监理工程师之土木建筑目标控制通关题库整理附答案

监理工程师之土木建筑目标控制通关题库整理附答案

单选题（共100题）1、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D2、下列费用中，属于建安工程措施费的是()A.工程排污费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工现场管理人员的工资【答案】C3、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C4、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C5、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。A.-45.84B.-1.57C.27.76D.42.55【答案】B6、某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%【答案】C7、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况B.组织对新技术的专家评审C.建立设计过程的联席会议制度D.协助建设单位开展深化设计管理【答案】D8、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关【答案】A9、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资【答案】A10、法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？A.甲放火案，致乙被烧死以及乙的房屋被烧毁，乙的父亲要求甲赔偿丧葬费和被烧毁房屋的损失B.甲诈骗乙，乙要求甲返还诈骗的财物C.甲向乙借款2万元到期不还，乙索款时被甲殴打致重伤，乙要求甲偿还其借款2万元D.甲对乙刑讯逼供，乙要求甲赔偿肉刑导致的身体损害医疗费【答案】A11、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A12、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格审查表》中应附有分包单位的()A.资质相业绩材料B.营业执照和经营范围C.资质和分包合同D.项目经理职责和施工计划【答案】A13、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（）处理。A.返工B.补强C.不做D.修补【答案】C14、财务分析的主要报表中，能够从项目权益者整体角度出发，用来比选项目融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据的报表是（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.财务计划现金流量表D.利润和利润分配表【答案】B15、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】B16、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县B.工程所在地县C.建设单位所在地市D.工程所在地市【答案】B17、同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取（）个钢筋试件。A.1B.2C.3D.6【答案】A18、加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有（）的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性【答案】C19、能够及时了解设备制造过程质量的真实情况，审批设备制造工艺方案，实施过程控制，进行质量检查与控制的设备制造质量监控方式，称为()。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.跟踪监控【答案】A20、关于净现值指标的说法，正确的是（）。A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选C.该指标小于零时，项目在经济上可行D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行【答案】D21、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。A.质量计划B.质量文件C.质量信息D.质量手册【答案】B22、屋面工程防水等级为Ⅱ级时，若选用合成高分子防水卷材，规范规定其最小厚度不应水于下列哪一数值？()A.0.8mmB.1.0mmC.1.2mmD.1.5mm【答案】D23、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B24、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A25、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C26、对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（）。A.合格证B.检验报告C.进口商检证明文件D.材料复试报告【答案】C27、下列不属于可行性研究作用的是（）。A.投资决策的依据B.编制项目建议书的依据C.筹措资金的依据D.编制初步设计文件的依据【答案】B28、某建设项目，设备购置费为600万，安装工程费为设备购置费的10%，建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为5%；建设期利息为140万，涨价预备费及铺底流动资金为800万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.10558【答案】D29、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D30、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10%的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。＜br>A.项目投资B.产品价格C.产品成本D.产量【答案】B31、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。A.n-1B.nC.n+1D.无法确定【答案】A32、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()A.1倍以下B.1倍以上2倍以下C.2倍以上3倍以下D.3倍以上4倍以下【答案】B33、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本【答案】A34、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A35、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()A.抗碱性封闭底漆B.界面剂C.建筑胶水D.浅色涂料【答案】A36、（2022年真题）在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D37、下列属于施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.提高奖金数额C.增加劳动力和施工机械的数量D.采用更先进的施工机械【答案】D38、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.资产负债率C.利息备付率D.内部收益率【答案】D39、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D40、在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()A.拒绝申请单位的申请B.要求申请单位重新申请C.要求申请单位作必要的补充或修改D.延期对申请单位的认证【答案】C41、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A42、（2017年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】B43、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B44、在建筑工程施工验收统一标准的规范体系中，作为支持性标准的施工工艺操作规程属于()标准。A.企业B.行业C.部门D.国家【答案】A45、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。A.改进施工工艺B.采用更先进的施工机械C.增加每天的施工时间D.改善劳动条件【答案】C46、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本固定条件下最短工期安排B.资源均衡使用条件下工程总成本最低C.工程总成本最低时资源均衡使用D.工程总成本最低时工期安排【答案】D47、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A48、质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重点不同及其局限性，保持全局的（）较为困难。A.相容性B.系统性C.独立性D.