监理工程师之土木建筑目标控制题库与答案A4可打印

监理工程师之土木建筑目标控制题库与答案A4可打印

单选题（共100题）1、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由（）报当地建设主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.提出复检的一方【答案】D2、对监理通知单内容有异议，施工单位应在（）小时内向监理提出书面报告。A.8B.12C.24D.48【答案】C3、根据“计价规范”的规定，暂列金额由（）根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由（）掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归（）。A.发包人、发包人、发包人B.发包人、监理人、发包人C.监理人、监理人、发包人D.监理人、监理人、监理人【答案】A4、某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。A.16B.21C.25D.28【答案】C5、在投资控制的若干措施中，最为有效的是（）。A.科学确定投资控制目标B.以决策和设计阶段为重点C.施行建设全过程的投资控制D.技术与经济相结合【答案】D6、单位工程中的分部工程是按（）划分的。A.设计系统或类别B.工种、材料C.施工工艺、设备类别D.专业性质、工程部位【答案】D7、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（）。A.第三级，且由两位数构成B.第四级，且由两位数构成C.第三级，且由三位数构成D.第四级，且由三位数构成【答案】D8、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为()。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期【答案】B9、在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】B10、设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（）。A.质量责任制B.制造检验技术标准C.工序交接检查验收记录D.设计变更记录【答案】A11、（2017年真题）评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】A12、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D13、某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为（）万元。A.3.0B.7.5C.10.0D.17.5【答案】C14、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应由（）及时签发（）。A.专业监理工程师或总监理工程师，监理通知单B.专业监理工程师，不合格项通知单C.总监理工程师，工程暂停令D.总监理工程师，隐蔽工程检查记录单【答案】A15、凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经（）检查认可。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位D.项目经理【答案】B16、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B17、将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻两专业队能最大限度地搭接作业，这种方式的施工是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.混合施工【答案】C18、在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。A.自由时差与进度偏差B.自由时差与总时差C.总时差与进度偏差D.时间间隔与进度偏差【答案】A19、关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是（）。A.虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系B.虚箭线所代表的工作不消耗时间C.虚箭线代表的可能是虚工作，也可能是实工作D.虚箭线所代表的工作不消耗资源【答案】C20、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，不属于卖方的责任是（）。A.负责货物装船前的一切费用和风险B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】D21、下列质量缺陷的成因中，属于设计差错的是（）。A.擅自修改设计B.未搞清地质情况就仓促开工C.地质勘察报告不详细D.悬挑结构未进行抗倾覆验算【答案】D22、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）A.丙行为是刑讯逼供的结果加重犯B.对丙行为应以故意伤害罪从重处罚C.对丙行为应以刑讯逼供罪与过失致人重伤罪实行并罚D.对丙行为应以刑讯逼供罪和故意伤害罪实行并罚【答案】B23、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C24、单价合同的工程计量方法中，计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。A.均摊法B.凭据法C.断面法D.估价法【答案】C25、分部工程质量验收应符合的规定是（）。A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整B.所含检验批的质量验收记录应完整C.主控项目的质量经抽样检验均应合格D.有关、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整【答案】A26、由于建设工程的投资主要发生在（），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。A.投资阶段B.施工阶段C.设计阶段D.竣工阶段【答案】B27、建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是建设工程质量的（）特性。A.耐久性B.安全性C.可靠性D.经济性【答案】C28、涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.项目监理机构B.施工单位技术负责人C.施工单位项目负责人D.建设单位【答案】D29、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B30、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工期长【答案】B31、采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。A.0.2~0.5B.0.6~0.7C.0.8~0.9D.1.1~1.5【答案】C32、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是()A.建立建全协调会议制度B.进度控制工作细则C.对应急赶工的给予优厚的赶工费D.推行CM承发包模式【答案】D33、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C34、在工程建设过程中，影响实际进度的自然环境因素是（）。