设备监理师之设备监理合同真题练习打印大全

设备监理师之设备监理合同真题练习打印大全

单选题（共100题）1、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】A2、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。A.安全生产监督管理部门B.煤矿安全监察机构C.劳动监察主管部门D.建设行政主管部门【答案】D3、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。A.争议的解决方式B.评标委员会的人员组成C.主要技术性能数据D.推荐的中标候选人【答案】A4、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地【答案】C5、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。A.觉察到该不可抗力事件的14天内B.该不可抗力事件发生的14天内C.觉察到该不可抗力事件的28天内D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】A6、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失()。A.实体民事权利B.胜诉权C.起诉权D.抗辩权【答案】B7、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。A.锅炉辅机B.天然气C.军工产品D.铁矿石【答案】A8、根据《合同法》规定，招标公告属于()。A.要约邀请B.要约C.再要约D.承诺【答案】A9、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。A.业主B.设备监理工程师C.设计人D.承包人【答案】A10、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D11、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时【答案】B12、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。A.业主B.承包商C.工程师D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】B13、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D14、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。A.工程师承担风险，承包商承担费用B.工程师承担风险，业主承担费用C.承包商承担风险和费用D.业主承担风险和费用【答案】C15、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C16、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。A.增加人员投入B.变更工程设计C.加大资金收入D.调整合同计划【答案】B17、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。A.缔约过失责任B.违约责任C.行政责任D.经济责任【答案】A18、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】B19、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。A.国务院建设行政主管部门B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.天津市人民政府建设行政主管部门D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】C20、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。A.评标委员会未组建B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持D.投标人对开标时间有异议【答案】B21、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C22、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用【答案】B23、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。A.工程竣工之日B.竣工时间届满之日C.签发接收证书日D.签发履约证书日【答案】D24、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A25、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。A.执行B.撤销C.中止执行D.不予执行【答案】C26、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。A.撤销事由发生之日起1年内没有行使B.撤销事由发生之日起2年内没有行使C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】C27、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的C.主合同争议未经审判的D.债务人无偿转让财产的【答案】C28、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。A.分包工程质量由分包企业负总责B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】C29、资金安排证明的应当由()出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司【答案】C30、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A31、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。A.合同解除包括约定解除和法定解除B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力C.当事人协商一致，可以解除合同D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】D32、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A.1周B.2周C.1个月D.2个月【答案】C33、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。A.法人B.自然人C.销售者D.仓储者【答案】B34、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。A.赠与合同无效B.赠与合同可撤销C.赠与合同效力待定D.赠与合同有效【答案】D35、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】B36、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】A37、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。A.承包商B.业主C.承运人D.设备供应商【答案】A38、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C39、业主谈判的目的不包括()。A.宣传自己的优势B.了解报价的构成C.讨论并共同确认某些局部变更D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】A40、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。A.法定代理终止B.委托代理终止C.指定代理终止D.无权代理终止【答案】B41、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A42、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】B43、检核表的核心思想是()。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程【答案】B44、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。A.提供现场的地下管线资料B.