监理工程师之合同管理能力提升A卷含答案

监理工程师之合同管理能力提升A卷含答案

单选题（共100题）1、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。A.资质审查委员会B.评标委员会C.招标人D.招标代理机构【答案】C2、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）A.幼儿园B.医院C.企业法人D.国家机关【答案】C3、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D4、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C5、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C6、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D7、关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的是（）。A.适用于工期在24个月以内一般没有调价条款，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款B.工期24个月以上的施工合同，应设置调价条款C.工程量清单中总价支付同样适用于调价公式D.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源，应以基准日的价格为准【答案】D8、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A.发包人B.勘察人C.施工单位D.监理单位【答案】B9、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。A.设备转移给银行占有B.抵押权自签订之日起设立C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立D.设立的抵押权能够对抗善意第三人【答案】B10、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】C11、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B12、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】D13、下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是()A.开放式B.箱体式C.通道式D.廊道式【答案】A14、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C15、保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（）内容。A.合理性、可行性评审B.合法性、合规性评审C.合同风险评估D.合同严密性、完整性评审【答案】A16、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保B.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保C.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保D.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保【答案】A17、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A.5B.15C.21D.28【答案】D18、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()A.提交给业主B.提交给工程师C.提交给承包商D.分别提交给业主和承包商【答案】C19、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】A20、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】C21、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书【答案】B22、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任【答案】A23、建筑高度超过50m的普通旅馆，采用下列哪一种吊顶是错误的？()A.轻钢龙骨纸面石膏板B.轻钢龙骨GRC板C.内外表面及相应龙骨均涂覆一级饰面型防火涂料的胶合板D.轻钢龙骨硅酸钙板【答案】C24、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程竣工验收合格D.工程最终结算【答案】B25、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】A26、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（）kcal。A.3000B.2800C.2400D.1800【答案】B27、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】C28、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】B29、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。A.组建评标委员会B.投标文件的编制与提交C.开标D.踏勘现场【答案】B30、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级【答案】C31、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D32、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】C33、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B34、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B35、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】C36、符合公开招标要求的是（）。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购【答案】B37、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A38、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】B39、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。A.勘察单位必须具备法人资格B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】B40、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B41、勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）A.专利权B.施工方案C.施工组织设计D.建设项目勘察、设计方案【答案】D42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【答案】B43、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】A44、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务【答案】B45、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】C46、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】B47、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。A.发包人，发包人B.发包人，承包人C.监理人，发包人D.监理人，承包人【答案】B48、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.争端避免裁决委员会【答案】B49、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】D50、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。A.增加的费用和工期延误，由发包人承担B.增加的费用和工期延误，由承包人承担C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延【答案】A51、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标【答案】C52、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C53、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg水平以上。A.300B.200C.400D.500【答案】C54、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担【答案】A55、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B56、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A57、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。A.价格清单B.发包人要求C.承包人建议书D.通用合同条款【答案】B58、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】B59、建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【答案】A60、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C61、《简明标准施工招标文件》共分（）章。A.六B.七C.八D.九【答案】C62、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B63、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D.甲公司应当支付电视机货款【答案】B64、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】A65、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D.甲公司应当支付电视机货款【答案】B66、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D67、关于工程勘察设计的开标说法错误的是（）。A.工程勘察的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人对开标有异议的，应当在开标后三日内提出C.开标由招标人主持并邀请所有投标人参加D.开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标【答案】B68、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】A69、关于连带责任保证的说法，正确的是()A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B70、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书【答案】A71、关于合同形式的说法，正确的是()A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立D.电子邮件不是合同的书面形式【答案】B72、按照《合同法》的规定，()属于委托合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C73、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】D74、(2018年真题)根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A75、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人【答案】B76、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()A.视为不需要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】A77、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C78、根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是（）。A.业绩要求B.联合体协议书C.交货期D.投标人名称【答案】C79、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。A.25B.35C.67D.77【答案】C80、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】A81、以下关于勘察合同管理的说法中，正确的是（）。