监理工程师之合同管理真题练习B卷题库带答案

监理工程师之合同管理真题练习B卷题库带答案

单选题（共100题）1、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行【答案】C2、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.导致延期的责任方【答案】D3、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】D4、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】B5、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】C6、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C7、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元【答案】B8、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】A9、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】D10、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A11、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地【答案】C12、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B13、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D14、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A15、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】D16、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这～钢材损失应由()承担。A.承包人B.钢材供应商C.临理单位D.发包人【答案】D17、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】A18、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A.专用条款和普通条款B.专用条款和基本条款C.通用条款和基本条款D.通用条款和专用条款【答案】D19、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】A20、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A21、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法【答案】D22、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】B23、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C24、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】B25、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】C26、签订保证合同的主体是（）。A.保证人与债务人B.保证人与债权人C.保证人、债务人与债权人D.债权人与债务人【答案】B27、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【答案】C28、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D29、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。A.有限数量法B.最低评标价法C.综合评估法D.打分法【答案】B30、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A31、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D32、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.现场查勘B.搭建场地内临时设施C.提供施工现场的工程地质资料D.审核工程进度计划【答案】C33、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）A.FOB.FCAC.CIPD.CIP【答案】A34、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】D35、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。A.应当与投标有效期一致B.比投标有效期长14天或15天C.取决于投标文件的规定D.比投标有效期长7天【答案】A36、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】C37、以下有关担保的论述中，正确的是（）。A.抵押人必须是债务人本人B.质押自质押合同签订之日起生效C.定金自定金合同签订之日起生效D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】D38、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。A.业主B.工程师C.承包商D.承包商代表【答案】C39、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A40、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。A.行为B.权利C.义务D.事件【答案】A41、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D42、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A.保证B.定金C.留置D.质押【答案】D43、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【答案】D44、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。A.14B.28C.42D.56【答案】D45、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.不可抗力不能按期竣工B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】B46、某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A.4月6日B.4月15日C.4月20日D.4月25日【答案】A47、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A48、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】A49、膨胀蛭石的最高使用温度是()。A.600～700℃B.800～900℃C.1000～1100℃D.1200～1300℃【答案】C50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验【答案】D51、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。A.建设工程监理合同B.建设工程施工合同C.建设工程设计合同D.建设工程勘察合同【答案】D52、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D53、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。A.工程设计行业资质只设甲级B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平【答案】C54、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。A.5B.10C.15D.21【答案】A55、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A.启运7日前，启运24小时前B.启运7日前，启运24小时内C.启运24小时前，启动24小时内D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】B56、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】B57、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.造价咨询机构D.合同条款确定的该风险责任人【答案】D58、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C59、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A.签订合同买方B.签订合同卖方C.交付买方D.交付卖方【答案】D60、下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。A.勘察合同通用条款B.投标函C.勘察合同专用条款D.发包人要求【答案】B61、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款【答案】A62、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】B63、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】C64、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。A.索赔的合同依据B.索赔的目的C.索赔事件的性质D.索赔的起因【答案】C65、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【答案】B66、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7【答案】C67、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A68、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】A69、甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()A.甲必须按合同的约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B.甲有权不按合同的约定交货，除非乙提供了相应的担保C.甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任【答案】B70、质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。A.转移占有B.不转移不占有C.转移不占有D.不转移占有【答案】A71、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】C72、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】D73、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A74、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。A.5B.7C.10D.15【答案】D75、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【答案】A76、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】B77、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动【答案】D78、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。