监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试卷A卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试卷A卷附答案

单选题（共100题）1、所谓“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定，而缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。A.1，2B.2，3C.3，4D.4,5【答案】A2、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为()A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【答案】D3、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。A.调增的不予调整，调减的予以调整B.调增和调减均予以调整C.调增和调减均不予调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】A4、在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。A.编制说明B.总概算表C.综合概算表D.单位工程概算表【答案】C5、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30MPa、36.0MPa、41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.36.3C.36.0D.无效【答案】D6、下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（）。A.合同条件B.影响工期C.施工方要求D.实际情况【答案】C7、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C8、某工程由5个施工过程组成，分为4个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过44天，则流水节拍的最大值为（）天。A.4B.5C.6D.7【答案】B9、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D10、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B11、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.312.00【答案】D12、关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B13、（2022年真题）根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20【答案】B14、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】D15、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C16、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合【答案】D17、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补【答案】C18、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、87.5%和100%，则该预制构件的次要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】B19、总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（）。A.4-6-3-1-5-2B.4-3-6-1-5-2C.4-6-3-1-2-5D.4-3-6-1-2-5【答案】A20、下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（）。A.工程保险费B.勘察设计费C.建设单位经费D.联合试运转费【答案】D21、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是（）。A.机械费上涨B.工资水平上涨C.遇雨季导致工期延长D.工程范围发生变更【答案】D22、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D23、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本【答案】A24、验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】B25、（2018年真题）某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C26、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.进行工程计量D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】A27、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A28、城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。A.2日B.7日C.7个工作日D.15个工作日【答案】D29、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B30、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价B.投标人的投标报价可以低于工程成本C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制【答案】D31、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（）万元。A.84B.126C.1584D.1626【答案】A32、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B33、在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。A.工程地质B.施工环境作业面大小C.防护设施D.工程临近的地下管线【答案】A34、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B35、某项目，有甲、乙、丙、丁四个设计方案，通过专业人员测算和分析，四个方案功能得分和单方造价如下表所示。按照价值工程原理，应选择实施的方案是()＜br>A.甲方案，因为其价值系数最高B.乙方案，因为其价值系数最低C.丙方案，因为其功能得分最高D.丁方案，因为其功能得分最低【答案】A36、下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（）。A.工伤保险B.劳动保险C.意外伤害保险D.财产保险【答案】A37、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然降价法D.先亏后盈法【答案】B38、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D39、瑞克，美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕，并起诉到人民法院，后被判处死刑。则下列说法正确的是A.对瑞克判处死刑的，判决执行后，应当通知其国籍国驻华使、领馆B.本案件应当由中级人民法院管辖C.瑞克没有委托辩护人的，法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师D.法院制作诉讼文书，应当为中文本。如果瑞克不通晓中文的，应当附有外文译本，译本不加盖人民法院印章，以中文为准【答案】B40、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。A.生产单位B.建设单位C.项目监理机构D.使用单位【答案】A41、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】D42、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A43、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。A.土方回填数量为0.26m3B.管理费、利润合价为77.41元C.机械费单价为38.12元/m3D.清单项目综合单价为82.84元/m3【答案】D44、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年【答案】B45、采用估算工程量单价合同时，最后的工程结算总价是按（）计算确定的。A.发包人提供的估计工程量及承包人所填报的单价B.