监理工程师之土木建筑目标控制真题练习B卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制真题练习B卷附答案

单选题（共100题）1、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本表现为资金所有者的利息收入B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】D2、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工单位技术负责人、专业监理工程师B.施工单位技术负责人、总监理工程师C.施工项目技术负责人、专业监理工程师D.施工项目技术负责人、总监理工程师【答案】B3、单价合同程模险式保下险，费承，包宜人采支用付的计建量筑方工法是（）。A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法【答案】A4、关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】C5、每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）A.20tB.30tC.50tD.60t【答案】D6、《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为()。A.全费用综合单价B.不完全费用综合单价C.工料综合单价D.实物量综合单价【答案】B7、施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（）万元。A.1.41B.1.71C.1.98D.2.01【答案】C8、在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。A.两端为关键节点的工作一定是关键工作B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等C.关键工作两端的节点不一定是关键节点D.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】B9、工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示（）。A.专业工程码B.分类顺序吗C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】A10、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B11、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限期设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D12、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度【答案】C13、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】B14、对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。A.检验技术规程B.专业工程验收规范C.统一验收标准D.工程监理规范【答案】B15、（2018年真题）工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B16、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。A.异步距异节奏流水施工B.异节拍流水施工C.异节奏流水施工D.固定节拍流水施工【答案】D17、专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工单位技术负责人，总监理工程师B.施工项目技术负责人，总监理工程师C.施工单位技术负责人，专业监理工程师D.施工项目技术负责人，专业监理工程师【答案】A18、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工A.终身保修B.三十年C.五十年D.设计文件规定的年限【答案】D19、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）。A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工【答案】D20、（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B21、检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.有关部门【答案】C22、建设工程质量是指工程满足相关标准规定和（）要求的程度。A.合同约定B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A23、项目监理机构应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术和新设备的质量认证材料，必要时应要求施工单位（）。A.将质量认证材料报质检部门审批B.将质量认证材料报建设单位确认C.组织专题技术论证D.组织设计人员复核【答案】C24、双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。A.总时差最小B.自由时差为零C.时间间隔为零D.时距最小【答案】A25、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.124C.126D.108【答案】D26、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。A.1dB.2dC.4dD.8d【答案】C27、（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D28、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D29、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.流水节奏【答案】C30、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（）。A.m3/根B.个/mC.樘/mD.m/根【答案】C31、（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.计划安排不周密C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】B32、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】A33、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.承包人自行增减的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】C34、下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（）。A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】B35、下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。A.审核监理单位的管理体系文件B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况C.为策划第二阶段审核提供关注点D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【答案】D36、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B37、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B38、某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.7.71%B.8.33%C.9.38%D.10.31%【答案】C39、分部工程质量验收应符合的规定是()。A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整B.所含检验批的质量验收记录应完整C.主控项目的质量经抽样检验均应合格D.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整【答案】A40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C41、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D42、选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前应做好（）。A.厂商的初选入围与实地考察B.确定供货厂商与实地考察C.