监理工程师之土木建筑目标控制每日一练试题分享附答案

监理工程师之土木建筑目标控制每日一练试题分享附答案

单选题（共100题）1、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】B2、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（）。A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标C.将施工进度总目标直接按计划期分解D.将施工进度总目标从不同角度层层分解【答案】D3、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】C4、建设工程经（），可以交付使用。A.工程施工完成后B.工程验收合格后C.提交工程竣工验收D.提交工程申请竣工【答案】B5、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试【答案】A6、施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的施工期限的下一步是（）。A.计算工程量B.编制初步施工总进度计划C.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系D.编制正式施工总进度计划【答案】C7、某项目的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D8、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，原设计单位，建设单位B.原设计单位，监理单位，建设单位C.监理单位，原设计单位，建设单位D.施工单位，监理单位，建设单位【答案】A9、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()A.工程设计B.项目决策C.工程施工D.工程竣工验收【答案】A10、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作【答案】A11、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D12、下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C13、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】C14、设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由（）派出。A.设计单位B.总承包单位C.设备安装单位D.项目监理机构【答案】A15、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C16、关于贿赂犯罪，下列说法正确的是:A.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处B.国家工作人员收受请托人房屋未变更权属登记，或受贿后有关人员被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定为受贿罪C.特定关系人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物的，以受贿罪的共犯论处D.特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以受贿罪的共犯论处【答案】A17、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格审查表》中应附有分包单位的()A.资质相业绩材料B.营业执照和经营范围C.资质和分包合同D.项目经理职责和施工计划【答案】A18、某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。A.234.28B.237.66C.239.20D.239.27【答案】D19、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中：第1年400万元，A.54.65B.60.00C.97.65D.189.15【答案】C20、下列方法中，属于可行性研究阶段流动资金估算方法的是（）。A.生产能力指数法B.扩大指标估算法C.分项详细估算法D.资金周转率法【答案】C21、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍。A.0.9B.1.0C.1.1D.1.2【答案】C22、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）A.平行施工和流水施工B.依次施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和平行施工【答案】B23、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%【答案】C24、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.工程质量监督机构【答案】B25、（2017年真题）双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D26、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案【答案】C27、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。A.采购设备表B.拟采购设备表C.采购计划D.设备供求调查【答案】B28、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B29、下列关于建设工程项目投资的特点，说法正确的是（）。A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算【答案】D30、一般情况下，检验批和（）两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。A.单位工程B.分项工程C.分部工程D.子分部工程【答案】B31、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作自由时差D.紧后工作最迟完成时间【答案】A32、某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。A.9.2%B.10.0%C.11.5%D.12.5%【答案】B33、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的()中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C34、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.子项目C.时间进度D.专业工程【答案】B35、（2019年真题）某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.3520B.3540C.3600D.4400【答案】B36、非节奏流水施工具有的特点是()。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】C37、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D38、关于生产、销售假药、劣药犯罪，下列哪些选项是错误的？A.销售少量根据民间传统配方加工制作的药品，或者销售少量未经批准进口的国外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治的，成立销售假药罪，应当从轻或者减轻处罚B.以提供给他人生产、销售药品为目的，违反国家规定，生产、销售不符合药用要求的非药品原料、辅料，情节严重的，成立生产、销售假药罪C.将生产、销售假药罪中的“销售”解释为包括“为出售而购买、储存的行为”，属于扩大解释D.以生产、销售假药、劣药为目的，印制包装材料、标签、说明书的，成立非法经营罪【答案】A39、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.发出暂停制造指令【答案】D40、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C41、（2020年真题）下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D42、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A43、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D44、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备及工器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（）万元。A.6000B.6600C.11500D.59900【答案】A45、关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】D46、在幕墙放置竖梃时，可以选择以下哪些方式？()A.拾取一条网格线B.拾取单段网格线C.除拾取外的全部网格线D.按TAB键拾取的网格线E全部网格线【答案】A47、建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（）三方共同进行开箱检查。A.建设单位、供货单位、施工单位B.供货单位、施工单位、项目监理机构C.建设单位、施工单位、项目监理机构D.供货单位、设计单位、施工单位【答案】C48、关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】C49、下列选项中，属于工程保修阶段投资控制的主要工作是（）。