监理工程师之水利工程目标控制通关题库带答案

监理工程师之水利工程目标控制通关题库带答案

单选题（共100题）1、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行全局安排、统一协调的计划。A.工程测算B.总体控制性进度计划C.工程概算D.目标计划【答案】B2、在水利工程的工程费用构成中，建设管理费计入（）。A.基本直接费B.独立费用C.企业管理费D.规费【答案】B3、在水利工作全面质量控制方法PDCA中，D代表（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.处理阶段【答案】B4、质量检验的目的不含（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合规定要求或设计标准B.判定工序是否正常C.评定质量检验人员（包括操作者自我检查）的工作准确性程度D.保证施工进度的正常进行【答案】D5、某项目建设期2年，第一年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1000万元、600万元，价格上涨率为5%；第二年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1200万元、700万元，价格上涨率为6%。则该项目的价差预备费为（）万元。A.234.84B.314.84C.2134.84D.3814.84【答案】B6、组织的顾客和其他相关方可能对同一产品的功能提出不同要求，需求不同，质量要求也不同。这体现了质量的（）。A.时效性B.相对性C.地域性D.独立性【答案】B7、项目法人应当自收到专项验收成果文件之日起（）个工作日内，将专项验收成果文件报送竣工验收主持单位备案。A.3B.5C.7D.10【答案】D8、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】C9、混凝土预制吊装时混凝土强度应符合设计要求。当设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）%。A.70B.75C.80D.100【答案】A10、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A11、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B12、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A13、工程施工投标文件由商务标投标文件和技术标投标文件两部分组成。下列属于商务标投标文件内容的是（）。A.已标价工程量清单B.投标保证金C.项目管理机构D.资格审查资料【答案】A14、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6％，建设期间只计息、不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。A.204.11B.243.60C.345.00D.355.91【答案】A15、在单元工程质量评定时，若第一次被评为不合格，除非全部重新返工，否则只能评为（）。A.不合格B.基本合格C.基本优良D.合格【答案】D16、根据工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划分为（）A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单位工程、分部工程和单元工程【答案】D17、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B18、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。A.7B.14C.21D.28【答案】D19、下列属于事前控制阶段的内容的是（）。A.工程观测或监测设备的检查B.工程隐蔽部位覆盖前的检查C.清除不合格工程D.审核工程资料【答案】A20、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人.监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A21、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D22、GB/T19000质量管理体系与ISO9000系列标准（）。A.参考采用B.等同采用C.参照采用D.等效采用【答案】B23、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），跟踪检测时，混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）A.3％B.5％C.7％D.10％【答案】C24、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.30【答案】A25、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B26、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。A.书面检验B.无损检验C.外观检验D.理化检验【答案】C27、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A28、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】A29、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第46号）项目法人应在（）60个工作日制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.工程开工之日【答案】D30、计量型抽样方案是用（）对批作出判断。A.样本中含有的不合格品数B.样本量C.样本值D.样本均值和样本标准差【答案】D31、某工程发生生产安全事故，造成15人死亡，40人重伤，此次事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B32、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A33、某建设项目期初一次投资200万元，每年的净现金流量为44万元，项目寿命期10年，已知（P/A，17%，10）=4.659，（P/A，18%，10）=4.494，则该建设项目的IRR为（）。A.17.69%B.17.31%C.17.51%D.17.49%【答案】A34、A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5d、4d和6d；BC工作最迟完成时间分别为25d和23d，则A工作的最迟开始时间为（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C35、碾压混凝土坝体迎水面()范围内，碾压方向应平行于坝轴线方向，不允许与坝轴线垂直。A.3-5mB.1-2mC.2-3mD.4-6m【答案】A36、（）是我国专门针对市场经济条件下建立新的建设工程质量监督管理制度第一部行政法规。