厂商的初选入围与确定采购总价D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】A43、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r【答案】B44、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B45、组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】D46、某建筑安装工程，采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础，其直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。A.1194.39B.1302.97C.1308.14D.1313.82【答案】D47、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D48、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（）万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6589【答案】D49、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是()。A.监理规划B.施工组织设计C.工程暂停令D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】D50、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价B.投标人的投标报价可以低于工程成本C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制【答案】D51、（2018年真题）某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【答案】D52、关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】B53、在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D54、（2019年真题）根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。A.1.30B.1.35C.1.40D.1.45【答案】A55、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉B.甄某自诉到法院，法院应当受理C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉【答案】B56、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是()。A.土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低B.土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高C.两者单价均适当提高D.两者单价均适当降低【答案】A57、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求【答案】B58、在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。A.不合理的施工方案B.不明的水文气象条件C.向有关部门提出各种申请审批手续的延误D.设计内容不完善，规范应用不恰当【答案】C59、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】C60、施工进度计划通常是按（）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。A.施工工艺B.施工组织设计C.施工顺序D.工程对象【答案】D61、下列各项活动中，属于监理工程师编制、审核和控制物资供应计划活动的是（）。A.审核物资供应计划B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A62、毎批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成，并不得大于（）。A.4tB.5tC.6tD.8t【答案】C63、下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A64、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理人员【答案】D65、对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（）。A.拉力试验B.弯曲性能C.化学成分D.重量偏差检验【答案】D66、网络计划的资源优化分为两种，其中“资源有限，工期最短”的优化是指（）。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】B67、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()A.监理工程师通知B.监理工程师函C.施工例会纪要D.协调事项备忘录【答案】A68、工程延误一般是由（）的原因造成的进度拖延。A.设计单位B.监理单位C.业主D.承包商【答案】D69、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控【答案】B70、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法D.环境条件【答案】B71、单位工程质量竣工验收记录中，验收结论由()填写。A.施工单位B.项目监理机构C.建设单位D.总监理工程师【答案】B72、采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D73、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能力指数取0.8）A.14633B.16815C.15168D.15304【答案】C74、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范【答案】C75、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B76、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A77、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】C78、工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设行政主管部门【答案】A79、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况B.组织对新技术的专家评审C.建立设计过程的联席会议制度D.协助建设单位开展深化设计管理【答案】D80、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D81、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=6；经二次抽样检得：d1=3，d2=2，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】C82、（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。A.检验批施工完成后就可以验收B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收C.检验批应在分项工程验收后验收D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】D83、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度【答案】A84、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性B.复核工程付款账单，签发付款证书C.定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】A85、根据《建设工程工程量清单计价规范》，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的零星额外工作，应列入（）中。A.暂估价B.暂列金额C.计日工D.措施项目费【答案】C86、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.183.47B.304.43C.315.95D.331.66【答案】B87、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。A.各单位工程施工工期B.进度控制分界点C.各单位工程施工目标D.