A.1-2B.1-3C.2-4D.2-5【答案】B79、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】B80、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购【答案】A81、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C82、发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括()。A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人不按规定施工D.承包人破产，倒闭【答案】A83、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()A.抗渗等级不得小于P6B.结构厚度不应小于250mmC.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】D84、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。A.监理人B.发包人C.勘察人D.设计人【答案】A85、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级【答案】C86、工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书【答案】B87、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识【答案】B88、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】C89、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A.发包人B.勘察人C.施工单位D.监理单位【答案】B90、下列关于履约保证的描述中错误的是（）。?A.履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票C.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的20%D.履约担保书由保险公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%【答案】C91、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】C92、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A93、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】B94、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（）。A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担【答案】D95、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程竣工验收合格D.工程最终结算【答案】B96、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求【答案】C97、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B98、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】C99、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B100、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度【答案】B多选题（共40题）1、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用C.买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任【答案】CD2、关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】ABCD3、建设工程合同中的法律责任只能是民事责任，包括（）。A.违约责任B.行政责任C.侵权责任D.缔约过失责任E.刑事责任【答案】ACD4、关于评标委员会的说法，不正确的是（）。A.评标委员会中的专家应从事相关专业领域工作至少10年B.评标委员会成员的名单应当在开标前确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会成员人数为5人以上E.评标委员会中的专家通常由招标人直接确定【答案】ACD5、下列关于材料采购合同中，包装、标记、运输和交付的说法中，正确的是（）。A.买方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量等预通知买方C.在合同材料启运后48小时之内正式通知买方D.买方签发收货清单不代表对合同材料的接受E.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】BD6、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有()。A.发布招标公告是要约邀请B.发布招标公告是要约C.投标是要约D.发出中标通知书是承诺E.发出中标通知书是新要约【答案】ACD7、发生发包人违反施工合同规定的情况时，承包人的下列处理方法正确的是（）。A.立即解除合同B.发出通知要求纠正C.立即暂停施工D.发出通知要求纠正未果后暂停施工E.暂停施工后发包人仍不纠正违约行为时解除合同【答案】BD8、下列关于设备采购合同中合同价格与支付的说法中，错误的是（）。A.除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润B.买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后14日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款C.买方在收到卖方提交的所需全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的95%D.买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%E.卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝【答案】BC9、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.气侯条件C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ACD10、下列建设工程项目在建筑工程一切险承保范围内的是（）。A.高速公路B.跨海大桥C.体育场馆D.军用机场E.海运港口【答案】ABC11、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格清单的价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.计量周期E.相应工作量【答案】ABC12、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.协议是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标一般招标时间长、费用高【答案】A13、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【答案】BCD14、根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位【答案】ABC15、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有()A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示【答案】ABD16、根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有()A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格D.发包人原因的工期延误E.基准资料错误【答案】CD17、发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.委托监理单位进行项目管理D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程【答案】AB18、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。A.指示再进行一次重复的竣工检验B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C.建议业主解除合同D.颁发接收证书并延长保修期限E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷【答案】ABC19、关于招标有效期的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标有效期从投标截止日期开始起算B.投标有效期对投标人有约束力C.招标人在投标有效期内完成评标即可D.投标有效期内应完成合同签订工作E.投标有效期在合同订立后自动终止【答案】ABD20、关于承包人编制进度付款支付分解表，正确的有（）。A.勘察设计费，按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.材料和工程设备费，分别按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解C.监理人批复的合同进度计划后7天内，承包人将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批D.经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表E.合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，无须监理人批复【答案】ACD21、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护【答案】ABD22、根据《建设工程设计合同示范文本》的规定，发包人的义务包括()。A.按时提供设计依据文件B.负责设计成果的报批手续C.负责审查各阶段设计文件D.保证设计质量E.为设计人提供施工现场工作条件【答案】B23、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担【答案】ABD24、与我国《标准施工合同》相比，FIDIC《施工合同条件》的特点有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.雇主对工程师的权力有明确的限制B.承包商对指定分包商的违约不承担责任C.对工程预付款的起扣点有明确的量化规定D.明确规定雇主不能接收存在缺陷的任何工程E.明确规定保留金分两次返还承包商【答案】BC25、ECC合同的内容组成中，下列属于核心条款内容的有（）。A.补偿事件B.所有权C.风险和保险D.法律的变化E.争端和合同终止【答案】ABC26、建设工程施工项目投标人交纳的投标保证金，在招标过程中被没收的情形有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.投标人在投标截止日前撤销投标文件C.投标人在投标截止日前修改投标文件D.中标人收到中标通知书后拒签合同E.中标人未按招标文件规定提交履约担保【答案】AD27、（2018年真题）关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。A.适用于设计—施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目【答案】