A.《水利工程建设标准强制性条文》B.《工程建设标准强制性条文》C.《中华人民共和国建筑法》D.《建设工程质量管理条例》【答案】D37、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C38、不属于导流工程里程碑节点的是（）。A.围堰填筑开始和完成B.河床截流C.围堰拆除D.下闸蓄水【答案】D39、当水利工程建设进入水库下闸蓄水阶段，应进行的阶段验收是（）。A.枢纽工程导（截）流验收B.水库下闸蓄水验收C.引（调）排水工程通水D.首（末）台机组启动【答案】B40、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B41、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B42、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.裂缝条数【答案】D43、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于自然环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B44、有关质量检验的规定，不正确的是（）。A.承担工程检验业务的检测机构应具有水行政主管部门颁发的资质证书B.国家规定需强制检定的计量器具应经市级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定C.参与中间产品及混凝土（砂浆）试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作D.对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样【答案】B45、当采用计数抽样检验中的一次抽样检验方案实际抽检时，合格判定数为c，检验出的不合格品数为d，当（）时，判定为不合格批，拒绝该检验批。A.d＜CB.d>C.d=CD.d≥C【答案】B46、分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。A.0.5B.1C.1.5D.2【答案】C47、根据水利部现行规定的建筑工程单价计算程序，间接费的计算基数不包括（）。A.人工费B.材料费C.其他直接费D.材料补差【答案】D48、下列质量数据的特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）A.样本中位数B.样本标准偏差C.样本算术平均数D.总体算术平均数【答案】B49、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B50、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B51、工程建设进入水库下闸蓄水时，应当组织进行（）A.专项验收B.阶段验收C.竣工验收D.分部工程验收【答案】B52、水利分类分项工程量清单编码第四级7~9位表示的是（）。A.水利工程顺序码B.专业工程顺序码C.分类工程顺序码D.分项工程顺序码【答案】D53、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A54、围岩固结灌浆工程质量的检查，以测定（）为主。A.灌后岩体透水率B.灌后岩体完整性C.灌后岩体强度D.灌后岩体弹性波速【答案】D55、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D56、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A57、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）m疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50B.50～100C.200～500D.300～600【答案】C58、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A59、工程施工中发生生产安全事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B60、在国际建设工程项目中，暂列金额是（）的备用金。A.咨询方B.施工方C.业主方D.供货方【答案】C61、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】A62、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行合同工程完工验收的，在承包人提交合同工程完工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期（工程质量保修期）。A.90B.60C.30D.28【答案】A63、对危险源的各种危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度等进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险等级的过程，是指的（）。A.危险源辨识B.危险源分析C.危险源风险评价D.危险源处理【答案】C64、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（）。A.不予支付任何款项B.按变更支付款项C.按协商支付款项D.按政府指导支付款项【答案】A65、沥青混凝土面板施工前，碾压参数应符合（）确定的参数值。A.设计文件B.碾压试验C.管理经验D.施工文件【答案】B66、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C67、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B68、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C69、建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处理阶段的主要任务是（）。A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案B.将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中C.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正D.对计划实施过程进行科学管理【答案】C70、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）均应填报。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】A71、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A72、下列选项中，不属于工程形成各阶段对质量的影响的是（）。A.项目评价阶段B.项目可行性研究C.设计阶段D.施工阶段【答案】A73、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用是（）。