A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换28天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函D.项目负责人7天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责【答案】C82、行为调查表设计原则中不正确的是（）。A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以C.调查表问题要针对性强D.调查表项目应避免带有强制性的提问【答案】B83、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】B84、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C85、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B86、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】B87、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算【答案】C88、关于要约撤销的说法，正确的是()A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】B89、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】A90、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。A.选其中前3名通过资格审查B.8家均通过资格审查C.需重新进行资格审查D.对8家重新进行打分排序【答案】B91、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2年B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期【答案】C92、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。A.动物实验B.随机对照C.临床试验D.类实验E.人体试验【答案】B93、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B94、（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷【答案】D95、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。A.选项A：带有分项工程表的标价合同B.选项B：带有工程量清单的标价合同C.选项C：带有分项工程表的标价合同D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】C96、保险决策主要表现在（）。A.是否投保和选择保险人B.是否投保和选择被保险人C.是否投保和选择受益人D.选择保险人和选择受益人【答案】A97、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A98、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】C99、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。A.转包、未经发包人同意擅自分包B.未按合同约定支付设计费用C.发包人无法履行合同D.发包人原因造成设计停止【答案】A100、（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A多选题（共40题）1、ECC通过建立（）为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平。A.早期警告程序B.晚期警告程序C.补偿事件D.区段竣工E.功能欠佳赔偿费【答案】AC2、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。施工单位()。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利【答案】AD3、根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。A.审查施工质量管理体系B.组织论证专项施工方案C.审查施工环境保护措施D.组织测设施工控制网E.审查施工进度计划【答案】AC4、招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有()A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【答案】CD5、材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，应以（）的方式承担违约责任。A.消除影响B.继续履行C.赔偿损失D.恢复原状E.采取补救措施【答案】BC6、根据《标准设备采购招标文件》通用条款规定，设备采购合同中合同价款的支付方式正确的是（）。A.合同生效后买方支付的预付款为合同价格的10%B.卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款C.验收款为合同价格的25%，在合同设备验收后支付D.结清款为合同价格的5%，在质量保证期届满后支付，且不得提前支付E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付【答案】C7、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【答案】BD8、关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%B.卖方交付全部合同设备后，买方支付合同价格60%的交货款C.验收款为合同价格的25%D.结清款为合同价格的5%，只能在合同设备质量保证期届满后支付E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付【答案】ABC9、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述正确的是（）。A.业主应对“业主要求”中信息的正确性负全部责任B.承包商应对工程的位置.标高.尺寸或准线中的任何差错负责C.承包商可以以不可预见物质条件为理由提出索赔D.承包商不得就异常不利的气候条件提出工期索赔E.在对业主人员进行操作与维护培训结束前，不能认为工程已按合同规定的接收要求竣工【答案】BD10、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，专用合同条件中对分包商有要求的，承包商需在不少于28天前向业主通知关于分包商的相关事项有（）。A.拟雇用的分包商，并附包括其相关经验的详细资料B.质量保证措施C.分包商承担工作的拟定开工日期D.分包商承担现场工作的拟定开工日期E.分包工程单价所包含的内容【答案】ACD11、设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于（）的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.试验和检验标准B.对工程的工艺安排或要求C.对工程或其任何部分的功能要求D.发包人要求中引用的原始数据和资料E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料【答案】ABCD12、以下有关材料设备招标与施工招标的说法，不正确的是（）。A.材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式B.材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同C.材料设备招标中不得分包，但施工招标可以分包D.材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所有不同E.材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同【答案】C13、某招标项目既有设备采购又有安装服务，其中设备采购费用占比80%，下列说法不正确的是（）。A.设备和安装应当分开招标B.设备和安装应当合并招标C.可以按设备采购招标D.可以按安装工程招标E.供货方应当自己生产全部设备【答案】ABD14、设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单的内容应包括（）。A.当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额B.当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额C.当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额D.当期应增加的质量保证金金额总额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额E.当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额【答案】ABC15、建设工程勘察合同委托的工作内容有（）。A.工程放线测量B.大地测量C.结算工程量测量D.水文地质勘察E.工程地质勘察【答案】BD16、工程勘察、设计开标评标的主要环节有（）。A.接收投标文件B.当众开标C.组建评标委员会D.确定中标人E.编制投标文件【答案】ABCD17、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因承包人无法复工E.为他人提供方便【答案】C18、对于建筑工程设备采购，买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。关于迟延付款违约金的计算方法，正确的有（）A.从迟付的第1周到第4周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5％B.从迟付的第1周到第4周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1％C.从迟付的第5周到第8周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1％D.从迟付的第5周到第8周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5％E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的15％【答案】AC19、关于美国AIA合同文本说法错误的有()。A.AIA适用于类似的项目管理类型B.B系列：业主与建筑师之间的标准合同的文件C.D系列：建筑师行业内部使用的文件D.F系列：财务管理报表E.代理型CM合同承担项目的实施风险【答案】A20、下列关于发包人负责采购的材料和工程设备保管费用的说法中，正确的是（）。A.承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由发包人承担B.承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担C.对提前交货的货物，其保管费用由发包人承担D.验收合格后，现场保管费用由发包人承担E.验收合格后，现场保管费用由承包人承担【答案】A21、拒绝作为资格预审申请人的情况，包括（）。A.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的B.为本标段提供招标代理服务的（设计施工总承包除外）C.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的D.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的E.在最近10年内有骗取中标行为的【答案】BCD22、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方式有（）。A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿C.抵押权已登记的先于未登记的清偿D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿【答案】ACD23、采用最低评标价法对施工项目投标文件进行初步评审时的内容包括（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计E.付款条件【答案】ABCD24、设计施工总承包合同中，发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用条款中给出的选择包括（）。A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式C.发包人不提供施工设备或临时设施D.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式E.发包人提供部分施工设备或临时设施【答案】C25、招标公告或投标邀请书的内容包括（）。A.项目概况与招标范围B.投标人资格要求C.招标文件的获取方式D.评标办法E.投标文件的组成【答案】ABC26、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据【答案】AB27、关于施工招标文件中的投标人须知的说法正确的是（）。A.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知前附表”B.应根据项目