A.材料供应时间不能满足需求B.不能及时提供施工场地条件C.复杂的工程地质条件D.计划安排不周密，组织协调不力【答案】C35、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】C36、（2020年真题）某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C37、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A38、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位直接工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是：()A.①→②→③→④B.①→③→②→④C.①→③→④→②D.②→①→③→④【答案】B39、铝合金门窗中推拉门窗的最大开关力应为()。A.80NB.100NC.120ND.150N【答案】B40、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期＞行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值＞0，方案可行D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行【答案】B41、采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A.债权发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债权承销机构的担保资产D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】D42、下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】A43、在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的()A.名称、型号、规格B.性能、参数、运转情况C.外观、零部件、资料情况D.单机无负荷或联动试车情况【答案】B44、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B45、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A46、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()A.工程量减少5%B.水泥价格上涨3%C.出现恶劣气候D.工程范围变更【答案】D47、抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。A.供应方B.用户C.生产方D.系统【答案】B48、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A49、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C50、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27【答案】C51、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.中位数和标准偏差B.算术平均数和中位数C.算术平均数和变异系数D.标准偏差与变异系数【答案】B52、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故扩大并保护好现场【答案】D53、（）是价值工程的核心。A.系统分析B.方法分析C.技术分析D.对产品进行功能分析【答案】D54、关于简易程序，下列哪些选项是错误的？A.甲在公共场合侮辱盲人乙，乙向法院提起自诉，本案可以适用简易程序审理B.辩护人为丙做无罪辩护，法院只有在征得当事人和辩护人同意后可以适用简易程序C.丁某因涉嫌抢劫银行被提起公诉，其可能被判处十年以上有期徒刑，不能适用简易程序D.简易程序中的被告人有辩护人的，法院可以通知其出庭【答案】B55、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.7B.14C.28D.42【答案】B56、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D57、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D58、根据《计价规范》的规定，下列说法中错误的是（）。A.国有资金投资项目必须采用工程量清单计价B.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据C.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行规范除工程量清单等专门规定外的其他规定D.补充项目清单由工程造价管理机构编制【答案】D59、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.15945B.16815C.14496D.15304【答案】A60、下列费用中，属于建安工程措施费的是()A.工程排污费B.构成工程实体的材料费C.二次搬运费D.施工现场管理人员的工资【答案】C61、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】A62、任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调等方面都必须满足基本要求，但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特征有不同的()A.侧重面B.选择范围C.内含界定D.内在关系【答案】A63、德国哪部法律首次规定了“法官独立”和“终身制”原则。这部法律还规定，以分权原则组成政权机关。立法机关为联邦议会，由联邦参政会和联邦国会组成。行政权由联邦总统和政府行使。司法权由联邦法院和各邦法院行使，法官由总统任命。A.《德意志帝国宪法》B.《联邦德国基本法》C.《魏玛宪法》D.以上均不是【答案】C64、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。A.强化验收B.完善手段C.加强评定D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】C65、（2020年真题）商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年【答案】B66、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A.生产能力指数法B.指标估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法【答案】B67、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】B68、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A.资金情况B.合同条件C.影响工期D.实际情况【答案】A69、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。A.10～30年B.30～60年C.50～100年D.80年以上【答案】C70、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C71、根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用、利润补偿的情形有（）。