A.转移支付B.直接费用C.经济效益D.间接费用【答案】B74、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m，计划单价是12元/m；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m，实际单价为15元/m。则该工程的进度偏差（）。A.0.6万元B.－0.6万元C.－0.48万元D.0.48万元【答案】C75、对承包人提出的新工艺，监理机构应提请项目法人组织()及有关专家对工艺试验成果进行评审认定。A.检测单位B.监督单位C.设计单位D.勘察单位【答案】C76、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】A77、大型工程的单位工程外观质量评定中，参加工程外观质量评定的人员不宜少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】C78、定义项目日期中，必须完成（）。A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定的关键路线B.只在无任何作业项时，才能够显示C.系统给出，不能手动定义D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间【答案】D79、跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A80、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B81、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：①编制基础单价；②计算概算工程量；③编制各分部工程概算；④编制建筑、安装工程单价；⑤计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；⑥计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B82、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C83、在对工程项目质量评定时，单位工程质量评定合格后，进行统计并评定工程项目质量等级，经（）认定后，报相关单位核备。A.项目法人B.施工单位C.工程质量监督机构D.监理单位【答案】A84、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接损失费用超过3000万元的属于（）。A.特大质量事故B.较大质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故【答案】A85、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A86、跟踪检测和平行检测工作都应由（）承担。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】D87、某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。A.14B.12C.8D.6【答案】C88、产生投资偏差的原因中，属于施工原因的是（）。A.组织管理不当B.设计标淮变化C.赶进度D.法规变化【答案】C89、坚持按照PDCA的循环过程不断完善和提高的全面质量管理观点中的“C”表示（）。A.检查B.计划C.处理D.实施【答案】A90、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B91、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D92、下列关于堆石体填筑说法不正确的是（）。A.每一层填筑应在前一层填筑层验收合格后使用B.填料厚度可以超量10%C.要求填料大粒径无较大面积集中情况D.材料的纵向和横向结合部位应符合要求【答案】B93、施工进度计划的调整涉及的总工期目标改变时，监理机构应提出审查意见报（）批准。A.承包人B.发包人C.施工项目部D.工程质量监督机构【答案】B94、岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，钻孔和灌浆均需在相应部位的混凝土达到（）设计强度后方可开始灌浆。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】A95、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售中税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利,则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A96、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.抽查B.调查C.旁站D.监督【答案】A97、按水利部有关规定，在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，工程质量必须满足（）要求。A.监理人B.设计C.项目法人D.主管部门【答案】B98、下列属于投资方案经济评价指标中静态评价指标的是（）A.净现值B.净年值C.内部收益率D.投资收益率【答案】D99、监理规划应在合同约定的期限内，并在承包人提交的施工组织设计批准后，由（）主持编制。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C100、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.用数据说话【答案】A多选题（共40题）1、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。A.控制项目投资的关键就在于施工B.投资、工期与质量是项目依存和影响的C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD2、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件C.监理人可以直接发出开工通知D.完工日期是合同工程完工日E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】BD3、设计概算审查的方法主要有（）。A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.顺序检查E.系统分析法【答案】ABC4、在工程项整个建设周期内，属于施工方法质量控制内容的有（）。A.技术方案B.专家论证C.合同措施D.检测手段E.施工组织设计【答案】AD5、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C6、关于自由，下列说法中正确的是、（）A.古罗马法学家西塞罗说、“为了得到自由，我们才是法律的臣仆”，这句话意在说明法对自由具有保障作用B.法应以自由为目的，马克思曾说，“法律在人的生活即自由的生活面前是退缩的”C.