发包人提供的估计工程量及承包人实际发生的单价C.实际完成的工程量及承包人所填报的单价D.实际完成的工程量及承包人实际发生的单价【答案】C46、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。A.监理单位B.建设单位C.制造单位D.安装单位【答案】C47、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B48、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在()的时间内到现场检查验收。A.建设单位确认B.总监理工程师批准C.质检部门规定D.合同条件约定【答案】D49、监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。A.编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式C.确定物资供应单位D.签订物资供应合同【答案】B50、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的()A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差【答案】D51、为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。A.检验鉴定B.定期观测C.专家论证D.定期评估【答案】A52、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C53、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】A54、（2018年真题）为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分析制度【答案】B55、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C56、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.融资租赁方式融资D.经营租赁方式融资【答案】A57、某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.5800B.6300C.6500D.6800【答案】B58、分部分项工程量清单项目编码分为五级，其中第三级表示的是()顺序码。A.专业工程B.分部工程C.分项工程D.工程量清单【答案】B59、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整【答案】D60、下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。A.流水强度B.流水步距C.流水节拍D.流水工期【答案】A61、混凝土工程中，下列构件施工时不需要采用底部模板的是（）。A.雨棚B.升板结构的楼板C.框架梁D.钢混结构叠合楼板【答案】D62、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能力指数取0.8）A.14633B.16815C.15168D.15304【答案】C63、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B64、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。A.监理机构B.工程质量检测机构C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】B65、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A66、监理工程师对工程质量事故调查组提出的技术处理意见，可组织相关单位研究，责成相关单位完成()后，予以审核签认。A.技术论证方案B.技术处理方案C.事故调查报告D.事故处理报告【答案】B67、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C68、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中（）的限制条件。A.紧后工作B.紧前工作C.后续工作D.关键工作【答案】C69、下列各项中，不属于建设工程施工进度控制工作内容的是()。A.督促承包单位整理技术资料B.编制或审核施工进度计划C.审核施工单位安全保证体系D.组织现场协调会【答案】C70、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资控制目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A71、下列关于防水工程的说法，错误的是（）。A.严禁在防水混凝土拌合物中加水B.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌C.防水层施工缝留槎位置正确，接槎按层次顺序搭接紧密D.浴室墙面的防水层不得低于1500mm【答案】D72、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D73、下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围【答案】A74、如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（）。A.可反算出所需要的工人数或机械台班数B.必须检查劳动力供应的可能性C.无需考虑工作面是否足够D.必须检查材料和施工机械供应的可能性【答案】C75、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。A.一B.两C.三D.四【答案】A76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。A.7B.14C.1D.28【答案】A77、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。A.重新进行验收B.可予以验收C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收D.不予验收【答案】B78、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以()为对象。A.建设项目B.单项项目C.单元工程D.单位工程【答案】B79、（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模【答案】D80、（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D81、对于设备采购，一般不采取（）方式。A.市场采购B.向生产厂家订货C.招标采购D.代理采购【答案】D82、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。A.严禁验收B.返工重做后才能验收C.予以验收D.按协商文件进行验收【答案】C83、物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是（）。A.年度施工进度计划B.分部分项工程作业计划C.物资储备计划D.施工总进度计划【答案】A84、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D85、（2020年真题）下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D86、政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.间控主体D.监控主体【答案】D87、在建设工程实施过程中，因为不合理的施工方案影响工程进度属于（）。A.业主因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】B88、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的()，经其审查同意后方可实施。A.监理工程师B.设备总工程师C.总工程师D.设备安装工程师【答案】A89、某公司存入银行150万元，年利率为5%，预计存5年，单利计息和复利计息两种方式计息情况下，存款到期利息的差额为（）万元。A.154.83B.153.94C.3.98D.3.94【答案】D90、随着我国经济发展和施工技术的进步，工程建设规模不断扩大，技术复杂程度越来越高，出现了大量工程规模较大和具有综合使用功能的（）。A.综合性建筑物B.多体建筑物C.大型单体工程D.多功能建筑物【答案】C91、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。A.4B.5C.6D.8【答案】C92、工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足()。A.业主所需的功能和使用价值B.工程质量监督机构的要求C.承包单位施工组织的要求D.监理单位监理规划的要求【答案】A93、多级网络计划系统编制的原则不包括（）A.整体优化B.连续均衡C.