起90天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失【答案】BCD9、下列关于FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件的说法中，错误的是（）。A.银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作，实现合同目标B.银皮书的合同文件组成中不包括中标通知书C.如业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于28天前将替换人员的姓名、地址、职责，权力及任命日期通知给承包商D.由业主代表及其助理人员根据授权做出的批准、证明、同意、检查等，其效力低于业主做出的E.比较而言，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权【答案】CD10、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。A.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织【答案】B11、下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是（）。A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标D.投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标E.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标【答案】CD12、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定，合同价中应包括的费用有（）。A.进行测绘、勘探、试验评估的费用B.编制勘察文件、设计施工配合费用C.发包人要求勘察人试验检测的费用D.因勘察设备故障需要补充勘察的费用E.工程勘察服务应缴纳的增值税税金【答案】AB13、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括（）。A.质量标准B.健康C.备案要求D.安全与环境管理体系E.变更【答案】BD14、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有()。A.发布招标公告是要约邀请B.发布招标公告是要约C.投标是要约D.发出中标通知书是承诺E.发出中标通知书是新要约【答案】ACD15、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分包括（）。A.合同协议书B.专用合同条件C.通用合同条件D.业主要求E.承包商建议【答案】ABCD16、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【答案】BD17、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。A.审查工作的延误B.侵犯设计人的知识产权C.拒绝支付设计人设计费D.设计错误E.延误提供设计文件【答案】ABC18、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式【答案】AB19、通用条款规定，不可抗力造程的损失责任说法正确的是（）A.己运至施工场地的材料和工程设备的损害，由承包人承担B.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担C.承包人设备的损坏由承包人承担D.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用E.停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担【答案】BCD20、在资格审查中，（）属于详细审查的因素。A.申请文件的格式B.联合体是否具有共同投标协议C.申请函的签字盖章D.投标人的安全生产许可证是否有效E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求【答案】D21、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则()A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任【答案】A22、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下（）承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔。A.异常不利的气候条件B.发生合同变更导致工期延长C.业主造成的延误或阻碍D.业主的其他承包商造成的延误或阻碍E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺【答案】BCD23、下列招标项目中，可以采用经评审的最低投标价法评标的是（）。A.施工招标B.材料采购招标C.机电设备采购招标D.设计招标E.设备采购招标【答案】AB24、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份D.合同价格?100%金额的增值税发票正本一份E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份【答案】ABCD25、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()A.投标人资质B.监理大纲C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价【答案】ABCD26、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人B.按合同要求制定勘察工作临时占地方案C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程E.配置必要的救助物资和器材【答案】CD27、根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为（）。A.高等民事行为能力人B.中等民事行为能力人C.限制民事行为能力人D.完全民事行为能力人E.无民事行为能力人【答案】CD28、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A.汇票B.股票C.