A.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策C.非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书D.审查费用索赔报审表【答案】C50、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B51、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。A.总监理工程师和监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人和监理单位负责人C.总监理工程师和质监站监督员D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】A52、单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。A.自始至终由关键节点组成B.自始至终由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔为零D.相邻两项工作之间时距为零【答案】C53、在数据、信息分析和评价的客观事实基础上进行有效决策指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理【答案】A54、随着工程施工的进展，（）应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容，记录新的情况。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】A55、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa、36.0MPa、40.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.39.3C.36.0D.31.5【答案】C56、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C57、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.施工场地条件不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C58、某方案的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%【答案】C59、（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】C60、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为55000m3，则该项工程结算款为（）万元。A.3300.0B.3437.5C.3737.5D.3862.5【答案】A61、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是()。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】C62、对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须()A.同时开工、同时竣工、同时投产使用B.同时设计、同时施工、同时投产使用C.同时开工、同时竣工、同时验收D.同时设计、同时开工、同时验收【答案】B63、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A64、下列各类车库建筑中，土建工程单方造价最低的是：()A.石材砌体结构车库B.钢筋混凝土框架结构车库C.钢筋混凝土框架结构地下车库D.砖混结构车库【答案】A65、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52【答案】B66、对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理的质量原则是()A.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.质量体系过程评价【答案】C67、在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水强度B.施工过程C.施工段D.流水节拍【答案】C68、由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。A.建设单位B.项目监理机构C.总包单位D.设计单位【答案】A69、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。A.444.96B.451.63C.564.54D.595.90【答案】D70、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】B71、任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的（）内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。A.12小时B.24小时C.2天D.7天【答案】B72、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率为-1%，则价格因素的敏感系数为()A.-0.1B.0.1C.0.9D.1.0【答案】B73、能够将缺乏流动性但能产生可预见的、稳定的现金流量的资产归集起来，通过一定的安排，对资产中的风险与收益要素进行分离与重组，进而转换为在金融市场上可以出售和流通的证券过程，这种融资方式是（）。A.ABS融资方式B.BOT融资方式C.TOT融资方式D.PPP融资方式【答案】A74、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的施工技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A75、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A76、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费【答案】A77、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是()A.两者均为期望价格B.投标报价高于招标控制价的为废标C.招标控制价是投标报价的成本价D.开标时招标控制价可根据投标价上下浮动【答案】B78、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.183.47B.304.43C.315.95D.331.66【答案】B79、编制单位工程施工进度计划的工作包括：①计算工程量和机械台班数；②计算工程量；③划分工作项目；④确定施工程序；⑤确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是()A.②→①→③→④→⑤B.③→④→②→①→⑤C.③→⑤→④→②→①D.②→③→④→⑤→①【答案】B80、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.22C.24D.32【答案】A81、监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是()，并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。A.施工单位已经自检B.施工分包单位已经自检并合格C.施工单位已经自检并合格D.施工单位与施工分包单位已经共同检验【答案】C82、施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【答案】B83、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A84、下列关于建设工程项目投资的特点，说法正确的是（）。A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算【答案】D85、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。A.主要工种.材料.施工工艺B.设计分区.使用功能的显著差异C.专业性质.建筑部位D.结构缝设置位置【答案】A86、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，（）。A.15，重新备案B.30，重新备案C.15，重新组织竣工验收D.30，重新组织竣工验收【答案】C87、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D88、工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范【答案】C89、下列方法中，属于可行性研究阶段流动资金估算方法的是（）。A.生产能力指数法B.扩大指标估算法C.分项详细估算法D.资金周转率法【答案】C90、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B91、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B92、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：()A.41%～42%：59%～58%B.5126～52%：49%～48%C.6526～66%：35%～34%D.80%～81.6%：20%～18.4%【答案】C93、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应()A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整【答案】D94、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A95、对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是（）。