简明适用D.自顶向下【答案】D94、2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》D.特殊行业的质量管理体系要求【答案】B95、项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】A96、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。A.33.568B.36.800C.38.368D.38.603【答案】D97、企业可以在国家统一制定的T程量计算规则、计量单位和()的基石出上，编制本企业的投标报价定额。A.项目名称B.项目特征C.项目划分D.项目编码【答案】C98、（2020年真题）常用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.单价定额法C.总费用法D.修正的总费用法【答案】A99、实施建设工程所需要的设备和材料是根据设计而来的。设计单位必须提出（），以便进行加工订货或购买。A.采购清单B.设备清单C.设备资料D.采购资料【答案】B100、“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（）。A.方差值最小法B.极差值最小法C.削高峰法D.平均值法【答案】D多选题（共40题）1、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD2、关于现金流量绘制的说法，正确的有（）。A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况C.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异E.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出【答案】ABC3、在设备制造前的质量控制中，检验计划和检验要求的审查内容包括（）。A.专用设备的操作人员B.检测设备和仪器C.制造厂的试验室资质D.管理制度E.对生产人员上岗资格的检查【答案】BCD4、工程竣工结算应根据（）编制。A.招标文件B.工程合同C.投标文件D.质量保证书E.建设工程设计文件及相关资料【答案】BC5、（2021年真题）下列关于质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金预留的总额不得高于工程价款结算总额的6%B.工程竣工前承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金C.质量保证金原则上采用保函方式D.质量保证金可以在工程竣工结算时一次性扣留E.质量保证金可以在支付工程进度款时逐次扣留【答案】BCD6、监理工程师定期组织现场协调会议，要解决处理的问题有（）。A.工作面交接和阶段成品保护责任问题B.场地与公用设施利用中的矛盾问题C.各承包单位之间的进度协调问题D.某一方面断水.断电.断路.开挖要求对其他方面影响的协调问题以及资源保障.外协调配合问题E.改善工作条件【答案】ABCD7、依据《法官法》有关法官的任职回避，下列说法错误的是、()A.甲作为某人民法院的副庭长，则其表兄弟不得同为该人民法院的副庭长B.乙作为某人民法院的审判委员会委员，则其配偶的父母可以同为该人民法院的审判员C.丙作为某人民法院的审判员，则其父母不得为该法院的审判员D.丁作为某人民法院的副院长，则其侄子不得为下级人民法院的副院长【答案】C8、下列工程建设其他费用中，属于临时设施费的有（）。A.施工单位场地平整费B.建设单位临时设施的维修费C.环境影响评价费D.建设单位临时设施的租赁费E.施工单位临时设施费【答案】BD9、在工程施工过程中，项目监理机构签发监理通知单的情形有（）。A.施工存在质量问题B.施工单位采用不适当的施工工艺C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当，造成工程质量不合格E.施工单位违反工程建设强制性标准【答案】ABD10、建设工程组织流水施工时，划分施工段原则（）。A.每个施工段需要有足够工作面。B.施工段数要满足合理组织流水施工要求C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合D.同一专业工作队在同施工段劳动量比相等E.施工段必须在同一平面内划分【答案】ABC11、（2018年真题）下列用于生产工人的费用中，属于建筑安装工程费中人工费的有（）。A.劳动保护费B.流动施工津贴C.劳动竞赛奖金D.加班工资E.工会经费【答案】BCD12、总监理工程师组织主体结构分部工程验收时，应参加验收的人员有（）。A.设计单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.施工单位技术、质量部门负责人D.施工单位项目负责人E.建设单位项目负责人【答案】ACD13、在施工准备阶段，监理机构需要审核施工单位报送的分包单位资质报审表，报审表需附带的附件包括（）。A.分包单位营业执照B.分包单位的质量管理体系文件C.施工单位对分包单位的管理制度D.分包单位特种作业人员资格证书复印件E.分包单位安全生产许可证【答案】ACD14、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有()A.对造价目标进行风险分析B.进行环境影响评价C.协助业主签订咨询合同D.协商确定工程变更价款E.为处理费用索赔提供证据【答案】AD15、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B.增加工作面，组织更多的专业工作队C.改善劳动条件和外部配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.改进施工工艺并实施强有力的调度【答案】BD16、下列关于线路、关键线路和关键工作的说法正确的是（）。A.总持续时间最长的线路称为关键线路B.关键线路上的工作称为关键工作C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移E.关键工作的紧后工作一定也是关键工作【答案】ABD17、监理工程师在施工招投标阶段，对报名参与投标企业主要考核的内容包括()。A.查对企业资质证书B.考核企业近期表现C.检查质量管理机构及责任制的落实情况D.考核近期承建工程的质量情况与管理水平E.考核企业目前的融资能力【答案】ABD18、下列费用中，属于不可竞争性费用的有（）。A.措施项目费B.安全文明施工费C.规费D.增值税E.总承包服务费【答案】BCD19、（2019年真题）在钢材进场时，应按相关标准进行检验，检验的主要内容包括（）。A.产品合格证B.运输通行证C.出厂检验报告D.货物单据E.进场复验报告【答案】AC20、（2021年真题）固定单价合同发包人承担的风险有（）。A.通货膨胀导致施工工料成本变动B.工程范围变更引起的工程量变化C.实际完成的工程量与估计工程量的差异D.设计变更导致的已完成工程拆除工程量E.承包人赶工引发质量问题的处理费用【答案】BCD21、单位工程质量验收时，对主要使用功能进行抽查，这是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容，体现了标准中（）的原则。A.质量控制B.用户至上C.完善手段D.严谨细致E.过程控制【答案】C22、竣工验收应具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告E.有建设单位签署的质量合格文件【答案】ABCD23、关于双代号时标网络计划特点的说法，正确的有（）。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波纹线的线路为关键线路C.波纹线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的总时差等于本工作至终点线路上波纹线长度之和E.工作的最早开始时间等于工作开始节点对应的时标刻度值【答案】BC24、关于村民委员会的设立和撤销，下列说法正确的有？A.由村民委员会主任提出，经村民会议讨论同意后，报乡级人民政府批准B.由村民委员会主任提出，经村民会议讨论同意后，报乡级人民代表大会批准C.由乡级人民政府提出，经村民会议讨论同意后，报县级人民政府批准D.由乡级人民政府提出，经村民会议讨论同意后，报县级人民代表大会批准【答案】C25、对于施工单位未经批准擅自施工或出现（）情况时，总监理工程师应签发工程暂停令。A.未按审查通过的工程设计文件施工B.拒绝项目监理机构管理的C.建设单位要求暂停施工的D.违反工程建设强制性标准的E.存在较大质量、安全事故隐患的【答案】AD26、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由（）共同**。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目专业质量检查员D.专业监理工程师E.施工单位专业工长【答案】CD27、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.施工总平面布置应科学合理【答案】ACD28、（2018年真题）关于工程材料见证取样的说法，正确的有（）。A.检测试验室应具有相应资质B.见证取样人员应经培训考核合格C.项目监理机构应将见证人员报送质量监