派出必要的现场服务人员C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】A45、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。A.提交投标书日期B.基准日期C.实施工程D.进入现场【答案】A46、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。A.投标单位董事长的父亲B.投标单位总经理的同学C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人D.招标项目所在地统计局局长【答案】A47、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A.承包人行使优先权的期限为1年B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C48、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标【答案】D49、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B50、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D51、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.合同约定的全部设计费【答案】C52、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.15日B.2个月C.3个月D.6个月【答案】B53、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A54、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。A.合同约定B.买受人提供C.银行延期付款规定D.法律规定【答案】A55、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】C56、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。A.仲裁委员会B.人民法院C.人民政府D.甲的上级主管部门【答案】B57、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记B.采购方收到设备C.采购方在承运部门签收设备单上签收D.供货方将设备交到承运部门【答案】A58、检核表的核心思想是()。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程【答案】B59、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B60、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。A.赔礼道歉B.责令停业C.罚款D.具结悔过【答案】A61、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。A.乙公司B.甲公司C.邮电部门D.双方各一半【答案】B62、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。A.张某因工伤要求损害赔偿B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金C.甲厂购买的机床存在质量缺陷D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】D63、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。A.代理权B.介入权C.追认权D.代位权【答案】B64、业主可以使用某部分工程的条件是()。A.工程师为该部分工程签发了接收证书B.承包商完成了该部分工程的全部施工C.已经对该部分工程进行了竣工试验D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】A65、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的B.交由承运人运输的在途标的物C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】C66、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。A.自仲裁裁决作出之日起10日内B.自仲裁裁决作出之日起15日内C.仲裁裁决作出之日D.仲裁裁决送达之日【答案】C67、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】B68、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。A.和解B.调解C.行政复议D.诉讼【答案】D69、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】D70、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。A.100B.150C.200D.400【答案】C71、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。A.14B.28C.56D.84【答案】B72、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责C.承揽人应就该部分工作对定作人负责D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】C73、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A74、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】C75、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D76、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】C77、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】C78、承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。A.竣工时间B.缺陷通知期期满C.颁发接收证书D.保留金返还【答案】B79、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B80、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。A.签发初步验收证书B.启动试车C.性能验收试验D.签发最终验收证书【答案】A81、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。A.以银行贷款年利率计算B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】C82、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。A.履约保证和合同格式B.合同格式和合同数据C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】D83、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】C84、根据《物权法》，物权分为()。A.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权【答案】C85、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C86、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中业主的职责D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C87、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为丙，合同价为950万元D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】B88、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D89、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。A.