A.公开招标B.竞争性谈判C.竞争性磋商D.单一来源采购【答案】A96、关于钢绞线进场复验的说法，正确的是（）。A.同一规格的钢绞线每批不得大于6吨B.检验试验必须进行现场抽样C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任选3盘取样送检【答案】D97、建设工程活动中，下列属于对可靠性进行描述的是（）。A.某建筑物具有的保温性能B.某工程主体结构的耐用年限为50年C.某地基基础在合理使用年限内，正常使用条件下的抗震能力D.某工程给排水系统能耗.水耗.维护.保养乃至改建更新的使用费用【答案】C98、（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C99、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.职工福利费B.高空作业津贴C.养老保险费D.工伤保险费【答案】B100、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】B多选题（共40题）1、在施工阶段、下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有（）。A.在建工程的损失B.承包人施工人员受伤产生的医疗费C.施工机具的损坏损失D.施工机具的停工损失E.工程清理修复费用【答案】A2、建设单位办理小型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）。A.工程竣工验收备案表B.住宅使用说明书C.工程竣工验收报告D.施工单位签署的工程质量保修书E.消防部门出具的消防验收合格证明文件【答案】ACD3、下列哪些做法违反了检察官法的规定？()A.甲是A市B县人民检察院的检察官，2004年4月5日从该检察院离任，2006年5月在一起盗窃案中担任辩护律师，该案由B县人民检察院办理B.李某是某县人民检察院公诉一处的检察员，张某是其侄子，大学毕业后到其所在的公诉一处工作，任助理检察员C.孙某是C市人民检察院的检察员，其女在某律师事务所从事律师业务D.钱某是D市人民检察院的检察员，2003年3月1日从该院离任，2005年2月4日在E市以近亲属身份为其女儿做刑事辩护【答案】AB4、PC构件见证检验包括（）。A.混凝土强度试块取样检验B.钢筋取样检验C.钢筋套筒取样检验D.拉结件取样检验E.搅拌用水取样检验【答案】ABCD5、现场签证的范围一般包括（）。A.适用于施工认合同范围以外零星工程的确B.承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失C.确认修改施工方案引起的工程量或费用增减D.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量E.工程变更导致的工程施工措施费增减【答案】ACD6、市工商局许可某化工厂建厂投产，该厂是重污染企业，生产过程中对工厂周边环境造成严重污染，附近居民以相邻权人的身份对市工商局的行政许可行为提起诉讼，在行政诉讼过程中，居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.化工厂请求法院一并审理民事争议的，应当在第一审开庭审理前提出，否则法院不予受理B.即使当事人不提出解决化工厂的民事赔偿问题，法院也可以依职权主动一并解决民事赔偿问题C.居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，法院应当单独立案，一并审理，分别裁判D.居民仅对民事裁判提出上诉的，没有上诉的行政裁判在上诉期满后即发生法律效力【答案】CD7、2007年6月下旬，孙某携带美元l3000余元来到A市，在兑换美元过程中结识了马某。6月26日，孙某租了一间房屋并购买了保险柜等办公物品摆放在房间内，之后给房间安装了防盗门，同时将防盗门里面的开关焊死，将房间惟一的一扇窗户用砖头堵死。6月30日下午，孙某将马某带至其租用的房间内，声称该处是其办公地点，并与马某达成了兑换美元的口头协议。7月3日上午，孙某电话约请马某携款至其租用的房间兑换l万美元，之后又打开保险柜谎称自己尚有5万美元可供兑换，并询问马某是否愿意继续交易。马某同意后，二人商定当日下午再行交易。当日下午马某赶到该房间，将携带的人民币l7万元交给孙某清点。孙某把钱装入事先准备好的白色纸袋内后，佯装打开保险柜取美元，迅速跑出房门，并将防盗门锁上，之后逃离现场。则对孙某的行为认定，下列哪一选项是正确的?A.抢劫罪B.诈骗罪C.强迫交易罪D.抢夺罪【答案】A8、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】C9、（2020年真题）项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD10、工程竣工验收时，应当具备的条件有()。A.上级部门的批准文件B.完整的技术档案与施工管理资料C.工程竣工验收备案表D.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.施工单位签署的工程保修书【答案】BD11、某工程项目出现了需要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理工程师在审核确认该处理方案时，应坚持()原则。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的功能和使用要求C.技术可行D.经济合理E.时间最短【答案】ABCD12、钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，其中主要力学试验中的拉力试验有（）。A.冷弯试验B.屈服强度C.抗拉强度D.伸长率E.反复弯曲试验【答案】BCD13、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点E.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大【答案】AC14、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》分项工程可按（）划分。A.材料种类B.主要工种C.施工特点D.施工段E.施工工艺【答案】B15、以下几种人工合成纤维中，阻燃和防霉防蛀性能俱佳的是（）。A.丙纶B.腈纶C.涤纶D.尼龙【答案】D16、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括()A.进度款是否按规定程序支付B.竣工工程内容是否符合合同条件C.隐蔽验收记录是否手续完整D.预付款支付额度是否符合合同约定E.设计变更审查、签证手续是否齐全【答案】BC17、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有()。A.进行工程计量B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.审核竣工决算款E.处理费用索赔【答案】ABC18、对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有()。A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见B.提交原设计单位修改工程设计文件C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估D.组织相关单位共同协商变更费用及工期变化E.组织会签工程变更单【答案】ACD19、建筑安装工程税金包括国家税法规定应计入建筑安装工程造价的()。A.增值税B.所得税C.营业税D.城市维护建设税E.教育费附加【答案】CD20、工程质量事故处理方案的基本要求有（）。A.安全可靠B.不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术上可行，经济上合理E.管理科学【答案】ABCD21、项目监理机构需要对工程的关键部位等进行旁站监督，下列关于旁站人员主要职责的有（）。A.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种持证上岗情况B.在现场监督关键部位、关键工序的施工执行情况C.核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告D.做好旁站记录，保存旁站监理原始资料E.检查施工现场管理人员是否到位【答案】ABCD22、关于依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序，下列选项正确的是？A.经检察院申请或法院决定，都可以启动强制医疗程序B.法院受理强制医疗的申请后，应当组成合议庭进行审理C.强制医疗程序属于特殊程序，经过法庭调查后即可做出决定D.被申请人属于依法不负刑事责任的精神病人，但不符合强制医疗条件的，应当做出驳回强制医疗申请的决定【答案】ABD23、企业通过发行债券进行筹资的优点是（）。A.增强企业经营灵活性B.可能使企业总资金成本增大C.降低企业总资金成本D.企业筹资成本较低E.便于调整资本结构【答案】D24、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.工程临近的地下管线E.工程地质【答案】B25、分部分项工程材料费的构成包括()A.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费B.材料仓储费C.新材料的试验费D.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用