法律确定自由的范围，孟德斯鸠认为，自由是在他所受约束的法律许可范围内，随心所欲地处置或者安排他的人身、行动、财富和他的全部财产的那种自由D.法律上的禁止和义务是为了限制自由而不是确保自由而设立【答案】B7、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D8、在检查水利工程碾压施工质量时需注意，若采用机械碾压，应控制行车速度，下列标准正确的有（）。A.振动碾时速为3km/hB.平碾控制时速为3km/hC.平碾控制时速为2km/hD.振动碾时速为2km/hE.振动碾时速为5km/h【答案】CD9、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD10、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD11、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划E.资金流动计划【答案】ABCD12、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）。A.修补处理B.返工处理C.不作处理D.限制使用E.加固处理【答案】ABC13、以下关于安全生产费用的使用，正确的有（）。A.施工单位应在开工前编制安全生产费用使用计划，经监理单位审核，报项目法人同意后执行B.施工单位提取的安全费用应专门核算，建立安全费用使用台账C.分包单位对安全生产费用的使用负总责D.施工单位应按照安全生产措施计划和安全生产费用使用E.施工单位应定期组织对本单位（包括分包单位）安全生产费用使用情况进行检查，并对存在的问题进行整改【答案】ABD14、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC15、同一标号（或强度等级）试块组数n大于等于30组时，28天龄期的试块抗压强度应同时满足（）。A.强度保证率不小于60%B.任意一组试块强度不低于设计强度的85%C.设计28天龄期抗压强度小于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数不大于0.22D.设计28天龄期抗压强度大于或等于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数小于0.18E.随机抽取一组试块强度不低于设计强度的75%【答案】BCD16、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD17、下列关于地基及基础工程计量与支付的说法正确的是（）。A.承包人按合同要求完成振冲试验所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用支付C.承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付D.承包人按合同要求完成理设孔口装置、造孔、清孔、护壁等工作所需的包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中费用，不另行支付E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用应另行支付【答案】ACD18、下列哪一或哪些选项的表述可以成立？（）A.中国古人提出“举轻以明重、举重以明轻"，这种做法是类比推理B.最高人民法院在婚姻法有关司法解释中提出，《婚姻法》第3条规定的“有配偶者与他人同居”的情形，是指有配偶者与婚外异性，不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住。这一解释属于限制解释C.李某趁王某外出时,潜入王某家中盗窃。王某回家后发现失窃，向保险公司索赔。对于保险公司来说，李某盗窃王某财产的事实厲于法律事件D.我国《宪法》规定，中华人民共和国公民在法律面前一律平等。这里的“法律”应作扩充解释【答案】ACD19、某市民政局以某慈善基金会擅自改变捐赠财产用途为由给予该基金会负责人刘某15万元罚款。刘某向市政府申请复议。市政府将罚款额改为5万元。刘某仍不服向法院起诉。该法院安排助理审判员丁某一人审理。下列说法不成立的是：A.本案可以调解B.本案由丁某一人审理，应经本案当事人同意C.本案一审对象是5万元罚款D.本案可由市民政局所在地基层法院管辖【答案】D20、在工程网络计划中，关键路线是（）。A.长度最长的路线B.时标网络计划中无波形线的路线C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的路线D.双代号网络计划中由关键节点组成的路线E.双代号网络计划中无虚工作的路线【答案】AB21、关于证据的客观性、关联性和合法性关系，下列哪一选项是正确的：A.客观性和关联性涉及的是刑事证据的形式B.合法性涉及的是证据的内容C.刑事证据的客观性、关联性需要通过诉讼程序来审查和检验D.刑事证据的合法性是刑事证据客观性和关联性的前提【答案】C22、下列关于律师的职业职责说法，不正确的是哪些选项？（）A.律师同时在一个律师事务所和一个其他法律服务机构执业的不视为在两个律师事务所执业B.律师在依据事实和法律对某一案件作出某种判断时，可以向委托人就案件的判决结果作出承诺C.合伙人律师可以私自接受委托承办法律事务D.在执业活动中不得从事，或者协助、诱使他人从事妨碍国家司法、行政机关依法行使权力的行为【答案】ABC23、可行性研究的具体任务包括（）。A.项目建设的必要性研究B.技术路线可行性研究C.利润最大化研究D.项目实施计划研究E.社会价值研究【答案】ABD24、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD25、《水利水电工程单元工程施工质虽验收评定标准——堤防工程》适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】ABC26、下列关于项目财务内部收益的说法，错误的有（）。A.内部收益不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】BD27、水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。A.相对密度B.需水量C.细度模数D.烧失比E.超逊径【答案】ABD28、关于证据的审查判断，下列哪一说法是正确的：A.询问被害人地点不符合规定而形成的被害人陈述，经补正或者作出合理解释的，可以采用B.与被告人有利害冲突的证人提供的对被告人不利的证言，不得采信C.询问证人没有个别进行而形成的证人证言，经补正或者作出合理解释的，可以采用D.被害人有生理缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，故其陈述不得采信【答案】A29、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“特性”来源有（）。A.固有的B.赋予的C.定量的D.定性的E.可变的【答案】ABCD30、下列选项中，可以参加水利工程竣工验收委员会的有（）A.工程投资方代表B.竣工验收主持单位代表C.监理机构代表D.水行政主管部门代表E.运行管理单位代表【答案】ABD31、对工程质量进行评定的目的包括（）等。A.提高设计水平B.鉴定工程质量是否达到合同要求C.能否进行验收D.评优的依据E.鉴定材料品