可操作性【答案】B49、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。A.112.00B.112.68C.132.47D.152.19【答案】B50、采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A.债权发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债权承销机构的担保资产D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】D51、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试【答案】A52、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D53、在进行石油沥青油毡防水屋面的施工过程中，下列对基层及找平层的要求不正确的是()。A.基层必须牢固无松动现象，表面平整B.基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均应做成半径为200～300mm的圆弧或钝角C.找平层设宽度为20mm的分格缝，其纵横向间距不宜大于6mD.找平层的含水率应小于9％【答案】B54、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A55、工程网络计划的工期优化是通过（）而使计算工期满足要求工期的过程。A.压缩关键工作之间的逻辑关系B.寻求工程总成本固定条件下最短工期安排C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C56、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度协调会议制度C.加强索赔管理D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】C57、设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。A.整机性能检测B.设备开箱检查C.整机性能优化D.整机性能调试【答案】A58、某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，工程质量控制的监控主体是()。A.分包单位B.材料供应单位C.施工总承包单位D.建设单位【答案】D59、工程质量管理体系包含三个层次，其中属于承建方的自控的是（）。A.咨询单位B.项目管理公司C.材料供应单位D.检测机构【答案】C60、某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，监理机构，建设单位B.监理机构，原设计单位，建设单位C.监理机构，建设单位，原设计单位D.施工单位，原设计单位，建设单位【答案】D61、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1【答案】A62、属于工程建设其他费用的是（）。A.环境影响评价费B.设备及工器具购置费C.措施费D.安装工程费【答案】A63、在工程建设程中，影响实际进度的业主因素是()A.材料供应时间不能满足需要B.不能及时提供施工场地条件C.不明的水文气象条件D.计划安排不周密，组织协调不力【答案】B64、用于方案综合评价的方法有很多，下列属于常用的定性评价法的是（）。A.优缺点列举法B.比较价值评分法C.加权评分法D.强制评分法【答案】A65、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位【答案】A66、监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。A.编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式C.确定物资供应单位D.签订物资供应合同【答案】B67、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（）。A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标C.将施工进度总目标直接按计划期分解D.将施工进度总目标从不同角度层层分解【答案】D68、建设工程投资只能通过估算、概算、预算等特殊的程序依次计算，这体现了建设工程投资（）的特点。A.差异明显B.需单独计算C.确定依据复杂D.确定层次繁多【答案】B69、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D70、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A71、单位工程中的分部工程是按()划分的。A.设计系统或类别B.工种-材料C.施工工艺、设备类别D.业性质、建筑部位【答案】D72、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位来按施工方案施工【答案】A73、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%【答案】B74、在工程建设活动中，（）阶段需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A.项目策划B.项目可行性研究C.项目决策D.工程设计【答案】B75、在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是()A.合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程B.准确分解投资限额数量C.多层次控制设计工作D.提高投资估算的合理性和准确性【答案】D76、在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（）考虑。A.1%B.1.5%C.3%～5%D.10%～15%【答案】A77、下列关于工程初步设计质量管理的组织的说法中，正确的是（）。A.组织对“四新”工程应用的专项技术进行论证B.组织专家对设计成果进行评审C.设计成果评审包括设计方案评审、初步设计评审等D.向政府有关部门报审有关工程设计文件【答案】C78、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。A.工程量大.工期短B.工程量大.工期长C.工程量小.工期短D.工程量小.工程长【答案】B79、下列费用中，属于建设工程动态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.工程建设其他费D.设备及工（器）具购置费【答案】B80、编制工程竣工决算的单位及其部门是()A.承包商单位的预算部门B.业主单位的预算部门C.承包商单位的财务部门D.业主单位的财务部门【答案】D81、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项中属于全员参与基本内容的是（）。A.建立组织的发展前景B.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合C.确立组织结构.职责权限和相互关系D.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】B82、工程保修期从工程（）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格【答案】D83、根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻心法D.后装拔出法【答案】B84、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.不合理的施工方案B.计划安排不周密C.施工安全措施不当D.施工设备不配套，选型失当【答案】B85、下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工【答案】A86、在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，首先应进行的工作是（）。A.分析出现进度检查的工作是否为关键工作B.分析进度偏差是否超过总时差C.分析进度偏差是否超过自由时差D.分析相关工作的逻辑关系【答案】A87、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A88、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是()A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行C.若财务净现值大于等于零，方案可行D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行【答案】B89、工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。A.编制工程勘察任务书B.签订勘察合同C.审查勘察单位提交的勘察成果报告D.选择工程勘察单位【答案】C90、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()A.改善劳动条件B.实行包干奖励C.采用更先进的施工机械D.增加工作面和施工队伍【答案】D91、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A92、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A93、瑞克，美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕，并起诉到人民法院，后被判处死刑。