进度控制责任【答案】B88、预算定额是完成规定计量单位的()进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。A.扩大施工工序B.扩大分部工程C.分部工程D.分项工程【答案】D89、单位工程中的分部工程是按()划分的。A.设计系统或类别B.工种-材料C.施工工艺、设备类别D.业性质、建筑部位【答案】D90、关于刑事诉讼法的基本原则，下列哪些说法是不正确的？A.直接言词原则和全面审查原则是刑事诉讼法的基本原则B.刑事诉讼法的原则既包括一般原则，也有刑事诉讼法的独有原则C.刑事诉讼法的基本原则主要适用于刑事诉讼的审判过程中D.刑事诉讼法的基本原则具有抽象性，其作为指导性原则不具有约束力【答案】A91、（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】A92、建设工程物资供应计划的编制应（）。A.在确定计划需求量的基础上，经综合平衡后完成B.在确定工程项目建设总进度计划的基础上完成C.根据申请与订货计划的落实情况，经综合平衡后完成D.根据审批后的施工总进度计划，经综合平衡后完成【答案】A93、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架【答案】D94、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D95、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A96、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明()A.解除施工单位应负的责任B.批准合同工期延长C.施工进度计划满足合同工期要求D.同意施工单位在合理状态下施工【答案】D97、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C98、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。A.决策阶段投资控制的工作B.施工阶段投资控制的工作C.投资控制的经济措施D.工程保修阶段投资控制的工作【答案】D99、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D100、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人D.总监理工程师【答案】A多选题（共40题）1、专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括（）。A.测量管理制度B.测量设备检定证书C.施工高程控制网D.施工平面控制网E.施工临时水准点【答案】BCD2、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与（）的协调。A.所在地区社会环境B.周围生态环境C.周围已建工程D.周围生活环境E.所在地区经济环境【答案】BC3、赢得值法的评价指标有（）。A.已完工作预算投资B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数E.进度偏差【答案】CD4、承包人提出工期索赔，通常的原因有（）。A.法律变化引起的价格调整B.不利的自然条件C.发包人违约D.特别事件E.不可抗力【答案】BCD5、下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（）。A.地质条件变化引起的索赔B.施工中人为障碍引起的索赔C.加速施工费用的索赔D.工期延误的索赔E.对超额利润的索赔【答案】D6、下列工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的有（）。A.工程招标费B.可行性研究费C.联合试运转费D.竣工验收费E.工程质量监督检测费【答案】AD7、（2022年真题）项目质量控制系统运行中，监理工作的主要手段有（）。A.编制监理规划和监理实施细则B.签发监理指令C.组织召开设计交底会议D.旁站与巡视E.平行检验与见证取样【答案】BD8、对工程项目从开始建设至投产进行统一部署的工程项目建设总进度计划，其内容包括（）。A.工程项目一览表B.工程项目前期工作进度计划表C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表E.年度竣工投产交付使用计划表【答案】ACD9、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。A.不影响混凝土的和易性及凝结B.不影响混凝土强度的发展C.降低混凝土的耐久性D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断E.不污染混凝土表面【答案】ABD10、建设工程施工物资储备计划的编制依据包括()A.物资需求计划B.物资储备定额C.物资储备方式D.物资供应市场价格E.物资供应市场分布【答案】ABC11、下列用于生产工人的费用中，属于建筑安装工程费中人工费的有（）。A.劳动保护费B.流动施工津贴C.劳动竞赛奖金D.加班工资E.工会经费【答案】BCD12、（2022年真题）项目监理机构对进场用于工程的钢材，应查验的质量证明文件有（）。A.使用说明B.产品出厂合格证C.出厂检验报告D.进场复验报告E.生产许可证【答案】BCD13、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有（）。A.采用不正确的结构方案B.未经设计单位同意擅自修改设计C.技术交底不清D.施工方案考虑不周全E.疏于检查验收【答案】BCD14、下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（）。A.材料供货合同B.出厂合格证C.质量检验报告D.质量验收标准E.性能检测报告【答案】BC15、（）是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。A.投资风险B.资金限制C.资金成本D.通货膨胀E.机会成本【答案】C16、下列有关见证取样的要求，描述正确的有（）。A.试验室要具有相应的资质并进行备案、认可B.负责见证取样的监理人员要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得见证人员培训合格证书C.施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任D.试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据E.见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定【答案】ABC17、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。A.按设计文件、工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料、构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD18、在价值工程的功能评价活动过程中，计算出某评价对象的价值系数V＞1，则有可能表明（）。A.实际成本偏低B.有不必要的功能C.实际成本偏高D.功能可能不足E.功能与成本的分配比较理想【答案】AB19、（2019年真题）取得国有土地使用费包括（）。A.土地使用权出让金B.青苗补偿费C.城市建设配套费D.拆迁补偿费E.临时安置补助费【答案】ACD20、关于钢结构防腐涂层的做法中，错误的是（）。A.采用涂层测厚仪检测B.同一构件应检测5处，每处检测2个相距50mm的测点C.每处3个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度的80%D.测点部位的涂层应与钢材附着良好E.同一构件上15个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度【答案】BC21、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD22、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD23、安装在轻钢龙骨上的纸面石膏板，可作为燃烧性能为哪一级的装饰材料使用？（）A.A级B.B1级C.B2级D.B3级【答案】A24、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）。A.质量记录控制文件B.不合格品控制文件C.纠正措施控制文件D.内部审核控制文件E.人力资源控制文件【答案】ABCD25、（2017年真题）加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业D.每个施工过程均成立一个专业工作队E.所有施工段充分利用且没有空闲时间【答案】AC26、运用某一投标策略时，针对不平衡报价策略的具体方式有()A.能够早期结算的工程，单价定高些B.估计施工中工程量可能会减少的项目，单价定高些C.工程内容说明不清的工程，单价定高些D.没有工程量，只填单价的项目，单价定高些E.对于零星用工，单价定高些【答案】AD27、加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.同一施工