原告B.第三人C.证人D.被告【答案】C90、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C91、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】D92、设备工程安装合同中的性能验收()。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A93、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】D94、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。A.返还委托人已支付的定金B.免收设计费C.双倍返还定金D.委托人继续履行合同【答案】C95、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】C96、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。A.投标人发出投标文件B.招标人收到投标文件C.提交投标文件截止D.提交投标保证【答案】C97、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A98、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局【答案】B99、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】C100、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。A.设计文件B.业主要求C.承包商建议书D.中标通知书【答案】C多选题（共40题）1、下列流程中，属于合同管理流程的有()。A.索赔流程B.变更流程C.设备启动流程D.争端解决流程E.中间验收流程【答案】ABD2、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC3、选择谈判小组成员一般要考虑的方面有()。A.敏捷清晰的思维推理能力B.专业特长C.各专业知识有机整合D.谈判小组的人员数量E.表达与传递信息的能力【答案】BCD4、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD5、《安全生产法》中“三同时”制度是指()。A.同时安全培训B.同时资金投入C.同时设计D.同时施工E.同时投入生产和使用【答案】CD6、根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有()。A.依法成立B.设立分支机构C.有必要的财产和经费D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组织机构和场所【答案】ACD7、根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有()。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库D.有自己的名称的事业单位E.经有关行政机关批准成立【答案】ABC8、按照我国《合同法》的规定，下列陈述中，属于对要约内容的实质性变更的有()。A.有关合同标的数量变更B.有关合同履行期限的变更C.对要约内容作出某些一般性补充D.对要约内容作出某些限制E.对要约内容增加有建议性条款【答案】AB9、承包商向工程师提交的最终报表草案中，应包括的内容有()。A.根据合同完成的所有工作的价值B.根据合同业主已向其支付的全部款额C.承包商认为根据合同或其他规定，业主应向其支付的其他款额D.承包商认为根据合同或其他规定，应向业主支付的其他款额E.业主最终应付的款额【答案】AC10、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，竣工报表应列明的内容包括()。A.截止到工程接收证书注明的日期，按合同要求完成的所有工作的价值B.承包商认为应付的任何其他款项C.承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何款项D.最终应支付的款项E.雇主应付给承包商的余额【答案】ABC11、采用对比分析法进行合同分析时，对比指标一般分为()。A.时间指标B.程序指标C.定价指标D.处理事宜的原则指标E.技术指标【答案】ABD12、业主针对履约保证可提出索赔的情形包括()。A.未能在竣工时间内完成工程B.承包商未能确保履约保证在缺陷通知期期满前持续有效C.拒绝按照合同向业主支付其应付的金额D.未能在收到业主要求其纠正违约的通知后的合同规定时间内纠正违约E.发生了业主有权终止合同的情形【答案】BCD13、根据《民法通则》，被代理人与代理人承担连带责任的情形有()。A.委托书授权不明B.代理人不履行职责C.代理人与第三人串通D.代理的事项违法E.代理人实施代理行为过程中给第三人造成损害【答案】AD14、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD15、设备工程合同中列明的业主风险发生后，承包商有权()。A.延长工期B.索赔费用C.索赔利润D.索赔合同价格E.延长缺陷通知期【答案】AB16、下列关于定金的说法，正确的有()。A.定金应当以书面形式约定B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.定金合同从实际交付定金之日起生效D.定金合同必须公证E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返定金【答案】ABC17、导致承包商无法在合同规定的竣工时间内完成整个设备工程或单位工程，承包商有权要求延长竣工时间的情形有()。A.雨雪天气不利于现场施工B.合同变更或某些工作量有大量变化C.流行病导致的无法预见的人员短缺D.当地政府原因导致的无法预见的物品短缺E.在现场的指定分包商造成的延误【答案】BCD18、某建设工程实施阶段，建设单位分别与勘察设计院、监理企业、施工企业签订了该工程的设计合同、委托监理合同、施工承包合同；施工承包单位经建设单位同意，将供热与供冷系统分包给分包单位，施工承包单位还与建材供应商签订了施工所需电料的采购合同。根据《建筑法》的规定，该工程的参与各方，不得与该建设工程的监理企业有隶属关系或者其他利害关系的有()。A.施工承包单位B.电料供应单位C.建设单位D.分包单位E.设计单位【答案】ABD19、选择谈判小组成员一般要考虑的方面有()。A.敏捷清晰的思维推理能力B.专业特长C.各专业知识有机整合D.谈判小组的人员数量E.表达与传递信息的能力【答案】BCD20、根据有关规定，依法必须招标的项目，评标委员会推荐三名中标候选人的，排名第一的中标候选人有下列情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有()。A.资质等级由二级晋升一级B.因不可抗力提出不能履行合同C.参与其他同类工程项目投标D.投标期间与另一投标人协商投标报价E.放弃中标【答案】BD21、建筑施工企业取得安全生产许可证应具备()条件。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员C.保证施工安全防护用具所需资金的投入D.管理人员和作业人员每两年进行一次安全生产教育培训并考核合格E.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费【答案】AB22、项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()。A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求【答案】BCD23、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商实施工程期间，遭遇不可预见的物质条件时，有权索赔工期和费用。该物质条件包括()。A.现场地质条件B.现场人为的物质障碍C.现场污染物D.现场水文条件E.现场气候条件【答案】ABCD24、下列产品中，属于《产品质量法》限定的产品质量监督抽查的产品范围的有()。A.大米B.锅炉C.烟花爆竹D.商品房E.蔬菜【答案】BC25、接收设备工程或单位工程应满足的条件有()。A.承包商已按合同规定，完成了全部工程B.工程已按合同规定基本完成并通过了竣工试验C.承包商已按合同规定，履行了全部施工义务D.工程师已经签发了工程接收证书E.视为工程师已签发了工程接收证书【答案】BD26、无权代理人实施“代理”行为后，第三人依法可以行使()。A.催告权B.拒绝权C.撤销权D.委托权E.追认权【答案】AC27、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的有()。A.能够提供合理报价B.具有完善的质量保证体系C.具有独立订立合同的权利D.