A.异常恶劣的气候条件B.发包人原因引起的暂停施工C.发包人要求承包人提前竣工D.承包人遇到不利物质条件【答案】B72、砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，下列哪条是正确的？()A.不得小于65%B.不得小于70%C.不得小于80%D.不得小于100%【答案】C73、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C74、（2021年真题）某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A75、水泥砂浆抹灰层应处于下列哪种条件下养护？()A.湿润条件B.自然干燥条件C.一定温度条件D.任意的自然条件【答案】A76、某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。A.2575.50B.2655.50C.2657.40D.2657.92【答案】D77、（2021年真题）监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.建立工程进度报告制度C.建立进度协调工作制度D.加强工程进度风险管理【答案】A78、下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】B79、为保证设备的质量，在设备运往现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备加固措施C.海关及保险手续D.设备包装质量【答案】D80、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B81、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】B82、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【答案】C83、在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水强度B.施工过程C.施工段D.流水节拍【答案】C84、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C85、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度【答案】A86、（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D87、投资收益率是指项目达到设计生产能力后一个正常生产年份的()的比率。A.年销售收入与固定资产投资B.年销售收入与总投资C.年净收益总额与投资总额D.年净收益总额与固定资产投资【答案】C88、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.总包和分包职责不明造成的质量事故C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D.地下管线资料不准造成的质量事故【答案】D89、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】A90、（2019年真题）关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】B91、某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（）万元。A.62.1B.63.0C.69.9D.75.9【答案】C92、投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，下列规定中不正确的是（）。A.钢铁、电解铝项目，资本金比例为40%及以上B.水泥、煤炭项目，资本比例为35%及以上C.机场、港口项目，资本金比例为25%及以上D.铁路、公路、城市轨道交通项目，资本金比例为20%及以上【答案】B93、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定，建安工程造价中的利润包含在（）中。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.规费【答案】A94、下列资金成本中，属于筹资阶段发生的资金筹集成本是（）。A.债券发行手续费B.债券利息C.股息和红利D.银行贷款利息【答案】A95、经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和（）的要求予以验收。A.设计单位意见B.协商文件C.建设单位意见D.质量监督部门意见【答案】B96、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B97、工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率α和漏判概率β的取值范围是（）。A.α≤5%，β≤5%B.α≤5%，β≤10%C.α≤10%，β≤5%D.α≤10%，β≤10%【答案】A98、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D99、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A100、搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑顺序D.相邻两项工作的工艺间歇时间【答案】A多选题（共40题）1、下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）A.施工企业集体福利费B.施工现场防暑降温费C.施工现场对构件进行常规破坏性试验费D.混凝土坍落度测试费E.大型机械进出场及安拆费【答案】ABD2、单位工程竣工验收时需要核查的安全和功能检验资料中，属于“建筑与结构”部分的项目有（）。A.桩基承载力检测报告B.节能保温测试记录C.给水管道通水试验记录D.沉降观测测量记录E.混凝土强度试验报告【答案】ABD3、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD4、在建设工程施工中，工程质量缺陷是指工程不符合（）。A.国家或行业的有关技术标准的要求B.设计文件对质量的要求C.合同中对质量的要求D.国家工程建设强制性标准E.企业质量方针的要求【答案】ABC5、（2021年真题）在卓越绩效模式中，为了实现质量对组织绩效的增值作用，需要关注的要素有（）。A.标准化导向B.符合性评审C.质量管理与质量经营的系统融合D.促进组织效率最大化E.促进顾客价值最大化【答案】CD6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量验收合格的规定有()。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整D.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求【答案】ABCD7、根据FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利A.业主未能提供现场B.法律、法规的变化C.设计错误D.难以预见的人为障碍E.恶劣气候【答案】AC8、应用价值工程进行方案创造时，比较常用的方法有()。A.头脑风暴法B.会议调查法C.专家检查法D.哥顿法E.专家意见法【答案】ACD9、建筑工程施工质量验收的要求包括（）。A.