则下列说法正确的是A.对瑞克判处死刑的，判决执行后，应当通知其国籍国驻华使、领馆B.本案件应当由中级人民法院管辖C.瑞克没有委托辩护人的，法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师D.法院制作诉讼文书，应当为中文本。如果瑞克不通晓中文的，应当附有外文译本，译本不加盖人民法院印章，以中文为准【答案】B94、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（）的原则。A.以人为核心B.提高质量效益C.质量进度并重D.减少质量损失【答案】A95、中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？()A.盖章或签字有效B.盖章和签字有效C.只有签字有效D.只有盖章有效【答案】A96、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。A.进行原因分析B.要求有关单位提交质量问题调查报告C.及时向建设单位和监理公司汇报D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】D97、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】B98、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C99、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A100、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.质量监督机构【答案】B多选题（共40题）1、下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.施工企业集体福利费B.施工现场防暑降温费用C.施工现场对构件进行常规破坏性试验费用D.混凝土坍落度测试费用E.施工现场安全文明施工费用【答案】ABD2、（2022年真题）项目经济分析可采用的参数和指标有（）。A.社会折现率B.经济净现值C.投资收益率D.经济效益费用比E.累积净现金流量【答案】ABD3、ISO质量管理体系的质量管理原则包括（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.部分人员参与D.过程方法E.改进【答案】ABD4、工程施工过程中应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有（）。A.施工单位施工质量保证措施欠缺B.施工存在重大质量、安全事故隐患C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工单位采用不适当的施工工艺E.施工单位违反工程建设强制性标准【答案】BC5、对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有()。A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见B.提交原设计单位修改工程设计文件C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估D.组织相关单位共同协商变更费用及工期变化E.组织会签工程变更单【答案】ACD6、工程监理单位，设备制造前质量控制的主要工作内容有（）。A.控制设计变更B.控制加工作业条件C.处置不合格零件D.明确设备制造过程的要求E.检验计划和检验要求的审查【答案】D7、建设工程进度调整系统过程中的工作内容不包括（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.实际进度数据的加工处理C.分析进度偏差对工作及总工期的影响D.确定工期和后续工作的限制条件E.实际进度与计划进度的对比【答案】AB8、下列费用中，属于工程建设其他费的有（）。A.建设单位临时设施费B.研究试验费C.进口设备检验鉴定费D.特殊设备安全监督检验费E.建筑材料的一般检验试验费【答案】ABCD9、建设工程组织固定节拍流水特点（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.施工过程数等于施工段数C.各施工段上的流水节拍相等D.有的施工段之间可能有空闲时间E.相邻施工过程之间的流水步距相等【答案】AC10、下列关于设备监造活动的说法中，正确的是（）。A.对于某些重要的设备，项目监理机构应对设备制造厂生产制造的全过程实行监造B.建设单位对设备采取直接采购的，可通过监理合同委托监理单位实施监造设备C.由总承包单位采购的，可自行安排监造人员，必要时也可由项目监理机构派出监造人员D.由设备安装单位采购的，应自行安排监造人员E.对主要设备或关键设备，项目监理机构应将设备制造厂视为工程项目总承包单位的分包单位实施监理，按程序和要求做好监造工作【答案】ABC11、下列方法中，属于流动资金常用估算方法的有（）。A.资金周转率法B.生产能力指数法C.分项详细估算法D.系数估算法E.扩大指标法【答案】C12、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于“坚持质量标准原则”的说法中，正确的有（）。A.工程质量标准是评价产品质量的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.要重点做好质量的事先控制和事中控制E.符合质量标准要求并经质量监督机构确认的才是合格【答案】ABC13、（2021年真题）项目监理机构处理施工单位提出的工程变更费用时，正确的做法有（）。A.自主评估工程变更费用B.组织建设单位、施工单位协商确定工程变更费用C.根据工程变更引起的费用和工期变化变更施工合同D.变更实施前，与建设单位、施工单位协商确定工程变更的计价原则、方法E.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，自主确定一个价格作为最终结算的依据【答案】BD14、15m高框架结构房屋，必须设防震缝时，其最小宽度应为（）cm。A.10B.7C.6D.5【答案】A15、功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】AB16、在巡视检查要点中，关于施工人员的检查，下列说法正确的有（）。A.技术员、安全员等关键岗位人员是否到位B.能否确保各项管理制度和质量保证体系是否落实C.特种作业人员是否持证上岗D.是否进行了技术交底并有记录E.现场施工人员是否按照规定佩戴安全防护用品【答案】BCD17、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是（）。A.总体平均值B.样本中位数C.标准偏差D.期望值E.极差【答案】C18、下列检察官的做法，哪一项是正确的？()A.对某检察官违反职业道德的行为，予以批评谴责B.某检察官加入法轮功组织C.某检察官在履行检察职责过程中多次保证“一切听从市政府领导指挥”D.张某和王某系母女关系，张某任某县检察院检察长，王某任该县检察院起诉科科长【答案】A19、关于钢结构防腐涂层的做法中，错误的是（）。A.采用涂层测厚仪检测B.同一构件应检测5处，每处检测2个相距50mm的测点C.每处3个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度的80%D.测点部位的涂层应与钢材附着良好E.同一构件上15个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度【答案】BC20、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C.市场采购方式主要用于对非标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备、质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】AD21、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(第107号部令)的规定，发包与承包价的计算方法有()。A.工料单价法B.综合单价法C.预算单价法D.概算单价法E.实物单价法【答案】AB22、关于工程网络计划工期优化的说法，有（）。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作【答案】CD23、多层建筑地下室与地上层共用楼梯间时，首层楼梯间内应选用下列何种墙体隔断？（）A.100mm厚加气混凝土砌块B.100mm厚陶粒混凝土空心砌块C.12mm＋75mm＋12mm厚耐火纸面石膏板D.100mm厚GRC板【答案】A24、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是（）。A.可增加更多的专业队B.缩短施工工艺与组织间歇时间C.有利于各专业队在各施工段组织流水施工D.有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工E.充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期【答案】BC25、下列关于线路、关键线路和关键工作的说法正确的是（）。A.总持续时间最长的线路称为关键线路B.关键线路上的工作称为关键工作C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移E.关键工作的紧后工作一定也是关键工作【答案】ABD26、单位或子单位工程划分，施工前可由（）商议确