工程观感质量应由验收人员现场检查验收，并由建设单位确认B.对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行全数检验C.施工单位自行检查合格D.检验批的质量按主控项目和一般项目验收E.对涉及结构安全、节能的试块、试件及材料，应在进场或施工中按规定见证检验【答案】CD10、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应承担的质量责任包括（）。A.不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解发包B.不得因赶工而任意压缩合理工期C.不得对专用设备指定供应商D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准E.不得采购未经鉴定的建筑材料【答案】ABD11、下列各项中属于建筑工程费的有（）。A.建设工程涉及范围内的建筑物费用B.建设工程涉及范围内的供水等各种管道的费用C.建设工程涉及范围内的构筑物费用D.建设工程涉及范围内的场地平整费用E.建设工程涉及范围内的大型土石方工程费用【答案】ACD12、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入的施工机械台数和人工数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工过程中投入资源的产量定额E.施工段数目【答案】AD13、下列关于流水施工的表述中，正确的有()。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD14、下列关于施工单位现场安全管理工作正确的有（）。A.应在施工现场显著位置公告危大工程名称.施工时间和施工部位B.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应向作业人员进行方案交底C.应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案D.涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整E.项目负责人应对专项施工方案实施情况进行现场监督【答案】CD15、曹某因犯颠覆国家政权罪被判处无期徒刑，在监狱服刑期间越狱逃跑，后逃窜到外地投靠故交吕某，吕某热情款待并外出置买酒肉，曹某生性多疑待吕某走后怀疑吕某会去公安机关告发，出于报复心理杀了吕某的妻子和两个儿子，见吕家有不少值钱的东西就随手拿了现金珠宝而逃，路上遇见正返家的吕某，曹某一不做二不休,又杀死了吕某。曹某先后杀死吕某的妻子、儿子以及吕某的行为属于：A.继续犯B.连续犯C.牵连犯D.吸收犯【答案】B16、监理工程师应对施工过程中的（）等工作质量进行监控。A.技术复核B.材料取样送检C.级配、计量D.控制点设置E.质量记录资料【答案】ABC17、下列监理机构在施工阶段投资控制的主要工作中，属于处理施工单位提出工程变更费用的有（）。A.审查建设单位提出的设计变更申请B.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单C.项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款D.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据E.因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理【答案】BCD18、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD19、与BOT融资方式相比，TOT的特点包括（）。A.是为筹建中的项目融资B.只涉及经营权的转让C.从东道国角度看，TOT缓解了中央和地方财政压力D.可规避建设中超支风险E.需要较为复杂的信用保证结构【答案】BCD20、在施工单位所对应的费用中，属于检验试验费的有（）。A.建设单位委托检测机构进行检测的费用B.对建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.自设试验室进行试验所耗用的材料费用D.新材料的试验费用E.对构件进行破坏性试验的费用【答案】BC21、将()结合起来，实现基于BIM的施工过程结构安全分析，能有效捕捉施工过程中可能存在的危险状态，指导安全维护措施的编制和执行，防止发生安全事故。A.BIMB.4D技术C.GISD.VRE.时变结构分析方法【答案】AB22、下列关于人民陪审员制度的表述，错误的是哪项？()A.执业律师不得担任人民陪审员B.受过刑事处罚的人员不得担任人民陪审员C.行政诉讼被告不得申请人民陪审员参加合议庭审判D.人民陪审员由法院院长提请上级人民法院批准提请同级人民代表大会常务委员会任命【答案】D23、（2022年真题）卓越绩效模式中，在关注组织如何做正确的事时，需要强调的组成要素有（）。A.领导作用B.战略C.资源D.过程管理E.以顾客和市场为中心【答案】AB24、（2017年真题）组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。A.同一专业工作队在各施工段上的工程量应大致相等B.每个施工段的工作面大小应尽可能相等C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位D.应确保相应工作队连续、均衡、有节奏地施工E.每个施工段流水节拍必须相等【答案】ACD25、监理工程师对施工单位报送的施工组织设计文件，应重点审查()。A.文件编制与审批程序的符合性B.施工技术方案的针对性C.施工技术措施的经济性D.施工方法的可操作性E.施工安全、环保、消防等是否符合规定【答案】ABD26、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包括（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD27、专业监理工程师应会同相关单位及人员对合同约定的进场设备进行开箱检查，检查其是否符合（）的要求。A.建设单位B.设计文件C.订货合同D.安装单位E.相关规范【答案】BC28、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单内容中，应按此《规范》规定并可结合工程实际编制的有()A.项目编码的前九位B.项目名称C.工程量计算规则D.项目特征E.计量单位()【答案】BD29、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售楼人员，要求每个新入职员工缴纳10万元以上“保证金”，并根据缴纳数额多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款，并给予该银行行长丙10万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申请时发现房地产公司不符合贷款条件，但仍然批准发放贷款1000万元，致使银行遭受重大损失。事后发现，丙是国有银行委派到该商业银行从事公务的工作人员，对此，甲事先知情但乙不知情。（事实二）数日后，甲、乙因人举报骗取贷款而被拘留，乙随后交代了自己与甲行贿丙的事实，并使得丙的受贿行为得以追究，此外乙还交代了自己通过伪造票证等方式骗取数额巨大的医疗保险金的事实，经查证属实。（事实三）请回答题。A.甲要求新入职员工缴纳保证金的行为，成立非法吸收公众存款罪B.以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款的，属于以非法占有为目的诈骗银行贷款的行为，甲、乙成立贷款诈骗罪的共犯C.甲为谋取不正当利益，明知丙是国